Ficha Licitación

Licitación ID: 853-32-LP22

OBRAS REPARAC.INFRA E INST. J.I. ESTRELLITA OSORNO

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Unidad
Cod: 72101607	1 Unidad
OBRAS REP. INFRAESTRUCTURA J.I. ESTRELLITA OSORNO JUNJI LOS LAGOS

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

OBRAS REPARAC.INFRA E INST. J.I. ESTRELLITA OSORNO

Estado:

Revocada

Descripción:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante (JUNJI), requiere contratar las “OBRAS DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA, COMUNA DE OSORNO, JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS”, ubicado en Pasaje Hugo Aubel 1811 Población Las Vegas, Rahue Alto, Osorno. El mandante de esta licitación pública es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cuyo domicilio para todos los efectos legales de esta convocatoria es calle Rengifo 830, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, representada por su Directora Regional (S) doña María Antonieta Sanchez Barria, designada según Resolución Exenta RA N°110790/480/2022 de fecha 25 de abril de 2022 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Este proceso de Licitación se realizará a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas [http://www.mercadopublico.cl], de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 19.886, sobre la materia y su Reglamento, según condiciones, normas y políticas del uso del portal.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - X Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Rengifo 830

Comuna:

Puerto Montt

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-07-2022 18:00:00

Fecha de Publicación: 08-07-2022 9:52:31

Fecha inicio de preguntas: 08-07-2022 10:00:00

Fecha final de preguntas: 13-07-2022 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 18-07-2022 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 26-07-2022 9:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-07-2022 9:00:00

Fecha de Adjudicación: 09-08-2022 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA TERRENO OBLIGATORIA 15-07-2022 14:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Deberá ser ingresada por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl (Anexos 1, 2, 3, 4, 8 y 10).

Documentos Técnicos

1.- Los proponentes deberán respetar en sus propuestas de forma íntegra las Bases Técnicas para la contratación de las “OBRAS DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA, COMUNA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS”, anexos y demás documentos que se publican con las presentes bases, y se entienden forman parte integrante de las mismas. Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl en formato de documento portátil [.pdf], Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, que contenga la oferta técnica con la descripción detallada del servicio que ofrece, la que como mínimo debe considerar lo requerido en las bases técnicas solicitadas por la JUNJI. Para postular a la licitación, los oferentes deben presentar los anexos técnicos informados en este punto. • Experiencia Pública: Contratos firmados por ambas partes o Certificado emitidos y firmados por el Encargado, Subdirector o Coordinador de la Unidad o Departamento mandante, informando el monto contratado y/o facturado del contrato, (Anexo N° 7). • Experiencia Privada: Contratos autorizados ante notario, informando el monto contratado y/o facturado del contrato, (Anexo N° 7). • Formato Anexo 7, Cantidad de contratos y montos contratados, desde enero de 2018 hasta el año 2022, para lo cual deberá adjuntar de contratos firmados por ambas partes o Certificado emitidos por el mandante que acredite los montos de los contratos. • Plazo de ejecución del contrato (Anexo N°5) propuesto por el oferente, contado desde la Resolución Aprobatoria del Contrato. El plazo declarado por el oferente no debe ser inferior a sesenta (60) días corridos, ni superior a noventa (90) días corridos desde la entrega de terreno por parte de la Institución. De lo contrario el oferente será declarado fuera de Bases y su Oferta no será evaluada. • El oferente deberá considerar mantener permanentemente en obra a un profesional del área de la construcción, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor, con un mínimo de 5 años de experiencia comprobable en Construcción, Conservación, Rehabilitación, Reparación y/o Mantenimiento de edificaciones (Anexo N°11), para desempeñarse como Administrador del Contrato, teniendo a su cargo resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios de éste, que se presenten durante su ejecución. El Administrador del Contrato será, asimismo, quien se relacionará con la Dirección Regional de la JUNJI, para todos los efectos que digan relación con la ejecución práctica del contrato. Expresamente, el contratista adjudicado se obliga a que cualquier intervención de redes eléctricas, cualquiera sea su nivel de tensión de trabajo, así como de redes de cualquier tipo de combustible, que se encuentren certificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, será realizada por un instalador certificado por dicha institución. Para verificar el cumplimiento de esta obligación, el supervisor del contrato de JUNJI estará facultado para exigir la acreditación pertinente del Instalador Autorizado que presentare el Contratista, y será quien finalmente autorice o impida la intervención de la red correspondiente. En caso de que se descubra de manera fehaciente que las intervenciones a las redes mencionadas fueron realizadas por personal sin la correspondiente Autorización SEC, JUNJI estará facultada para poner término anticipado al contrato respectivo por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. Sin perjuicio de los antecedentes técnicos solicitados anteriormente, para cada uno de los participantes en el contrato que vayan a desempeñarse en terreno, se deberá adjuntar el documento oficial de respuesta a la Consulta sobre Inhabilidades por Delitos de Maltrato Relevante Ley N°21.013 y artículo 39 Ter del Código Penal, que se puede obtener en la página web del Servicio de Registro Civil e Identificación. El Oferente deberá tener en consideración que dicha consulta puede ser respondida por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo que puede extenderse hasta 10 días hábiles. La JUNJI, por su parte, exigirá que el personal del Contratista adjudicado porte, siempre que se deban realizar trabajos en algún Jardín Infantil, copia de dicho documento, indicando que no se encuentra en el Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales de Menores, sin perjuicio de las verificaciones y consultas al registro que por su cuenta pueda realizar la Dirección Regional de Los Lagos, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. JUNJI se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información entregada por los oferentes. En caso de que sea falsa se estará incumpliendo la declaración de aceptación de las presentes bases (Anexo Nº3) y como tal, no participará del proceso de evaluación.

Documentos Económicos

1.- La Oferta Económica deberá ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [www.mercadopublico.cl] en formato de documento digital [.pdf], Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicada en el cronograma respectivo. El valor que los interesados deben ingresar corresponde al Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl] corresponde al valor neto del servicio ofrecido (sin incluir IVA), el cual deberá ser concordante con la información detallada en el párrafo anterior. En caso de discrepancias entre lo señalado por el oferente en su oferta económica y lo completado en la ficha del portal de Mercado Público, prevalece lo indicado en su oferta económica adjunta (Anexo N°6). La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de sesenta (60) días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el citado sistema. Para el oferente adjudicatario, esta constituirá el precio del contrato y se mantendrá sin variación durante toda su vigencia. El oferente deberá presentar un anexo de oferta económica (Anexo N°6) y además deberá entregar un presupuesto detallado de acuerdo con el itemizado adjunto (Anexo N°5), manteniendo y valorizando todas y cada una de las partidas o ítems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto del servicio que se ofrece (sin incluir el impuesto). El anexo económico y presupuesto detallado deben ser presentados en formato Excel [.xls] o PDF [.pdf]. Cualquier error en la sumatoria o cálculo del presupuesto, en el Anexo N°5, que no modifique la oferta del contratista, Junji podrá solicitar su aclaración, si así lo estima.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	Según el Artículo 40 del Decreto Supremo N°250, del Reglamento de Compras Públicas. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES EN LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Puntaje El oferente cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta dentro del plazo establecido 10 El ofertante cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta en el plazo adicional otorgado por la JUNJI, de acuerdo con el punto 16 de las bases administrativas. 1 Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o integralidad, en la presentación de los documentos, serán considerados fuera de bases.	5%
2 Experiencia del Oferente	A. CANTIDAD DE CONTRATOS ANEXO N° 7 (15%) Cantidad de contratos Puntos Mayor o igual a 12 10 Entre 9 y 11 8 Entre 6 y 8 6 Entre 3 y 5 4 Entre 1 y 2 2 Sin experiencia 1 Se considerarán contratos de obras de construcción, mantención y/o reparación de edificaciones educacionales, habitacionales y/o institucionales ejecutados íntegramente, Adjuntando contratos firmados por ambas partes o certificado emitido por el mandante que acredite el monto del contrato. Estos contratos podrán ser públicos o privados, ejecutados desde enero de 2018 al año 2022. B. MONTO CONTRATADO ANEXO N°7 (10%) Monto contratado Puntos Mayor a $80.000.000 10 $80.000.000 - $70.000.001 8 $70.000.000 - $60.000.001 6 $60.000.000 - $50.000.001 4 Menos de $50.000.000 2 Sin experiencia 1 Se considerarán contratos de obras de construcción, mantención y/o reparación de edificaciones educacionales, habitacionales y/o institucionales ejecutados íntegramente, Adjuntando contratos firmados por ambas partes o certificado emi	25%
3 PLAZO	El o los proponentes, establecerán su plazo de ejecución del servicio a ofertar (Anexo N°5), el cual no podrá ser inferior a sesenta (60) días corridos ni superior a noventa (90) días corridos desde la total tramitación desde entrega de terreno. De lo contrario el oferente será declarado fuera de bases y su oferta no será evaluada. El plazo de ejecución del servicio a ofertar será evaluado según calificación de fórmula propuesta de menor plazo de ejecución de los servicios: Puntaje = MPE x 10 OE Donde: MPE: Menor plazo de ejecución OE: Plazo de oferta evaluada	10%
4 Multas y Comportamiento Contractual Anterior del P	En este criterio se evaluará la gestión administrativa y de responsabilidad laboral del Oferente a través de la presentación del formulario F-30, así como también el comportamiento contractual de los últimos 24 meses del Oferente a través de la información registrada en su “Ficha de Proveedores” de la Plataforma de Mercado Público (esta información será verificada por JUNJI) Se evaluará al oferente conforme a la siguiente tabla: Criterio Nota Parcial No registra multas o incumplimientos 10 Registra multas o incumplimientos 1 No Presenta Documentación 0	20%
5 PRECIO	En la evaluación de las ofertas económicas, se aplicará el “análisis del mínimo costo”, donde se considerará la relación entre cada oferta evaluada y aquella de menor costo, según la siguiente fórmula: Precio Oferta Mínima x 10 Precio Oferta Evaluada Se considerará como precio ofertado el valor total neto indicado en Oferta Económica (Anexo N°6).	30%
6 Porcentaje de Gastos Generales y Utilidades	Gastos Generales y Utilidades Anexo N°6 El oferente deberá proponer sus gastos generales y utilidades, según corresponda. La sumatoria de los porcentajes de gastos generales y utilidades señalados en Anexo N°6.b serán evaluados según la siguiente tabla: ∑ % PUNTAJE Hasta 10% 10 Mayor que 10% y hasta 15% 7 Mayor que 15% y hasta 20% 4 Mayor que 20% y hasta 25% 1	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	PATRICIA CANTO
e-mail de responsable de pago:	pcanto@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	ARTURO SOTO
e-mail de responsable de contrato:	absoto@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2387012-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	14-11-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el pago de obligaciones laborales y sociales, y multas, el proveedor contratado deberá presentar una garantía por un valor equivalente al 10% del valor total adjudicado, la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT Nº70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativo, no endosable, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia de 12 meses posteriores a la fecha de término de la ejecución de las obras. De forma complementaria, se debe incorporar un documento formal emitido por la institución financiera garante, donde certifica la validez de la garantía presentada. Para tales efectos, se entiende que debe incorporar datos claros y concordantes con la garantía, siendo obligatorios: montos, número de documento y vigencia. Será aceptado como garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, pago de obligaciones laborales y sociales, y multas, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, siempre que sea a la vista e irrevocable. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. La emisión del documento podrá realizarse de manera física entregándolo en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle Rengifo 830, comuna y ciudad de Puerto Montt. En el caso que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación y será enviado a los correos: oficina_partesX@junji.cl mantencion10@junji.cl . El plazo de entrega del documento será de cinco (05) días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación, en el siguiente horario: Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs. Viernes De 08:30 hasta las 16:30 hrs. La regla precedente no rige respecto de la póliza de seguro electrónica, la cual se remitirá directamente a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl.

Glosa:	La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOCIALES Y EVENTUALES MULTAS DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA, COMUNA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS” y las obligaciones que ordena el Artículo 11 de la Ley N°19.886, o similar.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de pago de obligaciones laborales y previsionales, y eventuales multas, será devuelta una vez se encuentre tramitada la liquidación del contrato y protocolizada ante notario público. La devolución de la garantía la efectuará la Oficina de Tesorería ubicada en calle Rengifo 830, comuna de Puerto Montt, previo visto bueno del Encargado de la Unidad de Construcción y Mantención de Espacios Educativos.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

De conformidad al artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el artículo 63 del Reglamento, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Entidad Licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Resolución de Empates

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, el proceso de

licitación se adjudicará al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala a continuación:

1° Criterio Precio.

2° Criterio Porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.

3° Criterio Experiencia del Oferente.

4° Criterio Plazo de Ejecución.

5° Multas y Comportamiento Contractual Anterior del Proveedor.

6° Cumplimiento de requisitos formales.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones sobre los antecedentes de la propuesta, las Bases Administrativas y las Bases Técnicas, dentro de los plazos señalados en las presentes bases, y solamente a través del foro electrónico que se canalizará a través del sitio www.mercadopublico.cl. Dichas consultas se pondrán en conocimiento de todos los proveedores interesados a través de su publicación en el mismo sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de estas.

Las respuestas y aclaraciones a las consultas se efectuarán por intermedio del mismo sitio web, a través del foro de consultas y se entregarán en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el cronograma contemplado en las presentes Bases Administrativas y publicadas en el portal de Mercado Publico.

Para todos los efectos legales, se entenderá que las respuestas y aclaraciones formarán parte integrante de las bases y antecedentes de esta propuesta.

Las Bases Administrativas, Bases Técnicas o sus anexos podrán ser modificados por iniciativa propia de esta entidad licitante, o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, previa dictación y total tramitación de una resolución fundada por parte del Servicio, durante el proceso de la propuesta y hasta el día antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. Estas formarán parte integrante de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El Contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar certificado emitido por el organismo idóneo, que dé cuenta del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, planillas electrónicas de cotizaciones previsionales pagadas y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. Si las liquidaciones no cuentan con la firma del trabajador se deberá anexar comprobante de transferencia bancaria. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario y que ésta aprobó formalmente.

El Contratista deberá acompañar al inicio de la obra una nómina que indique los nombres de los trabajadores que se desempeñan en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificación que se produzca. Copia de dicha nómina deberá adjuntarse al libro de obra, así como sus modificaciones. Por su parte, el Supervisor de Contrato deberá verificar que la nómina de trabajadores corresponde a aquellos trabajadores que se encuentran efectivamente en la obra, dejando constancia de ello en el correspondiente libro de obra.

Sin perjuicio de ello, este órgano de la Administración del Estado también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento los certificados de la Dirección del Trabajo u otros

antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema.

En estos casos, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 del Reglamento de la Ley Nº19.886, asignándose menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, contenido en punto 19 de las presentes bases.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir