Licitación ID: 856-30-LR21
Obras de Reposición J.I. Duendecitos y Duendecitas, Puente Alto
Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Obras de Reposición del Jardin Infantil Duendecitos y Duendecitas, comuna de Puente Alto  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Obras de Reposición J.I. Duendecitos y Duendecitas, Puente Alto
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación del Servicio de Reposición de la Sala Cuna y Jardín Infantil bajo la modalidad de suma alzada. Nombre del establecimiento: Sala Cuna y Jardín Infantil Duendecitos y Duendecitas Código: 13201002 Superficie estimada demolición: 261.86 M² Superficie estimada a construir: 662.78 M² Dirección: Comandante Enrique Faverio N° 681 Comuna: Puente Alto Región: Metroplitana Plazo referencial de ejecución: 360 días corridos El mandante de esta Licitación Pública es la DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cuyo domicilio para todos los efectos legales de esta convocatoria es en calle Ahumada N° 11, piso N° 5, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, representada por Mónica Morales Seguel, Director (a) Regional, designada(o) según Resolución TRA 110790/265/2018, de fecha 20 de diciembre de 2018 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Este proceso se realizará a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, según lo establecido en la Ley N°19.886 y en su Reglamento, según las condiciones, normas y políticas del uso del portal.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de compra:
Junji - Región Metropolitana
R.U.T.:
70.072.600-2
Dirección:
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3° piso, unidad adquisiciones
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-11-2021 17:00:00
Fecha de Publicación: 06-09-2021 12:37:00
Fecha inicio de preguntas: 06-09-2021 13:01:00
Fecha final de preguntas: 20-09-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-09-2021 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-11-2021 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-11-2021 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 01-12-2021 16:20:54
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
La visita a terreno será de carácter obligatorio y requisito para poder ofertar, comenzará a las 15:00 horas del día miércoles 15-09-2021 (margen de espera de 15 minutos para comenzar la visita guiada), ubicada en Enrique Faverio N° 681, Puente Alto 15-09-2021 15:00:00
PRESENTACIÓN DE GARANTIA DE SERIEDAD, HASTA LAS 17:00 HRS (VER NUMERAL 19.- BASES ADM), DEL DÍA MIERCOLES 20-10-2021, OFICINA DE PARTES, JUNJI, CALLE AHUMA, 6° PISO, SANTIAGO CENTRO 08-11-2021 17:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos Editables
2.- Bases de licitación
3.- Resoluciones para contratistas
Documentos Técnicos
1.- EETT
 
2.- Topografía
 
3.- Arquitectura
 
4.- Cálculo
 
5.- Mecánica de suelo
 
6.- Agua Potable
 
7.- Aguas Servidas
 
8.- Aguas Lluvias
 
9.- Gas
 
10.- Calefacción
 
11.- Electricidad
 
12.- Estudio de Seguridad
 
13.- Paisajismo
 
14.- Eficiencia energética
 
15.- Elevador
 
16.- Accesibilidad
 
17.- Demolición
 
18.- Láminas
 
19.- Letrero de obra
 
Documentos Económicos
1.- Itemizado
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 1 OFERTA ECONÓMICA SUB CRITERIOS PONDERACIÓN Precio de la Oferta 60% Capacidad económica 40% 45%
2 2 OFERTA TÉCNICA SUB CRITERIOS PONDERACIÓN Cantidad de m2 construidos empresa 50% Cantidad m2 construidos Residente de Obra 30% Plazo de ejecución 20% 50%
3 3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES Cumplimiento de Requisitos Formales Puntaje Se asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con la entrega de todos los antecedentes formales dentro del plazo de cierre de las ofertas y en la forma exigida según cronograma de Licitación. 10 Los oferentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta certificaciones o antecedentes, en los términos del inciso segundo del artículo 40 del D.S. 250, y que sean presentados a solicitud de la Comisión Evaluadora, salvo los casos que en las presentes bases se sancionen con inadmisibilidad de la oferta. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 1114003440
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 693 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Pilar Soto
e-mail de responsable de pago: pasoto@junji.cl
Nombre de responsable de contrato: Karina Ciudad
e-mail de responsable de contrato: kciudad@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-26545754-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles, rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento: 03-02-2022
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: "EN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE REPOSICION DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DUENDECITOS Y DUENDECITAS COMUNA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, ID 856- xx- LR 21” , o similar .
Forma y oportunidad de restitución: la devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de la garantía del 2° proponente mejor evaluado se efectuará una vez firmado el contrato o dentro de un plazo de 45 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación, lo que ocurra primero. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor evaluado, como ya se señaló, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La Garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario una vez suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente tramitado y después de efectuada la entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto N° 38 de las presentes Bases
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles, rut 70.072.600-2
Fecha de vencimiento: 09-10-2023
Monto: 10 %
Descripción: No hay información
Glosa: En garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ejecución de las Obras, y pago de obligaciones laborales, sociales; y eventuales multas de la contratación del servicio de Reposición de la Sala Cuna Jardín Infantil Duendecitos y Duendecitas, comuna de Puente Alto, código BIP 30488828-0, Licitación ID N° 856 – xx- LR21.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez terminada la obra y obtenida la recepción provisoria sin observaciones, el contratista deberá ingresar por oficina de partes una garantía de Correcta Ejecución de las Obras, según se señala en el punto 40 de las bases. Con ello, podrá solicitar al encargado del contrato que gestione la devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de empates
En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala: 1°.- Puntaje total de la evaluación Técnica. 2°.- Puntaje de la variable Experiencia en obras construidas por el contratista. 3°.- Puntaje de la variable Experiencia Profesional Residente de Obra. 4°.- Puntaje de la variable Oferta Económica.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.