Ficha Licitación

Licitación ID: 858-67-LP20

Cons. Sala y área de prensa puerta 7, E. Nacional

Responsable de esta licitación: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA "CONSERVACIÓN SALA Y ÁREA DE PRENSA PUERTA 7, ESTADIO NACIONAL ÑUÑOA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Cons. Sala y área de prensa puerta 7, E. Nacional

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Instituto requiere realizar una conservación de la Sala y área de prensa de la Puerta 7, que considera el área de oficinas, el cambio de revestimientos, cielos, iluminación, puertas y la regularización de la instalación eléctrica, según las presentes Especificaciones y planimetría.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Unidad de compra:

Nivel Central

R.U.T.:

61.107.000-4

Dirección:

Fidel Oteiza 1956, piso 3°.

Comuna:

Providencia

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-10-2020 16:00:00

Fecha de Publicación: 25-09-2020 17:11:27

Fecha inicio de preguntas: 25-09-2020 17:31:00

Fecha final de preguntas: 05-10-2020 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-10-2020 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-10-2020 16:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-10-2020 16:05:00

Fecha de Adjudicación: 28-10-2020 18:34:16

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Vista a Terreno N°1: Ver punto N°8. "CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN" de las bases 30-09-2020 10:00:00

Vista a Terreno N°2: Ver punto N°8. "CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN" de las bases 05-10-2020 10:00:00

Recepción de Garantía de Seriedad de la Oferta: Ver punto N°8 "CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN" de las bases 15-10-2020 13:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Ver punto N°11.2. "Antecedentes Generales" de las bases

Documentos Técnicos

1.- Ver punto N° 11.3. "La Oferta Técnica" de las bases

Documentos Económicos

1.- ver punto 11.4. "La Oferta Económica" de las bases

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	Ver punto N°13.6.1 letra A "Factor Oferta Económica" de las bases	50%
2 Oferta Técnica	Ver punto N°13.6.1 letra B "Factor Oferta Técnica" y subfactores: letra B1. "Subfactor Experiencia del Oferente en obras de Construcción" y letra B2. "Subfactor Plazo Total Ofertado" de las bases	48%
3 Presentación Oportuna de Antecedentes Requeridos	Ver punto N°13.6.1 letra C "Factor Presentación Oportuna de Antecedentes Requeridos" de las bases	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	65000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Katherine Medina
e-mail de responsable de pago:	katherine.medina@ind.cl

Nombre de responsable de contrato:	Ariel Rebolledo
e-mail de responsable de contrato:	Ariel.rebolledo@ind.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-27540225-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Instituto Nacional de Deportes de Chile
Fecha de vencimiento:	14-12-2020
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Ver punto N°10 "GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA" de las bases

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta CONSERVACIÓN SALA Y ÁREA DE PRENSA PUERTA 7, ESTADIO NACIONAL ÑUÑOA.

Forma y oportunidad de restitución:	A los oferentes declarados inadmisibles, la Garantía de Seriedad de la Oferta les será devuelta una vez realizada la total tramitación de la Resolución que apruebe adjudicación o de la que declare desierta la licitación. Para esto, los oferentes declarados inadmisibles deberán tomar contacto con el Instituto posterior a dicho acto administrativo, con la finalidad de realizar las coordinaciones para la devolución de este documento. A los oferentes no adjudicados, la Garantía de Seriedad de la Oferta les será devuelta una vez realizada la total tramitación de la Resolución que apruebe el contrato con el adjudicatario o de la que declare desierta la licitación. Para esto, los oferentes no adjudicados deberán tomar contacto con el Instituto posterior a dicho acto administrativo, con la finalidad de realizar las coordinaciones para la devolución de este documento. Esta garantía será devuelta al oferente adjudicado, contra la presentación de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y de Correcta Ejecución de los Trabajos.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Instituto Nacional de Deportes de Chile
Fecha de vencimiento:	31-12-2099
Monto:	10 %

Descripción:	Ver punto N°15.4. "Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras" de las bases

Glosa:	Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las obras para la CONSERVACIÓN SALA Y AREA DE PRENSA PUERTA 7, ESTADIO NACIONAL ÑUÑOA.

Forma y oportunidad de restitución:	Ver punto N°15.4. "Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras" de las bases

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de igualdad en el puntaje final, se optará por la oferta que ofrezca un menor plazo de ejecución. De mantenerse el empate, se escogerá entre esas ofertas al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación económica. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que haya obtenido mayor puntuación en la evaluación técnica. De mantenerse el empate, se optará, por el oferente que haya obtenido mayor puntuación en el subfactor de la experiencia del oferente. Si aplicados dichos criterios de desempate éste se mantiene, se optará por La Oferta que haya sido ingresada primero al portal. Si aplicados todos los criterios de desempate, éste aún se mantiene, será dirimido mediante una votación fundada de la Comisión de Evaluación, la que quedará registrada en el Informe de Evaluación.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas en relación a la adjudicación, en el plazo de un día hábil a contar de la fecha de la notificación de La Resolución de adjudicación efectuada según dispone el punto 7.4 de estas bases, Dichas consultas deberán dirigirse al Instituto a través del portal de mercado público. Todas las respuestas serán notificadas a todos Los oferentes, a través del sistema www.mercadooublico.clen el plazo de 2 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Según lo establecido en la ley de compras ,

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante el período de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que presenten antecedentes omitidos, que correspondan a documentos que complementen las ofertas o sus anexos, o bien, documentos ilegibles, siempre y cuando las rectificaciones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás, esto es, en tanto no se afecten, a juicio del IND, los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Para ello, la Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl, la correspondiente solicitud de aclaración, indicando los antecedentes que faltan.Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas, o se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Los oferentes tendrán el término fatal de 48 horas hábiles para entregar los antecedentes omitidos que fueran solicitados por la Comisión Evaluadora, plazo que se contará desde la publicación de la solicitud de aclaración. Si no hay respuesta, el oferente quedará inadmisible,

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir