Ficha Licitación

Licitación ID: 889473-18-LE23

REPARACIÓN CUBIERTA CAMPUS COLCHAGUA PARA LA UOH

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS, UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Los trabajos que se licitan se refieren a la reparación de canaletas, bajas de aguas lluvias, sellos y otros en cubiertas del Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPARACIÓN CUBIERTA CAMPUS COLCHAGUA PARA LA UOH

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Los trabajos que se licitan se refieren a la reparación de canaletas, bajas de aguas lluvias, sellos y otros en cubiertas del Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Unidad de compra:

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

R.U.T.:

61.980.530-5

Dirección:

Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611

Comuna:

Rancagua

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-05-2023 17:10:00

Fecha de Publicación: 04-05-2023 15:06:00

Fecha inicio de preguntas: 04-05-2023 21:01:00

Fecha final de preguntas: 10-05-2023 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 15-05-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 25-05-2023 17:11:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-05-2023 17:11:00

Fecha de Adjudicación: 19-07-2023 14:02:29

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno Campus Colchagua 10-05-2023 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Adjunto a las bases

Documentos Técnicos

1.- Adjunto a las bases

Documentos Económicos

1.- Adjunto a las bases

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 OFERTA TÉCNICA	Se calificará en función de los siguientes aspectos: B1. Experiencia del proponente: 34% Se evaluará según Formulario B, en el cual solo se indicarán los edificios de superficie igual o superior a 500 m2, construidos y/o remodelados entre los años 2018-2023 (ambos años inclusive). Para la calificación, se asignará el puntaje conforme el siguiente cuadro, el cual se multiplicará por 0,34: Metros cuadrados de obras Nota 500 m2 a 1000 m2 1 1001 m2 a 3000 m2 3 3001 m2 a 5000 m2 5 Para verificar la información declarada en Formulario B, se deberá adjuntar certificados emitidos y firmados por el mandante correspondiente, contratos o cualquier otro documento que dé fe de la veracidad de lo declarado, en el que se indique expresamente el nombre del oferente, la superficie construida, el año de construcción y la ejecución de las obras. Las superficies no respaldadas conforme lo indicado, no serán consideradas en la evaluación. Las obras que cuenten con certificados de ejecuc	34%
2 CALIFICACION COMERCIAL Y LABORAL	Se otorgarán Nota 5 a los proponentes que no presenten morosidades y anotaciones negativas en los siguientes documentos: • Boletín Comercial y Laboral vigente. • Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo. • Certificado de Deuda Tributaria. En caso de presentar morosidades y/o anotaciones negativas, se asignará Nota 0. Los certificados individualizados deberán tener una vigencia no mayor a 1 (un) mes de antigüedad a la fecha de cierre de la licitación. Para la calificación, el puntaje se multiplicará por 0,1.	10%
3 CALIFICACIÓN GESTIÓN DE SEGURIDAD	La empresa deberá entregar junto con su oferta un certificado de su mutual, considerando la siguiente información: • Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales: P1: Junio 2020 a Mayo 2021, P2: Junio 2021 a Mayo 2022. • Tasa de Gravedad (NTG) de los 2 períodos anuales (P1 y P2). • Número de Accidentes Fatales de los 2 períodos anuales (P1 y P2). • Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente. El proponente que no disponga de la información solicitada por no estar afiliado a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tendrá Nota 0 en este criterio. Para las empresas afiliadas a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, es obligación presentar este certificado. Los oferentes que presenten periodos distintos a los señalados, tendrán Nota 0 en este criterio. Se deberá presentar certificado por empresa, no se acepta	4%
4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	Se aplicará según lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas: 1.- Acompaña todos los documentos antes del cierre de recepción de las ofertas: Nota 5. 2.- Acompaña uno o más de los documentos requeridos fuera del plazo para recepción de las ofertas, pero dentro del término indicado en esta subcláusula: Nota 3. 3.- No acompaña los documentos o antecedentes requeridos dentro del término indicado en este literal: Nota 0. Para la calificación, se multiplicará el puntaje obtenido por 0,02. El plazo definido para ingresar la información o documento será de 48 horas corridas contadas desde el respectivo requerimiento realizado a través del portal www.mercadopublico.cl.	2%
5 OFERTA ECONÓMICA	Se calificará en función de los siguientes aspectos: A.1 Valor Neto Ofertado: 40% La nota se obtendrá con base al valor neto ofertado, de acuerdo con el “LISTADO GENERAL DE PARTIDAS” entregado por cada oferente. La mayor nota corresponderá a la oferta con menor precio. Las demás se ponderarán de la siguiente manera: Oferta Económica Nota Primera empresa con una oferta menor 5 Segunda empresa con una oferta menor 4 Tercera empresa con una oferta menor 3 Cuarta empresa con una oferta menor 2 Quinta y otras empresas con ofertas menores 1 La empresa que presente una oferta con menor valor será la que tendrá mejor nota, luego la que le siga y sucesivamente. Las propuestas económicas en las cuales se detecten errores de cubicación o de precios unitarios, podrán ser cotejadas en su veracidad a través del foro inverso de Mercado Público, durante el período de evaluación de propuestas. Por tratarse de un contrato a suma alzada, los contratistas no podrán modificar su oferta económica. A.2	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	25210084


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	alex canales
e-mail de responsable de pago:	proveedores@uoh.cl

Nombre de responsable de contrato:	Manuel Urra
e-mail de responsable de contrato:	manuel.urra@uoh.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-29030016-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Universidad de O’Higgins
Fecha de vencimiento:	07-04-2024
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	garantiza la seriedad de la oferta correspondiente a la licitación “Reparación Cubierta Campus Colchagua”.

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de Seriedad de la Oferta del oferente adjudicado se devolverá una vez que haya entregado la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, establecida en la numeral 4.02. La Universidad podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, a título de multa, en los siguientes casos: a) Si el oferente se desiste de su oferta durante el periodo de validez de la misma. b) Si el oferente adjudicado, al momento de suscripción del contrato, no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por causas que le sean imputables. c) Si el oferente adjudicado no se encuentra habilitado para contratar con el Estado al momento de la suscripción del Contrato o adquiere un conflicto de intereses con la Universidad de O’Higgins, de aquellos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, o por las demás causales de inhabilidad establecidas en la legislación vigente. d) Si el adjudicado se desiste de firmar el contrato, modifica unilateralmente su oferta o se desiste de ella. Se entenderá que se desiste si no concurriere en tiempo y forma a la firma del contrato respectivo, o no entregare oportunamente la documentación solicitada para la confección del contrato. e) Si el adjudicado no proporciona, dentro de plazo, los antecedentes pertinentes para redactar el contrato o no lo firmare; o no entrega en el plazo, forma y condiciones que establecen estas bases, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, a más tardar, al momento de suscribirlo; o no prorroga la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta; o no toma una nueva garantía. En caso que la licitación sea declarada desierta, las garantías de seriedad que hubieran entregado los oferentes se devolverán una vez que se encuentre completamente tramitada y publicada la respectiva Resolución.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Universidad de O’Higgins
Fecha de vencimiento:	18-06-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales del Contratista, según lo dispone el artículo 11 de la Ley Nº 19.886 y el artículo 68 del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y la correcta ejecución de las obras, una vez adjudicado a través del Portal Mercado Público, se avisará al proponente favorecido para que entregue a más tardar a la fecha de suscripción del contrato, un documento pagadero a la vista, de ejecución inmediata y con carácter de irrevocable, por un monto expresado en unidades de fomento equivalente al 5% del valor total del contrato, IVA incluido. En la glosa se indicará que el documento garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de “Reparación Cubierta Campus Colchagua”. El plazo perentorio de la entrega de este documento será el día de suscripción del contrato. Este documento deberá extenderse a nombre de la Universidad de O’Higgins, RUT Nº 61.980.530-5, con vigencia de hasta 60 días corridos después de la fecha estimada de Recepción Definitiva de la Obra, una vez transcurrido el periodo de garantía indicado en el numeral 10.4. De efectuarse modificaciones al contrato que aumenten su valor o el plazo de ejecución de la obra, esta garantía deberá incrementarse en el 5% del aumento o por el período de ampliación de plazo autorizado – según corresponda – en las mismas condiciones descritas precedentemente. El documento se recibirá en la secretaría de las oficinas de la Universidad, ubicadas en calle José Domingo Mujica Nº 370 (ex 354), Rancagua, o en forma electrónica al Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial, al correo: manuel.urra@uoh.cl caso en que deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En caso de incumplimiento del Contratista a las obligaciones previstas en estas bases o en el contrato, incluyendo las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, la Universidad tendrá derecho a hacer efectiva la garantía, previa tramitación del procedimiento administrativo establecido en la cláusula 9. Si el plazo de vencimiento del documento de garantía estuviere próximo a cumplirse y no se hubiera completado el objetivo de la garantía, el Contratista estará obligado a renovarlo, de manera de cubrir su objetivo. De no recibirse la garantía renovada a lo menos con 2 días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, se hará efectiva la garantía original.

Glosa:	garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de “Reparación Cubierta Campus Colchagua”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde su vencimiento, cumplidas íntegramente por el proveedor adjudicado las obligaciones que emanan de las presentes bases, especificaciones técnicas y del respectivo contrato

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La adjudicación podrá ser dejada sin efecto en los siguientes casos, sin generar pago de indemnización alguna al proveedor adjudicado: a. Si el oferente se desiste de su oferta durante el periodo de validez de la misma. b. Si el oferente adjudicado, al momento de suscripción del contrato, no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública por causas que le sean imputables. c. Si el oferente adjudicado no se encuentra habilitado para contratar con el Estado al momento de la suscripción del Contrato o adquiere un conflicto de intereses con la Universidad de O’Higgins, de aquellos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 19.886 y las demás causales de inhabilidad establecidas en la legislación vigente. d. Si el adjudicado se desiste de firmar el contrato, modifica unilateralmente su oferta o se desiste de ella. Se entenderá que se desiste si no concurriere en tiempo y forma a la firma del contrato respectivo, o no entregare oportunamente la documentación solicitada para la confección del contrato. e. Si el adjudicado no proporciona, dentro de plazo, los antecedentes pertinentes para redactar el contrato o no lo firmare; o no entrega en el plazo, forma y condiciones que establecen estas bases, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, a más tardar, al momento de suscribirlo; o no prorroga la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta; o no toma una nueva garantía. En estos casos la Universidad podrá declarar sin efecto la adjudicación y readjudicar al siguiente proponente mejor calificado, en un plazo no mayor a 60 días corridos contados desde la fecha de publicación de la adjudicación original, siempre que su oferta no haya obtenido menos de 50 puntos y haya cumplido con todos los requisitos administrativos y técnicos de esta licitación. Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de la Universidad para declarar desierta la licitación a través de re

Resolución de Empates

En caso de empate, se adjudicará a la oferta que tenga la mejor calificación según la siguiente prioridad de criterios:

· Primera variable: Valor económico de la Oferta.

· Segunda variable: Experiencia del proponente.

· Tercera variable: Calificación comercial y laboral.

· Cuarta variable: Calificación gestión de seguridad.

· Quinta variable: Cumplimiento de requisitos formales.

Si persiste el empate, éste será resuelto mediante el azar, adjudicándose al oferente que saque el palito más corto de un conjunto de ellos, lo cual se realizará ante la presencia de todos los integrantes de la Comisión, y de su resultado se levantará acta firmada por sus miembros.

Subir