Ficha Licitación

Licitación ID: 846-21-LE22

CMEE: SC 47231: REPOSICIÓN J.I. LOS DELFINCITOS

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Metalistería de arquitectura	1 Unidad
Cod: 72101604	1 Unidad
“SERVICIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICIÓN DE JARDÍN INFANTIL “LOS DELFINCITOS” COMUNA DE FREIRINA REGIÓN DE ATACAMA”.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CMEE: SC 47231: REPOSICIÓN J.I. LOS DELFINCITOS

Estado:

Revocada

Descripción:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante JUNJI, requiere contratar los “SERVICIOS DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICIÓN DE JARDIN INFANTIL “LOS DELFINCITOS” COMUNA DE FREIRINA REGIÓN DE ATACAMA. UBICADO EN AVENIDA COSTANERA SN. LOCALIDAD DE CARRIZALILLO COMUNA DE FREIRINA

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - III Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Atacama N° 390

Comuna:

Copiapó

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-06-2022 16:38:00

Fecha de Publicación: 14-06-2022 17:02:55

Fecha inicio de preguntas: 14-06-2022 20:02:00

Fecha final de preguntas: 21-06-2022 20:02:00

Fecha de publicación de respuestas: 22-06-2022 20:02:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-06-2022 16:39:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-06-2022 16:39:00

Fecha de Adjudicación: 30-06-2022 16:39:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

visita a terreno (VOLUNTARIA) AVENIDA COSTANERA S/N. , CARRIZALILLO, COMUNA DE FREIRINAiapó 17-06-2022 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Podrán contratar, con la Administración del Estado, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluidas las uniones temporales de proveedores, que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, sin embargo, y en el evento que resulten adjudicadas, se exigirá para contratar a las personas jurídicas extranjeras tener domicilio en Chile. No obstante, y por aplicación de lo establecido en los artículos 4° de la Ley N° 19.886 y artículo 8 y 10 de la Ley Nº 20.393, no podrán participar en esta licitación y quedarán excluidos: a) Quienes al momento de la presentación de la oferta hayan sido condenados por prácticas antisindicales, o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores. b) Los funcionarios directivos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ni personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 15.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas de las que aquello o éstas formen partes, ni sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en aquellos o estas sean accionistas, ni sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. c) Quienes se encuentren inhabilitados para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad, según sentencia judicial ejecutoriada, para esto deberá presentar al momento de Contratar el Certificado del Oferente (personas naturales o representantes legales) que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación cerciorando si las personas se encuentran afectas a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal. d) Quienes hubiesen sido condenados por el tribunal de defensa de la libre competencia a la prohibición de contratar por el Estado (art. 26, letra d. de DL 211). En relación con las uniones temporales de proveedores, estas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 bis del Decreto N° 250, el que fue agregado conforme a lo establecido en el Decreto N° 1410, de 2015, que modifica el Decreto Supremo N° 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Compras Públicas. Para dar cumplimiento a lo anterior, bastará que suscriban una declaración jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia. Esta declaración se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 2 de las presentes Bases Administrativas y Técnicas cuya copia deberá ser adjuntada en anexo en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública [https://www.mercadopublico.cl].

Documentos Técnicos

1.- La visita a terreno se realizará en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl y en conformidad con el cronograma definido en el Punto N°6 de las presentes Bases Administrativas. Dicha visita tendrá el carácter de voluntaria, y será certificada en el Acta de Visita a Terreno, levantada por un funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente deberá estampar su nombre y firma. Las consultas que se realicen en la visita a terreno deberán ser canalizadas en el proceso de preguntas y respuestas, a través de portal www.mercadopublico; cualquier observación que se realice en esta visita y que no quede plasmada en el proceso de preguntas y respuestas no se considerará válida. La visita a terreno será de carácter voluntaria, la que comenzará a las 12:00 horas, ubicada en AVENIDA COSTANERA S/N. y será certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deberá estampar: Razón Social y Rut de la empresa, nombre del visitante, RUT y firma. Las personas que se presenten en la visita deberán considerar todas las medidas necesarias para la obtención de la información que deben tener en cuenta al momento de cuantificar y calcular la obra a desarrollar, con el objeto de realizar correctamente sus ofertas en el proceso de licitación pública. Esto en relación con que no se realizará una segunda visita a terreno. Los representantes de las empresas proponentes deberán estar provistos a su costo de la vestimenta y equipo adecuado para su protección personal. No se aceptará que se presente más de una empresa por persona presente en la visita, lo que se registrará en el acta. Los proponentes deberán respetar en sus propuestas de forma íntegra las Bases Técnicas para la contratación del SERVICIO DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA REPOSICIÓN DE JARDÍN INFANTIL “LOS DELFINCITOS” COMUNA DE FREIRINA, anexos y demás documentos que se publican con las presentes bases, y se entienden formar parte integrante de las mismas. Para postular a la licitación, los oferentes deben presentar obligatoriamente los anexos técnicos informados en este punto. Antecedentes que deben incluir en la Oferta Técnica Para acreditar la oferta técnica, los oferentes deberán adjuntar a su oferta certificados con timbre y firma, que respalden los diseños en los que ha participado o ha sido patrocinado, indicando M2 de diseño, junto a teléfonos y correo electrónico de contacto. Se evaluarán m2 diseñados por los profesionales de Arquitectura, Estructura y Eficiencia Energética durante los últimos cinco años, según tabla adjunta en anexos. a. Experiencia del Oferente correspondiente al profesional del Proyecto de Arquitectura, mencionado en el (Anexo N° 8), para lo cual sólo serán considerado los oferentes que presenten la experiencia con los proyectos declarados con la copia de certificados de Permisos de Edificación o Recepción Final emitidas por la DOM respectivas, de no salir el nombre del profesional en dicho documento, este se deberá complementar con Certificado del Mandante con firma legible y timbre que señale obra, profesional, m2 y numero de Permiso de Edificación o Recepción Final DOM. De acuerdo con formato anexo N° 8 en Bases, la experiencia indicada debe corresponder a Diseño de Proyectos de Edificación, esto deja fuera diseños de: vialidad, plazas, canchas deportivas, paraderos de locomoción o similares. b. Experiencia del Oferente correspondiente al profesional del Proyecto de Estructura, mencionado en el (Anexo N° 8 A), para lo cual sólo serán considerado los oferentes que presenten la experiencia con los proyectos declarados con la copia de certificados de Permisos de Edificación o Recepción Final emitidas por la DOM respectivas, de no salir el nombre del profesional en dicho documento, este se deberá complementar con Certificado del Mandante con firma legible y timbre que señale obra, profesional, m2 y numero de Permiso de Edificación o Recepción Final DOM. De acuerdo con formato anexo N° 8 A en Bases, la experiencia indicada debe corresponder a Diseño de Proyectos de Edificación, esto deja fuera diseños de: vialidad, plazas, canchas deportivas, paraderos de locomoción o similares. c. Experiencia del Oferente correspondiente al profesional del Proyecto de Eficiencia Energética y pre Certificación CES, mencionado en el (Anexo N° 8 B), para lo cual sólo serán considerado los oferentes que presenten la experiencia con los proyectos declaradas con copias de: pre-certificación CES, certificación LEED, memorias de proyectos de eficiencia energética asociados a los certificados de permisos de edificación o Recepción Final emitidas por la DOM respectivas o Certificado del mandante con firma legible. La experiencia indicada debe corresponder a Diseño de Proyectos.

Documentos Económicos

1.- La oferta económica deberá ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl], en formato de documento digital [.pdf], Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicada en dicho sistema de información y en el cronograma respectivo. El valor que los interesados deben ingresar al Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl] corresponde al valor neto del servicio ofrecido (sin incluir IVA), el cual deberá ser concordante con la información detallada en el párrafo anterior. La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de ciento veinte (120) días hábiles posterior al cierre de ofertas. Para el oferente adjudicatario, esta constituirá el precio del contrato y se mantendrá sin variación durante toda su vigencia. Por otra parte, el oferente deberá presentar un anexo económico (Anexo N°9) y además deberá entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo Nº 9), manteniendo todas y cada una de las partidas o ítems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	El oferente que posea el menor precio Puntaje máximo 10 puntos OFERTA ECONOMICA 35% de oferta obtendrá 10 puntos, el resto será calificado por la siguiente formula: Puntaje Obtenido= Menor precio x 10 Precio ofertado Puntaje específico será asignado según calificación de fórmula a propuesta económica más baja Precio indicado en la oferta económica y oferta (Anexo 9 obligatorio)	35%
2 Plazo de Entrega	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (20%) El o los proponentes, establecerán su plazo de ejecución de servicio a ofertar, el cual no podrá ser inferior a 90 días corridos, ni superior de 180 Puntaje máximo 10 puntos Plazo de Ejecución de los servicios días corridos desde la total tramitación de acto administrativo que aprueba el contrato. El plazo de ejecución del servicio será evaluado según la siguiente ponderación: (Anexo 9 obligatorio) Puntaje Obtenido= Ti x 10 Te Dónde: Ti: Plazo de ejecución más corto Te: Plazo ejecución a evaluar Puntaje específico será asignado según calificación de fórmula propuesta de menor plazo de ejecución de los servicios	20%
3 Experiencia de los Oferentes	EXPERIENCIA PROFESIONALES 35 % Para acreditar este ítem, los oferentes deberán adjuntar a su oferta certificados, que expresen los diseños realizados con su timbre y firma, indicando m2 de diseño, junto a teléfonos y correo de referencia. Se evaluará el número de m2 diseñados, tanto por el Profesional Proyecto De Arquitectura, Profesional Proyecto de Estructuras, Profesional Proyecto Eficiencia Energética durante los últimos cinco años, según tabla adjunta: Puntaje máximo 10 puntos Solo se considerarán los proyectos declarados que presentes copia de certificados de permisos de edificación o Recepción Final emitidas por la DOM respectivas o Certificado del mandante con firma legible y timbre que señale obra, profesional y m2. En caso de Profesional Proyecto Ef. Energética certificar mediante lo solicitado en punto 11.7 letra c. de las presentes bases. (Anexo obligatorio 8, 8A y 8B). M2 diseñados y certificados Puntaje Asignado Más de 30.001 m2 10 Desde 20.001 a 30.000 m2 8 Desde 10.001 a 20.000 m2 6 Desde 5.001 a 10.000 m2 4 Desde 1.001 a 5.000 m2 2 Menos de 1.000 m2 1	35%
4 CRITERIO DE ENFOQUE DE GENERO	CRITERIO DE ENFOQUE DE GÉNERO 5% El o los Oferentes que demuestran paridad de género, para evaluar este criterio en sus contrataciones, se evalúa con el número de mujeres contratadas, en el mes anterior a la presentación de la oferta. Paridad de Genero Puntaje 3 o más mujeres 10 2 mujeres 5 1 mujer 2,5 Sin ninguna de estas dimensiones 0 Se deberá acreditar con la planilla de cotizaciones de seguridad social pagadas en previred o cualquier otro documento que dé cuenta de la paridad de género.	5%
5 Cumplimiento de los requisitos	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DENTRO DEL PLAZO 5% Según el Artículo 40 del Decreto Supremo de 250, del Reglamento de Compras Públicas. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Notas EN LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El oferente cumple con todos los requisitos de 10 presentación de la oferta dentro del plazo establecido El ofertante cumple con todos los requisitos de 5 presentación de la oferta en el plazo adicional otorgado por la JUNJI, de acuerdo con el punto N° 15 de las bases administrativas. Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o integralidad, en la presentación de los documentos, serán considerados fuera de bases.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	52669000

Justificación del monto estimado	VALOR INCLUYE IMPUESTO

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	BIANCA NUÑEZ AVALOS
e-mail de responsable de pago:	bnunez@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	DANIEL RODRIGUEZ CUELLO
e-mail de responsable de contrato:	drodriguezc@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-52-2523041-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo. Asimismo, las entidades con qu

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	01-12-2022
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	Para garantizar la seriedad de la Oferta, cada oferente deberá presentar una caución, consistente en cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 de Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda. El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será de $200.000 (doscientos mil pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT N° 70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativo, no endosable, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia mínima de ciento veinte (120) días hábiles posteriores a la fecha de cierre de presentación de las ofertas publicadas en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser emitida a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La entrega del documento podrá otorgarse de manera física en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Atacama N°390 comuna Y ciudad de Copiapó o electrónicamente, por el envío de un correo electrónico a oficina_partesiii@junjired.cl, En el caso que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación

Glosa:	"EN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR SERVICIOS DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICIÓN DE JARDÍN INFANTIL LOS DELFINCITOS COMUNA DE FREIRINA REGIÓN DE ATACAMA o similar ID.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de la garantía del 2° proponente mejor evaluado se efectuará una vez firmado el contrato o dentro de un plazo de 45 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación, lo que ocurra primero. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor evaluado, como ya se señaló, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La Garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario una vez suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente tramitado y después de efectuada la entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto N° 21 de las presentes Bases.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	14-06-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato, el proveedor contratado deberá presentar una garantía por un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT Nº 70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativo, no endosable, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia de 365 días corridos posteriores a la fecha de término de la vigencia del contrato. De forma complementaria, se debe incorporar documentos de validez, referentes a las garantías presentadas, (idealmente un certificado). El cual debe ser un documento formal emitido por la Institución financiera garante, donde certifica la validez de la garantía presentada, para tales efectos, se entiende que debe incorporar datos claros y concordantes con la garantía, siendo obligatorios: montos, número de documento y vigencia. Será aceptado como garantía de fiel cumplimiento de contrato, pago de obligaciones laborales y sociales, y multas, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. La emisión del documento podrá realizarse de manera física entregándolo en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Atacama, ubicada en Atacama N°390, Copiapó o electrónicamente enviando por correo electrónico oficina_partesiii@junjired.cl. En el caso que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación, en el siguiente horario: Lunes a viernes desde las 08:30 horas hasta las 13:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas. La regla precedente no rige respecto de la póliza de seguro electrónica, la cual se remitirá directamente a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl.

Glosa:	“EN GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES PARA CONTRATAR SERVICIOS DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICIÓN DE JARDÍN INFANTIL LOS DELFINCITOS COMUNA DE FREIRINA ID .

Forma y oportunidad de restitución:	Su restitución será realizada al término de la vigencia del Permiso de Edificación del Proyecto, previa certificación de que se prestó el servicio y no existe deuda entre las partes, y su devolución la efectuará la Oficina de Tesorería ubicada en Atacama N°390 comuna de Copiapó, previo visto bueno de la Unidad de Construcción y Mantención de espacios educativos de JUNJI Atacama.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicación de esta licitación al siguiente proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitación si las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de este órgano de la Administración del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario omitiere los antecedentes contemplados en el punto anterior.

b) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo contemplado en el punto Nº 22 de estas Bases Administrativas.

Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado ChileProveedores (Registro Avanzado o Contratación), previo al plazo de suscripción del contrato, se procederá a adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada, o bien, se declarará desierta la licitación, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir