Ficha Licitación

Licitación ID: 934-10-LQ21

CONSERVACIÓN ALBERGUE DEPORTIVO

Responsable de esta licitación: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSERVACIÓN ALBERGUE DEPORTIVO IND, REGIÓN DE LOS LAGOS.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN ALBERGUE DEPORTIVO

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Conservación del Albergue Deportivo, consistente en la renovación de las terminaciones interiores, instalaciones sanitarias, mejoramiento en la envolvente térmica, incorporación de sistema de Climatización, acondicionamiento de espacios interiores para accesibilidad universal, mejora de habitaciones de los deportistas y en general la conservación de todo el recinto.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Unidad de compra:

I.N.D. REGION X

R.U.T.:

61.107.000-4

Dirección:

Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña

Comuna:

Puerto Montt

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-08-2021 15:00:00

Fecha de Publicación: 13-07-2021 18:17:47

Fecha inicio de preguntas: 13-07-2021 18:30:00

Fecha final de preguntas: 23-07-2021 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-07-2021 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-08-2021 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-08-2021 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 09-08-2021 17:45:08

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita terreno Opcional / Av. Maraton 950, Puerto Montt 19-07-2021 15:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Cada Oferta deberá contemplar todos los antecedentes del proyecto que se licita. Además se deberán presentar todos los antecedentes que permitan su adecuada evaluación. En consecuencia, cada oferta deberá estar conformada por: ● La identificación del Oferente, en un documento que contenga: Nombre, RUT y dirección del Oferente y su representante legal (Anexo N°1). ● Los Antecedentes Administrativos. ● La Propuesta Técnica, que corresponde a la descripción de los servicios ofertados. ● La Propuesta Económica: que corresponde al precio o valor de los servicios ofertados. Así, cada Oferta deberá estar conformada por tres archivos identificados como: “Antecedentes Administrativos”, “Antecedentes Técnicos” y “Antecedentes Económicos”, los que deberán contener los antecedentes que se indican a continuación. 8.1.1.- Antecedentes Administrativos: Documento Anexo 1.- Identificación del oferente. Anexo N° 1 2.- Fotocopia RUT del oferente y cédula de identidad de su representante legal. 3.- Declaración jurada simple que declara haber estudiado detalladamente las Bases y demás antecedentes de la licitación, haber visitado el terreno, conocer sus características y factibilidades, y conocer y aceptar las aclaraciones y respuestas con relación al proceso de licitación. Anexo N° 2 4.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales de cobertura nacional, extendido por la Inspección del Trabajo, vigente al momento de la apertura. 5.- Declaración Jurada Simple de causal de inhabilidad establecida en la legislación vigente para cada integrante de la unión temporal de proveedores. Anexo 6 u 7, según corresponda.

Documentos Técnicos

1.- 1.- Declaración de experiencia acumulada del Residente de Obra/Administrador de Obra en obras de Edificación. Para este efecto se considerará los certificados y actas de recepciones emitidos por un Servicio Público (MOP, IND, SERVIU, Municipalidades del país u otro Servicio Público). Identificando nombre del proyecto, mandante, superficie construida, año de ejecución y documento de acreditación. Anexo N° 3A 2.- Declaración de experiencia acumulada en proyectos de edificación. Para este efecto se considerará los certificados y actas de recepciones emitidos por un Servicio Público (MOP, IND, SERVIU, Municipalidades del país u otros servicios públicos). Identificando nombre del estudio, temas desarrollados, tipo de proyecto, mandante, año de ejecución y costo total del estudio. Anexo N° 3B 3.- Programa de Obras. Indicando el programa resumido de avance físico y financiero del proyecto. Señalando mes, avance físico y avance financiero. Anexo N°3C

Documentos Económicos

1.- 1.- Costo Total Ofertado. Indicando monto total ofertado, plazo de ejecución. El formulario Oferta Económica (Anexo N° 4) será el único válido para la presentación de la propuesta, no sirviendo ningún otro aunque sea legalizado. Anexo N° 4 2.- Presupuesto detallado de las obras a ofertar. Incluyendo cuadro que contiene un resumen del presupuesto detallado, el oferente debe completarlo conjuntamente con el archivo “Presupuesto Oficial”, que deberá adjuntar en su propuesta en archivo excel y además un respaldo en PDF para evitar posibles errores de lectura del archivo digital. Anexo N° 5.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	Ver método de evaluación en numeral 10.3 y 10.4 de las bases administrativas.	60%
2 Plazo de Entrega	Ver método de evaluación en numeral 10.3 y 10.4 de las bases administrativas.	28%
3 Precio	Ver método de evaluación en numeral 10.3 y 10.4 de las bases administrativas.	10%
4 Entrega Oportuna de Antecedentes	Ver método de evaluación en numeral 10.3 y 10.4 de las bases administrativas.	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	IND 31.02
Monto Total Estimado:	124836000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	4 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Mónica Villegas
e-mail de responsable de pago:	monica.villegas@ind.cl

Nombre de responsable de contrato:	Rodrigo Leppe Ravanales
e-mail de responsable de contrato:	rodrigo.leppe@ind.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2438638-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Fecha de vencimiento:	31-10-2021
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	La garantía de seriedad de la oferta puede ser entregado materialmente (formato papel) ingresada en la Oficina de Partes de la Dirección Regional del IND, ubicada en calle Maratón N° 950 esquina Egaña, Puerto Montt, presentada en sobre cerrado y caratulado con el nombre de la licitación, en el plazo señalado en el cronograma de la licitación. O por otro lado, puede ser presentada la garantía de seriedad de la oferta en forma electrónica, en el plazo estipulado en el cronograma de esta licitación y cumpliendo con lo estipulado en el punto 12 de estas bases administrativas. Los oferentes que no presenten dicho documento no serán evaluados, quedando fuera de base su oferta.

Glosa:	Garantía de seriedad de la oferta, Licitación Pública ID N° 934-10-LQ21 Conservación del Albergue Deportivo IND de Los Lagos.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía será devuelta a los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la Resolución de inadmisibilidad o deserción, o desde la resolución de adjudicación. Este plazo se extenderá en el caso de que el adjudicado se desistiere de celebrar el respectivo contrato, en cuyo caso procederá la readjudicación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Fecha de vencimiento:	22-04-2022
Monto:	15 %

Descripción:	Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, que sea de carácter irrevocable y a la vista.La no renovación de la garantía, por al menos otros 60 días corridos del plazo original, faltando 30 días corridos para su vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongación, constituirá una falta grave por parte del contratista, facultando al IND para hacerla efectiva.Si la garantía no es entregada en el plazo señalado podrán aplicarse las sanciones que correspondan y adjudicar el contrato definitivo al siguiente oferente mejor evaluado. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, se hará efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Este documento podrá hacerse efectivo administrativamente y sin forma de juicio, en caso que el adjudicatario no de íntegro, cabal y oportuno cumplimiento a sus obligaciones contractuales. Esto es sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Glosa:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de las obras, Licitación Pública ID Nº 934-10-LQ21 Conservación Albergue Deportivo IND de Los Lagos, y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al adjudicatario, a su requerimiento, una vez cumplidas íntegramente sus obligaciones contractuales debidamente certificadas por Inspector Fiscal y una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba la recepción provisoria de la obra.

Otras Garantías

Beneficiario:	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Fecha de vencimiento:	23-12-2022
Monto:	10 %

Descripción:	Verificada la Recepción Provisoria sin observaciones de la obra, el contratista deberá presentar una Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista, Certificado de Fianza, Póliza de Seguro o Póliza Electrónica o cualquier otro documento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva que garantice la correcta ejecución de la obra.

Glosa:	Para garantizar la buena ejecución de la obra Conservación Albergue Deportivo IND de Los Lagos, ID N°934-10-LQ21.

Forma y oportunidad de restitución:	15 meses contados desde la fecha de la Recepción Provisoria, sin observaciones.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

El Instituto podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.b Si el adjudicado no acepta la orden de compra.c Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.d Si el adjudicatario se desiste de su oferta.e Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con el IND.f Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4°de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.g Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución adjudicatoria.h El adjudicado no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación del contrato o la orden de compra.En estos casos se dejará sin efecto la adjudicación original, adjudicando la licitación al oferente que le seguía en puntaje, de acuerdo a la evaluación practicada por la Comisión Evaluadora al haber evaluado esta licitación, y así sucesivamente, a menos que las ofertas restantes excedan el Presupuesto disponible, ante lo cual se declarara la licitación Inadmisible. Todo esto dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Resolución de Empates

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el siguiente listado de criterios por orden de prelación:
1. Plazo de Ejecución
2. Oferta Económica
3. Oferta Técnica
4. Entrega Oportuna de Antecedentes
Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas en relación a la adjudicación, en el plazo de tres días hábiles a contar de la fecha de la publicación en el portal www.mercadopublico.cl de la Resolución adjudicatoria. Dichas consultas deberán dirigirse al funcionario de contacto señalado por el Instituto en las presentes Bases Administrativas.
Todas las respuestas serán evacuadas y puestas en conocimiento de todos los oferentes, a través del sistema www.mercadopublico.cl, en el plazo de 2 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El IND podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier tiempo, la actualización del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante el período de evaluación, el Instituto, a través de la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los proponentes aclaraciones respecto de sus propuestas. Éstas se formularán por escrito a través del foro inverso del portal del Sistema de Compras Públicas, estableciéndose en cada caso un plazo para su respuesta, y no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad de los oferentes.
Se podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
Del mismo modo, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes la presentación de antecedentes que permitan corroborar la exactitud y veracidad de la información contenida en alguno de los documentos que componen las propuestas. Dicha solicitud deberá ser atendida por el proponente respectivo dentro de 48 horas de formulada la petición a través del portal del Sistema de Compras Públicas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir