Ficha Licitación

Licitación ID: 734-48-LP21

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PSR PUERTO TRANQUILO

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Ejecutar la Conservación de Infraestructura de PSR de Puerto Rio Tranquilo, de la comuna de Río Ibáñez, lo que permitirá disponer de infraestructura óptima y que disminuyan las brechas con los estándares y normas sanitarias.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PSR PUERTO TRANQUILO

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Ejecutar la iniciativa de inversión denominada Conservación Infraestructura de PSR de Puerto Rio Tranquilo, de la comuna de Río Ibáñez, lo que permitirá disponer de infraestructura óptima y que disminuyan las brechas con los estándares y normas sanitarias, para asegurar su correcto funcionamiento. Mejorar las condiciones de infraestructura actual, con la finalidad de disponer de un lugar en condiciones agradable para usuarios y funcionarios, que permita implementar una mejor atención de salud, y que consiste en realizar: - Conservación de cubierta - Conservación de ventanas - Conservación de paramentos y cilo - Reposición de puertas - Conservación de servicios higiénicos - Recambio de luminarias - Entre otros trabajos. Lo anterior de acuerdo a especificaciones técnicas en PDF y planos de arquitectura y de especialidades disponibles en AutoCAD, los que se aprueban mediante las presentes bases administrativas, y que pasan a formar parte integrante de la misma

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO

Unidad de compra:

DIRECCION

R.U.T.:

61.607.800-3

Dirección:

Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.

Comuna:

Coyhaique

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-08-2021 20:00:00

Fecha de Publicación: 20-08-2021 18:15:31

Fecha inicio de preguntas: 20-08-2021 19:01:00

Fecha final de preguntas: 24-08-2021 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-08-2021 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-08-2021 20:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-08-2021 20:01:00

Fecha de Adjudicación: 14-09-2021 19:00:54

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- -Anexo N° 1 “Formulario de datos del oferente”; -Anexo N° 2 “Declaración simple de Prácticas Antisindicales” -Anexo N° 3 “Declaración simple de inhabilidades para contratar con el Estado” -Anexo N° 4 “Declaración simple de conocimiento y aceptación de la bases, y de las condiciones de licitación” -Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta. Los Anexos deben ser subidos al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en Oferta Administrativa.

Documentos Técnicos

1.- - Anexo N° 6 “Experiencia del Oferente” - Anexo Nº 7 “Presupuesto detallado” Los Anexos deben ser adjuntos al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en Oferta técnica.

Documentos Económicos

1.- Anexo N° 5 “Oferta Económica” El/ los Anexos debe ser adjunto al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en Oferta económica.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Evaluación Económica	Punto 13.4 Criterios de Evaluación de las Bases Administrativas	30%
2 Evaluación Técnica	Punto 13.4 Criterios de Evaluación de las Bases Administrativas	35%
3 Evaluación Plazo de Entrega	Punto 13.4 Criterios de Evaluación de las Bases Administrativas	30%
4 Presentación oportuna y completa de los antecedent	Punto 13.4 Criterios de Evaluación de las Bases Administrativas	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Dirección Servicio de Salud Aysén
Monto Total Estimado:	60000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Melissa Casanova Burgos
e-mail de responsable de pago:	melissa.casanova@saludaysen.cl

Nombre de responsable de contrato:	Cristian Oyarzo Guenuman
e-mail de responsable de contrato:	cristian.oyarzo@saludaysen.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-672261460-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Fecha de vencimiento:	22-11-2021
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Garantiza seriedad de oferta licitación “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ ” ID…………” (Indicando el ID de la licitación a que corresponda)

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de Seriedad, entregada por el oferente cuya oferta haya sido adjudicada, se le devolverá, por Oficio dirigido al domicilio indicado en la propuesta, una vez que suscriba el contrato correspondiente y contra la recepción conforme de la Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato. Considerando que estas bases contemplan la facultad de readjudicar la licitación a quien siga en puntaje a la oferta que resultó adjudicada, para el caso que el primer adjudicado no cumpla con la suscripción del contrato, al resto de los oferentes les será devuelta la Garantía de Seriedad de la Oferta por Oficio dirigido al domicilio indicado en la propuesta, en un plazo máximo de 30 días contados desde el cierre de la licitación, considerando que, en caso de no aceptar la Readjudicación el segundo proponente mejor evaluado, se deberá seguir el mismo procedimiento con quien resulte ser el tercer mejor evaluado y así sucesivamente hasta que otro proponente acepte la readjudicación o se declare desierta en su caso.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Fecha de vencimiento:	11-04-2022
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ” de licitación ID……….”, (indicando el ID de la licitación a que corresponda)

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras será devuelta por Oficio dirigido al domicilio indicado en la propuesta, una vez que se encuentre recepcionada definitivamente las obras sin observaciones y se cumpla con la fecha de caducidad de la misma.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La presente licitación contempla la posibilidad de readjudicación en los términos señalados en el artículo 41, inciso final, del reglamento de la Ley 19.986. Asimismo, procederá la readjudicación si el adjudicatario fuere inhábil en los términos del artículo 4 inciso 6° de la Ley 19.986 al momento de la suscripción del contrato o de la emisión de la orden de compra. En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada inhabilidad del artículo 4 inciso 6, la UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 2 días hábiles, si se desiste o decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado. Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el mínimo recién indicado, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, ésta deberá ser dejada sin efecto, debiendo la licitación ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio de oferta económica.

De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en criterio de plazo de entrega (plazo de ejecución de la obra).

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los interesados en participar podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las bases de licitación y hasta la fecha y hora indicada en la ficha de la Licitación. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema de Información. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información, dentro de los plazos señalados en el cronograma de la licitación.

Las consultas hechas formarán parte integrante de la licitación, así como las respuestas y aclaraciones que se realicen. Será responsabilidad de los proveedores el oportuno conocimiento de las respuestas y aclaraciones. Estos no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto. Las respuestas y aclaraciones se considerarán conocidas por todos los proponentes, aun cuando no realicen consultas.

Los plazos señalados en las bases de licitación se entienden en días corridos, salvo que se señale expresamente que son hábiles.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir