Ficha Licitación

Licitación ID: 847-33-LR21

Recontratación Obras de JI Carolina Ocampo

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de locales, plantas comerciales o industriales	1 Unidad
Cod: 72131601	1 Unidad
RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CON TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL “CAROLINA OCAMPO”, COMUNA “SAN FELIPE”, REGIÓN “VALPARAÍSO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Recontratación Obras de JI Carolina Ocampo

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante (JUNJI), requiere la RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CON TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL “CAROLINA OCAMPO”, COMUNA “SAN FELIPE”, REGIÓN “VALPARAÍSO”, para la Dirección Regional Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - V Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR

Comuna:

Viña del Mar

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-10-2021 16:00:00

Fecha de Publicación: 09-09-2021 11:41:26

Fecha inicio de preguntas: 09-09-2021 12:01:00

Fecha final de preguntas: 27-09-2021 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 04-10-2021 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-10-2021 16:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-10-2021 16:00:00

Fecha de Adjudicación: 08-11-2021 14:00:21

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 15-11-2021

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 10 Días

1era Visita a Terreno Obligatoria en calle Blas Cañas s/n, localidad de Bellavista, comuna de San Felipe, a las 12 hrs. 15-09-2021 12:00:00

2da Visita a Terreno Opcional en calle Blas Cañas s/n, localidad de Bellavista, comuna de San Felipe, entre las 12 y las 14 hrs. 20-09-2021 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según Bases de Licitación

Documentos Técnicos

1.- Según Bases de Licitación

Documentos Económicos

1.- Según Bases de Licitación

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Formalidades	Según punto 20 de Bases Administrativas de Licitación	5%
2 Oferta técnica	Según punto 20 de Bases Administrativas de Licitación	45%
3 Oferta económica	Según punto 20 de Bases Administrativas de Licitación	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Junta Nacional de Jardines Infantiles



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	270 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Claudia Pizarro
e-mail de responsable de pago:	cpizarrov@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	Jorge Arenas Rodriguez
e-mail de responsable de contrato:	jarenas@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2174400-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento:	01-04-2022
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Según Bases:Para garantizar la seriedad de la Oferta, cada oferente deberá presentar una caución, consistente en cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 de Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda. El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será de $1.000.000.- (un millón de pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT N° 70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativo, no endosable, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia mínima de ciento veinte (120) días hábiles posteriores a la fecha de cierre de presentación de las ofertas publicadas en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser emitida a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La entrega del documento podrá otorgarse de manera física en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Calle Álvarez N° 646, comuna de Viña del Mar, ciudad de Viña del Mar o electrónicamente, por el envío de un correo electrónico a oficina_partesV@junjired.cl. En el caso que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el día hábil anterior a la fecha de cierre de recepción de ofertas, de acuerdo al cronograma de esta licitación (punto N°6.

Glosa:	La garantía deberá indicar en su texto o glosa lo siguiente: "EN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CON TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL “CAROLINA OCAMPO”, COMUNA “SAN FELIPE”, REGION “VALPARAÍSO”, o similar ID 847-33-LR21

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de la garantía del 2° proponente mejor evaluado se efectuará una vez firmado el contrato o dentro de un plazo de 45 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación, lo que ocurra primero. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor evaluado, como ya se señaló, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La Garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario una vez suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente tramitado y después de efectuada la entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto N°41.2 de las presentes Bases.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento:	22-10-2022
Monto:	7 %

Descripción:	Garantía de fiel cumplimiento de los contratos: El contratistas que se adjudique un proyecto estará obligado a entregar una garantía, consistente en una boleta bancaria de garantía, vale vista, certificados de fianza, póliza de seguro o depósito a la vista, como además toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos públicos, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas. En el Anexo Complementario se establecerá el monto por el que debe extenderse la garantía, a nombre de quién debe extenderse, plazo mínimo de vigencia, glosa y otras especificaciones. Se debe incluir en antecedentes de licitación Anexo N°6 y Anexo N°7 si corresponde. Su vigencia se extenderá por todo el tiempo de ejecución de los trabajos hasta la obtención de la Recepción Provisoria JUNJI, aumentado en 3 meses. La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada a la orden de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener el carácter de irrevocable. Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato.

Glosa:	En garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, código BIP 30469687-0, Licitación ID N° 847-33-LR21.

Forma y oportunidad de restitución:	Según Bases: El contratista podrá solicitar la devolución de la garantía una vez realizado el cierre financiero de la obra por parte de JUNJI y contra la entrega de la garantía de buena ejecución de la obra en los términos establecidos en las presentes bases.

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento:	09-08-2022
Monto:	20 %

Descripción:	Según Bases:El anticipo podrá ser solicitado por sola una vez y desde el momento de la notificación de la adjudicación hasta antes de 5 días hábiles de la firma del contrato, mediante una carta dirigida a la Dirección Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ingresada en la Oficina de Partes respectiva o por correo electrónico oficina_partesV@junjired.cl. Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolución que lo aprueba, la JUNJI, podrá anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario deberá presentar una garantía de acuerdo al porcentaje solicitado el cual no podrá superar el 20% del total del contrato, según la cual deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Dicha garantía en todo caso deberá asegurar el pago de manera rápida y efectiva y cumplir con las exigencias del artículo 68 del reglamento y en la forma que lo establece el Anexo Complementario de estas bases de licitación. La Garantía por Anticipo deberá ser presentada a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato.

Glosa:	La glosa deberá decir: “En garantía por anticipo de precio del contrato denominado RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CON TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAROLINA OCAMPO, COMUNA SAN FELIPE, REGIÓN VALPARAÍSO, Código BIP N° 30469687-0”.

Forma y oportunidad de restitución:	Según Bases: La devolución de la garantía o las sustituciones se efectuarán en la Dirección Regional de JUNJI respectiva, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados desde el ingreso a la oficina de partes de la nueva garantía.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala:

1°.- Puntaje de la variable Oferta Económica.

2°.- Puntaje total de la Evaluación Técnica.

3°.- Puntaje de la variable Experiencia en obras construidas por el contratista.

4°.- Puntaje de la variable Plazo de ejecución.

En caso de continuar el empate de ofertas este será dirimido por el director(a) Regional por resolución fundada

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir