|
1.-
BASES ADMINISTRATIVAS
1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las propuestas se presentarán EXCLUSIVAMENTE a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas www.mercadopublico.cl, mediante formularios separados que contendrán
Oferta Técnica: Deberá cumplir con todas las exigencias y especificaciones señaladas en las Bases o Especificaciones Técnicas referidas en el acápite IV anterior. En consecuencia, el oferente deberá acompañar, a través del portal, la siguiente información para su evaluación:
a) Descripción detallada de la propuesta y productos ofrecidos.
b) Declaración Jurada Simple (Anexo Nº 1).
c) Currículum empresarial actualizado (Anexo Nº 2)
d) Experiencia del oferente en el rubro (Anexo N°3)
e) Oferta Técnica (Anexo N°4)
f) Propuesta de mantención de los equipos
g) Certificado de calidad de los filtros.
Oferta Económica: El proponente deberá ofertar por el valor total del servicio con impuesto incluido.
Los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, derechos e impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Además, deberá presentar el Anexo Nº 5, Oferta Económica.
Todos los precios deben ser expresados en pesos, en valores netos y totales.
El oferente que no presente todos los antecedentes referidos en los numerales anteriores, quedará “fuera de Bases” y su propuesta no será examinada por la Comisión Evaluadora, salvo que legalmente proceda aplicar la letra b) del párrafo 9.4 de este acápite V.
Los Archivos Adjuntos Deben Ser De Tipo PDF, Word, Excel O Jpg. Cualquier Otro Tipo No Será Considerado Y En Consecuencia Será Rechazado Por La Comisión De Apertura.
2. IDIOMA
El idioma oficial de la propuesta es el español. En consecuencia, toda la documentación y antecedentes exigidos deberán estar escritos en ese idioma, con la sola excepción de las palabras técnicas que comúnmente se utilizan en un idioma distinto.
3. DOCUMENTOS LEGALES
TODOS LOS OFERENTES, deberán ingresar en su oferta los anexos requeridos y otros antecedentes solicitados a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos establecidos en el cronograma de la licitación.
El OFERENTE INSCRITO en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado: www.chileproveedores.cl, deberá, en su oferta técnica, indicarlo a la SUBDERE. Además, deberá señalar cuáles son sus documentos acreditados disponibles en su Ficha Electrónica Única para que sean revisados en el portal.
EL OFERENTE NO INSCRITO en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, y que se ubique en el primer lugar del ranking luego de la evaluación de las ofertas, deberá acompañar, en el plazo que la SUBDERE le indique, un sobre sellado en la oficina de partes de la SUBDERE ubicada en Teatinos 92, piso 2, los siguientes documentos:
a) Fotocopia autorizada del RUT del oferente.
b) Fotocopia autorizada de la cédula de identidad del/los representantes legales de la empresa oferente.
c) Certificado de Vigencia de la sociedad y anotaciones marginales o certificado de vigencia con nómina de directorio, de fecha no anterior a 10 días, según corresponda, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, o Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659.
d) Copia legalizada de:
i. la escritura pública de constitución de la sociedad o certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659;
ii. publicación del extracto de constitución de la sociedad en el Diario Oficial (no es requisito para el caso de las sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659);
iii. la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo, con anotaciones marginales si las hubiere (no es requisito para el caso de las sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659);
iv. la o las escrituras públicas de modificación de la sociedad con sus respectivos extractos debidamente inscritos en el Registro de Comercio respectivo y publicados en el Diario Oficial, en el orden en que se efectuaron (no es requisito para el caso de las sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659);
v. Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659; y,
vi. el poder vigente del representante legal, si no estuviere acreditado en los documentos anteriores.
e) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo.
f) Certificado de Deuda de la Tesorería General de la República.
g) Las personas naturales sólo deberán acompañar los documentos indicados en las letras b), e) (sólo si tiene empleados) y f) anteriores.
El sobre sellado se entregará en la Oficina de Partes de SUBDERE, indicando el nombre y el Nº de ID de la Licitación.
El receptor de la Oficina de Partes procederá a registrar el ingreso del sobre estampando en su anverso el día y hora de su recepción; será responsabilidad exclusiva de la persona que entrega el sobre verificar que esta diligencia sea cumplida.
UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES
Si dos o más proveedores se unen para efecto de participar en este proceso de licitación, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con esta entidad, el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes y la vigencia de la unión, la cual en todo caso no podrá ser inferior a la duración de la contratación.
Las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
4. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los proponentes, antes del plazo final de presentación de ofertas, tendrán un plazo común, que se encuentra establecido en el Cronograma de estas Bases, para formular todas las consultas o aclaraciones relacionadas con la presente licitación. Las consultas se efectuarán solamente vía portal www.mercadopublico.cl
Todas las respuestas a las consultas o aclaraciones serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl el día que establece el cronograma. Las respuestas serán entendidas como interpretación de la SUBDERE a la presentes Bases en aquellos aspectos consultados.
5. MODIFICACIÓN A LAS BASES
Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa de la SUBDERE o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y entrarán en vigencia desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.
Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
6. VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la SUBDERE podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
7. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas o propuestas técnicas y económicas se recibirán hasta el día y hora señalados en el Cronograma, EXCLUSIVAMENTE a través del portal www.mercadopublico.cl. Sólo serán consideradas aquellas ofertas que hubieren sido presentadas dentro de dicho plazo. En consecuencia, expirado dicho período no se admitirá propuesta alguna.
Los oferentes no podrán hacer modificaciones en sus propuestas una vez presentadas. Tampoco podrán retirarlas hasta la finalización de este proceso de licitación.
8. LIBERACIÓN DE LAS OFERTAS.
El funcionario encargado de Adquisiciones, el día y hora señalado en el Cronograma, realizará el cierre electrónico y liberación de las ofertas técnicas y económicas presentadas, con la presencia de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
A la Comisión Evaluadora de Ofertas, en este acto de apertura, le corresponderá lo siguiente:
a) Proponer se declare desierta la licitación en caso de comprobar que no se presentaron ofertas.
b) Proponer se declaren inadmisibles aquellas ofertas que no hayan acompañado la oferta técnica o económica o cualquiera de los anexos requeridos en las condiciones señaladas en el acápite IV y V de estas bases.
9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
La evaluación de todas las “Ofertas Técnicas” y “Ofertas Económicas” presentadas, será realizada por la Comisión Evaluadora, la que estará integrada por el siguiente personal de la SUBDERE:
TITULARES:
- Fernando González Valencia, cédula nacional de identidad N° 10.202.361-7, Jefe Unidad de Abastecimiento, de la División de Administración y Finanzas, contrata, grado 5 EUS.
- Juan Cancino Pacheco cédula nacional de identidad N°17.778.839-2, Profesional Unidad de Control Presupuestario, de la División de Administración y Finanzas, contrata, grado 10 EUS.
- Paola Romero Quiroz, cédula de identidad N°13.580.715-k, secretaria del Departamento de Inversiones Regionales, de la División de Desarrollo Regional, contrata, grado 10 EUS.
SUPLENTES:
- Julio Ortega Mujica, cédula nacional de identidad N°9.901.549-7, Jefe (S) Departamento de Administración, de la División de Administración y Finanzas, contrata grado 7 EUS.
- Rosa González Román, cédula nacional de identidad N°13.032.174-7, asistente ejecutiva de la División de Administración y Finanzas, contrata grado, 10 EUS.
- Jocelyne Uribe Zamorano, cédula nacional de identidad N° 17.255.611-2, Profesional Departamento de Administración, de la División de Administración y Finanzas, contrata, grado 10 EUS.
Los suplentes pasarán a integrar la Comisión Evaluadora en el orden indicado, siempre que algún miembro titular esté inhabilitado o impedido para participar por cualquier causa legal.
Presidirá esta Comisión la persona de más alto rango que la integre, y en el caso de que existan dos personas en la misma situación, lo hará aquella que acredite mayor antigüedad.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, una vez concluida la liberación electrónica de las ofertas, las siguientes:
a) Evaluar los antecedentes que constituyen la oferta (técnica y económica) de los proponentes y rechazar aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el acápite IV de estas Bases.
b) Solicitar a los oferentes, en caso de errores u omisiones meramente formales detectadas durante la evaluación, que salven dichos errores u omisiones dentro del marco establecido por el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para su presentación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. La SUBDERE concederá el plazo de un día hábil para la corrección de estos errores u omisiones, contado desde el requerimiento, el que se informará a través del sistema.
c) Establecer un ranking con todas las ofertas evaluadas. En él se ordenarán las ofertas, de acuerdo al puntaje que hayan obtenido luego de haberles aplicado los factores de evaluación con los correspondientes puntajes y ponderaciones que se indican en el numeral siguiente.
La Comisión Evaluadora analizará las ofertas técnicas y las ofertas económicas presentadas por cada oferente en el plazo establecido en las presentes Bases y tendrá en cuenta los criterios y pautas establecidos en este documento para la adjudicación. Durante el desarrollo de su trabajo la Comisión podrá requerir a las proponentes aclaraciones respecto de sus propuestas para efectos de la evaluación, y no podrá mantener contacto con ningún oferente que no hubiere sido previsto en las presentes bases, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del D.S. Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. En todo caso, las aclaraciones que se pidan y las que se den, ambas por escrito, no podrán alterar las bases de la licitación, ni la esencia de la oferta, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes.
La Comisión evaluará las propuestas sobre la base de su adecuación a las Bases o Especificaciones Técnicas, aplicando los factores y sub-factores de evaluación y el mecanismo de asignación de puntaje especificado más adelante. A cada propuesta adecuada a las Bases se le asignará un puntaje. El puntaje máximo que puede obtenerse es de 100 puntos, construyéndose el mismo a partir de la sumatoria ponderada de puntajes obtenidos en cada uno de los criterios de evaluación, según se indica a continuación.
PONDERACION DE EVALUACION
Los criterios de evaluación y ponderaciones, son las siguientes:
a) Propuesta Técnica Servicio (PT): 60%
b) Experiencia: 5%
c) Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta (RF): 5%
d) Propuesta Económica (PE): 30%
Puntaje Total = Suma de puntajes finales PT + MC + RF + PE
(Escala de 1 a 100 puntos)
I Oferta Técnica, 60% Anexo N°4:
a) Plan de trabajo de Mantenciones de los equipos (40%) Anexo N°4
a. 100 puntos: mensualmente
b. 75 puntos: bimestralmente.
c. 50 puntos: trimestralmente.
d. 0 puntos: no se pronuncia
b) Etapas de Filtrado y Purificación (40%) Anexo N°4
a. 100 puntos: 5 o más filtros.
b. 75 puntos: Entre 2 y 4.
c. 50 puntos:1.
d. 0 punto: Sin oferta.
c) Certificación en los filtros (20%) Anexo N°4
100 puntos: Con certificación.
0 punto: Sin certificación.
II Experiencia, Anexo N°3: 5%
100 ptos: Quien demuestre a través de facturas, boletas u orden de compra, la realización de 5 o más servicios de similar y/o igual naturaleza y/o envergadura al requerido por la Institución
75 ptos: Quien demuestre a través de facturas, boletas u orden de compra, la realización entre 2 y 4 servicios de similar y/o igual naturaleza y/o envergadura al requerido por la Institución
50 ptos: Quien demuestre a través de facturas, boletas u orden de compra, la realización de 1 servicio de similar y/o igual naturaleza y/o envergadura al requerido por la Institución
0 ptos: Quien no demuestre experiencia
III. Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta: 5%
100 puntos: Cumple con el total de los documentos solicitados firmados y subidos a la plataforma www.mercadopublico.cl
0 punto: No cumple con el total de los documentos solicitados.
Oferta Económica, Anexo 5:
La propuesta económica tendrá una ponderación de 30% del total del proceso de evaluación.
Fórmula:
PE = 30*PM / PP
Dónde:
PE= puntaje de la oferta económica
PM= precio de la oferta económica más baja
PP= precio de la oferta económica en consideración
En caso de producirse un empate entre los oferentes se atenderá a la oferta económica más conveniente y, de persistir la igualdad, se tomarán en especial consideración los siguientes sub-factores en el orden de prelación que se indica:
a) Mantenciones
b) Experiencia
c) Precio
Cualquier error de concordancia en la presente Pauta de Evaluación, será resuelto por la Comisión Evaluadora de la Licitación, sin modificar en lo sustancial la lógica de objetividad en los criterios de evaluación.
10. ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE COMPRA
La adjudicación de la oferta se resolverá dentro del plazo estimado que establece el Cronograma de esta licitación y previo haberse certificado por algún abogado de la Fiscalía de la SUBDERE, la idoneidad de los antecedentes legales presentados por los oferentes que se hayan ubicado en el primer lugar del ranking, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Evaluadora.
La SUBDERE adjudicará la licitación mediante resolución fundada a aquella oferta que resulte más ventajosa y conveniente a sus intereses, según los criterios de la pauta de evaluación y sus correspondientes puntajes y ponderaciones, y a lo informado y propuesto por la Comisión Evaluadora. La adjudicación se comunicará mediante la publicación de la resolución respectiva en el sitio www.mercadopublico.cl
Conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 19.886, la SUBDERE podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases; declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Asimismo, podrá aceptar cualquiera de ellas, aunque su oferta económica no sea la de menor costo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados en estas Bases
La SUBDERE podrá, en caso de que el adjudicatario no acepte la orden de compra o se rehúse a prestar el servicio dentro del plazo ofertado, adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las ofertas, y así sucesivamente hasta que no existan proponentes a los cuales adjudicar.
Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna naturaleza.
En caso que existieren consultas respecto de la adjudicación, los oferentes podrán formularlas a través del Sistema de Información del portal de Mercado Público en un plazo máximo de tres días contados desde la notificación de la resolución respectiva en el sistema de información con copia al siguiente e-mail: adquisiciones@subdere.gov.cl señalando el N° ID de la licitación en el asunto. Las consultas serán resueltas por el administrador del contrato en un plazo de tres días hábiles.
Si dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de liberación de las ofertas no se hubiera resuelto ni comunicado la adjudicación a ningún oferente, la SUBDERE podrá prorrogar el plazo para adjudicar hasta en 10 días hábiles cuando el retardo tenga justificación suficiente en antecedentes técnicos durante la evaluación, circunstancia que será notificada oportunamente a través del sistema de información.
11. CONTRATO
El contrato se formalizará mediante la emisión de la respectiva orden de compra y la aceptación de ésta por parte del adjudicatario en los términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, toda vez que los bienes a contratar son de carácter estándar, de simple y objetiva especificación. Para ello, el oferente adjudicado deberá estar inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado: www.mercadopublico.cl.
La contratación regirá a contar del día hábil siguiente de la aceptación de la orden de compra y regirá por un período de 12 meses calendario. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes para renovar el vínculo contractual por una sola vez y por el mismo período de 12 meses, en idénticas condiciones económicas a las convenidas, emitiéndose un certificado de buen desempeño firmado por el administrador de contrato.
Las partes podrán, de común acuerdo, modificar los términos del contrato sólo por causa justificada. La modificación será aprobada por el acto administrativo correspondiente y regirá a contar de su total tramitación.
12. MULTAS.
En caso de que el contratista incurra en incumplimientos en la prestación de los servicios, entendiéndose por tales el atraso en las entregas de los tanques con CO2 para producir soda, mantenciones determinadas y/o reparaciones que se deban efectuar a los dispensadores una vez solicitadas por el encargado, se aplicará una multa ascendente a 0.25 UF por cada de día de incumplimiento. Sin perjuicio de que ello pueda constituir causa suficiente para poner término al contrato en el caso que los incumplimientos sean recurrentes y/o extensos atendido el servicio a entregar de acuerdo a lo indicado en el punto 14 de las presentes bases, “Término anticipado y/o modificación del contrato”, salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor calificada por la SUBDERE.
Asimismo, la SUBDERE podrá calificar cualquier circunstancia justificada que pudiera autorizar la no aplicación de la multa. La multa, en todo caso, no podrá ascender al 10% del monto total del contrato.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, la contraparte técnica de SUBDERE a través del Administrador del Contrato, le notificará a la contratista, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.
A contar de la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido este plazo sin presentar descargos, la SUBDERE dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa.
Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la SUBDERE tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo.
La SUBDERE publicará en el sistema de información el acto administrativo que dispone la aplicación de la respectiva multa y notificará esta resolución por carta certificada dirigida al contratista, el cual se entenderá notificado/a a contar del tercer día hábil siguiente a la fecha de recepción en la oficina de Correos.
El/la contratista podrá recurrir a las vías de impugnación establecidas en la Ley 19 .880 sobre las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado por aplicación de la respectiva multa. De esta manera dispondrá de cinco días hábiles contados desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición y que acrediten fehacientemente que no ha tenido responsabilidad en los hechos que se le imputan y que originaron la aplicación de multas. El Jefe Superior del servicio o quien le subrogue en su caso, resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición. Si el/la contratista no presenta sus descargos en el plazo señalado o formulándolos no se acoge su solicitud de reposición, la multa quedará a firme, dictándose la pertinente resolución por parte de la Subsecretaría. En el caso, que se hubiere interpuesto recurso jerárquico en subsidio, en el mismo acto se elevarán los antecedentes para conocimiento y resolución del Ministro del Interior y Seguridad Pública.
La SUBDERE publicará en el sistema de información el acto administrativo que resuelve los recursos que hubieren sido interpuestos y que aplica la multa en su caso y notificará esta resolución por carta certificada dirigida al contratista, el cual se entenderá notificado/a a contar del tercer día hábil siguiente a la fecha de recepción en la oficina de Correos.
Para aplicar cualquier multa, la SUBDERE deberá notificar por carta certificada al contratista la resolución que la disponga, y sólo podrá hacerla efectiva una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.
La multa correspondiente será rebajada administrativamente por la SUBDERE de la cuota de pago respectivo, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha en que se hubiere comunicado por escrito el incumplimiento al contratista.
13 PAGOS
El pago se realizará en forma mensual, por mes vencido de prestación de servicios. Cada pago será tramitado una vez recibido el instrumento tributario respectivo, el cual deberá contar con la recepción y visto bueno del encargado(a) responsable. Cada pago se efectuará dentro de los treinta días siguientes contados desde la fecha de la correcta presentación de aquellos antecedentes, en la medida que no hayan sido objeto de observación o reparo por parte de la SUBDERE.
14 TÉRMINO ANTICIPADO Y/O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
La SUBDERE podrá poner término anticipado o modificar el contrato, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley de Compras Públicas en relación con el artículo 77 de su Reglamento, a saber:
a) Resciliación o mutuo acuerdo de los contratantes;
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, entendiéndose por tal, el atraso superior a 3 días hábiles en las mantenciones determinadas, reparaciones solicitadas y en el recambio de dispensadores de CO2, más de 5 situaciones de no buen funcionamiento en las máquinas y, por no reemplazar los dispensadores defectuosos.
c) El estado de notoria insolvencia del contratante;
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional;
e) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses; y,
f) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.
En todo caso, la modificación y el término anticipado del contrato definitivo será aprobada por decreto o resolución fundada, y regirá luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o resolución en el sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 en relación con el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública.
Los Tribunales Ordinarios de Justicia resolverán los conflictos que se susciten entre las partes con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución del contrato y, para tal efecto, fijarán domicilio en la ciudad de Santiago.
15 GARANTÍAS
No existen garantías asociadas a este proceso.
ARTÍCULO 3º: Se deja constancia que el gasto que implique la contratación materia de esta licitación pública, deberá ser imputado a la Partida 05 - Capítulo 05 - Programa 01 - Subtítulo 22 - Ítem 05 - Asignación 002 - del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo vigente. El saldo, en caso que lo hubiere, se imputará al subtítulo, al ítem y a la asignación que correspondan del Presupuesto del año 2021 y siguientes, en la medida que se consulten fondos para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.
|
|
|
|