|
Bases administrativas. Articulo 1° |
|
Las presentes bases administrativas regulan el llamado a licitación pública para suscribir un contrato de servicio de fabricación de nuevos sistemas de alcantarillados cámara individual, cambio de cerámico y artefactos sanitarios en las viviendas fiscales de la población Bellavista, sector Rahue Bajo de la ciudad de Osorno, dependientes de la Zona de Bienestar “Valdivia”, por un período de 90 (noventa) días hábiles, contado desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato.
|
|
|
|
Articulo 2° |
|
La presente propuesta se llevará a cabo a través del Sistema de Información de la plataforma www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Articulo 3° |
|
De la modalidad de la licitación. La presente propuesta se llevará a cabo en una etapa, lo que de conformidad con la ley, y consiste en que en el acto de apertura se procede a abrir tanto oferta técnica como la económica.
|
|
|
|
|
Articulo 4° |
|
Del Domicilio del oferente. Se entiende que por el sólo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye domicilio en la comuna de Valdivia, para todos los efectos legales derivados de la licitación y del contrato, aceptando expresamente la competencia de los Tribunales de Justicia.
|
|
|
|
|
Articulo 5° |
|
De los Oferentes. Podrán participar en la propuesta, todas las personas naturales o jurídicas o uniones temporales de proveedores, de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, a través de sus representantes con domicilio en Chile, que se encuentren inscritas en el portal “Mercado Público” y que no se encuentren afectas por alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Administración del Estado establecidas en el Art. 4° de la Ley N°19.886 ni las de los artículos 8° y 10° de la Ley N° 20.393, dentro de los últimos dos años anteriores a la prestación de la oferta. Además, deben cumplir con todos los requisitos y condiciones establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas.
|
|
|
|
|
Articulo 6° |
|
De los Antecedentes legales para ofertar y contratar. Para la presente propuesta, se requerirán dos tipos de antecedentes, para ofertar y para contratar:
6.1. Antecedentes Legales para Ofertar: Todos los oferentes deberán presentar, a través del Sistema de Información los siguientes antecedentes:
a) Personas Naturales:
• Fotocopia simple de Cédula de Identidad.
• Fotocopia simple del documento en el cual conste la Iniciación de Actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
• Declaración Simple, que ha estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta; Bases Administrativas, Bases Técnicas y Aclaraciones (Anexo N° 1).
• Declaración Simple, de no afectar causal de inhabilidad para contratar con el Estado; sobre parentesco con funcionarios públicos que intervienen en la licitación; y sobre Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal (Anexo N° 2).
• Oferta Económica, indicando el precio neto para cada partida señalada (Anexo N°3).
• Declaración simple, sobre el plazo de garantía de los trabajos (Anexo N°4).
• Asistencia a la visita a terreno en el día y hora establecido en el cronograma de la licitación.
b) Personas Jurídicas:
• Fotocopia simple RUT de la empresa.
• Fotocopia simple de la cédula de Identidad del representante legal de la empresa.
• Fotocopia simple del documento en el cual conste la iniciación de actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
• Certificado de Vigencia de la Sociedad con fecha de emisión no superior a 90 días, contados desde la fecha de presentación de su oferta.
• Declaración Simple, que ha estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta; Bases Administrativas, Bases Técnicas y Aclaraciones (Anexo N° 1).
• Declaración Simple sobre parentesco con funcionarios públicos que intervienen en la licitación; de no afectar causal de inhabilidad para contratar con el Estado; sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho de acuerdo a la Ley 20.393; y sobre Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal (Anexo N° 2).
• Oferta Económica, indicando el precio neto para cada partida señalada (Anexo N°3).
• Declaración simple, sobre el plazo de garantía de los trabajos (Anexo N°4).
• Asistencia a la visita a terreno en el día y hora establecido en el cronograma de la licitación.
Los antecedentes deberán ser presentados en formato electrónico, a través del Sistema de Información, en el plazo establecido en el cronograma de licitación.
La no presentación de los antecedentes, en la forma y plazos, contemplados en las Bases, tendrá como efecto, la declaración de inadmisibilidad de la oferta respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de compras públicas.
Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Registro de Proveedores”, podrán acreditar los antecedentes legales solicitados mediante la información contenida en dicho registro siempre y cuando se encuentren vigentes de acuerdo a los plazos indicados en las presentes bases, con excepción de los anexos que obligatoriamente se deben adjuntar al momento de ofertar.
Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberán presentar los antecedentes que se señalan en el artículo 6.1 por vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras, los que se recibirán hasta el día y hora señalados para la recepción electrónica de las ofertas de conformidad al cronograma detallado en el artículo 12° de las presentes bases. La misma regla se aplicará en el caso de los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encuentren acreditados en éste.
Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes cerciorarse que los referidos antecedentes se encuentren disponibles en el portal “Chile Proveedores”, y que cumplan con los requisitos solicitados.
Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en las bases de licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a esos documentos, el riesgo será de su cargo y el resultado será el rechazo de la oferta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 16° de las presentes bases.
6.2. Antecedentes Legales para Contratar:
a) Personas Naturales:
• Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
b) Personas Jurídicas:
• Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
• Escritura Pública de constitución legal y modificaciones posteriores, en el cual se acrediten los poderes de representación del representante legal.
En caso que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores, “Chile Proveedores”, deberán proceder a su inscripción dentro del plazo de 15 días corridos contados desde el acto de adjudicación, requisito indispensable previo a suscribir el contrato.
Si es del caso que el contratista adjudicado no cumple con la inscripción en el Registro de Proveedores, se entenderá que ha desistido de la oferta, pudiendo la Zona de Bienestar readjudicar al segundo oferente mejor evaluado siempre que su oferta sea conveniente para los intereses de esta Zona de Bienestar.
|
|
|
|
|
Articulo 7° |
|
El servicio que presenten los oferentes deberá ajustarse a las especificaciones técnicas y a los Anexos N°3 y 4.
|
|
|
|
|
Articulo 8° |
|
Del Monto de la Propuesta. El monto máximo para la presente licitación es de cuenta con un presupuesto de $34.500.000 (treinta y cuatro millones quinientos mil pesos) más IVA, que la presente licitación es a requerimiento y será ejecutada por un período de 90 (noventa) días hábiles, contado desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato
|
|
|
|
|
Articulo 9° |
|
De las Consultas, Aclaraciones y Respuestas. Los oferentes podrán formular consultas y solicitar aclaraciones sobre las Bases Administrativas y Técnicas, las que serán canalizadas a través del foro electrónico de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el período señalado para ello en el cronograma de la licitación.
Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las bases, se efectuarán a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido en el cronograma de la licitación.
|
|
|
|
|
Articulo 10° |
|
De la Modificación a las Bases de Licitación. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá modificar las bases de licitación durante el proceso de publicación de las ofertas, previa dictación de una resolución fundada, sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes. La resolución que autoriza la modificación se publicará en la plataforma www.mercadopublico.cl la cual formará parte integrante de las bases. Las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe, debiendo extender la fecha de cierre de recepción de ofertas, con el objeto de que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, dentro de un plazo prudencial que se otorgará para dichos efectos.
|
|
|
|
|
Articulo 11° |
|
De la irrevocabilidad de la Oferta. La oferta será irrevocable y tendrá una vigencia de 60 días hábiles.
|
|
|
|
|
Articulo 12° |
|
De los Plazos. Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas bases son de días corridos.
Se entenderá que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Tratándose de días hábiles los antes mencionados quedarán excluidos.
Con todo, en cualquiera de los casos señalados, cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Los plazos se computarán desde el día siguiente de aquél en que se notifique el acto de que se trata, de conformidad a lo señalado en el artículo siguiente.
DESCRIPCIÓN PLAZO LUGAR
Fecha de inicio de preguntas Del 1° día corrido de la publicación. Deben ser ingresadas al Portal Mercado Público.
Visita a terreno
El 06 día corrido desde la publicación.
Se realizará conforme al siguiente detalle:
- Oficina de Bienestar Osorno, ubicada en la ciudad de Osorno, calle O´Higgins N°1201, a las 15:00 horas.
Fecha de término de preguntas El 07 día corrido a contar de la fecha de publicación. Deben ser ingresadas al Portal Mercado Público.
Fecha de publicación de respuestas El 08 día corrido desde la fecha publicación. Serán publicadas en el Portal Mercado Público.
Fecha de cierre recepción de ofertas 10 días corridos a contar de la fecha de publicación. Por el Portal Mercado Público.
Apertura Electrónica 01 día hábil desde el cierre de la licitación. Oficina de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
Plazo evaluación y adjudicación 15 días corridos a contar de la fecha de apertura electrónica, fecha que puede ampliarse si así se requiere por resolución fundada. Portal Mercado Público.
Plazo firma de Contrato 20 días corridos a contar de la notificación de adjudicación a través del Portal Mercado Público Una vez firmado el contrato y aprobado por Resolución se ingresará al portal.
El cierre de las ofertas no podrá vencer en días inhábiles (sábado, domingo o festivo) o un día lunes o un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas.
|
|
|
|
|
Articulo 13° |
|
De las Notificaciones. La Zona de Bienestar “Valdivia” deberá publicar la información relativa a la presente licitación y contratación, de manera completa y oportuna, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Sistema de Información”.
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante y para efectos de estas bases, “Ley de Compras”, y del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley de Compras, en adelante “el Reglameno” y para efectos de estas bases y contratación, incluso la notificación de la resolución de adjudicación y aplicación de multas, si fuera el caso, se entenderán realizadas luego de transcurridas veinticuatro horas desde que la Zona de Bienestar publique en el Sistema de Información de Compras el documento, acto o resolución objeto de la notificación. Se exceptúan de esta regla las notificaciones que dicen relación con lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
Articulo 14° |
|
De la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. Se establece que no se procederá a la suscripción del contrato, si el contratista adjudicado no entrega en tiempo y forma la respectiva Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
|
|
|
|
|
Articulo 15° |
|
El oferente que resultare adjudicado deberá presentar, dentro del plazo de 10 días corridos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, cualquier documento establecido en el articulo 68 del Reglamento de la Ley de Compras que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 de dicho Reglamento. La garantía deberá estar extendida a nombre del Departamento de Finanzas de la III División de Montaña, RUT 61.101.012-5, pagadera a la vista, con el carácter de irrevocable y de realización inmediata, con el respectivo certificado de validación, por un monto de un 10% del monto total del contrato IVA incluido, debiendo ser entregada exclusivamente en dependencias de la Zona de Bienestar "Valdivia" ubicada en Valdivia, calle Santiago Bueras N°1747.
Si la Garantía de Fiel Cumplimiento no fuere entregada dentro del plazo indicado, se dejará sin efecto la adjudicación y se podrá readjudicar el contrato definitivo al oferente siguiente mejor evaluado si es que fuera conveniente a los intereses de esta Zona de Bienestar.
|
|
|
|
|
Articulo 16° |
|
Vigencia de la Garantía. La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá tener una vigencia igual a la del respectivo contrato, aumentado en 60 días hábiles, contados desde la fecha de la firma del mismo. Este documento será devuelto al respectivo contratista, después de los 60 días hábiles siguientes al término del contrato.
|
|
|
|
|
Articulo 17° |
|
La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada en un sobre, el que deberá presentar como carátula el siguiente cuadro con información completa:
DATOS DE LA LICITACIÓN
Licitacion : Contrato de servicio de fabricación de nuevos sistemas de alcantarillados cámara individual, cambio de cerámico y artefactos sanitarios en las viviendas fiscales de la población Bellavista, sector Rahue Bajo de la ciudad de Osorno, dependientes de la Zona de Bienestar “Valdivia”
ID 926853-4-LE21 Fecha Cierre:
Información que debe de contener la garantía de fiel cumplimiento
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 926853-4-LE21
N° de la Garantía: Institución Emisora:
Monto: 10% del contrato IVA incluido Fecha:
A nombre de: Departamento de Finanzas de la III División de Montaña. Rut: 61.101.012-5
|
|
|
|
|
Articulo 18° |
|
Del Costo de las Garantías. El costo de las garantías será de cargo exclusivo del proponente.
|
|
|
|
|
Articulo 19° |
|
De la Presentación de las Ofertas. La oferta estará compuesta de una propuesta económica y de una propuesta técnica.
La propuesta económica deberá presentarse en moneda nacional, antes del cierre del período de recepción de las ofertas a través del Portal www.mercadopublico.cl, indicando el precio para cada una de las partidas del itemizado ANEXO N°3, respetando el formato de la oferta económica contenida en el anexo indicado. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
La oferta debe ser completada en su totalidad, de lo contrario la propuesta será declarada inadmisible.
El oferente deberá ingresar en el ítem “anexos” los documentos indicados precedentemente que respaldarán la oferta.
Los valores se ingresarán en la plataforma www.mercadopublico.cl, y deben corresponder a valores netos sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El oferente y/o adjudicado deberá asumir a su costa, todos los riesgos relacionados con el servicio, la producción, adquisición, transporte y embalaje de los bienes, especies o productos, hasta su entrega a la Zona de Bienestar “Valdivia”, como asimismo los gastos, derechos, cargas e impuestos, y las formalidades aduaneras, si es del caso.
Además, deberá asumir el pago de los consumos básicos de luz y de agua durante el tiempo en que se ejecuten las obras, y siempre que, sea ha consecuencia de la realización de los trabajos.
Las ofertas deben ser puras y simples. No se considerarán aquellas sujetas a condición.
La propuesta técnica debe ser ingresada como archivo adjunto a la oferta, antes de la fecha de cierre, debiendo ajustarse al formato contenido en el ANEXO N° 4 de estas bases. Deberá contener lo siguiente:
• Garantía de los trabajos: Deberá expresarse en meses, y no podrá ser inferior a un mes, siendo esto un factor excluyente.
Si el oferente indica una garantía inferior a un mes o no hace mención del mismo, la oferta será declarada inadmisible.
• Plazo de Ejecución: Las obras deberán ejecutarse dentro del plazo dispuesto por la Zona de Bienestar “Valdivia” que será indicado en el respectivo presupuesto. El plazo se contará de lunes a viernes, desde la fecha de aceptación de la orden de compra por parte del contratista. El contratista tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la orden de compra. El plazo podrá ser modificado por la Zona de Bienestar “Valdivia” cuando existan causales de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a la conducta del contratista, presentando la respectiva solicitud de ampliación de plazo.
Si a decisión voluntaria del contratista y siempre que sea aprobado previamente por la Zona de Bienestar, los trabajos podrán realizarse en días sábados, domingos y/o feriados.
• Trabajos a realizar a una altura mayor de 1,80 metros: La Zona de Bienestar “Valdivia” requerirá del contratista y/o personal que ejecute las obras, el certificado de altura emitido por la Mutual de Seguridad o ACHS vigente al momento de suscribir el contrato respectivo y/o al inicio de los trabajos, dejando constancia en el libro de obras.
|
|
|
|
|
Articulo 20° |
|
De la Deserción e Inadmisibilidad de la Oferta. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Técnicas.
En ambos casos, el oferente no tendrá derecho a indemnización alguna.
La declaración deberá ser por resolución fundada, sin perjuicio de la facultad contenida en el artículo 21 de las presentes bases.
|
|
|
|
|
Articulo 21° |
|
La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción de las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de Ley de Compras.
La Zona de Bienestar “Valdivia” otorgará un plazo breve y fatal de 3 días corridos contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del Sistema.
|
|
|
|
|
Articulo 22° |
|
De los Criterios de Evaluación. Para la evaluación de las ofertas se aplicarán los siguientes criterios, con sus respectivos puntajes y ponderaciones:
Condiciones Comerciales: Precio 30%
La evaluación se practicará en relación al precio total mínimo presentado por los oferentes en cada una de sus ofertas económicas, debiendo considerar cada una de las partidas del Anexo N° 3. Si la oferta presentada es superior al presupuesto asignado para esta propuesta, la oferta será declarada inadmisible.
La oferta económica que se presente debe contener el precio de todas las partidas que se indican en el Anexo N° 3, sin errores en los cálculos y en las sumas aritméticas de cada una de las partidas. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
Para ello se aplicará la siguiente formula:
Precio mínimo ofertado/precio ofertado X 30.
Experiencia: 30%
El presente criterio, se medirá de acuerdo a la cantidad de facturas efectivamente emitidas y pagadas en el último año de presentada la oferta, conforme a los servicios licitados. Los antecedentes deben ser proporcionados por el oferente, debiendo adjuntar las facturas para acreditar su experiencia en el servicio requerido. Si el oferente no adjunta la documentación indicada el puntaje asignado será 0.
Tramo Puntaje
Mayor a 20 facturas 100 puntos
Menor o igual a 20 y mayor a 10 facturas 70 puntos
Menor o igual a 10 facturas 40 puntos
Garantía: 25%
El presente criterio, se medirá de acuerdo al plazo de garantía que otorga el oferente por los trabajos de acuerdo al Anexo N° 4. Si el oferente indica un plazo inferior a 1 mes, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
Tramo Puntaje
Más de 12 meses 100 puntos
Desde 12 meses a 6 meses 70 puntos
Desde 5 meses a 1 mes 40 puntos
Requisitos Formales: 15%
La escala de ponderación, será de acuerdo a si la oferta contiene todos los documentos solicitados para ofertar. Si los errores u omisiones no son subsanadas dentro del plazo de tres días corridos, la oferta será declarada inadmisible.
Tramo Puntaje
Cumple con todos los requisitos formales 100 puntos
Subsana los errores dentro del plazo establecido. 20 puntos
Las ofertas que obtengan un puntaje en la evaluación inferior a 70 puntos, se entenderán como no convenientes para los intereses de esta Zona de Bienestar, por tanto, para que una oferta sea adjudicada deberá obtener un puntaje mínimo de 70 puntos.
|
|
|
|
|
Articulo 23° |
|
De la Resolución de Empates. Si existe igualdad de puntaje en dos o más ofertas, se definirá por la que presente el mejor “Precio”.
En caso que se mantenga la situación de empate, se definirá por la que presente el mejor puntaje en “Experiencia”, y así sucesivamente en orden de mayor a menor puntaje de cada criterio de evaluación.
|
|
|
|
|
Articulo 24° |
|
De la Adjudicación. La Zona de Bienestar Valdivia aceptará la propuesta que sea más ventajosa, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases Administrativas, para luego ser adjudicada mediante acto administrativo, que será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información.
|
|
|
|
|
Articulo 25° |
|
Se debe tener presente que la adjudicación se hará a un sólo oferente, quien deberá presentar su oferta de forma ordenada, de acuerdo a la descripción del servicio establecido en las bases técnicas y valorizadas de acuerdo a la solicitud.
|
|
|
|
|
Articulo 26° |
|
De la Readjudicación. Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción del referido documento, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, siempre que sea conveniente a los intereses de la Zona dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
|
|
|
|
|
Articulo 27° |
|
La persona natural o jurídica cuya oferta resulte adjudicada deberá acompañar los antecedentes legales y administrativos solicitados para contratar dentro del plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de publicación de la resolución de adjudicación.
|
|
|
|
|
Articulo 28° |
|
Unión Temporal de Proveedores. Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, serán solidariamente responsables respecto de todas las obligaciones que se generen con la Zona de Bienestar “Valdivia” y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Cada contratista de la unión temporal deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato respectivo.
|
|
|
|
|
Articulo 29° |
|
El contrato deberá contener la individualización del contratista, las características del servicio contratado, el precio, el plazo de duración, aplicación de multas, causales de término y demás menciones establecidas en las bases.
|
|
|
|
|
Articulo 30° |
|
Del plazo para suscribir el Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” elaborará el respectivo contrato dentro del plazo de 20 (veinte) días corridos, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si el adjudicatario no firmará el contrato dentro del plazo indicado, no acompañe la documentación requerida para contratar o no se encuentra hábil en el registro de proveedores, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que sigue en puntaje, siempre que sea conveniente a los intereses de la Zona dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
|
|
|
|
|
Articulo 31° |
|
De la Duración del Contrato. El contrato tendrá duración por un período de 90 (noventa) días hábiles, contado desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato.
|
|
|
|
|
Articulo 32° |
|
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 66 del Reglamento respectivo, el adjudicatario deberá estar hábil en el Registro de Proveedores para poder suscribir el contrato definitivo.
|
|
|
|
|
Articulo 33° |
|
De la Obligaciones del Adjudicatario. Serán obligaciones del adjudicatario, las que a continuación se indican:
• Dar cumplimiento a todo lo establecido, en el respectivo contrato, en las presentes Bases Administrativas, en los antecedentes Técnicos, Anexos y Aclaraciones, si las hubiere y a su oferta.
• Pagar los salarios, sueldos o emolumentos de cualquier naturaleza a favor de los trabajadores dependientes y subordinados, y de aquellos que estén contratados a honorarios, de cargo exclusivo del adjudicatario al igual que el pago de las imposiciones previsionales que corresponda, debiendo dar cumplimiento íntegro y oportuno a las obligaciones laborales y previsionales, y de seguridad social.
• No podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del servicio licitado, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.
El adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente e independiente que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución del servicio licitado, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del adjudicatario en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas.
El adjudicatario debe dar resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la Zona de Bienestar “Valdivia” el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes.
|
|
|
|
|
Articulo 34° |
|
De la Subcontratación. Las partes estipulan expresamente la prohibición para el adjudicatario de celebrar cualquier tipo de actos relacionados con las disposiciones legales de subcontratación, salvo que la Zona de Bienestar “Valdivia” lo autorice expresamente por medio de una resolución fundada, en la cual el contratista deberá cumplir cabalmente las normas contenidas en la Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y toda otra normativa que derive de su aplicación.
|
|
|
|
|
Articulo 35° |
|
Del Término Anticipado del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá poner término anticipado al contrato, mediante resolución fundada, cuando el adjudicatario incurra en incumplimiento total o parcial de lo convenido en el contrato, en las bases administrativas y técnicas, o en los anexos. Adicionalmente, podrá ser valer las causales que a continuación se indican:
• Las causales establecidas en el artículo Nº 77 del Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Incumplimiento de las especificaciones técnicas en los servicios adjudicados, habiendo cursado a lo menos dos multas.
• Incumplimiento en la elaboración de los presupuestos o cotizaciones para los trabajos requeridos por la Zona de Bienestar “Valdivia”, teniendo un plazo de 2 dias hábiles para presentarlos contados desde la fecha del requerimiento, habiendo cursado a los menos dos multas.
• Incumplimiento en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores.
• Incumplimiento del plazo de entrega de los servicios solicitados, siempre que los días de atraso superen el 30% del total de los días señalados para la entrega de los servicios.
• En caso de término de giro, liquidación o disolución de la persona o sociedad contratante. En tales eventos tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la Zona de Bienestar “Valdivia”, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.
• Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista fuere igual o superior al 15% del monto del contrato.
• Incumplimiento de las medidas de seguridad a favor de sus trabajadores en el desarrollo de los trabajos, que se acreditará mediante un certificado de la Mutual de Seguridad o ACHS.
• Si las partes de común acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato. En este evento, las formas y condiciones del término anticipado se establecerán en el finiquito que se suscriba entre las partes.
La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá modificar el contrato por las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley N°19.886 y el artículo 77 del D.S. Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que la reglamenta, así como también las partes podrán de común acuerdo modificar el contrato, siempre y cuando no se vulneren los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, mediante resolución fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá iniciar el procedimiento judicial encaminado a exigir el pago, por parte del contratista responsable del incumplimiento, de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.
|
|
|
|
|
Articulo 36° |
|
Administración del Contrato. El administrador de contratos es el CB1 Diego Zuñiga Saavedra, o quien lo subrogue, quien podrá actuar como contraparte ante el adjudicatario, velando por el cumplimiento administrativo y coordinará el servicio en cumplimiento de las presentes bases.
|
|
|
|
|
Articulo 37° |
|
El precio de facturación y tramitación a pagos, será el correspondiente a las respectivas órdenes de compra emitidas en la plataforma www.mercadopublico.cl y en estados de “Recepción Conforme”.
|
|
|
|
|
Articulo 38° |
|
Los servicios requeridos y que sean recibidos conformes en un plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha de entrega, serán pagados dentro del plazo de 30 días de recibidas las respectivas facturas junto con la orden de compra en estado recepción conforme. La modalidad de pago será por transferencia electrónica a la cuenta bancaria entregada por el contratista para tales efectos.
|
|
|
|
|
Articulo 39° |
|
Las facturas electrónicas deberán estar a nombre de la Zona de Bienestar “Valdivia”, ubicado en calle Coronel Santiago Bueras N°1747 en la ciudad de Valdivia, RUT: 65.120.506-9, e indicar que el giro es Defensa. El contratista deberá adjuntar por cada factura emitida los documentos emitidos por los organismos públicos correspondientes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores que hayan participado en la ejecución del trabajo solicitado.
|
|
|
|
|
Articulo 40° |
|
En el evento que exista error entre la orden de compra y factura emitida, será de responsabilidad del contratista entregar las NOTAS DE CRÉDITO o de DÉBITO, dentro de un plazo de 5 días hábiles, trámite que deberá estar cumplido para iniciar el proceso de pago.
|
|
|
|
|
Articulo 41° |
|
De las Multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá aplicar una o más de las multas que se indican, según estime conveniente sin perjuicio de los otros derechos que correspondan.
Mediante la siguiente tabla, se indican las causales que harán procedente la aplicación de multas y sus respectivos montos:
Atraso en los plazos estipulados para la entrega del servicio. Si el atraso supera el 30% del total de los días señalados para la entrega del servicio, motivo por el cual se pondrá termino anticipado al contrato. 3 UF por cada día de atraso.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los trabajos. El contratista deberá realizar nuevamente la obra de una forma correcta asumiendo el costo que corresponda. 2 UF cada vez que ocurra.
Atraso en los plazos para presentar los presupuestos para cada uno de los servicios solicitados. 0,5 UF por cada día de atraso.
El valor de la UF a considerar será su equivalente en pesos al día de incurrir en las faltas que dan lugar a la causal para ser efectiva la multa.
|
|
|
|
|
Articulo 42° |
|
Del Procedimiento de cobro de multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” notificará al adjudicatario, a través del Portal de Mercado Público, la intención de cobro de multa informándole sobre los hechos en que aquella se motiva. El contratista podrá presentar sus descargos a la Zona de Bienestar “Valdivia” dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha en que fue notificado, acompañando todos los antecedentes que sirvan de respaldo.
Vencido el plazo anterior presentado o no los descargos, se aplicará la multa por medio de una resolución fundada en un plazo de 15 días corridos, que será notificada a través del Portal de Mercado Público.
Una vez que se resuelva el cobro de la o las multas, el contratista deberá pagar en la forma que a continuación se indica:
- Mediante vale vista a nombre del Departamento de Finanzas de la III División de Montaña, Rut 61.101.012 - 5 y entregada en las dependencias de las Oficinas de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o
- Si existiesen pagos pendientes, se descontará del siguiente estado de pago considerando el valor de la UF del día en que se produjo la causal de multa, y si este no fuese suficiente, de los siguientes estados de pago hasta cubrir su valor en forma íntegra.
|
|
|
|
|
Articulo 43° |
|
Idoneidad del personal. El Contratista deberá contar con personal calificado y con la suficiente preparación y grado de especialización y experiencia, para el tipo de servicio que se requiere. La calificación de la idoneidad del personal será consensuada entre las partes, debiendo el contratista adoptar las medidas correctivas de inmediato, cuando así sea requerido por la Zona de Bienestar Valdivia.
En caso de pérdida, extravíos, hurtos, actuaciones negligentes o ilegales o contrarias a la moral o a las buenas costumbres, en que comprobadamente, a través de la correspondiente investigación judicial o extra judicial, haya participado personal del contratista, la Zona de Bienestar Valdivia podrá descontar el valor de la reposición de los bienes faltantes en la facturación correspondiente y el o los trabajadores involucrados en estos hechos, deberán ser desvinculados de inmediato del servicio contratado, encontrándose facultado en tal caso la Zona de Bienestar “Valdivia”, para solicitar el reemplazo de dicho personal.
|
|
|
|
|
Articulo 44° |
|
De la propiedad de la información y prohibición de uso. Toda información a que se tenga acceso en el marco, tanto del proceso de licitación, durante la ejecución del contrato, así como todo producto, ya sea parcial o final, objeto de las presentes bases, será de propiedad exclusiva de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
Toda la información como documentación que se genere en la ejecución del servicio contratado será de propiedad exclusiva de la Zona de Bienestar “Valdivia” no pudiendo ser utilizados o destinados a fines distintos a los objetivos señalados.
Queda estrictamente prohibido al adjudicatario o contratista utilizar la información y productos obtenidos, como asimismo su reproducción por cualquier medio, sea total o parcial, sin autorización expresa de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
La contravención a lo establecido precedentemente, facultará a la Zona de Bienestar “Valdivia” para iniciar las acciones legales, civiles y penales que procedan, a fin de sancionar penalmente a los culpables y reclamar las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios ocasionados.
|
|
|
|
|
Articulo 45° |
|
De la propiedad intelectual y confidencialidad. Todas las invenciones, descubrimientos, mejoras, especificaciones, códigos fuente, códigos objeto, programas, documentación, diseños, métodos, elementos, sistemas, software y escritos y, en general, cualquier material protegido bajo las leyes de propiedad intelectual, industrial, marcas, patentes, modelos, derechos de autor y secretos comerciales, que el adjudicatario diseñe y desarrolle para los servicios objeto de esta contratación, serán propiedad exclusiva de la Zona de Bienestar “Valdivia”, quién podrá disponer de ellos según estime conveniente.
El contratista deberá mantener estricta confidencialidad sobre las invenciones o descubrimientos hechos en el desarrollo del servicio objeto de esta contratación. Por lo cual, no podrá comercializar, vender o arrendar dicho sistema o componentes de programas a terceros.
Será causal de término de contrato, que el contratista revele los secretos técnicos, comerciales o de negocio, y/o dé a conocer asuntos de carácter reservado, propios del servicio prestado.
Asimismo, el contratista deberá cumplir las disposiciones de la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual y la Ley N°19.223, artículos 1, 2, 3 y 4, que protege la información y datos contenidos en sistemas de información, bases de datos, archivos electrónicos y todas las normas legales existentes o que se dicten en el futuro que consagren obligaciones de confidencialidad, privacidad y secreto en la actividad comercial e industrial.
En caso de término anticipado del contrato, por cualquier causa que fuere, el contratista deberá restituir a la Zona de Bienestar “Valdivia”, toda la información recibida de éste o por cuenta de éste, en virtud del mismo que obre en su poder, sin que el contratista tenga derecho a retener copia alguna de la mencionada Información, salvo la documentación suficiente y necesaria para soportar los informes, recomendaciones, sugerencias, propuestas, aplicaciones o programas informáticos, o cualesquiera documento o trabajo que deba entregar a la Zona de Bienestar “Valdivia”, conforme al objeto y alcance del servicio contratado, o cuando así fuera exigido por la legislación aplicable al efecto, por el tiempo estrictamente necesario para cumplir con lo anterior.
La obligación de confidencialidad establecida en el presente instrumento, será aplicable a todo el personal del contratista involucrado en el servicio objeto de esta contratación.
|
|
|
|
|
Articulo 46° |
|
Del control de seguridad de la información. El contratista deberá garantizar el debido cuidado y diligencia en la protección de los sistemas y las tecnologías de información que intervienen en el desarrollo de las actividades que involucren el uso o tratamiento de información de la Zona de Bienestar “Valdivia”, a fin de resguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las mismas.
El intercambio de archivos entre el contratista y la Zona de Bienestar “Valdivia”, deberá realizarse vía un canal seguro, y la transmisión deberá estar incorporada dentro de un proceso automático y auditable. En relación a la residencia de los datos en las instalaciones del contratista, éste debe contar con una infraestructura sólida de seguridad lógica y física, que garantice la privacidad y/o la confidencialidad de la información de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
Para cualquier actividad que el contratista desarrolle dentro de instalaciones de la Zona de Bienestar “Valdivia”, éste deberá cumplir con la totalidad de las medidas de seguridad respecto de elementos físicos e información, ya sean computadores personales, notebook, elementos de hardware o software vigentes y con aplicación en los negocios de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o cualquiera de sus personas relacionadas, donde el contratista presta el servicio.
|
|
|
|
|
Articulo 47° |
|
Prohibiciones. El contratista durante el transcurso del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, conforme lo establecido en las presentes bases, se abstendrá de realizar u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un tercero, con la intención de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado, mandatario o tercero en relación con la prestación del servicio objeto de las presentes bases.
Así también, el contratista se obliga a no emplear el nombre de la Zona de Bienestar “Valdivia” para obtener beneficios personales que sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligación hará responsable al contratista por los perjuicios directos y previstos que se causen a la Zona de Bienestar “Valdivia”, sin que ello impida la iniciación de las acciones judiciales correspondientes.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 1° |
|
Definición del Requerimiento. La Zona de Bienestar “Valdivia” requiere suscribir un contrato de servicio de fabricación de nuevos sistemas de alcantarillados cámara individual, cambio de cerámico y artefactos sanitarios en las viviendas fiscales de la población Bellavista, sector Rahue Bajo de la ciudad de Osorno, dependientes de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Articulo 2° |
|
Los inmuebles fiscales objetos de servicio de fabricación de nuevos sistemas de alcantarillados cámara individual, cambio de cerámico y artefactos sanitarios en las viviendas fiscales de la población Bellavista, sector Rahue Bajo de la ciudad de Osorno, son las siguientes:
Población Bellavista
N.° Dirección N.° Dirección
1 Calle Chillan N.° 1005 1 Calle Maipú N:°1006
2 Calle Chillan N.°1015 2 Calle Maipú N:°1016
3 Calle Chillan N.°1023 3 Calle Maipú N:°1024
4 Calle Chillan N.°1033 4 Calle Maipú N:°1032
5 Calle Chillan N.°1043 5 Calle Maipú N:°1040
6 Calle Chillan N.°1051 6 Calle Maipú N:°1042
7 Calle Chillan N.°1061 7 Calle Maipú N:°1056
8 Calle Chillan N.°1071 8 Calle Maipú N:°1064
9 Calle Chillan N.°1081 9 Calle Maipú N:°1072
10 Calle Chillan N.°1091 10 Calle Maipú N:°1080
11 Calle Maipú N:°1084
12 Calle Maipú N:°1090
13 Calle Maipú N:°1098
|
|
|
|
|
Articulo 3° |
|
Disposiciones Legales y Reglamentarias. Las obras de mantenimiento, reparación y de obras menores en los inmuebles fiscales ya mencionados deben cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Urbanismos y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y las disposiciones reglamentarias sobre instalaciones.
Además, los trabajos se ejecutarán con estricto apego a los planos y especificaciones técnicas de todas las especialidades, antecedentes administrativos y legislación relacionada con la construcción vigentes a la fecha del contrato.
|
|
|
|
|
Articulo 4° |
|
Para la ejecución de los trabajos ya indicados, se debe tener en cuenta los planos que tengan relación con el emplazamiento general, ubicación, plantas y fachada de los inmuebles fiscales que necesitan ser reparados.
Si se detectarán discrepancias entre los planos y estructuras o instalaciones, será obligación del contratista y equipos técnicos de esta zona hacerlo notar y conducir todas las providencias necesarias para su esclarecimiento
|
|
|
|
|
Articulo 5° |
|
Seguridad. El oferente deberá cumplir en todo momento con la Ley N° 16.744 que establece las Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Deberá considerar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan afectar a operarios, trabajadores o a terceros, como a consultores, inspectores que asistan a las inspecciones u otros. El oferente deberá proporcionar, a su personal, ropa de trabajo adecuada, y que se identifique al equipo de trabajo como al personal involucrado en el proceso del catastro, debiendo exhibir una credencial que deberán portar siempre, mientras se desarrollen los trabajos encomendados.
|
|
|
|
|
Articulo 6° |
|
Instalación y Aseo de la Obra. El oferente deberá hacerse cargo de la instalación de faenas y cuidado de los materiales, manteniendo en todo momento el orden. Además deberá efectuar el aseo, extracción de basura y retiro de escombros durante el desarrollo y término de los trabajos, a costa del oferente.
|
|
|
|
|
Articulo 7° |
|
Consumos Básicos. Durante el transcurso de las obras que sean requeridas, el oferente deberá considerar a su costa los consumos de agua potable y electricidad. La cancelación de dichos consumos los hará el oferente directamente al usuario, dejando constancia del pago a la Zona de Bienestar “Valdivia”, a través de un comprobante de pago.
|
|
|
|
|
Articulo 8° |
|
Tiempo de Ejecución de las Obras. Las obras deberán ejecutarse dentro del plazo dispuesto por la Zona de Bienestar “Valdivia” que será indicado en el respectivo presupuesto. El plazo se contará de lunes a viernes, desde la fecha de aceptación de la orden de compra por parte del contratista. El contratista tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la orden de compra. El plazo podrá ser modificado por la Zona de Bienestar “Valdivia” cuando existan causales de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a la conducta del contratista, presentando la respectiva solicitud de ampliación de plazo.
Si a decisión voluntaria del contratista y siempre que sea aprobado previamente por la Zona de Bienestar, los trabajos podrán realizarse en días sábados, domingos y/o feriados.
|
|
|
|
|
Articulo 9° |
|
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. El contratista no será responsable en caso de demora o tardanza en la ejecución de los trabajos solicitados debido a hechos independientes de su voluntad, considerados como fuerza mayor o caso fortuito, definidos como tales por el artículo 45 del Código Civil.
El contratista que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, notificará, por escrito, a la Zona de Bienestar “Valdivia”, dentro de los 5 primeros días corridos de ocurrido el hecho, explicando lo ocurrido.
La solicitud de prórroga, deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompañando los correspondientes documentos y/o certificados de respaldo, para mejor resolver.
La calificación de la fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla, mediante resolución fundada, a la Zona de Bienestar “Valdivia”, en base a los antecedentes que, oportunamente, le proporcione el contratista y/o aquellos otros que obtenga de terceros, o sean de conocimiento público.
De producirse alguno de los eventos antes mencionados, el plazo de entrega de los trabajos, se entenderá suspendido por el tiempo que dure tal evento. En este caso no regirá la aplicación de multas.
|
|
|
|
|
Articulo 10° |
|
Visita a Terreno. La visita a terreno es de carácter obligatorio, la que se realizará en el día y hora indicado en el cronograma de acuerdo al artículo 12 de las bases administrativas, con el fin de que el oferente tome conocimiento del lugar donde deberá realizarse los servicios solicitados en las presentes bases, observando los detalles particulares de éstos, haciendo presente cualquier observación a los requerimientos previstos en las bases técnicas, y que pudiese entorpecer el cumplimiento de la ejecución de los servicios.
Para tal efecto, el oferente deberá considerar que por tratarse de una unidad militar será controlado por el personal de guardia, para lo cual, deberá contar con su identificación personal (cédula de identidad o pasaporte vigente), que acredite su identidad. De acuerdo a lo anterior, el oferente deberá administrar sus tiempos, toda vez que este control, por ser poco fluido, podría retrasar su llegada a la visita de terreno. La dependencia militar no puede ser utilizada de estacionamiento. Se hace presente que no se reprogramarán nuevas visitas a las dependencias.
La no concurrencia a la visita indicada, o la circunstancia de no llegar a la hora indicada, facultará a la Zona de Bienestar “Valdivia” declarar inadmisibles las ofertas mediante resolución fundada.
En el caso que la visita sea realizada por un tercero en representación del oferente, deberá presentar un poder simple especial para tal efecto. En caso contrario, no podrá representar al oferente en la visita de terreno.
|
|
|
|
|
Articulo 11° |
|
Libro de Obra. El contratista deberá proporcionar a la Zona de Bienestar “Valdivia” y al inicio de los trabajos un libro de obra, que contará con páginas numeradas en el cual se consignará la fecha de entrega de los trabajos, de las instrucciones y/o observaciones formuladas por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue y/o el Jefe de Proyectos de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o Jefe de la Oficina de Bienestar que se puedan suscitar en la ejecución de los trabajos, de las visitas inspectivas que se realicen, aquellas que puedan indicar los instaladores autorizados, el revisor independiente cuando corresponda. Además, la Zona de Bienestar “Valdivia deberá dejar constancia sobre la recepción conforme o no de los trabajos y la fecha que estos finalizan, y de las prórrogas de los plazos de entrega cuando corresponda. El contratista dejará constancia de sus observaciones e indicaciones, y el nombre de los trabajadores dependientes y/o a honorarios que estén participando en los trabajos.
Se hace presente que el contratista deberá entregar un libro de obras autocópiativo triplicado para el servicio en cada vivienda fiscal.
|
|
|
|
|
Articulo 12° |
|
Administración de las Obras. La inspección fiscal de la obra será efectuada por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue y/o Jefe de Proyectos de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o Jefe de la Oficina de Bienestar, el o los cuales efectuarán una fiscalización del desempeño durante el desarrollo de la obra, para lo cual el contratista entregará toda la información requerida por cualquiera de ellos o ambos.
Toda relación entre la Zona de Bienestar “Valdivia” y el contratista será a través del Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue y/o Jefe de Proyectos de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o Jefe de la Oficina de Bienestar de lo cual deberá dejarse constancia en el libro de obra respectivo. Cualquier instrucción que no se efectúe conforme a lo expresado, no será reconocida por la Zona de Bienestar “Valdivia” y sus consecuencias serán de exclusiva responsabilidad del contratista.
El contratista será el único interlocutor válido para la Zona de Bienestar “Valdivia” en lo que respecta a los aspectos técnicos y administrativos. El Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue y/o Jefe de Proyectos de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o Jefe de la Oficina de Bienestar estará facultado para reclamar la presencia del contratista cuando lo crea oportuno.
La recepción provisional o definitiva de los trabajos encomendados deberá efectuarse por escrito en la respectiva “Acta de Recepción”, en la cual se dejará constancia de las observaciones respecto a la entrega de la obra y al cumplimiento de las especificaciones técnicas. El Acta de Recepción será suscrita por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o quien lo subrogue.
|
|
|
|
|
Articulo 13° |
|
Recepción Definitiva. La Zona de Bienestar “Valdivia” no recibirá conforme hasta que se realice la recepción total del trabajo encomendado, y se verifique el fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas.
En caso de primer rechazo, el contratista deberá corregir aquellos defectos que hubieren sido detectados en el plazo de 5 días hábiles contados desde que la Zona de Bienestar “Valdivia” notifique por escrito al contratista, procediéndose a una segunda inspección, cuyos costos serán con cargo al contratista.
En caso de segundo rechazo, el contratista deberá corregir aquellos defectos que hubieren sido detectados en el plazo de 3 días hábiles contados desde que la Zona de Bienestar “Valdivia” notifique por escrito al contratista, procediéndose a una tercera inspección, cuyos costos serán con cargo al contratista.
En caso de tercer rechazo, la Zona de Bienestar “Valdivia” no recibirá los trabajos, dejándose sin efecto la orden de compra, y ejerciendo los restantes derechos y acciones que le competen de conformidad a la ley y las bases, según mejor convengan a sus intereses.
En caso de rechazo, el tiempo que demore el contratista en efectuar las correcciones a los defectos encontrados, será imputado al plazo de entrega estipulado, en consecuencia, estará sujeto a las multas contempladas en el artículo 36° de las bases administrativas.
Todos los costos asociados a la corrección de los defectos encontrados y que dieron origen a su rechazo, serán de entero cargo del contratista.
Si la recepción es aprobada, es decir, cumple íntegramente con todos los requisitos técnicos estipulados en las presentes bases, se deberá emitir un acta o certificado de recepción conforme por parte del Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o quien lo subrogue, el que será emitido en un plazo máximo de 72 horas de aprobada la recepción.
|
|
|
|
|
Articulo 14° |
|
Listado de Trabajadores. El adjudicatario deberá indicar y adjuntar para cada uno de los trabajos solicitados el nombre completo, cédula de identidad de cada uno de los trabajadores que participarán en la obra, señalando si éstos están contratados en base a una relación laboral y/o a honorarios, debiendo informar cualquier cambio y/o modificación al respecto. Además, debe dejar constancia de lo solicitado en el libro de obra.
|
|
|
|
|
Articulo 15° |
|
Especificaciones técnicas.Cada una de las partidas contenidas tanto en las presentes especificaciones técnicas como en el itemizado oficial, corresponde al suministro de materiales puestos en obra y a su instalación, lo cual considera todos los mecanismos, procedimientos, herramientas, maquinaria, mano de obra y actividades proporcionados por el Contratista.
Las especificaciones que se entregan, tienen por objeto enumerar y fijar los alcances de cada una de las partidas que las conforman, el presente documento es complementado por el itemizado oficial, aclaraciones de licitación y recomendaciones de fabricantes. El Contratista deberá corroborar en terreno todas las medidas del proyecto, como también los alcances técnicos que según su criterio sean necesarios para lograr una correcta ejecución de la obra en todos sus aspectos. Lo anterior, será previo a la presentación de su oferta de licitación, con el fin de incluir todos estos alcances dentro de su propuesta ajustada al requerimiento de las bases y presupuesto disponible del Mandante.
Además, en todos aquellos aspectos que no sean contrarios a las bases, se deberán respetar las prescripciones establecidas por las Normas del Instituto Nacional de Normalización INN, los Pliegos e Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes de los equipos y materiales, e instrucciones del administrador del contrato y su asesor técnico, los cuales ejercerán directamente la fiscalización del Contrato.
eLos suministros se entenderán puestos en la obra, todos los materiales serán suministrados por el Contratista y serán nuevos de primera calidad.
Los caminos de acceso y adyacentes, deberán mantenerse en servicio permanente y libre de escombros.
Como una seguridad contra accidentes, el Contratista deberá respetar en forma especial las disposiciones de la Asociación Chilena de Seguridad y las siguientes Normas I.N.N.:438 Of. 51Protecciones de uso personal.
Además, será de cargo del Contratista los daños que se produzcan a terceros o dentro de la misma instalación, tanto por la acción del trabajo, como por el depósito de escombros y materiales.
Se deberán corroborar medidas en terreno antes del inicio de cada una de las partidas.
Todo detalle no indicado en estas especificaciones deberá ejecutarse según las normas chilenas y/o indicaciones del fabricante.
En todo caso, si faltara alguna especificación de importancia, deberá ser solicitada oportunamente como igualmente eventuales discrepancias que pudieran aparecer entre los distintos antecedentes del trabajo.
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Corresponde al retiro de las tuberías y confección cámaras de alcantarillado, cerámica de pisos y desagües de artefactos sanitarios existentes en cada una de las viviendas fiscales que forman parte de la Población Bellavista. Deberá considerar el retiro de todos los artefactos sanitarios: lavamanos, WC, tina o pie de ducha, demolición de la cerámica de piso para efectuar el retiro y cambio de la tubería de descarga de estos artefactos a la red de alcantarillado y confección de nuevas cámaras de inspección domiciliaria.
En la parte exterior, se debe retirar la tubería existente, confeccionar cámaras de inspección nuevas y mejoramiento de las existentes, de tal forma de dejar una cámara por cada vivienda, las que descargaran al colector.
El contratista deberá estudiar todos los aspectos del proyecto, considerando la totalidad de los alcances que a su criterio sean necesarios para llevar a cabo una correcta ejecución de la obra.
Al tratarse de un mejoramiento del sistema de alcantarillado existente, el contratista deberá gestionar, pagar los aranceles correspondientes, si corresponde, solicitar las factibilidades sanitarias y obtener todas las aprobaciones necesarias de los organismos públicos y privados fiscalizadores, como por ejemplo: empresa de distribución sanitaria para el caso de presentación de proyecto, autorización para conexiones a redes existentes, etc. Dirección de obras u otros departamentos Municipales, para el caso de permisos en espacios públicos, circulaciones, aseo y ornato, roturas y reposición de veredas, rebajes de soleras y en general todas aquellas que sean necesarias y expresamente solicitadas por la Municipalidad.
Para todo lo anterior, el Contratista deberá realizar las gestiones necesarias al momento de la firma de contrato, con el propósito de zanjar cualquier tipo de inconveniente previo al inicio de las obras.
El contratista deberá mantener vigente durante todo el desarrollo de la obra, al menos hasta la recepción provisional, los seguros de obra correspondientes mencionados en las Bases Administrativas.
II. ALCANCES.
Los trabajos se deberán entregar a entera satisfacción del Mandante, por lo que el Contratista deberá considerar todos los procedimientos, mano de obra, sistemas y mecanismos correspondientes a los conceptos del arte del buen construir. Se deberá considerar todo lo necesario en cuanto a materiales, actividades y procedimientos para dar cumplimiento a cada una de las partidas solicitadas.
Es importante que los trabajos reflejen cabalmente las expectativas tenidas en su formulación orientada a lograr un trabajo de primera calidad. Para el logro de este objetivo será necesario que, antes de ejecutar los trabajos, se precise en terreno los componentes de los trabajos que requieren definición y/o reparaciones puntuales, de tal forma que en los trabajos a realizar sean coincidentes con los términos del proyecto, el programa de avance requerido y la relación y coordinación con el Mandante.
El contratista deberá cumplir con la siguiente normativa técnica vigente, las cuales se entienden contenidas en las presentes bases:
A. Norma Chilena Oficial
B. LGUC. Ley General de Urbanismo y Construcciones (MINVU).
C. O.G.U.C. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (MINVU)
D. El D.F.L. N° 725, del Código Sanitario y sus Reglamentos, de 1968.
E. RIDAA Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado.
F. D.S. Nº 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo del Ministerio de Salud (MINSAL).
G. DFL 725 Código sanitario y sus reglamentos (MINSAL), de 1968.
H. Normativas de seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad.
III. MATERIALES.
Todos los materiales que se especifican se entienden de primera calidad dentro de la especie, conforme a todas las normas e indicaciones del fabricante.
Se deberán considerar todas las normas del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.) que digan relación con los materiales a emplear, forma de empleo y sistema de seguridad.
En algunos casos se ha identificado un material con su marca y/o nombre comercial como una manera de definir tipo y calidad mínimo, el cual podrá ser equivalente técnico de igual o superior calidad a lo especificado, que será presentado al Administrador de Contrato y su Inspección Técnica, el cual dará su aprobación conforme.
Serán de cargo del Contratista la reparación o reposición de cualquier elemento constructivo, mobiliario o partida entregada defectuosamente. Todo detalle o partida que pudiera no estar suficientemente clara en los antecedentes técnicos será resuelto única y exclusivamente por el Administrador de Contrato.
IV. DE LA EJECUCIÓN.
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a especificaciones técnicas, aclaraciones, antecedentes administrativos de la presente licitación, indicaciones del fabricante e indicaciones del Administrador de Contrato y su Asesoría Técnica.
Se exigirá un trabajo de buena calidad haciendo hincapié en todo lo referente a hermeticidad de las cámaras, así mismo en correctas terminaciones y funcionamiento de equipos y artefactos de especialidades sanitarias.
En caso de daños a terceros o a la infraestructura, tanto dentro del perímetro de la obra, como en su entorno inmediato, a causa de cualquier actividad relacionada con la ejecución de los trabajos, el contratista deberá solventar los gastos correspondientes o realizar las reparaciones a su costa.
En caso de pérdidas, hurto o situaciones similares de cualquier especie, será de exclusiva responsabilidad del contratista.
V. ADMINISTRACIÓN.
El contratista deberá contar, durante la ejecución de los trabajos con lo siguiente:
A. Libro de Obras donde se individualizará los trabajos a ejecutar. En este libro, sólo podrán hacer anotaciones el Administrador de contrato, inspección técnica y el Contratista, sobre materias inherentes a la ejecución de los trabajos.
B. Carta Gantt detallada y permanentemente actualizada, elaborada por el contratista.
C. Set fotográfico tomadas por el profesional a cargo de la obra. Dos a tres fotografías relevantes del desarrollo diario de la obra (una vista general y de las faenas más representativas), la que deberá hacerlas llegar semanalmente al correo electrónico del Administrador de Contrato y/o Inspección técnica.
D. Bases técnicas, bases administrativas, permisos aprobados, oferta económica y aclaraciones de licitación.
VI. PLANIFICACIÓN.
Será de cargo del Contratista entregar el original de los planos AS-BUILT, en 02 (dos) copias impresas firmadas por el profesional competente dependiente del Contratista a cargo de la elaboración de los As Built y sus tramitaciones. A su vez deberá hacer entrega del archivo digital en formato dwg y pdf, conteniendo todas las modificaciones autorizadas por el Administrador de contrato y su asesor técnico durante el transcurso de los trabajos. A su vez dichos planos compondrán los expedientes, para la gestión y obtención de todas las autorizaciones y costes de aranceles con cargo al Contratista.
VII. PERSONAL DE LA OBRA.
El personal del contratista que ejecutará los trabajos contratados debe cumplir con lo siguiente:
A. Lo señalado en las Bases Administrativas.
B. Las normas de seguridad, referidas al equipo de trabajo y a la vestimenta de seguridad, estipuladas por A.CH.S.
C. El contratista deberá contar con un encargado de obra, el cual se vinculará directamente con el Administrador de contrato y su Asesoría Técnica.
VIII. MEDIO AMBIENTE.
Las presentes instrucciones son para toda faena de reparación, modificación o demolición.
A. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material, deberán adoptarse las siguientes medidas:
1. Regar el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones.
2. Mantener el lugar de trabajo aseado y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.
3. Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.
4. Mantener adecuadas condiciones de aseo en el espacio público que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan árboles y jardines, deberá mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.
B. Se prohíbe realizar trabajos, depositar materiales y elementos de trabajo en espacios comunes, excepto en aquellos lugares expresamente autorizados por el Administrador de contrato. En el caso que el depósito de materiales y elementos de trabajo se lleve a cabo en espacios públicos, el Contratista deberá considerar la gestión y pago de los correspondientes derechos municipales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Se deberán ejecutar todos los retiros y demoliciones necesarias, como también todas las partidas y actividades descritas, y las que por la naturaleza del arte del buen construir sean necesarias para la correcta ejecución de la obra en todos sus aspectos, de acuerdo a la necesidad integral descrita en el proyecto compuesto por todos los antecedentes que son complementarios entre sí, tales como EE.TT, itemizado, aclaraciones, recomendaciones del fabricante, bases de licitación, entre otros.
El contratista deberá cubicar totalmente el proyecto en base al requerimiento descrito en los antecedentes técnicos de la presente licitación, como también deberá valorizar la totalidad de las partidas, considerando las ventajas y riesgos que deba asumir durante la ejecución de la obra, considerando que se trata de un contrato a suma alzada, y la oferta deberá ser consecuente y proporcional al proyecto entregado.
A OBRAS PRELIMINARES
1 Construcciones provisorias
1.1 Instalación de faena
El contratista debe contemplar espacios correspondientes al DSNº594/99 del MINSAL. Esto corresponde a baños y zonas de camarines con la capacidad y condiciones necesarias para albergar wc, duchas y lavamanos. Estas dependencias deberán habilitarse dentro de los primeros días de entregado el terreno. En la obra se deberá mantener un libro de obra autocopiativo (manifold) para anotaciones, observaciones y todo posible cambio. Además de considerar las bodegas necesarias para el adecuado almacenamiento de materiales, equipos y herramientas con las condiciones de seguridad requeridas en cada caso.
Tendrán la solidez y capacidad suficiente para asegurar un buen servicio durante todo el período de la faena. Contarán con piso resistente y los muros y cielos deberán asegurar adecuada protección de la intemperie.
1.2 Consumos de obra
Corresponde al suministro de consumos básicos de electricidad y agua potable durante el desarrollo de toda la obra, para lo cual el contratista gestionará directamente con el mandante o Administrador de Contrato, la forma de utilización y pagos correspondientes. De todas formas, se recomienda la instalación de remarcadores y la toma de estado al momento de la entrega de terreno para el inicio de la ejecución de obra.
2 Obras interiores.
2.1 Retiro de artefactos sanitarios.
Se considera el retiro de todos los artefactos sanitarios existentes, es decir, lavamanos, WC, tina de baño o pie de ducha, según corresponda, y lavaplatos. Estos artefactos serán llevados a botadero.
2.2 Retiro de cerámicas de piso.
En toda la zona de cocina y baño, se debe retirar la cerámica existente en toda la superficie.
2.3 Demolición radier.
Considera la demolición completa del radier de baño y cocina. Se deberá descubrir toda la red de alcantarillado.
2.4 Retiro tubería existente.
Todas las tuberías de alcantarillado existentes, tanto de WC, lavamanos y tina o pie de ducha, serán retiradas en su totalidad. Los escombros producto de lo anterior, deberán ser retirados y llevados a botadero.
2.5 Instalación tubería PVC.
Toda la red de alcantarillado nueva se ejecutara en PVC sanitario. La línea principal será de 110 mm. La distribución a los artefactos será en 75 mm, de acuerdo a lo establecido por Norma.
2.6 Nivelación y confección radier.
Una vez instalada la red completa de alcantarillado nueva, se procederá a la nivelación y compactación del terreno y si es necesario, colocar material de empréstito, libre de escombros y residuos vegetales. A continuación se confeccionará el radier con hormigón de 180 kg/c/m³. El espesor será igual al existente.
2.7 Instalación cerámica piso.
Sobre el radier, se considera el suministro e instalación de cerámica de 30 x 30 diseño a definir. Será marca Cordillera o similar, de igual o superior calidad, pegadas con aditivo Beckron o similar, de igual o superior calidad. Considerar fragüe, color similar a la cerámica.
2.8 Instalación artefactos sanitarios.
Se instalarán los artefactos sanitarios nuevos:
- Vanitorio con mueble, color blanco, modelo Nantes o similar de igual o superior calidad.
- WC con estanque, color blanco, modelo one piece Montecarlo o similar de igual o superior calidad.
- Tina de baño sensi dacqua, color blanco o similar de igual o superior calidad.
Todos los artefactos deben incluir las griferías necesarias para su correcto funcionamiento.
3. Obras exteriores.
Para poder realizar los trabajos, es necesario despejar el lugar a intervenir, es decir, si es necesario, desarmar el sector de las terrazas que se ubica sobre la línea de las tuberías y cámara de inspección domiciliaria.
En la actualidad las viviendas comparten una cámara, o sea hay una cámara para dos casas.
Ahora se desea independizar las descargas de aguas servidas, dejando cada vivienda con su cámara domiciliaria.
3.1 Excavaciones.
Se deben realizar las excavaciones necesarias para poder efectuar la ubicación de las tuberías de alcantarillado existente.
3.2 Retiro tuberías.
Se deben retirar todas las tuberías existentes y eliminar los escombros producto de estas, debido que al parecer son de asbesto cemento (rocalit).
3.3 Nivelación.
Se procederá a efectuar la nivelación del terreno para obtener una buena pendiente de evacuación.
3.4 Instalación tubería PVC.
Se considera instalar tubería de PVC sanitario 110 mm, o equivalente técnico de similar o superior calidad.
Se deberán considerar los rellenos de acuerdo a lo que indica la normativa vigente para instalaciones sanitarias, como también los medios de aviso o demarcación subterránea, de la presencia de redes. En términos generales se deberán considerar los rellenos de arena tanto en fondos de excavaciones, costados y parte superior de la clave de las tuberías, con los espesores y compactaciones. Para el caso, en el fondo de la zanja de debe colocar una capa de arena de 10 cm, a continuación, se procede al montaje de la tubería, inmediatamente de instalada ésta, se debe colocar una nueva capa de arena de 10 cm, sobre la clave de la tubería.
Se considera un aviso de existencia de tubería, que será un indicador de cinta plástica continua sobre el eje de la red en toda su extensión.
Se menciona que no deberán rellenarse las zonas en que se produzcan las conexiones entre tubos y cámaras de inspección hasta una vez realizadas las pruebas que correspondan.
3.5 Reposición cámara existente.
Las cámaras existentes, ubicadas bajo las terrazas, deberán ser reemplazadas en su totalidad, instalando modulo de hormigón redondos de 60 cm, previo confección de las bancadas. Además, se debe incluir marcos y tapas de hormigón de 60 cm. La ubicación de estas cámaras nuevas será lo más cercana a la existente, de tal manera de permitir el funcionamiento de la vivienda y poder efectuar la conexión en el menor tiempo posible.
3.6 Instalación cámaras nuevas.
Se considera el suministro e instalación de cámaras tipo domiciliaria, formada por módulos cilíndricos de 60 cm de diámetro, previa confección de las bancadas que deberán estar perfectamente estucadas. La unión de los modulados será pegada y estucada con mezcla a base de cemento y arena en proporción 3:1. Además, se debe considerar marco de tapa y tapa de hormigón de 60 cm de diámetro.
3.7 Canalización al exterior.
Para la evacuación de las aguas servidas se encuentra instalada una tubería de asbesto cemento (rocalit). Esta tubería será reemplazada por PVC sanitario de 110 mm, para lo cual se deberá hacer una excavación en la zona donde se encuentra dicha tubería, proceder al retiro de ella y posteriormente preparar la superficie, nivelar y compactar, colocar una cama de arena de a lo menos 10 cm donde se asentara la tubería. Todos los escombros producto de esta reposición deberán ser retirados y llevados a botadero, teniendo presente que la tubería existente puede ser asbesto cemento (rocalit).
4. Aseo general.
Se deberá realizar el retiro de excedentes en camión cerrado y a botadero autorizado, considerando las normas de seguridad, por tratarse de material de asbesto cemento (rocalit). Las cargas se ejecutarán con precaución y se deberá realizar un riego con agua a fin de minimizar las partículas en suspensión.
Al momento de la entrega de la obra, las áreas de trabajo interior y exterior deberán quedar totalmente limpias, libres de escombros y materiales excedentes. La instalación de faena deberá ser retirada, dejando el espacio utilizado en condiciones óptimas y a total satisfacción del Administrador de Contrato.
Al final de la obra, se deberá considerar una limpieza acuciosa en todos los recintos intervenidos, espacios públicos colindantes y recintos interiores.
|
|
|
|
|
Articulo 16° |
|
Garantía de la Obra. El contratista deberá indicar en el Anexo N° 4 en cada línea a la que oferta la duración de la garantía de los trabajos realizados. Si el oferente indica un plazo inferior a 1 mes, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
|
|
|
|