Licitación ID: 812799-2-LQ24
HABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ANDALICAN MEJILLONES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES, Secoplac
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad
Cod: 72102201
Habilitación de luminarias tipo peatonales y ornamentales en la Av. Andalicán, entre pasaje el Loa y Av. Bernardo O’Higgins, de la ciudad de Mejillones,  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
HABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ANDALICAN MEJILLONES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Trabajos necesarios para la habilitación de luminarias tipo peatonales y ornamentales en la Av. Andalican, entre pasaje el Loa y Av. Bernardo O’Higgins, de la ciudad de Mejillones.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Unidad de compra:
Secoplac
R.U.T.:
69.020.400-2
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Antofagasta
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-02-2024 15:05:00
Fecha de Publicación: 11-01-2024 9:01:05
Fecha inicio de preguntas: 11-01-2024 23:05:00
Fecha final de preguntas: 18-01-2024 23:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-01-2024 23:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-02-2024 15:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-02-2024 15:10:00
Fecha de Adjudicación: 19-03-2024 9:09:55
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Resolución N°11040
2.- ANEXO 6 Cronograma Licitación
3.- ANEXOS 1-4
4.- Bases administrativas
5.- Decreto exento N°155, aprueba bases.
6.- Acta visita a terreno
7.- Ord. Nro.10/2024 aprueba respuestas.
Documentos Técnicos
1.- Memoria proyecto eléctrico
 
2.- Factibilidad Eléctrica Av. Andalican
 
3.- Planimetría del Proyecto
 
4.- Plano DWG
 
5.- Bases técnicas
 
6.- ANEXO Memoria Lumínica
 
Documentos Económicos
1.- Presupuesto detallado (anexo 5)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia del Oferente Se evaluará la experiencia del oferente en proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento o conservación de edificios públicos o privados, como también espacios públicos o abiertos, debidamente certificados, e indicados en Anexo N°2. Se considerarán proyectos ejecutados en Chile y finalizados, desde enero del 2014 hasta la fecha de cierre de propuestas, debidamente acreditados y declarados en el Anexo Nº2. Se debe adjuntar información de respaldo en Anexo Nº2. La experiencia se deberá acreditar con certificados de conformidad o recepciones emitidas por el mandante, o con Contratos de obras u Órdenes de compra por el monto total de la obra. En caso de no indicarse en antecedentes presentados toda la información solicitada para evaluar, el oferente deberá complementar dicha información adjuntando otros documentos, para acreditar lo indicado en Anexo N°2. De lo contrario no será tomada en cuenta dicha experiencia. Se calificará aplicando la siguiente tabla: Cantidad de obras eje 39%
2 Cumplimiento de los requisitos formales Se evaluará la presentación oportuna de todos los antecedentes del oferente requeridos para la presentación de la propuesta, conforme a la siguiente tabla: Cumplimiento requisitos formales Puntaje a.- Presentación de todos los antecedentes al cierre de la propuesta 100 puntos b.- Presentación de los antecedentes durante el plazo extraordinario 0 puntos 6%
3 Descentralización y Desarrollo local Los oferentes con domicilio en la comuna de Mejillones, obtendrán 100 puntos. Los oferentes con domicilio en la Región de Antofagasta, obtendrán 70 puntos. Los oferentes fuera de la Región de Antofagasta, obtendrán 40 puntos. Lo anterior se verificará con la entrega de la patente comercial municipal, o Certificado de Inicio de Actividades emitido por el SII. 20%
4 Oferta Económica Se evaluará con el mayor puntaje (100 puntos) la oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje =(Oferta más conveniente)/(Oferta del oferente a evaluar) x 100 25%
5 Plazo de ejecución Se evaluará con el mayor puntaje (100 puntos) la oferta que presente el menor plazo de ejecución. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje i=(Plazo mínimo ofertado)/(Plazo ofertado) x 100 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBDERE
Monto Total Estimado: 308454288
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 150 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Vilma Hidalgo Palacios
e-mail de responsable de pago: vhidalgo@mejillones.cl
Nombre de responsable de contrato: Aaron Oliveros Vásquez
e-mail de responsable de contrato: aoliveros@mejillones.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-55-2557322-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Mejillones
Fecha de vencimiento: 19-05-2024
Monto: 308454 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Garantizar la seriedad de la oferta de la licitación HABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ANDALICAN, MEJILLONES” ID 812799-2-LQ24.
Forma y oportunidad de restitución: Forma: física y digital Restitución del documento. a) Para la restitución del documento el oferente deberá hacer ingreso por Oficina de Partes de la Municipalidad de Mejillones carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaría Comunal de Planificación indicando como mínimo: - Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto. - N° de la garantía y Entidad Emisora. - Persona encargada del retiro de ésta. b) El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en las dependencias de Tesorería de Municipalidad de Mejillones, quien deberá presentar la siguiente documentación - Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro o en su defecto el mismo representante legal. c) La solicitud de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta de aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuará dentro de 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de su oferta, de la declaración de deserción de la licitación, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las bases de licitación y habiendo ingresado la solicitud conforme a lo indicado en letra a) y b) de éste numeral. d) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantía se mantendrá hasta que el consultor haya hecho entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y correcta ejecución.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Mejillones
Fecha de vencimiento: 27-05-2025
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato HABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ANDALICAN, MEJILLONES” ID 812799-2-LQ24.
Forma y oportunidad de restitución: Forma: física y digital Esta garantía será restituida una vez lograda la recepción provisoria del proyecto, a su vez habiéndose tramitado la aprobación de todos los organismos pertinentes señaladas en bases técnicas.
    Otras Garantías
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Mejillones
Fecha de vencimiento: 26-02-2026
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento de la obra HABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ANDALICAN, MEJILLONES” ID 812799-2-LQ24.
Forma y oportunidad de restitución: Forma: Física y digital. Dicha garantía tendrá una vigencia de 395 días corridos contados desde la fecha del Acta de Recepción de Obras Provisoria sin Observaciones. Transcurrido este plazo y previa verificación por la Unidad Técnica del buen estado de la conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud (el contratista deberá solicitarla en carta escrita dirigida a la Dirección de Obras Municipales, ingresada por oficina de partes del municipio),
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacta de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, soborno, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven. 2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso de licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad estará facultada para readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido en el Informe de evaluación de la Comisión Evaluadora, en los siguientes casos: a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en la cláusula 18.ii por causas atribuibles al adjudicatario b) Si el adjudicatario desiste de su oferta c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 19.886 o en virtud de la Ley Nº 20.393 o conforme lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley Nº 211, de 1973, o bien no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. d) Si el adjudicatario no se encuentra hábil en el Registro Electrónico Oficial de Chileproveedores a la fecha de firma del contrato. e) Si el adjudicatario no entrega los documentos requeridos para la suscripción del contrato.