Ficha Licitación

Licitación ID: 889473-15-LE24

HABILITACIÓN LABORATORIOS EDIFICIO B UOH

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Remodelación de una superficie de aproximadamente 392.87 m2 del zócalo del Edificio B del Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins, para la habilitación de laboratorios docentes y de investigación.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

HABILITACIÓN LABORATORIOS EDIFICIO B UOH

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Los trabajos que se licitan se refieren a la remodelación de una superficie de aproximadamente 392.87 m 2 del zócalo del Edificio B del Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins, para la habilitación de laboratorios docentes y de investigación. El oferente adjudicado deberá entregar las dependencias funcionando completamente. 3 La descripción de los trabajos a realizar está contenida en los antecedentes técnicos de la licitación, compuesta por los documentos, planos de arquitectura, de especialidades y especificaciones técnicas.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Unidad de compra:

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

R.U.T.:

61.980.530-5

Dirección:

Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611

Comuna:

Rancagua

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-02-2024 17:00:00

Fecha de Publicación: 29-01-2024 16:07:54

Fecha inicio de preguntas: 29-01-2024 21:01:00

Fecha final de preguntas: 05-02-2024 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 07-02-2024 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 12-02-2024 17:10:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-02-2024 17:10:00

Fecha de Adjudicación: 13-02-2024 20:44:36

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno- Hall edificio A 01-02-2024 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ADJUNTO A LAS BASES

Documentos Técnicos

1.- ADJUNTO A LAS BASES

Documentos Económicos

1.- ADJUNTO A LAS BASES

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Técnica	B. OFERTA TÉCNICA 60% Se calificará en función de los siguientes aspectos: B1. Experiencia del proponente: 28% Se evaluará según Formulario B, en el cual sólo se indicarán las potencias generales instaladas a través de los certificados TE1. Para la calificación, se asignará el puntaje conforme el siguiente cuadro, el cual se multiplicará por 0,28: Potencia eléctrica Nota Desde 20.000 kW a 29.999 KW 1 Desde 30.000 kW a 39.999 KW 3 40.000 kW o más 5 Si se presenta una potencia general instalada menor a 20.000 kW no será contabilizado dentro de la evaluación. Para verificar la información declarada en Formulario B, se deberá adjuntar certificados emitidos TE1 que dé fe de la veracidad de lo declarado. Las potencias eléctricas no respaldadas conforme lo indicado, no serán consideradas en la evaluación. Las potencias que cuenten con certificados, pero no hayan sido incluidas en el Formulario B, tampoco serán evaluadas. En ambos casos se asignará Nota 0. 10 Los oferentes que no hayan pre	60%
2 oferta económica	A. OFERTA ECONÓMICA 40% Se calificará en función de los siguientes aspectos: A.1 Valor Neto Ofertado: 30% La nota se obtendrá con base al valor neto ofertado, de acuerdo con el “LISTADO GENERAL DE PARTIDAS” entregado por cada oferente. La mayor nota corresponderá a la oferta con menor precio. Las demás se ponderarán de la siguiente manera: Oferta Económica Nota Primera empresa con una oferta menor 5 Segunda empresa con una oferta menor 4 Tercera empresa con una oferta menor 3 Cuarta empresa con una oferta menor 2 Quinta y otras empresas con ofertas menores 1 La empresa que presente una oferta con menor valor será la que tendrá mejor nota, luego la que le siga y sucesivamente. Las propuestas económicas en las cuales se detecten errores de cubicación o de precios unitarios, podrán ser cotejadas en su veracidad a través del foro inverso de Mercado Público, durante el 9 período de evaluación de propuestas. Por tratarse de un contrato a suma alzada, los contratistas no podrán modificar	40%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marco Fernandez
e-mail de responsable de pago:	proveedores@uoh.cl

Nombre de responsable de contrato:	Manuel Urra
e-mail de responsable de contrato:	manuel.urra@uoh.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-29030016-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Universidad de Ohiggins
Fecha de vencimiento:	09-07-2025
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales del Contratista, según lo dispone el artículo 11 de la Ley Nº 19.886 y el artículo 68 del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y la correcta ejecución de las obras, una vez adjudicado a través del Portal Mercado Público, se avisará al proponente favorecido para que entregue a más tardar a la fecha de suscripción del contrato, un documento pagadero a la vista, de ejecución inmediata y con carácter de irrevocable, por un monto expresado en unidades de fomento equivalente al 5% del valor total del contrato, IVA incluido. En la glosa se indicará que el documento garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de la obra “Habilitación laboratorios docentes y de investigación zócalo edificio B Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins”. El plazo perentorio de la entrega de este documento será el día de suscripción del contrato. Este documento deberá extenderse a nombre de la Universidad de O’Higgins, RUT Nº 61.980.530-5, con vigencia de hasta 60 días corridos después de la fecha estimada de Recepción Definitiva de la Obra, una vez transcurrido el periodo de garantía indicado en el numeral 10.4. De efectuarse modificaciones al contrato que aumenten su valor o el plazo de ejecución de la obra, esta garantía deberá incrementarse en el 5% del aumento o por el período de ampliación de plazo autorizado – según corresponda – en las mismas condiciones descritas precedentemente. El documento se recibirá en la oficina de Adquisiciones de la Universidad, ubicadas en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 611, Rancagua, o en forma electrónica al correo : licitaciones@uoh.cl, caso en que deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En caso de incumplimiento del Contratista a las obligaciones previstas en estas bases o en el contrato, incluyendo las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, la Universidad tendrá derecho a hacer efectiva la garantía, previa tramitación del procedimiento administrativo establecido en la cláusula 9. Si el plazo de vencimiento del documento de garantía estuviere próximo a cumplirse y no se hubiera completado el objetivo de la garantía, el Contratista estará obligado a renovarlo, de manera de cubrir su objetivo. De no recibirse la garantía renovada a lo menos con 2 días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, se hará efectiva la garantía original.

Glosa:	garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de la obra “Habilitación laboratorios docentes y de investigación zócalo edificio B Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde su vencimiento, cumplidas íntegramente por el proveedor adjudicado las obligaciones que emanan de las presentes bases, especificaciones técnicas y del respectivo contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de empate, se adjudicará a la oferta que tenga la mejor calificación según la siguiente prioridad de criterios:

Primera variable: Valor económico de la Oferta.
Segunda variable: Experiencia del proponente.
Tercera variable: Experiencia del Profesional a cargo de la obra.
Cuarta variable: Cumplimiento de requisitos formales.

Si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir