Licitación ID: 734-12-LE20
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PSR ÑIREHUAO
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad
Cod: 72102802
La presente licitación tiene como objetivo la contratación de los trabajos para la “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL ÑIREHUAO, COMUNA DE COYHAIQUE”, que consiste en la realización de trabajos tendientes a conservar la actual infraestructu  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PSR ÑIREHUAO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Ejecutar la iniciativa de inversión denominada Conservación Infraestructura de PSR de Ñirehuao, de la comuna de Coyhaique, lo que permitirá disponer de infraestructura óptima y que disminuyan las brechas con los estándares y normas sanitarias, para asegurar su correcto funcionamiento. Mejorar las condiciones de infraestructura con la finalidad de disponer de un lugar en condiciones agradable para usuarios y funcionarios, que permita implementar una mejor atención de salud, y que consiste en realizar: - Conservación de Cubierta. - Mejoramiento térmico en Revestimientos y cambio de Ventanas. - Mantención de canaletas de aguas lluvias, fijaciones, sellos. - Pinturas y Reparaciones en interior y exterior. - Entre otros trabajos. Lo anterior de acuerdo a Planos de Arquitectura y Especificaciones Técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
Las ofertas técnicas serán de publico conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
Unidad de compra:
DIRECCION
R.U.T.:
61.607.800-3
Dirección:
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna:
Coyhaique
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-05-2020 16:00:00
Fecha de Publicación: 14-05-2020 16:45:21
Fecha inicio de preguntas: 15-05-2020 8:00:00
Fecha final de preguntas: 22-05-2020 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-05-2020 19:48:00
Fecha de acto de apertura técnica: 29-05-2020 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-05-2020 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 27-07-2020 17:55:30
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno opcional, revisar resolución exenta n° 1403 adjunta 19-05-2020 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- -Anexo N° 1 “Formulario de datos del oferente”; -Anexo N° 2 “Declaración simple de Prácticas Antisindicales” -Anexo N° 3 “Declaración simple de inhabilidades para contratar con el Estado” -Anexo Nº 4 “Declaración de conocimiento y aceptación de las bases, y de las condiciones de licitación” -Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.
Documentos Técnicos
1.- - Anexo N° 6 “Experiencia del Oferente” - Anexo Nº 7 “Presupuesto detallado”
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N° 5 “Oferta Económica”
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Evaluación Plazo de Entrega Revisar resolución exenta n° 1403 30%
2 Presentación oportuna y completa de los antecedent Revisar resolución exenta n° 1403 5%
3 Evaluación Técnica Revisar resolución exenta n° 1403 35%
4 Evaluación Económica Revisar resolución exenta n° 1403 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Servicio de Salud Aysén
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días De acuerdo a Ley de presupuesto
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Melissa Casanova
e-mail de responsable de pago: vargascri@saludaysen.cl
Nombre de responsable de contrato: Soledad Almonacid Almonacid
e-mail de responsable de contrato: soledad.almonacid@saludaysen.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-67-2261463-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Servicio de Salud Aysén
Fecha de vencimiento: 25-08-2020
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: “garantiza seriedad de oferta licitación “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL ÑIREHUAO, COMUNA DE COYHAIQUE” ID…………” (Indicando el ID de la licitación a que corresponda)
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía de Seriedad, entregada por el oferente cuya oferta haya sido adjudicada, se le devolverá, por Oficio dirigido al domicilio indicado en la propuesta, una vez que suscriba el contrato correspondiente y contra la recepción conforme de la Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato. Considerando que estas bases contemplan la facultad de readjudicar la licitación a quien siga en puntaje a la oferta que resultó adjudicada, para el caso que el primer adjudicado no cumpla con la suscripción del contrato, al resto de los oferentes les será devuelta la Garantía de Seriedad de la Oferta por Oficio dirigido al domicilio indicado en la propuesta, en un plazo máximo de 30 días contados desde el cierre de la licitación, considerando que, en caso de no aceptar la Readjudicación el segundo proponente mejor evaluado, se deberá seguir el mismo procedimiento con quien resulte ser el tercer mejor evaluado y así sucesivamente hasta que otro proponente acepte la readjudicación o se declare desierta en su caso.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicio de Salud Aysén
Fecha de vencimiento: 30-10-2020
Monto: 10 %
Descripción: No hay información
Glosa: “Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL ÑIREHUAO, COMUNA DE COYHAIQUE” de licitación ID……….”, (indicando el ID de la licitación a que corresponda)
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras será devuelta por Oficio dirigido al domicilio indicado en la propuesta, una vez que se encuentre recepcionada definitivamente las obras sin observaciones y se cumpla con la fecha de caducidad de la misma.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La licitación se readjudicará, mediante Resolución Fundada, en caso de que el oferente adjudicado presente algún problema para dar cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación o para cumplir con su oferta. Previa solicitud de prórroga de oferta que se hará por foro inverso, se readjudicará al oferente que obtenga el segundo mejor puntaje, de acuerdo al acta de evaluación de la propuesta. En el caso de que este último no pudiera o manifestara su voluntad de no prorrogar su oferta, se readjudicará al oferente que presente el tercer mejor puntaje de acuerdo al acta de evaluación de la propuesta y así sucesivamente hasta agotar todas las ofertas evaluadas. Lo anterior previa verificación del presupuesto disponible para la propuesta, es decir, se verificará si la oferta que se quiere readjudicar se enmarca dentro del presupuesto que dispone el Establecimiento. Además, se notificará a la Dirección de Compras Públicas sobre el incumplimiento del proveedor para todos los efectos legales que procedan, haciendo el reclamo respectivo en Chile proveedores. El Servicio se reserva el derecho de re-adjudicar la licitación al oferente que siga al primer adjudicado en el orden que al efecto se establezca como resultado del proceso evaluatorio, en los siguientes casos: • Si el adjudicado desiste de su oferta. • Si el adjudicatario se encuentra sancionado por prácticas antisindicales • Si el adjudicado no acepta la Orden de Compra en el plazo estipulado. • Si el adjudicado no suscribe el acta de entrega de terreno en plazo establecido. • Si el adjudicado no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato dentro del plazo establecido. • Si el adjudicado no firma el contrato dentro del plazo establecido. En cualquiera de los casos señalados anteriormente el Servicio hará cobro de la Boleta de Seriedad de la Oferta.
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio de oferta económica.

De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en criterio de plazo de entrega (plazo de ejecución de la obra).

 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.