Licitación ID: 828-2-LR20
CONSTRUCCION CENTRO MEDICO DENTAL DE LA XI ZONA
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF, Dirección de Arquitectura - XI Región
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad
Cod: 72131501
 

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCION CENTRO MEDICO DENTAL DE LA XI ZONA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CUIDAD DE COYHAIQUE
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)-Informada
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección de Arquitectura - XI Región
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Riquelme 465, 3er. piso
Comuna:
Coyhaique
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-08-2020 14:59:00
Fecha de Publicación: 29-01-2020 12:00:00
Fecha inicio de preguntas: 29-01-2020 12:01:00
Fecha final de preguntas: 19-06-2020 20:29:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-07-2020 20:29:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-08-2020 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-08-2020 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 17-01-2022 11:21:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 12.1.1 Nómina totalidad de contratos
2.- 12.1.2. Certificado de inscripción vigente
3.- 12.1.3. Declaración
4.- 12.1.4. Certificado capacidad económica disponible entregada por el registro
5.- 12.1.5. Calculo capacidad económica disponible
6.- 12.1.6. Notas aclaratorias y de respuesta a serie de preguntas, debidamente firmadas si las hubiere
7.- 12.1.6. Certificado de deudas comerciales y financiera del boletin de informes comerciales, emitidos por organismos legalmente autorizados
8.- 12.1.6. Certificado de deudas laborales de la Dirección del Trabajo.
9.- 12.1.6. Certificado de deudas tributarias de la Tesorería General de la República
Documentos Técnicos
1.- 12.2.1. Proyecto para la ejecución de la obra con planos generales y de detalles
 
2.- 12.2.2. Certificado de profesional y empresa consulta, se debe adjuntar currriculum
 
3.- 12.2.3. Planificación General de construcción de la obra.
 
4.- 12.2.4. Cronograma general de construcción de la obra
 
5.- 12.2.5. Estructura Organizacional para ejecutar la obra.
 
6.- 12.2.6. Listado de trabajos mas importantes que propone subcontratar.
 
7.- 12.2.7 Listado de todas las obras ejecutadas por el contratista
 
8.- 12.2.8. - En el Cronograma General de Construcción de la Obra de acuerdo al pto. 12.2.4 de las BAG Decreto MOP N° 108 de fecha 29.01.09, se deberá considerar en la Primera Etapa la Entrega del Proyecto de Arquitectura, Estructura y Especialidades Definitivo con todas las observaciones resueltas que fueron realizadas por la Comisión de Evaluación y enviadas al Contratista en la Carta de Compromiso, para que sea recibida conforme por la Dirección Regional de Arquitectura.
 
Documentos Económicos
1.- 12.3. Propuesta económica, presupuesto para la obra detallado y valor por etapa de la obra y porcentaje.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos segun bases 50%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: CARABINEROS
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 390 Horas
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: GERSON BRIONES CID
e-mail de responsable de pago: gerson.briones@mop.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: GERSON BRIONES CID
e-mail de responsable de contrato: gerson.briones@mop.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-67-2572260-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: NO SE REQUIERE
Fecha de vencimiento: 23-01-2024
Monto: 1 %
Descripción: NO SE REQUIERE
Glosa: NO SE REQUIERE
Forma y oportunidad de restitución: NO SE REQUIERE
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: DIRECCION DE SALUD DE CARABINEROS
Fecha de vencimiento: 31-07-2025
Monto: 3 %
Descripción: SEGÚN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Glosa: GARANTIZA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Forma y oportunidad de restitución: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”.