Licitación ID: 856-35-LQ19
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN CIERRES PERIMETRALES, Sector Norte
Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
“Contratación de Servicios de Reparación y Reposición de Cierres Perimetrales en 04 Jardines Infantiles Sector Norte, dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de JUNJI”  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN CIERRES PERIMETRALES, Sector Norte
Estado:
Revocada
Descripción:
“Contratación de Servicios de Reparación y Reposición de Cierres Perimetrales en 04 Jardines Infantiles Sector Norte, dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de JUNJI”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de compra:
Junji - Región Metropolitana
R.U.T.:
70.072.600-2
Dirección:
Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3° piso, unidad adquisiciones
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-01-2020 17:00:00
Fecha de Publicación: 20-12-2019 11:29:35
Fecha inicio de preguntas: 20-12-2019 13:34:00
Fecha final de preguntas: 31-12-2019 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-01-2020 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-01-2020 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-01-2020 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 24-01-2020 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
visita a terreno obligatoria días 26 y 27 de diciembre 2019 , de 09:00 a 12:00 hrs. 26-12-2019 9:00:00
Entrega de garantías de seriedad, HASTA el día martes 07 de enero 2019, y HASTA las 17:00 hrs. En oficina de partes , que funcionará en calle Agustinas 833, oficina WEWORK, torre B 07-01-2020 17:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- El oferente deberá acompañar a su propuesta, los siguientes antecedentes: 12.1.- Anexo N°1: (1.a y 1.b): correspondiente a la Declaración Jurada Simple de no estar Afecto a Inhabilidades. Este documento se debe presentar con nombre, Rut, firma, y timbre del representante legal de la empresa y no es requisito sea legalizado ante notario. 12.2.- Anexo N°2: correspondiente a la Carta de Identificación del Oferente. Este documento se debe presentar con nombre, Rut, firma y timbre del representante legal de la empresa y no es requisito sea legalizado ante notario. 12.3.- Anexo N°5: correspondiente a declaración jurada simple de la garantía de seriedad de la oferta. Este documento debe ingresar acompañado de dicha garantía y el certificado de validez de la misma por oficina de partes, tal como se señala en el punto N°7.1 de las bases, teniendo como límite, la fecha que se señala en el cronograma. 12.4.- Anexo N°6: correspondiente a la aceptación del Reglamento de Higiene y Seguridad de JUNJI y la carta de aceptación de Bases de Licitación y demás documentación. Este documento se debe presentar con nombre, Rut, firma y timbre del representante legal de la empresa y no es requisito que sea legalizado ante notario. 12.5.-Anexo N°9: correspondiente al acuerdo de confidencialidad. Este documento se debe presentar con nombre, Rut, firma y timbre del representante legal de la empresa y no es requisito sea legalizado ante notario. 12.6.-Anexo N°10: correspondiente a Clausula de Proveedores de Bienes y Servicios, sobre los lineamientos y directrices del Manual de Prevención de delitos de lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento al terrorismo de JUNJI. Este documento se debe presentar con nombre, Rut, firma y timbre del representante legal de la empresa y no es requisito sea legalizado ante notario. 12.7.- Certificado de Tasa de Accidentabilidad: Certificado de Tasa de Accidentabilidad Laboral de los 24 últimos meses; documento que deberá solicitar a la Mutual o Institución de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el Contratista. 12.8.- Subcontrataciones En caso de que, para el cumplimiento de la presente licitación, el oferente requiera subcontratar a otra empresa, junto con indicarlo claramente en su oferta, deberá proporcionar los antecedentes que la identifique, incluyendo aquellos que acreditan que no se encuentran afectados por ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 92, en relación con lo indicado en numeral 2 del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley Nº 19.886. Así mismo, deberá indicar qué parte del trabajo será realizada por la empresa subcontratada. El monto total de los servicios subcontratados en su conjunto, no debe exceder del 30% del monto total del contrato celebrado con el contratista. El contratista será el único responsable ante la Junta Nacional de Jardines Infantiles del cumplimiento de los servicios de la presente licitación. En todo caso, el contratista no podrá pretender modificaciones de especificaciones, de precios o de plazos. La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de objetar fundadamente a un subcontratista. Si durante la vigencia del contrato, fuere necesario efectuar subcontrataciones, el contratista deberá informar previamente a la JUNJI, a través del Supervisor del Contrato, quien deberá autorizar la subcontratación, y se deberá dar cumplimiento con los mismos requisitos y limitaciones señalados en los párrafos 1 y 2 del presente punto.
Documentos Técnicos
1.- Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de la recepción de ofertas, un anexo en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl], en formato de documento portátil [.pdf] y Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, en el cual se acepten mediante registro de su identificación y firma de representante del proponente, todos y cada uno de los servicios que detallan las respectivas bases técnicas JUNJI, incorporadas a la presente resolución. Dichos antecedentes corresponden a los siguientes anexos: 11.1.- Anexo N°3: Experiencia del Oferente: este punto forma parte de los criterios de evaluación y se refiere a la experiencia en la ejecución de obras de construcción en establecimientos educacionales, oficinas, edificios, u otros similares. Se tomará como plazo de vigencia para acreditar este punto, las certificaciones que estén dentro de los 5 años anteriores a la fecha de publicación de esta licitación y que hayan sido terminadas, por lo que es necesario que se pueda verificar la fecha y que esté contenida en Certificado de Experiencia. Para acreditar la experiencia en este punto, se requiere: - Completar adecuadamente el Anexo N° 3 (Experiencia del Oferente) - Acompañar al Anexo N° 3 las “Certificaciones de Experiencias” firmadas y timbradas, extendidas por los mandantes respectivos (privados y públicos), en que se dé cuenta que el oferente ejecutó, indicando nombre del proyecto u obra, en la institución respectiva, que fueron finalizadas y recepcionadas conforme y sin observaciones por cada entidad, en el periodo de los últimos 5 años a partir de la publicación de estas bases. - Serán válidos como comprobantes de experiencia para Obras Construidas, la Recepción final de obras de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), siempre y cuando, se consigne el Nombre y Rut de la empresa constructora que oferta, en dicho certificado. - No se considerarán como experiencia en la evaluación, las obras o contratos similares que no cuenten con la debida Certificación o que aún se encuentren en ejecución, a la fecha de la presente licitación. - La experiencia declarada en “Certificado de Experiencia” (ligada al nombre de la Obra o Proyecto) ratificada por cada mandante, deberá estar asociada a proyectos de construcciones, reparaciones, mantenciones y habilitaciones reguladas por la OGUC, descartándose todas aquellas obras del tipo de instalaciones de servicios domiciliarios u otras. - En relación al Anexo N° 3 Experiencia el Oferente, Nómina de Contratos de Obras Últimos 5 años, la superficie informada por el contratista deberá indicar m2 de obras construidas en su totalidad, y no de partidas de obra. - “Solo” se considerara la nómina de contratos de obras del “oferente”, no de su equipo de trabajo, lo que deberá ser validado con cada Certificación de Experiencia. Asimismo no se considerarán en la evaluación, aquellas obras presentadas por los oferentes “como experiencia”, cuyos montos de ejecución sean inferiores al 50% del valor del presupuesto referencial (con IVA Incluido) citado en Punto N° 8 “Presupuesto del Contrato” de las presentes bases.
 
Documentos Económicos
1.- Se debe presentar presupuesto valorizado, consignando obligatoriamente en todas y cada una de las partidas, la cantidad de obras, precio unitario y el precio total, en pesos chilenos, indicándose Gastos Generales, Utilidades, e I.V.A., según Anexo N°4 “Oferta Económica” en formato “EXCEL”, adjunto a las presentes Bases. No se aceptaran modificaciones realizadas por los oferentes al Presupuesto Estimativo (Ej. cambio de nombre de partidas, cambio de unidades de las partidas, agregar y/o eliminar partidas y/o unidades, cambio en formato, entre otros), en caso de realizarlas su oferta será considerada fuera de bases. La valorización de cada partida es de exclusiva responsabilidad del oferente, así como también, la revisión de coincidencia entre lo indicado en especificaciones técnicas, ítemizado de presupuesto detallado, planos, croquis de detalles y otros documentos técnicos, que forman parte de la presente licitación. El no presentar oferta económica en el documento establecido al efecto, implica ser declarado fuera de Bases.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 TASA ACCIDENTABILIDAD CRITERIO TASA ACCIDENTABILIDAD: (5%) El medio de verificación para respaldar este criterio de evaluación, será la entrega del Certificado de accidentabilidad durante los últimos dos años, emitido por la mutual a la que esté afiliado cada oferente que participe de esta Licitación. Este Certificado deberá ser presentado en soporte digital, como documento adjunto a la oferta. 5%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 20.2.-CRITERIO EVALUACION OFERTA TECNICA: (40%) 20.2.1.-Experiencia en M2 Construidos por el Oferente (60%) Se considerara la experiencia en Proyectos de construcciones, mantenciones y habilitaciones reguladas por la OGUC. Para evaluar este criterio, se considerara lo citado en Numeral N° 11.1 de las presentes Bases y la declaración simple de obras ejecutadas solicitadas a través del Anexo N° 3 “Experiencia en Obras Construidas de la Empresa” de los documentos Técnicos de las presentes Bases. En relación al Anexo N° 3 Experiencia el Oferente, Nómina de Contratos de Obras Últimos 5 años, la superficie informada por el contratista deberá indicar m2 de obras construidas en su totalidad, y no de partidas de obra. Asimismo no se considerarán en la evaluación, aquellas obras presentadas por los oferentes “como experiencia”, cuyos montos de ejecución sean inferiores al 50% del valor del presupuesto referencial (con IVA Incluido) citado en Punto N° 8 “Presupuesto del Contrato” de las presentes bases. Las ofertas que no incluyan los certificados y/o documentos de respaldos solicitados, no serán considerados como experiencia. Será válido como comprobantes de experiencia para Obras Construidas, la Recepción final de obras de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), siempre y cuando, se consigne el nombre y RUT de la empresa constructora que oferta, en dicho certificado. Por cada obra informada en el anexo N°3, para que considere válidos sus m2, debe obligatoriamente acompañarse de la Recepción Final Municipal en los términos solicitado en el párrafo anterior. Para la verificación de los antecedentes, la Comisión Evaluadora deberá contactar a los mandantes que emitieron los certificados, verificando la veracidad de ellos. En caso de que se detecte que uno o más de los antecedentes presentados contengan incongruencia entre los datos entregados en los certificados o documentos versus los corroborados por la comisión, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. En caso de que un documento presente una imprecisión en algún dato, se solicitará por foro su aclaración, procediéndose a descontar puntaje, de acuerdo al sistema de evaluación del factor respectivo. b. En caso de que un certificado omita uno o más datos requeridos en las bases administrativas, se solicitará su aclaración, significando un descuento en el puntaje, según lo establecido en las respectivas bases administrativas. c. En caso de que no se logre verificar un certificado, pese a realizar gestión de contactar a emisor, por llamado telefónico y vía correo electrónico y todo ello, resulte infructuoso, se descartará dicho antecedente, no considerándose como experiencia acreditable. Si no se toma contacto vía fono, se enviará correo electrónico solicitando verificar certificado, y si no hay respuesta efectiva dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de dicho correo, se descartará dicho documento de acreditación de experiencia. d. En caso de que un oferente no incorpore un documento de experiencia a su oferta, a pesar de que fue enunciado en la nómina de experiencia (Anexo), no se considerará como experiencia acreditable. e. En caso de que se solicite por foro inverso, a un proveedor aclarar y/o regularizar un dato u/o antecedente, y el oferente aprovecha de subir un certificado de experiencia, será descartado dicho antecedente, para fines de evaluación. f. La nómina de experiencias, declarado en el anexo, deben considerar datos de teléfono y de correo, de carácter institucional, respecto a la persona que los emite, a fin de facilitar el contacto y acciones de verificación de datos. De no estar registrados uno o más datos, se solicitará la aclaración respectiva por foro inverso, significando un descuento en el puntaje, según lo establecido en las respectivas bases administrativas. g. Si se detecta una adulteración en documento de recepción final municipal, se declarará inadmisible la oferta presentada, reservándose JUNJI el derecho a iniciar las acciones legales que correspondientes . En caso de que se presente la situación mencionada en el párrafo anterior, la Comisión Evaluadora en el Acta, dejará registro de la persona con la que comprobó la información del certificado cuya experiencia fue descontada o declara inadmisible la oferta. Dependiendo los m2 declarados según lo requieran las presentes Bases, se asignara puntaje de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: En el caso que el oferente no pueda acreditar experiencia, o sea ésta, menor a 500 m2, se le asignará 0,0 puntos en este factor de evaluación. La sumatoria (ponderación) de todas las obras validadas como experiencia, arrojará el total de m2 asociados a las experiencias de obras de cada oferente. La sumatoria de m2, será ponderada según cuadro precedente. 20.2.2.-Equipo de Trabajo (30%) Se evaluara al encargado de proyecto y equipo mínimo de trabajadores que participarán directamente en la ejecución de los trabajos a realizar. Para evaluar este criterio, se considerara lo declarado por el oferente en Anexo N° 11 “Equipo de Trabajo” contenido en los documentos técnicos de las presentes bases. Se asignara puntaje, de acuerdo a lo siguiente: - Encargado de Proyecto - Equipo de Trabajo Se asignara puntaje en consideración al encargado del proyecto y a la cantidad de equipos mínimos de trabajadores propuestos por el oferente, según lo exigido en el Numeral N°11.4 Anexo N° 11 “Equipo Mínimo de Trabajo” de estas Bases y de acuerdo a la siguiente tabla: 20.2.3.-Carta Gantt (10%) Para Evaluar este Item, se considerara la entrega de Carta Gantt según plazo ofertado y programación de trabajos asociados a los 05 Jardines Infantiles. Lo anterior, de acuerdo a Anexo N° 12 (en formato Excel) y a lo requerido según numeral N°11.5 Anexo N° 12 “Carta Gantt” de las presentes Bases. Se asignara puntaje en consideración al plazo ofertado y de acuerdo a la siguiente tabla: En caso que el plazo ofertado sea mayor a 150 días corridos desde la entrega de la obra, será causal de declarar oferta inadmisible. 40%
3 Precio Para la oferta económica, es necesario que presente el Itemizado Valorizado correspondiente al Anexo N° 4 “Oferta Económica”. Éste último será evaluado bajo el criterio señalado en el cuadro anterior y correspondiente al 50%. 50%
4 Cumplimiento de los requisitos 20.3.-CRITERIO EVALUACION DE FORMALIDAD: (5%) FORMALIDAD (5%) SITUACION ATRIBUTO Puntaje Se asignará el máximo puntaje al oferente que cumpla con la presentación u/o entrega de todos los antecedentes requeridos en las bases, dentro del plazo y forma, según cronograma de la licitación. Cumple 100% con presentación de documentos en forma y oportunidad. 10 Puntos Se asignará menor puntaje, a situaciones de Regularización efectiva, en la presentación de antecedentes del tipo administrativo. Se asignará menor puntaje, respecto a situaciones de solicitudes de aclaraciones que haga Junji, a través de foro inverso, respecto a documentos (de tipo administrativo, técnico, Económico) efectivamente presentados inicialmente por el oferente, adjunto a su oferta. Solicitudes realizadas por Foro Inverso, fueron efectiva y debidamente respondidas dentro del plazo extraordinario otorgado según bases administrativas. 5 puntos Oferente no responde a solicitud de aclaraciones respecto a cualquier tipo de antecedentes administrativos, técnico y económico. Comisión Evaluación determinará según la trascendencia o lo esencial del dato específico no proporcionado, declarar la oferta Fuera de Bases o disminución de puntaje en factor formalidad. Lo anterior deberá ser debidamente fundamentado en Acta Evaluación. 0,0 Punto, o la Declaración Fuera de Bases Oferente no regulariza presentación de antecedentes del tipo administrativo requeridos por Foro Inverso Comisión Evaluación determinará en el marco de lo que dispongan las bases administrativas de la licitación, y si no, en su auxilio, por el consenso de sus integrantes, determinar la trascendencia o lo esencial del documento administrativo específico no regularizado en su presentación, declarar la oferta Fuera de Bases, o bien, determinar la disminución de puntaje en factor formalidad. Lo anterior deberá ser debidamente fundamentado en Acta Evaluación. 0,0 Punto, o la Declaración Fuera de Bases En caso de solicitud de regularización y/o aclaración de antecedentes, cuando los documentos sean complementarios a la oferta y no sean subidos al portal en base a esta solicitud, la comisión verificará si ello determina la inadmisibilidad de la oferta o el descuento de puntaje en los criterios de evaluación, dando razones fundadas para ello, dejándose consignado en la respectiva acta evaluación Considerando que los antecedentes que se solicitan para respaldar una oferta determinada, se tipifican en: Administrativos, Técnicos y Económicos, solo se pueden solicitar vía foro inverso, regularización de presentación de documentos del tipo administrativo, Y NO SE PODRÁ SOLICITAR REGULARIZACIÓN DE ANTECEDENTES DEL TIPO ECONOMICO Y TÉCNICO. Respecto a éstos 2 últimos tipos, “sólo” se podrá solicitar aclaraciones por foro inverso. Se podrá solicitar aclaraciones por foro inverso, respecto a los documentos relativos a las tres tipologías de antecedentes presentados. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: aporte fiscal
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: JUAN ANDRES DIAZ
e-mail de responsable de pago: jadiaz@junji.cl
Nombre de responsable de contrato: elizabeth celedon
e-mail de responsable de contrato: eceledon@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-26545754-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: junta nacional jardines infantiles
Fecha de vencimiento: 08-05-2020
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será de $300.000 (Trescientos mil pesos), y el plazo de vigencia mínima será de 120 días corridos, contados desde el día de cierre de la recepción de ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl. Excepcionalmente La Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá solicitar, por una vez, la extensión de dichas garantías por un plazo de hasta 60 días corridos, contados desde el término de los 120 días iniciales. La garantía deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT N°70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable y expresarse en pesos chilenos. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. Tratándose de boleta de garantía debe ser extendida sin la cláusula de aviso previo a 30 días. La garantía deberá indicar en su texto o glosa lo siguiente: “En garantía de seriedad de la oferta de la licitación pública para la Contratación de Servicios de Reparación y Reposición de Cierres Perimetrales en 04 Jardines Infantiles Sector Norte, dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de JUNJI” o similar. Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada a tal instrumento, según formato tipo en el establecido en anexos en las presentes bases. (Anexo N°5) Toda propuesta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será declarada inadmisible por la Junta Nacional de Jardines Infantiles por no ajustarse a los términos de las presentes bases. Se hace presente, que esta Garantía puede ser tomada de un Tercer.
Glosa: Para garantizar la seriedad de su oferta, el participante deberá acompañar una boleta de garantía, vale vista o depósito a la vista, póliza de seguro electrónica, certificado de fianza a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, siempre que tenga el carácter de irrevocable y pagadera a la vista, conforme al artículo N°31 del reglamento de la ley de compras públicas (Decreto Supremo N°250 del ministerio de hacienda del año 2004). De forma complementaria, se debe incorporar documento de validez referente a la garantía presentada (idealmente un certificado). El cual debe ser un documento formal emitido por la institución garante, donde certifica la validez de la garantía presentada, para tales efectos, se entiende que debe incorporar datos claros y concordantes con la garantía, siendo obligatorios: monto, número de documento y vigencia. El cual debe ser entregado por oficina de partes junto al Anexo N°5 “Declaración Jurada Simple” datos del vale vista (a la vista y de carácter irrevocable) y la garantía. El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será de $300.000 (Trescientos mil pesos), y el plazo de vigencia mínima será de 120 días corridos, contados desde el día de cierre de la recepción de ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl. Excepcionalmente La Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá solicitar, por una vez, la extensión de dichas garantías por un plazo de hasta 60 días corridos, contados desde el término de los 120 días iniciales.
Forma y oportunidad de restitución: unidad que al recibirlo estampará la fecha de recepción mediante un timbre destinado a ese efecto, también es posible entregarla en forma digital al correo oficina_partesrm@junjired.cl, en caso de que opte por esta opción, se sugiere subir al portal www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes administrativos de la oferta, la garantía enviada y el correo electrónico en el cual se envió, permitiendo la visualización de la fecha, hora y dirección de email enviado. Esta garantía deberá venir acompañada del Anexo N°5, el cual posteriormente deberá ser subido al portal con timbre de oficina de partes. El plazo final para la recepción de este documento será hasta el día hábil anterior a la fecha de Cierre Recepción de Ofertas, de conformidad a lo señalado en el cronograma de esta licitación, en el siguiente horario: Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:00 hrs. Día viernes : De 08:30 hasta las 16:00 hrs. Los horarios y plazos señalados aplican de igual forma para el ingreso de las garantías por oficina de partes o a través de vía de correo electrónico. Las garantías que no cumplan el plazo señalado previamente, serán declaradas fuera de bases en el acto de apertura de ofertas. 7.3.- Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. La devolución de las garantías de seriedad de la oferta se realizará en la Unidad de Tesorería de la Dirección Regional Metropolitana, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’ Higgins N°107, comuna de Santiago, y se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la total tramitación del contrato respectivo, en los siguientes días y horarios: Martes y Viernes, de las 09:00 hrs. a 14:00 hrs.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: junta nacional jardines infantiles
Fecha de vencimiento: 29-04-2021
Monto: 10 %
Descripción: La boleta de garantía, el vale vista o depósito a la vista, la póliza de seguro electrónica, el certificado de fianza a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva – siempre que tenga el carácter de irrevocable y pagadera a la vista –, serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. De forma complementaria, se debe incorporar documento de validez referente a la garantía presentada (idealmente un certificado). El cual debe ser un documento formal emitido por la institución garante, donde certifica la validez de la garantía presentada, para tales efectos, se entiende que debe incorporar datos claros y concordantes con la garantía, siendo obligatorios: monto, número de documento y vigencia. El documento deberá ser entregado físicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de Partes de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Coronel Santiago Bueras 112-A Piso 2, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación de la Resolución que dispone la adjudicación de la Licitación, de acuerdo a las normas establecidas en estas Bases. Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:00 hrs. Día viernes : De 08:30 hasta las 16:00 hrs. La regla precedente no rige respecto de la póliza de seguro electrónica, la cual se remitirá directamente a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl]. La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON SUS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES Y EJECUCION DE LAS OBRAS, Y MULTAS DEL SERVICIO DE REPARACION Y REPOSISCION DE CIERRES PERIMERALES EN 04 JARDINES INFANTILES SECTOR NORTE, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DE JUNJI”, y las obligaciones que ordena el Artículo 11° de la Ley 19.886”. Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada a tal instrumento, según formato tipo en el establecido en Anexo N°7 en las presentes bases. La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanación de cualquier error o defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantía expresado defectuosamente, dentro del plazo previsto para su presentación. Si la subsanación se requiriere el último día de ese término, se concederán tres (3) días hábiles para la corrección del documento de garantía, ampliándose de igual manera el plazo para suscribir contrato, de corresponder, La JUNJI estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del adjudicatario. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cobro de la garantía será compatible con esta última. La resolución que disponga el cobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar debidamente fundada. La garantía podrá hacerse inmediatamente efectiva sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial, ni arbitral alguna, en los siguientes casos: i) Cuando incurra en alguna de las causales de término anticipado de contrato imputables al adjudicatario; ii) Cuando el proveedor incurra en alguna de las causales de incumplimiento grave, en los términos definidos en el punto Nº 36 de las presentes Bases; y iii) Cuando la multa cursada, o la suma de ellas, alcancen el 20% del valor neto total del contrato; en ambos casos implica además el término anticipado del contrato.
Glosa: El proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato con sus obligaciones labores y previsionales, la correcta ejecución de las obras y multas, presentando una garantía equivalente al 10% del valor total del contrato, la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT Nº 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con vigencia mínima de 450 días corridos, contados desde la fecha de firma del contrato.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, será devuelta una vez que el adjudicado realice la totalidad de obra y se encuentre totalmente tramitada la liquidación del contrato y protocolizada ante Notario Público.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

21.- RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala:

1°.- Puntaje Total del Criterio Evaluación Oferta Técnica.

2°.- Puntaje Total de la variable Equipo de Trabajo.

3°.- Puntaje Total del Criterio Evaluación Oferta Económica (Precio).

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

La JUNJI notificará la resolución de adjudicación de la licitación a través del portal www.mercadopúblico.cl, la que se entenderá realizada luego de las 24 horas transcurridas desde que la JUNJI publique en el sistema de información el documento, acto o resolución objeto de la notificación.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

30.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de cotizaciones previsionales “pagadas” y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario y que ésta aprobó formalmente.

El Contratista deberá acompañar al inicio de la obra una planilla (nómina) que indique los nombres de los trabajadores que se desempeñan en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificación que se produzca, copia de dicha planilla deberá adjuntarse al libro de obra, así como sus modificaciones. Esta planilla deberá ser coincidente con Equipo de Trabajo propuesto en su Oferta Técnica, de acuerdo a Anexo N° 11.

De igual manera, y mientras se mantenga trabajadores en la obra, el contratista deberá presentar mensualmente al Inspector Técnico de Obra (ITO), una planilla con la lista actualizada de trabajadores, certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. El Inspector Técnico de Obras (ITO), deberá verificar la autenticad de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales acompañados por el contratista, en la plataforma que la Dirección del Trabajo a dispuesto para ello, y se deberá mantener un registro digital de dichos certificados, todo lo cual se dejará constancia en el respectivo libro de obras.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Por otro lado, JUNJI podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Para estos efectos se concederá un plazo de 25 horas, que se contarán desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl. La presentación de los antecedentes en la forma señalada, será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de la Evaluación de las ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluación “Formalidades”.

 

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluación, traerá por consecuencia que su oferta será declarada inadmisible, salvo que las Bases específicamente indiquen una consecuencia diferente.

En caso de solicitud de regularización y/o aclaración de antecedentes, cuando los documentos sean complementarios a la oferta y no sean subidos al portal en base a esta solicitud, la comisión verificará si ello determina la inadmisibilidad de la oferta o el descuento de puntaje en los criterios de evaluación, dando razones fundadas para ello, dejándose consignado en la respectiva acta evaluación

Considerando que los antecedentes que se solicitan para respaldar una oferta determinada, se tipifican en: Administrativos, Técnicos y Económicos, solo se pueden solicitar vía foro inverso, regularización de presentación de documentos del tipo administrativo, yY noNO SE PODRÁ SOLICITAR REGULARIZACIÓN DE ANTECEDENTES DEL TIPO ECONOMICO Y TÉCNICOasí, respecto a antecedentes técnicos y económicos. Respecto a éstos 2 últimos tipos, “sólo” se podrá solicitar aclaraciones por foro inverso.

Se podrá solicitar aclaraciones por foro inverso, respecto a los documentos relativos a las tres tipologías de antecedentes presentados.


Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.