Ficha Licitación

Licitación ID: 846-37-LR19

CONSERVAC Y AMPLIACION J.I. B NIEVES JUNJI ATACAMA

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Renovación de edificios, casas, señales y monumentos	1 Unidad
Cod: 72102801	1 Unidad
APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA LICITACIÓN DE OBRA LLAMADA “CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES DE LA REGIÓN DE ATACAMA”, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Y AUTORIZA EL L

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVAC Y AMPLIACION J.I. B NIEVES JUNJI ATACAMA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, viene a llamar a licitación pública a oferentes personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, con el objeto de realizar la “CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES DE LA REGIÓN DE ATACAMA”, cuyos objetivos y alcances se detallan en la presente licitación. La contratación de la obra es bajo el sistema de suma alzada, para la ejecución de los trabajos, descritos en las bases técnicas de la presente licitación. Para este efecto se entenderá suma alzada como oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecución se encomienda.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - III Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Atacama N° 390

Comuna:

Copiapó

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-11-2019 16:35:00

Fecha de Publicación: 14-10-2019 11:28:00

Fecha inicio de preguntas: 14-10-2019 16:21:00

Fecha final de preguntas: 23-10-2019 16:21:00

Fecha de publicación de respuestas: 24-10-2019 16:21:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-11-2019 16:36:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-11-2019 16:36:00

Fecha de Adjudicación: 28-11-2019 12:43:50

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACIÓN Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI: • Declaración jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del art. 4 inciso 1° y 6° de la ley N°19.886 y N°8 y N°10 de la Ley N°20.393, y que se aceptan las condiciones de confidencialidad. (Anexo N°1) • Acuerdo de confidencialidad (solo para empresa adjudicada) (Anexo N°2) • Carta declaración de aceptación de bases - (Anexo N°3) • Carta Identificación del oferente - (Anexo N°4) • Formato de Presupuesto con valores referenciales y ponderación por partida - Anexo N° 5) • Nómina de contratos en obras similares - (Anexo N°6) • Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesión acorde al área de la construcción) - (Anexo 7) • Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI - (Anexo 1B y 2B) • Cláusula de proveedores de bienes y servicios de la JUNJI - LAVADO DE ACTIVOS (Anexo 8)

Documentos Técnicos

1.- 4.f) OFERTA TÉCNICA (Anexo 6). Los oferentes interesados deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga Nómina de contratos de obras similares ejecutadas en los últimos siete años (2012 al 2019), con un máximo de 15 obras a evaluar por la comisión. Cabe señalar que los periodos fuera del rango indicado no sumarán a la evaluación de la experiencia. El contratista deberá completar todos los campos en forma clara, además deberá adjuntar la documentación que valide los proyectos realizados y que fueron informadas en Anexo 6 u omitir esa documentación en caso se cuente con ID de proyecto. Medios de verificación: - Certificados de Recepciones de Obra en que se indiquen los metros cuadrados Construidos y/o - Contratos o Certificado del Jefe del Servicio, informando el monto contratado y/o facturado del contrato en caso de contratos con servicios públicos y/o - Contratos autorizados ante notario, informando el monto contratado y/o facturado del contrato, en caso de contrataciones de privados y/o - ID Licitaciones - Carta de referencia de mandante bajo declaración jurada notarial en que se avale construcción de proyecto por parte de representante legal de empresa oferente, y deberán obtener información que permita verificar que el proyecto fue realizado. Si no se puede verificar la realización del proyecto, no será contabilizado como experiencia similar. Se debe incluir información sobre tipo de edificación (obras similares); superficie construida, además de datos de mandantes (Rut; teléfono; dirección). La carta de referencia que no esté acompañada de la correspondiente copia de la factura o del documento tributario o similar que acredite el pago de los servicios prestados no será contabilizada para asignar puntaje Se validará la experiencia de obras edificadas realizadas por representante legal de empresa oferente y/o empresa oferente. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 140 días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl

Documentos Económicos

1.- 4.e) OFERTA ECONÓMICA (Anexo 5). Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de información Mercado Público. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 140 días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el citado sistema. El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto). El oferente deberá entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo todas y cada una de las partidas o ítems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberá entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrá ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 23 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecución de las obras.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X Precio 40% ANEXO 5 El oferente que posea el menor precio de oferta, obtendrá 10 puntos, el resto será calificado por la siguiente formula Puntaje máximo 10 puntos Precio indicado en Oferta Económica. Toda Oferta que su presupuesto sea inferior al 80% al monto disponible quedará fuera de bases ANEXO 5 Puntos (2 decimales) =Precio Oferta Menor x 10 Precio Oferta	40%
2 Experiencia de los Oferentes	Experiencia 45% ANEXO 6 El oferente que posea la mayor cantidad de Superficie en m2 en obras similares de edificación habitable (acorde a O.G.U.C tipo A; B; C y D), excluyéndose entonces: Galpones; Obras Civiles y Obras complementarias como Silos, estanques, marquesinas de estaciones de servicio y similares, pavimentos exteriores; piscinas; techumbres que carecen de estructura vertical, los cobertizos techados y abiertos para estacionamientos de vehículos, los techados de lavaderos y patios de servicio de construcción liviana respecto de la construcción principal. • Se considera en la sumatoria de superficies (m2), la totalidad de las Superficies Edificadas Ampliadas y/o Nuevas • Y en cuanto a las Obras de Remodelación/Habilitación solo se considerará la mitad de la sumatoria de las superficies de ésta (Sup. Total/2). Se consideran proyectos terminados entre los años 2012 a la fecha, calificándose de la siguiente forma: Puntaje máximo 10 puntos Proyectos similares terminados entre los años 2012 a la fecha. Deberán adjuntar ANEXO 6 y las respectivas acreditaciones. Presentar máximo 15 contratos de 5000 m2 o más . 10 de 1000 m2 a 5000 m2 6 de 500 m2 a 1000 m2 2 de 1 m2 a 500 m2 1 sin m2 cuadrados verificables 0	45%
3 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimiento de requisitos formales 10% Nota 10 Máximo: Cumple con los Requisitos Formales en tiempo y forma. Nota 5: Corrige la omisión de antecedentes administrativos, en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales. Máximo 10 De acuerdo a lo estipulado en el Art. 4O del D.S. N 250, Reglamento de Compra y a los documentos exigidos en el punto N° 4 de las presentes bases de licitación,	10%
4 Condiciones de empleo y remuneración	Mejores condiciones de empleo y remuneración 5% Nota 10: si el oferente adjunta una declaración jurada que indica que incluye reajustabilidad semestral en las remuneraciones Nota 1: si el oferente NO adjunta una declaración jurada que indica que incluye reajustabilidad semestral en las remuneraciones Declaración Jurada	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	303933000

Justificación del monto estimado	EL MONTO INCLUYE IMPUESTO

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	trescientos tres millones novecientos treinta tres mil pesos

Tiempo del Contrato	140 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Richard Ortiz Reinoso
e-mail de responsable de pago:	rjortiz@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	DANIEL RODRIGUEZ CUELLO
e-mail de responsable de contrato:	drodriguez@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-52-2523020-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación En caso que, para el cumplimiento de la presente licitación, el oferente requiera subcontratar a otra empresa, junto con indicarlo claramente en su oferta, deberá proporcionar los antecedentes que la identifique, incluyendo aquellos que acreditan que no

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	12-02-2020
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	Los proveedores deberán presentar una garantía de seriedad de la oferta por un monto de $300.000 (Trescientos mil pesos), la cual podrá consistir en una boleta bancaria de garantía, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza o póliza de seguro de liquidación inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia mínima de 60 días hábiles (los días hábiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantía, la glosa debe indicar: "En garantía de seriedad de la oferta de la licitación pública por la “CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES DE LA REGIÓN DE ATACAMA”. Respecto del vale vista o depósito a la vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple firmada por el representante legal acompañado a tal instrumento. Esta garantía deberá ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el carácter de irrevocable, debiendo enviarse en sobre cerrado indicando ID de la licitación, a la Oficina de Partes, ubicada en Atacama #390, Copiapó, dirigida a la Subdirección de Asesoría Jurídica, antes de la hora de cierre de recepción de ofertas, establecido en el cronograma de la licitación, de acuerdo al siguiente horario. El horario de Atención de la Oficina de Partes: de lunes a jueves de 08:30 a 13.00 y de 14.30 a las 17:00 hrs. Día viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a las 16:00 hrs. La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos: Si el proponente desiste de su oferta, durante el período de validez de la garantía. Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le señale la JUNJI. Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no está inscrito en el Registro Chileproveedores, no cumple con la inscripción en el plazo señalado en el punto 17 de estas bases administrativas.

Glosa:	"En garantía de seriedad de la oferta de la licitación pública por la “CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES DE LA REGIÓN DE ATACAMA”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las Bases de licitación. Sin embargo, este plazo se ampliará en 15 días hábiles más, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad está facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el respectivo contrato. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 16 de estas Bases. Las ofertas de los proveedores que no presenten garantía de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serán rechazadas al momento de la apertura electrónica de las mismas. La devolución material de la garantía de seriedad de la oferta se hará por la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Atacama N°390, Copiapó, en horario de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs., previo visto bueno de la Unidad Requirente, acompañando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	13-04-2021
Monto:	5 %

Descripción:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las Bases de licitación. Sin embargo, este plazo se ampliará en 15 días hábiles más, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad está facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el respectivo contrato. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 16 de estas Bases. Las ofertas de los proveedores que no presenten garantía de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serán rechazadas al momento de la apertura electrónica de las mismas. La devolución material de la garantía de seriedad de la oferta se hará por la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Atacama N°390, Copiapó, en horario de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs., previo visto bueno de la Unidad Requirente, acompañando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

Glosa:	La Glosa de la garantía de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: "En garantía del fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y Correcta Ejecución por contratación de la “CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES DE LA REGIÓN DE ATACAMA”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las Bases de licitación. Sin embargo, este plazo se ampliará en 15 días hábiles más, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad está facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el respectivo contrato. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 16 de estas Bases. Las ofertas de los proveedores que no presenten garantía de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serán rechazadas al momento de la apertura electrónica de las mismas. La devolución material de la garantía de seriedad de la oferta se hará por la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Atacama N°390, Copiapó, en horario de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs., previo visto bueno de la Unidad Requirente, acompañando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala:

1°: Mayor puntaje en el criterio experiencia.

2°: Mayor puntaje en el criterio precio.

En caso de mantenerse el empate se declarará desierta esta licitación.

La Comisión de Evaluación deberá entregar al Director Regional o quien lo subrogue, un informe fundado, de las ofertas recibidas y su calificación, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicación.

No se adjudicarán aquellos oferentes que:

- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

- Aquellas ofertas que no otorguen la información requerida para calificar a uno o más de los criterios, no serán evaluadas.

La Comisión de evaluación, durante el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicación, se recibirá sólo en el correo institucional mhuerta@iunji.cI, a partir de la fecha de publicación de la adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cI.

La Institución dará respuesta a cada consulta según lo indicado en punto N°3 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal www.mercadopublico.cl

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, alimentación u otros. Asimismo, el contratista deberá cumplir con la normativa vigente, relativa al artículo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitirá sólo la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema www.mercadopúblico.cl.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir