Licitación ID: 703036-20-LE19
MEJORAMIENTO SERV DE AGUA POT.RUTA D-71 ACCESO PON
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CANELA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 71
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
se requiere construir 301 ml de red de tubería de HDPE PN10 de 110 mm de diametro, instalación de 15 arranque de agua potable y un grifo.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO SERV DE AGUA POT.RUTA D-71 ACCESO PON
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere construir 301 ml de red de tubería de HDPE PN10 de 110 mm de diametro, instalación de 15 arranques de agua potable y 1 Grifo. Se deberá considerar todas las partidas e ítems de estas Especificaciones Técnicas, planos, los que no se excluyen entre sí. Proyecto Financiado con recursos de la SUBDERE a través del Programa Mejoramiento de Barrios año 2019- Linea Tradicional (PMB-IRAL)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CANELA
Unidad de compra:
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
R.U.T.:
69.041.300-0
Dirección:
CANELA BAJA
Comuna:
Canela
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-11-2019 16:00:00
Fecha de Publicación: 19-11-2019 10:04:00
Fecha inicio de preguntas: 19-11-2019 15:00:00
Fecha final de preguntas: 25-11-2019 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-11-2019 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 29-11-2019 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-11-2019 16:30:00
Fecha de Adjudicación: 02-01-2020 9:59:20
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno Opcional (NO OBLIGATORIA). Salida desde el frontis del Edificio Consistorial, calle Luis Infante Nº 520, Canela. 20-11-2019 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS
Documentos Técnicos
1.- REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS
 
Documentos Económicos
1.- REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Otras Materias de Alto Impacto Social MANO DE OBRA A CONTRATAR. REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 10%
2 Plazo de Entrega REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 5%
3 Patente Comercial Vigente REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 20%
4 Visita a Terreno Opcional REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 10%
5 Capacidad Economica REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 10%
6 Dirección Comercial del Oferente REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 5%
7 Precio REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 5%
8 Experiencia de los Oferentes REMÍTASE A LA PAUTA DE EVALUACIÓN QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBDERE - PMB TRADICIONAL
Monto Total Estimado: 40500230
Justificación del monto estimado PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE E INCLUYE 19% IVA
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: GABRIEL ARAYA OLIVARES
e-mail de responsable de pago: gaboar7@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: MANUEL CARVAJAL BUGUEÑO
e-mail de responsable de contrato: dsecplancanela@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-53-2540193-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
Fecha de vencimiento: 01-09-2020
Monto: 5 %
Descripción: El adjudicatario deberá presentar, antes de suscribir el contrato, una Garantía cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales, por una cantidad equivalente al 5% del valor total del contrato, a favor de la Ilustre Municipalidad de Canela, RUT: N° 69.041.300-0, domiciliado en calle Luis Infante N°520, Canela Baja.La garantía deberá tener una vigencia igual al plazo del contrato, aumentado en 120 días corridos. Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias sin ampliación de plazo, deberán también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje indicado y sobre el monto de estas obras adicionales. En caso de ampliación de plazo durante la ejecución de la obra o por concepto de obras nuevas o extraordinarias, la boleta deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 120 días corridos o extender el documento legal de garantía válida de extensión del plazo emitido por la misma institución que emitió la garantía. En caso de disminución de obra y/o plazo podrá remplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto y/o plazo contractual y su vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual más 120 días corridos.El Contratista será responsable de mantener vigente la garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Laborales”, si éste aumenta su plazo, si se registraran retrasos en el término de las obras o si, por cualquier otra causa, expirare su vigencia. Deberá ser renovada en un plazo no mayor a 5 días antes de su vencimiento, de lo contrario la Unidad Técnica quedará facultada para hacer el cobro de la garantía. Esta garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.
Glosa: Deberá ser tomada en pesos o Unidades de Fomento y en su glosa debe decir: “Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y pago de Las Obligaciones Laborales, Licitación Pública ID N°:703036–20–LE19”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de “fiel cumplimiento del contrato” se devolverá al Contratista a su solicitud, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y se haya otorgado la recepción provisoria de las obras por parte de la Unidad Técnica, sin observaciones de ninguna especie.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
Fecha de vencimiento: 31-08-2021
Monto: 5 %
Descripción: Una vez que las obras cuenten con Recepción Provisoria y como requisito para la presentación del último estado de pago de la obra y a la devolución de la Garantía de “Fiel cumplimiento del contrato y Obligaciones Laborales”, el Contratista deberá tomar una Boleta de Garantía Bancaria por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato y sus aumentos o disminuciones cuando corresponda, a favor de la Ilustre Municipalidad de Canela, RUT: N° 69.041.300-0, domiciliado en calle Luis Infante N° 520, Canela Baja.La garantía deberá tener una vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria. Esta garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.
Glosa: Deberá ser tomada en pesos o en Unidades de Fomento y en su glosa debe decir: “Garantía de Correcta ejecución de las obras, “Licitación Pública ID N°: 703036–20–LE19”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al Contratista con posterior a la fecha de la Recepción Definitiva, previa liquidación del contrato, solicitada por el Contratista, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal derivada de daños a terceros o de ruina, según las reglas generales.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO DE ENTREGA” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “CONTRATACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA”.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.