Licitación ID: 856-28-LR22
Obras de Reposición J.I. Semillita comuna de comuna de Estación Central
Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Obras de Reposición del Jardin Infantil Semillita, comuna de Estación Central  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Obras de Reposición J.I. Semillita comuna de comuna de Estación Central
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
objeto de la presente Licitación Pública es la contratación del Servicio de Reposición de la Sala Cuna y Jardín Infantil bajo la modalidad de suma alzada. Nombre del establecimiento: Sala Cuna y Jardín Infantil Semillita. Código: 13106001 Superficie estimada demolición: 510.69 M² Superficie estimada a construir: 907.47 M² Dirección: Luis Cruz Martínez N° 4385 Comuna: Estación Central Región: Metropolitana Plazo referencial de ejecución: 360 días corridos
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
Sí requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de compra:
Junji - Región Metropolitana
R.U.T.:
70.072.600-2
Dirección:
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3° piso, unidad adquisiciones
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-06-2022 17:00:00
Fecha de Publicación: 05-05-2022 11:13:47
Fecha inicio de preguntas: 05-05-2022 12:00:00
Fecha final de preguntas: 18-05-2022 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-05-2022 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-06-2022 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-06-2022 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 05-07-2022 9:16:15
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Entrega de garantía de seriedad dela oferta, Hasta el día de cierre de Recepción de ofertas (martes 07 de junio de 2022)en la Oficina de partes de la Dirección Regional Metropolitana 07-06-2022 17:00:00
La entrega de la garantía de seriedad debe ser en oficina de partes con funcionamiento de lunes a jueves de 09:00 a 17:00horas y los viernes de 09:00 a 16:00 horas. Para documentos electrónicos por favor ir al numeral 21 “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 07-06-2022 17:00:00
La visita a terreno será de carácter obligatorio el día lunes 16-05-2022, comenzando a las 10:00 horas, en Luis Cruz Martinez N° 4385, Comuna de Estación Central 16-05-2022 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Resolución Aprueba Bases
2.- Anexos formatos editables
3.- Resoluciones de reglamentos
4.- Resolución exenta de antecedentes complementarios
Documentos Técnicos
1.- Antecedentes técnicos
 
Documentos Económicos
1.- Itemizado
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 1 OFERTA ECONÓMICA SUB CRITERIOS PONDERACIÓN Precio de la Oferta 60% Capacidad económica 40% 45%
2 3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES Cumplimiento de Requisitos Formales Puntaje Se asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con la entrega de todos los antecedentes formales dentro del plazo de cierre de las ofertas y en la forma exigida según cronograma de Licitación. 10 Los oferentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta certificaciones o antecedentes, en los términos del inciso segundo del artículo 40 del D.S. 250, y que sean presentados a solicitud de la Comisión Evaluadora, salvo los casos que en las presentes bases se sancionen con inadmisibilidad de la oferta. 5%
3 2 OFERTA TÉCNICA SUB CRITERIOS PONDERACIÓN Cantidad de m2 construidos empresa 50% Cantidad m2 construidos Residente de Obra 30% Plazo de ejecución 20% 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 360 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Pilar Soto
e-mail de responsable de pago: pasoto@junji.cl
Nombre de responsable de contrato: Karina Ciudad
e-mail de responsable de contrato: kciudad@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-26545754-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles, rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento: 05-09-2022
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: "EN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE REPOSICION DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA, ID 856-28-LR22"
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de la garantía del 2° proponente mejor evaluado se efectuará una vez firmado el contrato o dentro de un plazo de 45 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación, lo que ocurra primero. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor evaluado, como ya se señaló, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La Garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario una vez suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente tramitado y después de efectuada la entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato a que se refiere el apartado “GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” de las presentes Bases.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles, rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento: 20-02-2024
Monto: 10 %
Descripción: No hay información
Glosa: En garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ejecución de las Obras, y pago de obligaciones laborales, sociales; y eventuales multas de la contratación del servicio de Reposición de la Sala Cuna Jardín Infantil Semillitas, comuna de Estación Central, código BIP 30486917-0, Licitación ID N° 856–28-LR22.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez terminada la obra y obtenida la recepción provisoria sin observaciones, el contratista deberá ingresar por oficina de partes una garantía de Correcta Ejecución de las Obras, según se señala en el apartado “GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y MULTAS” de las presentes bases. Con ello, podrá solicitar al encargado del contrato que gestione la devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de empates
En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala: 1°.- Puntaje total de la evaluación Técnica. 2°.- Puntaje de la variable Experiencia en obras construidas por el contratista. 3°.- Puntaje de la variable Experiencia Profesional Residente de Obra. 4°.- Puntaje de la variable Oferta Económica.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.