|
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS |
|
6.1. De los documentos de la Licitación
Esta licitación pública y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los siguientes documentos:
a) Las Bases Administrativas, especificaciones técnicas y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.
b) Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes Bases de licitación.
c) La oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado.
d) El Acta de Evaluación de las Ofertas.
e) El contrato correspondiente a la adjudicación de los servicios licitados, sus anexos y los documentos que se entiendan incorporados al mismo.
f) Las modificaciones efectuadas en la presente licitación pública, si las hubiere.
g) Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.
|
|
|
|
6.2. Apertura de las ofertas |
|
La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema.
La sola presentación de la oferta, importará la aceptación del oferente de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes bases, en cuanto les sean aplicables.
|
|
|
|
|
6.3. De la adjudicación |
|
Conforme a lo estipulado en la Ley 19.886, CONAF podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrá declarar desierta la licitación si no se presentaren ofertas, o éstas no resulten convenientes a los intereses de la Corporación.
CONAF adjudicará la oferta que obtenga el puntaje más alto de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases, considerando como puntaje mínimo 50 puntos.
Esta licitación se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje obtenido de la información ingresada por los oferentes, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases.
La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.
La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 horas transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl
|
|
|
|
|
6.4. De la readjudicación |
|
En los casos en que el oferente adjudicado no suscriba el contrato dentro del plazo establecido, no entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.
Así mismo CONAF queda facultada para ejecutar la garantía de seriedad de la oferta, establecida en las presentes bases de licitación.
|
|
|
|
|
6.5. Plazo de adjudicación |
|
En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes Bases de licitación, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el nuevo plazo para la adjudicación.
|
|
|
|
|
6.6. Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
Posterior al cierre de la licitación no se aceptará ningún tipo de antecedentes técnicos, administrativos ni económicos, a menos que éstos sean solicitados por CONAF a través del Foro del portal, establecido para tales efectos, lo que será evaluado en el criterio “cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta”. Se exceptúa de esta opción la entrega de antecedentes técnicos, los cuales deberán ser entregados antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (Artículo N° 40 del Reglamento de Compras Públicas)
|
|
|
|
|
6.7. Consultas y aclaraciones |
|
Las consultas referentes a las bases, o si el oferente estima que existen dudas o contradicciones entre las especificaciones técnicas y demás antecedentes, deberán efectuar sus consultas sólo a través del Foro en los plazos correspondientes. Las aclaraciones y las rectificaciones que la Unidad Técnica hiciere a las consultas de uno o más interesados, o por iniciativa propia, serán enviadas a través del Portal, en la fecha indicada en el Cronograma del Portal Mercado Público.
Para dar cumplimiento a la disposición del inciso anterior, si fuere necesario, se podrá postergar la fecha fijada para el envío de las aclaraciones y/o la apertura de la propuesta, en cuyo caso las nuevas fechas serán notificadas como aclaración en el Portal Mercado Público.
|
|
|
|
|
6.8. Metodología de desempate |
|
Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluadas técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente. Los criterios de desempate son los siguientes:
En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente el mayor puntaje en el criterio técnico N°2, “Experiencia del Oferente”, en el proceso de evaluación de las propuestas.
En segundo lugar, de persistir la igualdad entre dos o más propuestas, se utilizará para desempatar el puntaje mayor del criterio técnico N°3: “Propuesta Metodológica”.
En tercer lugar, en caso de persistir igualdad entre dos o más propuestas en base a los criterios 2 y 3, se seleccionará aquel oferente que haya cotizado el MENOR VALOR en su oferta económica (Criterio N°1).
Finalmente, de continuar empatadas dos o más ofertas, se resolverá en favor de quien haya ingresado primero la oferta a la Plataforma de Mercado Público.
|
|
|
|
|
6.9. Modificación de las bases de licitación: |
|
La Corporación podrá complementar o modificar las Bases de Licitación, de acuerdo al Art. 19° del Reglamento de la Ley de Compras, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada por alguno de los Oferentes durante el proceso de consultas a través del foro, otorgando en estos casos un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, e informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas complementaciones y /o modificaciones formarán parte integrante de las Bases.
|
|
|
|
|
6.10. Fecha de cierre de Recepción de las Ofertas. |
|
La fecha de cierre de recepción de ofertas será la establecida en el sistema. Sin embargo, esta podrá ser prorrogada, lo que se indicará oportunamente en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. En este mismo acto, también podrán ser ampliadas cada una de las fechas de las demás etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
6.11. Consultas a la adjudicación |
|
En caso de que una vez publicada la adjudicación. Persisten dudas con respecto a ésta, se deberá proceder como sigue:
a. Existirá un plazo de 2 días hábiles para hacer consultas contados desde la fecha de publicación de la adjudicación.
b. Las consultas deberán remitirse formalmente por escrito a don Pablo Higueras al correo pablo.higueras@conaf.cl con copia a don Claudio Tenorio al correo claudio.tenorio@conaf.cl.
La institución publicará las respuestas a las consultas recibidas en documento adjunto a la licitación, en un plazo de 2 días hábiles, contados desde el día siguientes al vencimiento del plazo para presentar consultas.
|
|
|
|
|
6.12. Comisión evaluadora |
|
Las ofertas técnicas y económicas de los proponentes, que cumplan con todos los requisitos formales de presentación, serán evaluadas por CONAF, quien constituirá para tal efecto una Comisión integrada los siguientes funcionarios:
1. La Jefa del Departamento de Finanzas y Administración, o quien lo subrogue o reemplace;
2. El Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, o quien lo subrogue o reemplace;
3. La Inspector Técnica de Obras del Proyecto.
El Jefe de la Unidad Jurídica, o quien lo subrogue o reemplace, asesorará como Abogado a esta comisión y actuara como ministro de Fe de este proceso.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán participar un funcionario del Gobierno Regional y los asesores técnicos que se requieran, con derecho a voz.
La Comisión, luego de su evaluación emitirá un Acta o Informe en el que propondrá al respectivo Director Regional la adjudicación, aceptación o rechazo de las propuestas analizadas.
|
|
|
|
|
6.13. Contrapartes de CONAF |
|
La contraparte de CONAF ante el oferente adjudicado, serán el Administrador del Contrato, y el Inspector Técnico de Obras (I.T.O.).
|
|
|
|
|
6.14. Orden de compra |
|
Una vez adjudicada la licitación pública, se procederá al envío de la respectiva Orden de Compra. En caso de que ésta no sea aceptada en un plazo de 2 días hábiles, la CONAF podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas de dicha solicitud, pudiendo re adjudicar. El envío de esta orden y la aceptación de ésta por parte del proveedor, facultarán a CONAF para suscribir el respectivo contrato.
|
|
|
|
|
6.15. Suscripción del contrato |
|
Las Bases Administrativas y Bases Técnicas de esta licitación pública, como también la oferta, las aclaraciones a consultas realizadas a través de las modalidades FORO y FORO INVERSO del portal de compras, formarán parte de las condiciones particulares del contrato que se suscriba en virtud de esta licitación pública.
La suscripción del contrato se efectuará en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, a contar de la aceptación de la orden de compra de la adjudicación efectuada a través del portal Mercado Público, en Oficina de CONAF de calle Francisco Bilbao 931 pasillo D, en Temuco.
Dentro de las 48 horas posteriores a la aceptación de la orden de compra, si el adjudicatario es una sociedad deberá entregar a CONAF los siguientes antecedentes, a menos que éstos se encuentren disponibles en el portal www.chileproveedores.cl
1) Copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad y de sus modificaciones.
2) Copia de la Inscripción en el registro de Comercio o Registro respectivo.
2) Copia de la publicación y modificaciones posteriores si las hubiera.
3) Certificado original de vigencia no superior a 10 días de vigencia de la sociedad
4) Documento que acredite personería y facultades del o los representantes legales.
CONAF, podrá, en caso que el oferente adjudicado rehúse suscribir el contrato, no entregue la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento del mismo, se desista de su oferta, o sea inhábil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley Nro. 19.886 y su Reglamento, adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, y así sucesivamente entre los oferentes evaluados por orden de puntaje obtenido, hasta llegar al tercer lugar si fuese necesario, o declararla desierta. Además, CONAF y el Gobierno Regional de La Araucanía se reservan el derecho de interponer las acciones legales que en derecho correspondan, sin perjuicio del cobro de la Garantía de Seriedad de la oferta.
La redacción del contrato será efectuada por CONAF de acuerdo a las bases de licitación.
El contrato que se suscriba para formalizar el servicio descrito en esta licitación no podrá ser cedido ni transferido a un tercero bajo ningún título, pudiendo llevarse a cabo la subcontratación de servicios de especialidad.
Al momento de la firma del contrato, se devolverá la Garantía de Seriedad de la Oferta, la que será reemplazada por la Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato asegurará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato, las bases y sus anexos y en especial de las obligaciones que se indican a continuación:
1) Responder por daños y perjuicios que se ocasionen a bienes y/o inversiones existentes en las instalaciones de CONAF.
2) Incumplimiento por parte del contratista respecto de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, será considerado incumplimiento grave al contrato, lo que dará motivo para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poner término anticipado al mismo.
3) Cumplir con la totalidad de lo señalado en las respectivas bases de licitación y en la oferta del proveedor.
El incumplimiento de estas y otras obligaciones establecidas en el contrato hará incurrir al adjudicatario en el cobro total de la garantía indicada, pena que corresponde a la evaluación anticipada de los perjuicios producidos, sin necesidad de ningún otro trámite judicial ni extrajudicial.
El incumplimiento de los compromisos de sustentabilidad que figuran en el criterio de evaluación “Sustentabilidad Social”, serán verificados por la Corporación a los 60 días hábiles luego de iniciadas las obras. Para esto, el adjudicatario deberá aportar los antecedentes a CONAF. No aportar los antecedentes requeridos por la CONAF o acompañar con antecedentes que no den cuenta del cumplimiento del compromiso, dará lugar a su incumplimiento, lo cual será sancionado según procedimiento de aplicación de multas.
|
|
|
|
|
6.16. Término anticipado del contrato |
|
La Corporación podrá poner término anticipado al contrato, y a su voluntad podrá proceder al trato o contratación directa en los casos autorizados por la ley y el reglamento, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieren constituido, si concurre alguna de las causales que se señalan:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por cancelación o extinción de la personalidad jurídica.
c) Por no entrega o renovación de garantías y seguros.
d) Cuando el adjudicatario no acate las observaciones efectuadas en el Libro de Obra, de acuerdo a procedimiento de aplicación de multas.
e) Cuando el adjudicatario no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas u ofertadas.
f) Por demora por más de 05 días hábiles en la iniciación de los trabajos, desde la fecha de entrega de terreno.
g) Por atraso injustificado en la entrega de la obra, de más de 10 días hábiles, de conformidad a lo establecido en el procedimiento de aplicación de multas, punto 6.26 letra c.
h) En caso de muerte o incapacidad sobreviviente del adjudicatario.
i) Por declaración de quiebra, o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
j) Por no facilitar, cuando CONAF así lo solicite, los documentos sobre las imposiciones y comprobante de pago de remuneraciones, contratos, libros de asistencia u otros necesarios, de la totalidad del personal dependiente del adjudicatario.
k) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores y en general cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales. (Ley 20.123 - Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios).
l) Por no mantener la condición de habilitado para contratar con el Estado en el Mercado Público, durante el periodo de la contratación del servicio.
m) Cuando por negligencia del personal del adjudicatario, y/o por sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos, provoquen un incendio en dependencias de las obras que se están ejecutando.
n) Respecto a la Unión Temporal de Proveedores, la constatación de que los integrantes de ésta se constituyeron bajo aquella modalidad con el objeto de vulnerar la libre competencia; en el evento de que uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retire de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características que fueron objeto de la evaluación de las ofertas; inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados; disolución de la Unión Temporal de Proveedores.
o) En caso que las multas aplicadas, por cualquier concepto, superen el 5% del monto total contratado.
p) Cuando el contratista no anule factura emitida previo a la autorización por la I.T.O. del “Informe de Avance ejecutado”, según lo indicado en la cláusula “Forma de Pago”.
q) Ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes bases de licitación, en el contrato y la Ley N°19.886.-
r) Cualquiera de estas causales hará incurrir al adjudicatario en el cobro total de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Para el término anticipado de contrato, se notificará mediante carta certificada remitida a la otra parte, con a lo menos 10 días corridos de anticipación a dicha fecha de término, pagando sólo el avance de los servicios prestados, y cobrando las garantías correspondientes.
|
|
|
|
|
6.17. Modificación de contrato |
|
Cabe señalar que CONAF podrá modificar de común acuerdo con el oferente seleccionado, el contrato ya suscrito si así lo requiere, siempre que existan circunstancias o características fundadas de ejecución y que dichos cambios no se refieran a cláusulas esenciales del mismo.
|
|
|
|
|
6.18. Duración del Contrato |
|
Contrato de ejecución inmediata, con plazo de 365 días corridos para la ejecución, tramitación y entrega de la obra.
|
|
|
|
|
6.19. Aumentos, disminuciones, modificaciones u obras nuevas |
|
Si se produjeren variaciones en las necesidades institucionales durante la vigencia del contrato, será la Corporación Nacional Forestal quien autorice a través de resolución todas las modificaciones del contrato ya sea de monto o plazo previa solicitud de la Unidad Técnica y autorización del Gobierno Regional. En caso de aumento de obras que involucren aumentos de recursos, estos deben ser debidamente justificados y deberán corresponder a obras imprevistas que no fue posible de estimar con los antecedentes del proyecto. Este aumento podrá ascender hasta el 10% del monto y plazo total del contrato. En este caso, el aumento deberá ser autorizado por el Mandante y dependerá de la disponibilidad presupuestaria.
La Corporación Nacional Forestal, previa autorización del Gobierno Regional podrá autorizar modificaciones del proyecto, en diseño, volumen de partida, en materialidad y especificaciones técnicas sólo si la modificación es estrictamente necesaria para la correcta ejecución de la obra, pudiendo esta modificación realizarse a costo cero. Es decir, se podrán compensar partidas por reducción, aumento o modificación de obras de manera que el costo total final sea igual a “cero”. Será necesario un estudio de precios de la o las partidas que serán compensadas a costo cero. Valores que deberán ser consistentes con los precios unitarios presentados por el oferente.
Para solicitar aumento, disminución, modificación o incorporación de obras nuevas el Contratista deberá justificar cada partida con antecedentes técnicos, administrativos y financieros que respalden los argumentos que hacen necesaria la acción. La solicitud será presentada a la I.T.O. y consignada en el libro de Obras, será la ITO la responsable de gestionar las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, si considera pertinente la solicitud.
|
|
|
|
|
6.20. Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros |
|
Asegurado Principal: Gobierno Regional de La Araucanía, Rut 72.201.100-7.
Asegurado Adicional: Corporación Nacional Forestal, Rut 61.313.000-4
Fecha de vencimiento: Deberá estar vigente durante todo el desarrollo de las obras.
Monto: Equivalente al 5% del valor total del contrato, impuesto incluido.
Descripción: El Contratista deberá contratar un Seguro como garantía por Daños a Terceros, con renovación automática, el cual deberá estar vigente durante todo el desarrollo de las obras y hasta su recepción provisoria. Sin embargo, de producirse daños a terceros por montos que superen el valor del seguro contratado, el Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto del seguro y los daños que efectivamente deban ser indemnizados o reparados.
Glosa: Este seguro, contendrá en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el número de licitación pública adjudicada, y los daños e indemnizaciones asegurados, sin exclusiones en cuanto al origen de esos daños y sin deducibles de ninguna especie.
Fecha y Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle Francisco Bilbao 931 pasillo D, en Temuco, junto con la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en sobre cerrado dirigido al Director Regional de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Seguro daño a terceros Licitación Pública Proyecto Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica COD BIP 30129998-0”.
|
|
|
|
|
6.21. Seguro por Riesgo Progresivo. |
|
Asegurado Principal: Gobierno Regional de La Araucanía, Rut 72.201.100-7.
Asegurado Adicional: Corporación Nacional Forestal, Rut 61.313.000-4
Fecha de vencimiento: Deberá estar vigente durante todo el desarrollo de las obras.
Monto: Equivalente al 3% del valor total del contrato, impuesto incluido.
Descripción: El contratista deberá asegurar contra todo tipo de riesgo las obras ya ejecutadas, mediante la contratación de una póliza de seguro de tipo progresivo para edificaciones menores que cubra incendios; daños materiales por viento, nieve y agua; actos vandálicos; impacto de vehículos; entre otros. El monto total que se debe asegurar al finalizar las obras, será el valor que estipula el contrato. Esta póliza de seguro deberá ser tomada a nombre de la mandataria y estar vigente durante toda la fase de ejecución de las obras, más 60 días hábiles una vez finalizadas éstas.
Glosa: Este seguro, contendrá en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el número de licitación pública adjudicada, y los daños e indemnizaciones asegurados, sin exclusiones en cuanto al origen de esos daños y sin deducibles de ninguna especie.
Fecha y Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle Francisco Bilbao 931 pasillo D, en Temuco, junto con la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en sobre cerrado dirigido al Director Regional de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Seguro daño a terceros Licitación Pública Proyecto Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica COD BIP 30129998-0”.
|
|
|
|
|
6.22. Trabajadores dependientes del adjudicado |
|
Será de responsabilidad única exclusiva del adjudicatario velar por la salud, seguridad e integridad de sus trabajadores dando cumplimiento a la ley 16.744 sobre el Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, sus Decretos y Reglamentos, además de las Disposiciones Legales vigentes en materia de las actividades a realizar. Los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio serán dependientes exclusivos del oferente adjudicado, correspondiendo a éste cumplir las obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan, conforme a la legislación vigente. Por tanto, ni CONAF, ni el Gobierno Regional de La Araucanía tienen, ni tendrán, vínculo laboral, ni ninguna especie de relación contractual con éstos.
|
|
|
|
|
6.23. Obligaciones generales del adjudicatario |
|
a) El adjudicatario responderá por sus hechos y omisiones, por los de sus trabajadores y por los de sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos. Asimismo, el adjudicatario asumirá la señalada responsabilidad respecto de todas aquellas personas que ingresen a la dependencia por cuenta de aquel, bajo cualquier título.
b) Los bienes y productos que permanezcan en el lugar de las faenas, son de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.
c) El adjudicatario se obliga a designar a un supervisor general de faena, cuya identidad deberá ser comunicada a la CONAF al inicio de las obras, quien actuará como representante con permanencia diaria en las faenas que se ejecuten con motivo de la presente licitación, a fin de que CONAF, a través de sus funcionarios pueda entenderse, solucionar problemas que se presenten y notificar al adjudicatario de incumplimientos y disconformidades. El adjudicatario deberá identificar ante CONAF a su representante en terreno, quien debe tener capacidad de resolución y decisión para planificar, programar e informar previa y oportunamente a CONAF, toda clase de novedades que afecten el proceso. El representante o supervisor general será un profesional competente en la materia, es decir, un profesional titulado de arquitecto, ingeniero constructor o constructor civil.
d) Ante cualquier problema que se suscite con terceros, se deja expresamente establecido que la relación contractual es entre CONAF y el adjudicatario.
e) Responder por cualquier bien mueble, inmueble, elemento, material, artefacto, parte o pieza, equipo que resulte dañado, inutilizado o destruido como consecuencia de la ejecución de la obras.
f) El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que emanen del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo”. Además el adjudicatario será el único responsable por los Sumarios Sanitarios que inicie la Autoridad Sanitaria durante la ejecución de las obras.
g) El adjudicatario se obliga a dotar sin costo para los trabajadores, de los elementos de protección necesarios para proteger su integridad física de acuerdo al tipo de faena, considerando, al menos, los siguientes elementos: cascos, guantes, zapatos de seguridad, antiparras, entre otros. Cualquier incumplimiento a la legislación de Seguridad Laboral y el inicio de sanciones por parte de la Inspección del Trabajo serán de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.
h) Sera obligación del adjudicatario, velar por la correcta ejecución de los trabajos, de tal forma que se ejecuten sin accidentes, impactos y/o daños a la salud de las personas y al medioambiente.
i) El adjudicatario no podrá ejecutar más actividades administrativas que las estrictamente necesarias dentro de los recintos de CONAF.
j) Queda estrictamente prohibido fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, ni cualquier otro tipo de droga, así tampoco, trabajadores en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas al interior de la obra.
k) Al término del plazo de la faena, una vez recepcionadas conforme las obras por CONAF, el adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles para retirar todo el personal, las instalaciones, escombros y maquinarias utilizadas en la faena, debiendo entregar el área usada con sus instalaciones libres de todo residuo sólido o líquido que pueda generar un impacto ambiental y entregar el lugar en las mismas condiciones en que lo recibió al inicio de las faenas. De no proceder de la forma indicada se considerará incumplimiento de contrato, con condición de cobro de garantía bancaria.
|
|
|
|
|
6.24. Subcontratación |
|
El proveedor adjudicado deberá dar cumplimiento fiel y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123, que “Regula el régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios” y el artículo 76° del Reglamento de Compras Públicas de la Ley 19.886. Para lo anterior, deberá observar la normativa contenida en el “Reglamento Especial para Empresa Contratistas y Subcontratistas de la Corporación Nacional Forestal”, el cual será entregado por CONAF al momento de la celebración del respectivo contrato y/o en la reunión de inicio de faena. Para ilustración del oferente, se señalan a continuación los documentos que deberá obligatoriamente, al momento de la entrega del terreno y/o suscripción del contrato exhibir:
1. Individualización completa con nombres, apellidos y cedula de identidad del personal que va a realizar el trabajo subcontratado.
2. Contratos de Trabajo del personal que va a participar en el trabajo a ejecutar bajo subcontratación.
3. Carta Gantt de actividad a realizar por el subcontrato.
4. Registro de Entrega de Equipo de Protección Personal.
5. Registros de Inducción de Obligación de Informar a los Riesgos expuestos (ODI).
6. Matriz de Evaluación de Riesgos de la Faena a realizar.
7. Reglamento para Empresas Contratistas.
8. F-30 (Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo) y F30-1 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo).
9. Certificado de afiliación a Organismo Administrador Ley.
10. Certificado de Accidentabilidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.
11. Certificado de Siniestralidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.
Los incumplimientos de esta normativa por parte del contratista, constatados por CONAF, podrán dar lugar al término anticipado del contrato y al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa constancia de dichos incumplimientos o de irregularidades contenidas en la Ley N° 20.123.
|
|
|
|
|
6.25. Plazo de Ejecución de las obras |
|
A partir de la fecha de la entrega de terreno, el oferente tendrá 365 días corridos como plazo máximo para la ejecución de las obras. Excediendo este plazo, comenzará a aplicarse las multas por día de atraso.
|
|
|
|
|
6.26. Procedimiento de aplicación de multas: |
|
Las multas se aplicarán de conformidad a lo establecido en este procedimiento de aplicación de multas, y se descontarán del pago correspondiente. Las multas se fijarán en unidades de fomento (UF), al valor del último día hábil del mes en curso, y serán informadas al registro de sanciones del mercado público.
Se considerará como infracción y causal de multa lo siguiente:
a) Por cada compromiso de sustentabilidad incumplido se aplicará una multa de 10 unidades de fomento.
b) En caso de no acatar las observaciones establecidas en el Libro de Obra por el I.T.O. en el plazo indicado, se aplicará una multa de 20 unidades de fomento. En caso de perseverar en el mismo incumplimiento, se procederá a multar nuevamente aumentando al doble el valor de la multa anterior. En caso que el contratista continúe en desatender las observaciones consignadas en el Libro de Obras, procederá el término anticipado del contrato por incumplimiento y el cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
c) Por cada día hábil de atraso en la entrega total de la obra, de acuerdo al plazo de entrega estipulado en su oferta y que comienza a contar desde la Entrega de Terreno. La multa aplicada ascenderá a 25 unidades de fomento por cada día hábil de atraso y hasta 20 días hábiles, luego de esto se podrá poner término al contrato, salvo eventos de fuerza mayor, que la Corporación se reserva el derecho de calificar.
d) Por incumplimiento de Programa de Trabajo o Carta Gantt. Si el adjudicatario no cumpliera con el programa de trabajo, y en el caso de producirse uno o más atrasos injustificados con una diferencia superior al 15% entre lo programado y lo ejecutado, de acuerdo al informe de la ITO, se le aplicara una multa de 1% sobre el monto NETO del contrato, salvo causas de fuerza mayor. El adjudicatario está obligado a cumplir, durante la ejecución de la obra, con los plazos por partidas estipulados en el “Programa de Trabajo” correspondiente, y si se produjere un atraso injustificado de un 30% o más con respecto al avance de las obras consultadas en el mencionado programa, se podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente por cada día de atraso en la entrega de la obra. El adjudicatario podrá realizar ajustes en el Programa de Trabajo durante la ejecución de las obras hasta en 3 ocasiones distintas, que en ningún caso estos ajustes podrán implicar un aumento del plazo del contrato.
|
|
|
|
|
Procedimiento de aplicación de multas: |
|
1. En caso del o los incumplimientos antes mencionados, CONAF comunicará al proveedor, mediante carta oficial, indicando la aplicación de la multa y su monto.
2. El proveedor, tendrá 10 días hábiles contados desde el envío de la carta por correo certificado, para presentar sus descargos por escrito y ser presentado en la Oficina de Partes de CONAF en horario de atención de público desde las 9:00 hasta las 14:00, ubicada en calle Francisco Bilbao 931 pasillo D, en Temuco. La Corporación se pronunciará a través de Resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes. La Resolución será enviada por correo certificado.
3. La multa que se aplique será descontada del estado de pago siguiente a la fecha informada y formalizada a través de Resolución.
4. En caso que el adjudicatario fuese nuevamente multado y mantuviera situaciones de incumplimiento sin ser subsanadas, la Corporación podrá poner término anticipado al contrato por incumplimientos, y cobrar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dependiendo de la gravedad de la falta, cuyo derecho de calificación es de reserva de la Corporación.
Se considerará el valor de la UF la fecha de la emisión de la factura.
La Resolución que aplique la multa será reclamable, de conformidad a las normas de la Ley N°19.880.-
|
|
|
|
|
6.27. Reposición de Garantías Bancarias y Seguros: |
|
En caso de que la garantía y/o seguros fueran cobrados o utilizados, en parte o en su totalidad, y no se diera término al contrato, éstos deberán ser repuestos en el plazo máximo de cinco días hábiles, bajo las mismas condiciones descritas en el punto 5 de estas Bases.
|
|
|
|
|
6.28. Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, acepta suministrar toda información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo los siguientes compromisos:
a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario de la CONAF o del Gobierno Regional, o profesionales contratados por estas entidades para la administración, ejecución, fiscalización o verificación conforme del desarrollo o cumplimiento del contrato.
b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos derivasen.
f) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
h) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes
|
|
|
|
|
6.29. Cláusula de confidencialidad |
|
El proveedor adjudicado y el personal de su dependencia no podrán divulgar a terceros, bajo ninguna condición, el contenido del contrato y la información y/o documentación que, con motivo de su ejecución, reciba o tome conocimiento, actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, respecto a su actuar administrativo, de investigación y de gestión. Específicamente, queda prohibido al proveedor adjudicado y a su personal, divulgar o hacer pública cualquier información obtenida y/o entregada. Sólo podrá ser utilizada y mencionada, en otros estudios, consultoría o cualquier tipo de actividad, previa autorización por escrito de CONAF.
|
|
|
|
|
6.30. Forma de pago |
|
Los pagos serán mensuales según Estados de Avance definidos en la propuesta de programación financiera (Anexo T N°5), y de acuerdo al avance físico de la obra según lo indicado en la metodología de medición de estado de avance (Anexo T N°10). Los estados de pagos que CONAF enviará al Gobierno Regional deberán adjuntar los siguientes antecedentes:
a) Factura a nombre del Gobierno Regional de La Araucanía, calle Manuel Bulnes 590, en Temuco, RUT 72.201.100-7.
b) Informe de Avance ejecutado, con carátula tipo que le instruirá el I.T.O. de CONAF para su llenado (Anexos T N°9 ), debidamente visado por el Inspector Técnico de Obras de CONAF, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el que se detallará el avance físico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por el Contratista.
c) Informe favorable del Prevencionista de Riesgos, dando cuenta de todos los aspectos contenidos en el Reglamento especial para empresas contratistas y sub –contratistas de seguridad y salud en el trabajo, y su respectivo Instructivo de aplicación.
d) Certificado de la Dirección del Trabajo que dé cumplimiento de las obligaciones laborales, para estados de pago, del mes inmediatamente anterior a la fecha del estado de pago que se solicita, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas con el personal y trabajadores a su cargo que participen directamente del proyecto.
Se tendrá en consideración que el Contratista emitirá la factura correspondiente sólo una vez autorizado y visado exclusivamente por la I.T.O. el “Informe de Avance ejecutado”, debiendo quedar claramente establecida la fecha de aprobación del Informe. El “Informe de Avance Ejecutado” deberá contar previo a su autorización con el Informe Favorable del Prevencionista de Riesgos y el certificado de la Dirección del Trabajo, solicitados en las letras c y d del párrafo anterior.
La CONAF estará facultada para poner fin anticipado del contrato si el contratista emite factura antes de autorizado el “Informe de Avance ejecutado” por la I.T.O y no corrige la situación anulando la factura emitida previo a la aprobación del Informe de Avance ejecutado.
El “informe de avance ejecutado” sólo podrá ser autorizado por la ITO una vez que se cuente con el informe favorable del Prevencionista de Riesgos
En caso que los antecedentes aportados por el proveedor no sean suficientes, CONAF se encuentra facultada para ejercer los derechos que establece la Ley N° 20.123 sobre subcontratación.
Se debe tener presente que el Gobierno Regional de La Araucanía, solicita se ingresen los documentos para tramitar el pago, a más tardar el día 20 de cada mes, o el día hábil siguiente si aquel fuese feriado o festivo, por tanto los estados de avance, deben ser enviados a CONAF con la debida anticipación para su validación y posterior reenvío al Gobierno Regional.
Se deja establecido que se descontará al contratista el 10% del monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato. Es decir, deberá facturar el 90% del estado de pago correspondiente. Lo anterior, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno Regional. Este monto será pagado una vez efectuada la recepción provisoria de obras y entregada la boleta de garantía por obras ejecutadas.
|
|
|
|
|
6.31. Anticipo |
|
El Contratista podrá solicitar en su programación financiera anticipo de un estado de pago, hasta un monto máximo del 10% del total del contrato, siempre y cuando el monto total de lo solicitado a anticipar quede resguardado a través de una garantía tomada a favor del Gobierno Regional de La Araucanía, según lo estipulado en la “Garantía de anticipo” en las presentes Bases. La Corporación podrá hacer efectiva la garantía, a partir del día hábil siguiente que se establezca como plazo máximo para ejecutar las obras anticipadas.
Garantía Anticipo
Beneficiario: Gobierno Regional de La Araucanía, Rut 72.201.100-7.
Fecha de vencimiento: 30 de diciembre de 2021.
Descripción: Si el adjudicatario lo requiere, le podrá ser otorgado un anticipo que deberá ser garantizado por un monto equivalente al 100% del monto total del anticipo solicitado, consistente en una boleta de garantía pagadera a la vista, o vale vista, de carácter irrevocable.
Glosa: En caso de tratarse de una “Boleta de Garantía” debe indicar en su texto lo siguiente: "Para garantizar anticipo de contrato de la propuesta pública en Licitación Pública Proyecto Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica COD BIP 30129998-0”. En el caso de que el documento de garantía sea un “Vale Vista”, no es necesaria la glosa, puesto que para su cobro no requieren de un fundamento, bastando con presentarla en la entidad bancaria que la emitió.
Fecha y Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle Francisco Bilbao 931 pasillo D, en Temuco, durante los 2 días hábiles siguientes a la aceptación de la orden de compra, en sobre cerrado dirigido al Director Regional de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Garantía por Anticipo, Licitación Pública Proyecto Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica COD BIP 30129998-0”.
Forma y oportunidad de la restitución: La Garantía será devuelta al adjudicatario cuando cumpla un 25% de avance de obras ejecutadas según documento emitido por el Inspector Técnico de Obras, aprobado formalmente por el Mandante, y siempre que no se hubiere ejecutado dicha garantía.
|
|
|
|
|
6.32. Factoring |
|
El Contratista deberá comunicar formalmente a través de una carta ingresada por Oficina de Partes de CONAF, en horario de atención de público desde las 9:00 hasta las 14:00, ubicada en calle Francisco Bilbao 931 pasillo D, en Temuco, dirigido al Director Regional de la Corporación Nacional Forestal la contratación de Factoring, por cada factura que sea factorizada. En la carta de comunicación deberá identificar el Nro. de Factura, monto y estado de pago correspondiente.
La Unidad Técnica procederá a la gestión del pago correspondiente al Contratista sólo cuando se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo “Forma de Pago” de las presentes Bases y al Artículo 75° del Reglamento de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
6.33. Finiquito del Contrato |
|
Efectuada la Recepción Definitiva de la Obra, 15 días antes de concluir el plazo de la Garantía por Buena Ejecución de la Obra, se procederá a suscribir el finiquito del Contrato.
|
|
|
|
|
Anexos |
|
ANEXO A 01
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
R.U.T.:
GIRO:
DIRECCIÓN:
FONO / FAX:
EMAIL:
CIUDAD:
IMPUESTO: CONTRIBUYENTE ____1ERA CATEGORÍA ____2DA CATEGORÍA
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: / / .
INSTITUCIÓN, REGISTRO Y CATEGORÍA EN LA QUE SE ENCUENTRA INSCRITO:
1. .
2. .
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA)
NOMBRE:
R.U.T.:
DIRECCION:
EMAIL:
CIUDAD:
FONO / FAX:
PROFESIÓN:
NACIONALIDAD:
FECHA ESCRITURA PUBLICA QUE ACREDITA REPRESENTACIÓN: / / .
NOMBRE Y COMUNA DEL NOTARIO ANTE QUIEN SE OTORGA:
|
|
|
|
|
ANEXO A 02 |
|
Licitación Pública para la ejecución de “Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica”.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS BASES
En …………………. de Chile, a................ de..............................................de 2019, don/doña ................................(representante legal) de ............................, viene en declarar que, del análisis de la documentación y las respuestas a consultas y aclaraciones efectuadas, la entidad oferente no tiene dudas respecto de los términos y condiciones de la Licitación pública denominada “Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica”, los que en consecuencia, son aceptados expresamente.
______________________________
Firma y RUT (representante legal).
|
|
|
|
|
ANEXO A 03 |
|
ANEXO A 03
Licitación Pública para la Ejecución de “Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica”.
En…………….. de Chile, a................ de.........................................de 2019, don/doña ................................(representante legal de) ............................, viene en declarar que el oferente que representa, no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años a la presentación de la oferta de la presente Licitación Pública denominada “Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica”.
______________________________
Firma y RUT (representante legal).
|
|
|
|
|
ANEXO A 04 |
|
ANEXO A 04
DECLARACION JURADA
En…………………. de Chile, a................ de........................................de 2019, don/doña...............................representante legal de............................, viene en declarar que el oferente que representa:
a. No tiene calidad de funcionarios directivos de la Corporación Nacional Forestal, CONAF;
b. No tiene calidad de persona unida a los Directivos de esta Corporación, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y
c. No es sociedad de personas de las que los directivos de la Corporación o sus parientes, conforme a la norma anteriormente indicada, formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM. o más, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
______________________________
Firma y RUT representante legal.
Si CONAF detectase falsedad en las últimas dos declaraciones anteriores, ello será causal de descalificación de la propuesta, sin perjuicio del derecho de la Corporación Nacional Forestal de ejercer las acciones legales que fuere procedente.
|
|
|
|
|
ANEXO A 05 |
|
ANEXO A 05
Licitación Pública para la ejecución de “Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica”.
DECLARACIÓN DE NO HABERSELE RESCINDIDO CONTRATO
Los oferentes deberán adjuntar digitalizada y debidamente firmada una declaración jurada simple, que indique lo siguiente:
DECLARACIÓN JURADA
En Temuco de Chile, a................ de......................................... de 2019, don/doña................................ representante legal de..............................., viene en declarar que, no se le ha rescindido ningún Contrato con ningún Organismo Público o con particulares por incumplimiento de obligaciones, al momento de la presentación de la oferta de la presente Licitación Pública denominada “Reinicio de obras Proyecto Mejoramiento Integral Zona de Uso Público Parque Nacional Villarrica”
______________________________
Firma y RUT representante legal.
|
|
|
|
|
ANEXO T N 1 |
|
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS
(SE ADJUNTARA PLANILLA EXCEL)
|
|
|
|
|
ANEXO T N°2 |
|
ANEXO T N°2
METODOLOGÍA DE TRABAJO
1. Composición del Equipo de Trabajo
Se solicita completar la siguiente tabla:
Calificación Indicar Especialidad
(carpintero, albañil, enfierrador, etc.) Indicar Cantidad de personas que trabajarán en la obra.
Profesional área construcción (encargado de obra)
Maestro de Primera
Maestro de Segunda
Ayudante
Jornalero
Especialista (sanitario, otros)
Especialista (eléctrico, otros)
Otro:
Otro:
La cantidad de personas que conformarán su equipo de trabajo y que se indiquen en el presente formato de metodología serán exigibles en obra si su propuesta es la adjudicada
|
|
|
|
|
2. Administración de la Obra |
|
Se solicita completar la siguiente tabla, indicando la cantidad de personas que trabajarán por partidas según corresponda, aun cuando alguna partida sea subcontratada:
ITEM DESCRIPCIÓN MAESTRO 1ERA MAESTRO 2DA AYUDANTE JORNALERO OTRO
INSTALACION DE FAENAS
Construcciones provisorias
Letrero de obra
Instalaciones provisorias
Aseo de la Obra
Limpieza y despeje de terreno
Trazados y niveles
TRAZADO Y REPLANTEO
Excavación y movimiento de Tierra
Rellenos
Relleno estructural
FUNDACIONES
Emplantillado
Cimiento
Sobrecimientos
Armaduras
Moldaje
RADIER
Rellenos
Radier
ESTRUCTURA
Estructura de Tabiquería
Estructura de techumbre
TERMINACIONES
Colocación de revestimientos
Colocación de cubierta
Colocación de pavimentos
Colocación de puertas
Colocación de ventanas
Colocación de quincallería
Colocación de pinturas y barnices
Colocación de molduras
INSTALACIONES
Instalación eléctrica
Instalación sanitaria
|
|
|
|
|
3. Maquinaria |
|
Indicar la maquinaria que será utilizada para el desarrollo de las obras:
1.-
2.-
3.-
4.-
…..
|
|
|
|
|
4. Jornada Laboral |
|
Se solicita completar los siguientes datos:
Indique días de trabajo, marcando con una X:
Lunes a viernes ____ Sábados _____ Domingos ___
Indique horario de trabajo, según corresponda:
Desde las ___________hrs. Hasta las ____________hrs.
Horario de colación
Desde las ______________hrs. Hasta las _______________hrs.
Indique modo de movilización diario o semanal de los trabajadores al lugar de trabajo:
Indique modalidad de alojamiento para los trabajadores, si corresponde:
Indique modalidad de la colación para los trabajadores:
|
|
|
|
|
5. Realice descripción de la metodología de obra que propone llevar a cabo indicando |
|
Descripción de la instalación de faenas que propone, indicando a lo menos lo siguiente: solución sanitaria para trabajadores (Baños, alojamiento y comedor), lugar de acopio de material, tipo de cierre provisorio, obtención de agua para la faena, tratamiento de agua para la faena, ubicación de bodega y acopio:
|
|
|
|
|
6. Completar por cada partida que forma parte del presupuesto, incluyendo partidas incorporadas por el Contratista en su oferta, un análisis de precio unitario, que se adjuntará al presente anexo |
|
6. Completar por cada partida que forma parte del presupuesto, incluyendo partidas incorporadas por el Contratista en su oferta, un análisis de precio unitario, que se adjuntará al presente anexo
|
|
|
|
|
Anexo T N°4 |
|
Cronograma de Obras
(SE ADJUNTARA PLANILLA EXCEL)
|
|
|
|
|
ANEXO T N 3 |
|
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
La experiencia a indicar en la siguiente tabla deberá corresponder a la persona o empresa que se identifica en el anexo 01 identificación del oferente.
Para evaluar la experiencia que declare en el siguiente formato será imprescindible el llenado de los datos indicados como obligatorios, de lo contrario no será considerada en la evaluación la experiencia incompleta. La CONAF podrá solicitar el escaneo o copia de las facturas que individualice en el presente formulario.
Nombre obra realizada (obligatorio completar) Breve descripción obra realizada (obligatorio completar) mes/año inicio obra (obligatorio completar) mes/año término obra (obligatorio completar) Dirección del lugar en que se realizó el servicio Monto total de la obra ejecutada (obligatorio completar) Teléfono y nombre de persona de contacto a quien se le ejecutó la obra (obligatorio completar) Si corresponde, indicar ID de Licitación y Nro. de Orden de compra del servicio realizado Indicar Nro. de factura del servicio realizado
(obligatorio completar)
|
|
|
|
|
ANEXO T N 5 |
|
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Licitación N°:
Nombre licitación:
Oferente:
El Contratista presentará en este anexo la programación financiera considerando lo indicado en las Bases, en especial lo referido al artículo “De Los Pagos”.
CONAF - REGIÓN:
PROYECTO:
NOMBRE OFERENTE:
N° ESTADO DE PAGO REQUIERE ANTICIPO DEL ESTADO DE PAGO (SI/NO) * % DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MONTO AVANCE FÍSICO Y FINAN. ($) DÍA O SEMANA CORRESPONDIENTE SEGÚN CARTA GANTT MONTO DE LA RETENCIÓN SI CORRESPONDE
* Se podrá indicar anticipo sólo si la Bases Administrativas de la Licitación indican que se permiten.
FIRMA (Oferente o representante legal) (ciudad, Fecha)
|
|
|
|
|
ANEXO T N°6 |
|
CARTA COMPROMISO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA
Para ser evaluada favorablemente, cada carta deberá llenar todos los campos establecidos en el siguiente formato, de lo contrario no será considerada.
Yo, ___________________________________________, Rut:_________________,
(Nombre completo)
domiciliado en ____________________________________________ me comprometo
(Indicar Dirección)
a realizar las siguientes faenas: ___________________________________________
(Breve Descripción de las faenas a realizar)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con la Empresa o Contratista______________________________________________,
para la ejecución de la Obra ___________________________________, en mi calidad
(Nombre proyecto)
de____________________________________________________, por un período de
(Indicar especialidad)
________________________ y por un monto líquido a pagar de ________________.
Indicar Comunidad aledaña a la que pertenece la persona a contratar:
_______________________________________.
(Firma) (Firma)
Nombre trabajador:
Rut: Nombre Representante Legal Empresa:
Rut:
Fecha:
*El período mínimo a indicar debe señalar si es en semanas o meses.
El Monto líquido a pagar debe indicar si es diario, semanal o mensual.
|
|
|
|
|
ANEXO T N°7 |
|
CARTA COMPROMISO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Para ser evaluada favorablemente, cada carta deberá llenar todos los campos establecidos en el siguiente formato, de lo contrario no será considerada.
Yo, ___________________________________________, Rut:_________________,
(Nombre Representante Legal Empresa prestadora de servicios)
ubicado en ____________________________________________ me comprometo
(Indicar Dirección de la Empresa)
a prestar los siguientes servicios:___________________________________________
(Breve Descripción de los servicios a prestar)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con la Empresa o Contratista______________________________________________,
para la ejecución de la Obra ________________________________________, por un
período de ________________________ y por un monto líquido a pagar de
____________________________.
Indicar Comunidad aledaña a la que pertenece la empresa que prestará los servicios:
_______________________________________.
(Firma) (Firma)
Nombre trabajador:
Rut: Nombre Representante Legal Empresa:
Rut:
Fecha:
*El período mínimo a indicar debe señalar si es en semanas o meses.
El Monto líquido a pagar debe indicar si es diario, semanal o mensual.
|
|
|
|
|
Anexo T N 8 |
|
Instrucciones para completar el Libro de Obras
El libro de obras será completado sólo por los siguientes profesionales individualizados en la carátula del libro:
Constructor a cargo, Inspector Técnico de Obras, Asesor del Inspector Técnico de Obras, Supervisor de Obras, Arquitecto del proyecto, Proyectista eléctrico, Proyectista sanitario.
El registro en el Libro de Obras será diario indicándose los siguientes contenidos con letra legible:
El Constructor a cargo completará los siguientes datos diariamente como mínimo:
• Fecha calendario y día correlativo de obra (Ejemplo: 18 de diciembre del 2014 - DIA 1 )
• Partidas ejecutadas, indicar cada partida ejecutada durante el día, el avance realizado y la manera en que se ejecutó (Ejemplo: Ejecución de tabique perimetral en Baño 1, con un avance de 6 m2 levantados en su estructura – Se procedió a colocar sobre sobrecimiento solera inferior en madera nativa de roble de 2” x 4” anclado con espárragos de Fe 6 cada 80 cms. Se levantaron los pie derecho apoyados sobre solera en madera nativa de 2” x 4” fijados con clavos de 5” dispuestos en diagonal contra-restando esfuerzo de corte.)
• Personal de obras asistente, indicar el personal asistente a la obra. (Ejemplo: Ejecutan obras hoy los siguientes trabajadores: Juan Vargas Mondaca, RUT : 6.532.248-5 – Maestro Carpintero; etc.)
• Observaciones varias, indicar dudas o aclaraciones respecto de la obra.
• Modificaciones solicitadas, indicar si solicita modificación de instrucción o especificación técnica.
• Novedades, indicar novedades acaecidas durante el día que tenga directa relación con la ejecución técnica de la obra. (Ejemplo, indicar si por motivos climáticos fue necesario suspender la ejecución de alguna partida, entre otros.)
El ITO o AITO a cargo completará los siguientes datos cada día que esté en obra como mínimo:
• Observaciones a lo indicado por el Constructor, indicar si lo descrito en el Libro de Obras por el Constructor se ajusta a la realidad, verificando todos los antecedentes, si hay diferencias indicarlas.
• Aclaración de dudas, indicar la aclaración a dudas planteadas, si no está en la facultad del AITO aclararlas indicar que realizará las consultas a quién corresponda.
• Medición de avance diario, indicar por partidas el avance diario ejecutado en porcentaje (Ejemplo, Ejecución de tabique perimetral en Baño 1, porcentaje ejecutado según incidencia por partida es de 0.06%)
• Instrucciones, indicar instrucciones dadas durante el día y los plazos indicados para su cumplimiento.
• Informar cumplimiento de instrucciones, indicar el cumplimiento de las instrucciones dadas por el AITO, ITO y/o profesionales que registran en el Libro de Obras.
• Informar Inducciones realizadas, indicar las inducciones realizada en materia ambiental y de medidas de seguridad.
• Pre-Aprobación técnica de partidas ejecutadas, indicar si aprueba la ejecución de las partidas informadas durante el día, en el avance indicado.
Profesionales autorizados para registrar en el Libro de Obras:
• Emitir instrucciones, indicar instrucciones del área específica que les compete, si corresponde.
• Observaciones varias, indicar dudas, aclaraciones y/o modificaciones respecto de la obra en el área específica que les compete, si corresponde.
• Aprobación técnica de partidas ejecutadas, indicar si aprueba la ejecución de las partidas ejecutadas en el área específica que les compete.
Quedarán como registro en el Libro de Obras los siguientes documentos:
- Acta de entrega de Terreno.
- Porcentaje de incidencia por partidas para medición de avance de obras.
- Informes quincenales o semanales de avance del ITO.
- Informes mensuales de avance del ITO.
- Acta de Inducción de medidas de seguridad firmadas por cada trabajador.
- Certificaciones y Ensayos solicitados en las Bases.
-Cartas Oficiales, Resoluciones y Memorandos vinculados con el avance de la obra (aumentos, disminiciones, multas, atrasos, etc.).
El libro se mantendrá en obra y el Contratista será el responsable de habilitarlo y mantenerlo a disposición del AITO e ITO. Por cada hoja que se complete será firmada por el Supervisor a cargo de la obra y el ITO y/o AITO. Una vez firmada la tercera copia será desprendida por el AITO y archivada bajo su resguardo debiendo dejar registro fotográfico en carpeta digital. La tercera copia será remitida por AITO a CONAF en su informe semanal o quincenal.
|
|
|
|
|
Anexo T N 9 |
|
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA
HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL FÍSICO Y ECONÓMICO DE LAS OBRAS
Las herramientas de medición y control físico-económico consisten en establecer instrumentos de trabajo para evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinado momento de su proceso de construcción. Los indicadores que se obtiene por esta vía permiten visualizar y comparar la situación de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento, adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde, estas herramientas son las siguientes:
- Programa de Trabajo de la Obra (Carta Gantt).
- Programa y Cuadro Resumen de Estados de Pago
- Cuadro de Avance por Partida
- Cuadro y Curvas de Avance Programado y Real
Cabe tener presente que para la I.T.O. estos antecedentes de análisis son para la supervisión fiscalizadora de la marcha del contrato, no así para el Contratista que constituyen herramientas indispensables de trabajo, motivo por el cual su elaboración necesariamente le es exigida.
Te tendrá en consideración que para la medición del estado de avance físico y financiero de la obra sólo se considerarán partidas efectivamente ejecutadas en obras realizadas según las especificaciones técnicas, planos y modificaciones correctamente autorizadas, esto es, que bajo ninguna circunstancia se sumará al estado de avance partidas mal ejecutadas, o que no consideran todos los materiales detallados. Tampoco se considerará materiales comprados y/o acopiados en obra.
Formará parte del análisis de avance físico y financiero las cantidades de cada partida efectivamente ejecutadas y verificadas en obra y que no podrán ser mayores en su totalidad con lo indicado en el presupuesto oficial, salvo en el caso de autorizaciones de aumento y/o modificaciones de obras.
Las partidas indicadas como globales en el presupuesto oficial sólo se pagarán una vez ejecutadas en un 100% salvo las siguientes excepciones:
1.- Demolición de obra gruesa y obra menor, se podrá pagar parcialmente este ítem (medido según la superficie total a demoler directamente proporcional a lo demolido) sólo si parte de la edificación se autoriza utilizar como instalación de faena.
No se considerará como avance físico ni financiero partidas que no se ejecuten o cantidades que no se ejecuten. En todo momento se velará por evitar enriquecimiento injustificado del Contratista.
1. Cuadro de Control de Fechas y Plazos
Este programa corresponde a la clásica Carta Gantt o diagrama de barras tiempo actividad, que es solicitado como documento de planificación de los trabajos dentro del proceso de licitación a que se presenta el contratista.
La actualización o reprogramación de la Carta Gantt puede ser necesaria cuando se modifica la estrategia de construcción de la obra o esta incurre en atrasos, y se permitirá sólo hasta en tres ocasiones distintas en la ejecución de la obra.
La I.T.O. exigirá al contratista la reprogramación de las obras cuando ésta tenga un atraso de más de 15 días en tres actividades simultáneamente o en una actividad crítica de la ejecución. Los costos que involucra realizar una reprogramación de las obras deberán ser absorbidos por el Contratista, en ningún caso esta reprogramación podrá implicar aumento de plazo, salvo la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor. El contratista dispone de un plazo máximo de 5 días, a contar de la fecha que la I.T.O. se lo exija, para entregar el documento actualizado, el cual deberá ser revisado y aprobado por la I.T.O., de lo contrario ésta no dará curso a nuevos Estados de Pago.
El Programa de Trabajo se lleva en dos barras para cada actividad, correspondiendo una a lo programado y la otra a los avances. los cuales deberán actualizarse por la I.T.O. al menos mensualmente o con cada Estado de Pago
2. Programa y Cuadro Resumen de Estados de Pago
Este cuadro tiene la finalidad de registrar todos los datos correspondientes al movimiento de los Estados de Pago durante el desarrollo de la obra.
Contiene los datos de entrada de la Programación Financiera y la información pertinente, desagregada de los Estados de Pago reales.
La Programación Financiera es exigida en las bases de presentación a la propuesta, con características de invariable, vale decir, se mantiene durante el desarrollo de la obra salvo que se autorice expresamente una modificación de programa.
El formulario tipo se llena en las diversas columnas de acuerdo a los valores correspondientes a costos programados, costos reales directos, devoluciones de anticipo, retenciones, valor neto y pago efectivo, conforme se van produciendo.
El formulario es llenado por la I.T.O. pudiendo perfectamente convenir su mantención con el contratista.
Para hacer efectivo cada estado de Pago es necesario tener en cuenta lo siguiente:
3. Cuadro de Avance por Partida
Este cuadro tiene por base el itemizado de la Lista de Obra a la cual se le agregan las columnas con los datos de avance a la fecha, valor trabajos efectuados y valor de Estados de Pago anterior. Los datos de entrada se obtienen de medir en porcentaje el avance que han tenido las diferentes partidas en la obra. Es un procedimiento de respaldo indispensable para la formulación de los Estados de Pago, por consiguiente la información es elaborada por el Contratista y la I.T.O. verifica y autoriza las cantidades.
Permite además constatar el cumplimiento del Programa de Trabajo y adopta medidas correctivas para situaciones de atraso.
4. Cuadro y Curvas de Avance Programado y Real
Las cifras porcentuales de avance por partida se ponderan en costo respecto a su incidencia en el total del presupuesto referencial del proyecto original, obteniéndose un índice de avance del contrato global, con el cual se confecciona una tabla de valores o cuadro de avance programado y real, a través del tiempo.
Como herramienta de control y medición cumple la misma función que el cuadro de avance por partidas pero con relación al total del volumen de obra del contrato.
La modalidad de control de avance se deja claramente expresado en las bases de licitación , para que el contratista de antemano sepa cómo medir su avance.
La columna "avance real esperado próximos meses" permite asignar a futuro un porcentaje de avance, ya sea conforme a lo programado si no existe atraso, o proyectado corrigiendo posibles desviaciones.
Para visualizar cuantitativamente la marcha de la obra, los datos de porcentaje de avance programado y real se pueden traducir en un gráfico de curvas con las variables "avance acumulado-tiempo". La importancia del gráfico estriba en que permite ver la tendencia que lleva la curva de avance real respecto a la programada.
Con referencia a la gestión de control de avances de obra la I.T.O. deberá tener presente las siguientes recomendaciones:
-Estar consciente que en estas materias es el responsable de la información que emite.
-Mantener al día, conforme a los últimos registros, el Programa de Trabajo y el Cuadro de Avance Físico-Financiero de modo de conocer el porcentaje de obra ejecutada respecto al plazo transcurrido. Verificar que los avances indicados por el contratista correspondan lo más fielmente posible a los reales.
-Informar al Encargado del Proyecto cuando el retraso de la obra exceda el 15% de lo programado, quien a su vez informará a la Dirección Regional.
|
|
|
|
|
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA |
|
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA
CONAF - REGIÓN:
Obra:
Ubicación:
Contratista:
I.T.O.:
Sector: MESES
Detalle Partida Fecha Inicio Duración actividad Fecha Término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
|
|
|
|
PROGRAMA Y CUADRO RESUMEN DE ESTADO DE PAGO |
|
CONAF - REGIÓN:
Obra:
Ubicación:
Contratista:
I.T.O.:
ESTADOS DE PAGO PROGRAMADOS CUADRO RESUMEN DE ESTADOS DE PAGO CURSADOS
ESTADO DE PAGO FECHA VALOR PROGRAMADO FECHA VALOR DIRECTO DEVOLUCIÓN ANTICIPO RETENCIONES VALOR NETO PAGO EFECTIVO
|
|
|
|
|
CUADRO DE AVANCE POR PARTIDA |
|
CONAF - REGIÓN:
Obra:
Ubicación:
Contratista:
I.T.O.:
PRESUPUESTO ESTADO DE PAGO CANTIDADES ESTADO DE PAGO ($ ó UF)
Detalle Partida Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total Mes Anterior Presente Acumulado Mes Anterior Presente Acumulado
|
|
|
|
|
CUADRO DE AVANCE PROGRAMADO Y REAL |
|
CONAF - REGIÓN:
Obra:
Ubicación:
Contratista:
I.T.O.:
MESES AVANCE PROGRAMADO % AVANCE REAL % AVANDE REAL % ESPERADO PRÓXIMOS MESES
|
|
|
|
|
Anexo T N°10 |
|
Instructivo Aplicación Reglamento
|
|
|
|