Licitación ID: 4034-11-LE24
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS
Responsable de esta licitación: Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación, Daem
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Mano de obra temporal 1 Unidad
Cod: 80111613
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Regularizar tres establecimientos educacionales a través de la Ley 21.040, Art. 14 transitorio. Para ello se contrata la planimetría y especialidades que constituyan para tal efecto. Las especificaciones de estos requerimientos se detallan en las presentes Bases Administrativas Únicas y Términos de Referencia de la presente licitación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
Unidad de compra:
Daem
R.U.T.:
69.160.501-9
Dirección:
ARTURO PRTA N°220 CAÑETE
Comuna:
Cañete
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-04-2024 16:00:00
Fecha de Publicación: 26-03-2024 13:19:44
Fecha inicio de preguntas: 26-03-2024 15:00:00
Fecha final de preguntas: 01-04-2024 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-04-2024 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-04-2024 16:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-04-2024 16:05:00
Fecha de Adjudicación: 16-04-2024 15:22:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO N° 1
2.- ANEXO N° 2
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N° 4
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO N° 3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de los Oferentes SEGÚN PUNTO 11.2.2 DE BASES DE LICITACIÓN 30%
2 Plazo de Entrega SEGÚN PUNTO 11.2.3 DE BASES DE LICITACIÓN 45%
3 Precio X= ((Precio mínimo ofertado) * 100) /Precio Oferta) X 0.15 15%
4 Programa de Integridad SEGÚN PUNTO 11.2.5 DE BASES DE LICITACIÓN 5%
5 Cumplimiento de los requisitos SEGÚN PUNTO 11.2.4 DE BASES DE LICITACIÓN 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS FAEP 2023
Contrato con Renovación: NO
Observaciones IMPUESTO INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: IRENE CHAVEZ
e-mail de responsable de pago: irene.chavez@daemcanete.cl
Nombre de responsable de contrato: ALDO MARTINEZ MONSALVE
e-mail de responsable de contrato: aldo.martinez@daemcanete.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2758611-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Cañete y/o Departamento de Educación
Fecha de vencimiento: 03-06-2024
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: SEGÚN PUNTO 20.1 DE BASES DE LICITACIÓN
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta Licitación Pública ID Nº 4034-xx-xx, ASISTENCIA TÉCNICA DE REGULARIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.
Forma y oportunidad de restitución: En caso que los proveedores necesiten de algún documento de parte del Departamento de Educación para que ésta sea devuelta en el banco respectivo deberá esperar hasta que el plan paso a paso establecido por la contingencia lo permita o bien coordinar con Unidad de Infraestructura. Para el caso del oferente adjudicado, el documento será restituido una vez firmado el contrato con su decreto que lo valide y que haga entrega del documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato indicado en el punto 19.2 siguiente.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Cañete y/o Departamento de Educación
Fecha de vencimiento: 19-08-2024
Monto: 10 %
Descripción: SEGÚN PUNTO 20.2 DE BASES DE LICITACIÓN
Glosa: “Para garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de la Licitación Pública ID Nº4034-xx-xx “ASISTENCIA TÉCNICA DE REGULARIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA” y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11º de la Ley Nº19.886”.
Forma y oportunidad de restitución: El Departamento de Finanzas del DAEM, será responsable de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas y se obliga a devolver esta garantía al adjudicatario una vez transcurridos los 5 días hábiles siguientes al término del contrato, previo informe del Supervisor del Contrato y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello en las presentes Bases (con cambio de concepto de Garantía incluido). Sin embargo, será prerrogativa del DAEM, restituirla antes de este plazo si se han cumplido todos los requisitos para ello.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
En caso de que el proveedor adjudicado desista de su oferta; no cumpla con los requisitos establecidos en las Bases para contratar; se rehúse a suscribir el contrato; o no haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido para ello. El DAEM podrá re adjudicar al oferente que según el acta final de evaluación hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final y así sucesivamente, sólo si dicha oferta es conveniente a los intereses del municipio, o bien lo declarará desierto, según corresponda. Si el adjudicatario se desistiere de firmar contrato o aceptar orden de compra a que se refiere el inciso 1° del Art. N° 62 del Reglamento de Compras Públicas, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en estas Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, el DAEM podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje.
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio PLAZO DE ENTREGA DEL ESTUDIO del servicio.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.

De continuar dicho empate se aplicará criterio PRECIO y CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES, sucesivamente.

De persistir el empate, será el DAEM en su calidad de mandante, quien determinará la oferta más conveniente a sus intereses.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

En caso de requerir información respecto a la adjudicación, el proveedor podrá hacer sus consultas vía correo electrónico dirigido a la Encargada de Unidad de Adquisiciones del DAEM, en un plazo máximo de 48 horas una vez notificada la adjudicación.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el DAEM podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones NO mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (en estos casos, las bases deberán contemplar, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta). Los antecedentes para adjuntar posteriormente no tendrán relación con antecedentes Ponderables para la evaluación del oferente.-

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 24 horas corridas, establecidas en el foro de Aclaración de ofertas, contados desde la notificación de 24 horas previas del respectivo requerimiento, para responder a

 lo solicitado por el Departamento o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El DAEM no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)    El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b)    El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

c)    El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

d)    El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.

e)    El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f)      El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

g)    El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)    El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Multas
Si el contratista retrasara el plazo contractual, se aplicará una multa por cada día de atraso igual al 6 /1000 (Seis por mil) del monto total de la oferta neta expresada en pesos, por un monto máximo no superior al 50% del monto del contrato, las que se descontarán administrativamente sin forma de juicio.
Término Anticipado del Contrato
El DAEM de Cañete podrá poner término anticipado al contrato bajo Resolución Fundada, en el caso que acaeciera alguna de las siguientes circunstancias: • Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. • Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave el abandono de las obras con 25% del plazo contractual y que la calidad de los materiales de la obra sea muy por debajo de lo requerido técnicamente, bajo informe del ITO. Además del no pago de cotizaciones a sus trabajadores. • Si el oferente no da cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación o el contrato. • Revocación o disolución de la personalidad jurídica, en caso que él o los adjudicatarios sean personas jurídicas o la disolución de la UTP o personalidad jurídica de alguno de los miembros de la UTP. • Acumulación de 2 multas las cuales pueden ser por atraso y por no seguir instrucciones del ITO. • Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las exigencias sean suficientes para garantizar el incumplimiento del contrato. • No entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto “naturaleza y montos de garantía” de las presentes bases. • Registrar a contar de los 6 meses de vigencia del convenio, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. • Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. • Si el contratista falleciera, fuera declarado en ausencia o manifiesta vulnerabilidad de salud, mínima siquiera para su asistencia a obra. • Si el contratista fuera descubierto trasladando materiales de propiedad municipal, fuera del predio de obra sin autorización expresa del mandante. • Si el contratista hiciere un uso comercial de su participación en el proyecto, no autorizado expresamente por el Municipio. • Si el contratista tuviere dentro del proceso de obras, una paralización total de avance de obras superior a 15 Días Corridos sin justificación fundada.- Producida cualquiera de las situaciones antes enunciadas, la I. M. de Cañete solicitará a su respectiva Unidad Técnica, la aprobación y tramitación correspondiente que pone término inmediato al contrato; publicando dicha resolución en el portal www.chilecompra.cl previo aviso dado al adjudicatario por escrito enviada mediante carta certificada, con cinco días de antelación, al domicilio que éste haya registrado en el Contrato a través de Correos de Chile o una Empresa privada que el licitante elija. Esta notificación no dará derecho al adjudicatario para reclamar indemnización alguna, y el Municipio se reservará el derecho de deducir las acciones legales que correspondiese, así como el cobro de las multas que procediera. La Resolución respectiva ordenará hacer efectiva la liquidación de contrato inmediata. Una vez que el contratante reciba la comunicación de la terminación anticipada del Contrato, dejará de tener injerencia en el Proyecto y no podrá retirar ninguna especie, material o accesorio sin el consentimiento o autorización del Municipio.-