En caso de igualdad de puntajes de diferentes propuestas, será el criterio de evaluación Plazo de entrega el que determine la adjudicación. En caso de persistir el empate será el precio el que determine la adjudicación. Si aún persiste el empate será la primera oferta presentada en el Portal de Mercado Público la que obtendrá la adjudicación.

Las consultas a la adjudicación podrán hacerse hasta 2 días hábiles siguiente a la fecha de adjudicación, al correo ana.pinto@conaf.cl

En caso que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter administrativo no evaluable, podrán presentarlo en un plazo máximo de 48 horas contadas desde el requerimiento de CONAF, a través del foro inverso, lo que será evaluado en el criterio “cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta”.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato correspondiente en el lugar y fecha que señale CONAF. En cualquier caso, este se firmará en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la aceptación de la orden de compra. Para la confección del contrato el adjudicatario deberá acompañar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aceptación de la orden de compra la documentación necesaria para la confección de este. Previo a la firma del contrato, si el adjudicatario es una sociedad, deberá entregar a CONAF los siguientes antecedentes, a menos que éstos se encuentren disponibles en el Portal www.chileproveedores.cl

1) Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad y de sus modificaciones.

2) Constancia de publicación y modificaciones posteriores si las hubiera.

3) Certificado de Vigencia de la sociedad.

4) Documento que acredite personería y facultades del ó los representantes legales.

Si el contrato no se suscribe por la no entrega de la documentación señalada o por desistimiento por parte del adjudicado, CONAF quedará en libertad de acción para licitar nuevamente ó bien readjudicar la licitación a otro oferente, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la  oferta. La redacción del contrato será efectuada por CONAF, siendo su tenor conocido por el adjudicatario, con anterioridad a su firma, a fin que manifieste su conformidad u observaciones.

Las presentes Bases de Licitación administrativas y técnicas, sus anexos y la oferta formarán parte integrante del contrato a suscribir. El contrato que se suscriba para formalizar el servicio descrito en esta licitación no podrá ser transferido a un tercero bajo ningún título.

Las causales para poner término anticipado al contrato son las siguientes:

a)   Mutuo acuerdo de las partes.

b)   Cancelación o extinción de la personalidad jurídica.

c)    En caso de muerte, declaración de quiebra o incapacidad sobreviviente del adjudicatario.

d)   No atender las instrucciones de la Administración de la Reserva ó del supervisor que esté a cargo de las obras.

e)   Provocar por negligencia del personal del adjudicatario, y/ó por los de sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos, un incendio en dependencias  de la Corporación Nacional Forestal y zona de protección ubicadas en la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

f)    No facilitar, cuando CONAF así lo solicite, documentos fotocopiados de las imposiciones y comprobante de pago de remuneraciones, contratos, libros de asistencia u otros necesarios, de la totalidad del personal dependiente del contratista.

g)   Si el  adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta  insolvencia financiera a menos que se mejoren las cauciones entregadas ó las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

h)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores y en general cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales. (Ley 20.123 - Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios).

i)     Por no mantener la condición de Estado Hábil en el portal Chileproveedores durante el periodo de la contratación del servicio.

j)    Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes  bases, si que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad  licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

k)   La demora por más de cinco días hábiles en la iniciación de los trabajos, y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante CONAF, dará derecho a la CORPORACIÓN para poner término anticipado al contrato y el cobro de la garantía de Fiel cumplimiento del contrato.

l)     Si concluido el plazo de entrega de la obra, el proveedor no ha concluido íntegramente en tiempo y  forma, con las obras  contratadas en un plazo máximo de 10  días hábiles posterior a la fecha de término, se dará término al contrato por  incumplimiento y dará lugar al cobro de la garantía, sin perjuicio de la aplicación de multas correspondientes.

En todos los casos señalados anteriormente, exceptuando las letras a y c, se  procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

a)  

a)   El adjudicatario responderá por sus hechos y omisiones, por los de sus trabajadores y por los de sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos. Asimismo, el adjudicatario asumirá la señalada responsabilidad respecto de todas aquellas personas que ingresen a la dependencia por cuenta de aquel, bajo cualquier título.
b)   Los bienes y productos que permanezcan en el lugar de las faenas, son de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

c)    Será obligación del adjudicatario disponer de un supervisor general de la faena de contratación directa de la Empresa, que actúe como un representante con permanencia diaria en las faenas que se ejecuten con motivo de la presente licitación, a fin de que CONAF, a través de sus funcionarios pueda entenderse, solucionar problemas que se presenten y notificar al adjudicatario de incumplimientos y no conformidades. El adjudicatario deberá  identificar ante CONAF  a su  representante en terreno, quien debe tener capacidad de resolución y decisión para planificar, programar e informar previa y oportunamente a CONAF, toda clase de novedades que afecten el proceso.

d)   Ante cualquier problema que se suscite con terceros, se deja expresamente establecido que la relación contractual es entre CONAF y el adjudicatario.

e)   En el caso de existir postes, cercos u otra clase de infraestructura y si éstos resultan dañados como consecuencia de las faenas, éstos deberán ser reparados por el adjudicatario.

f)     El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que emanen del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo”.

g)   Además, el adjudicatario deberá dotar sin costo para los trabajadores, de los elementos de protección necesarios para proteger su integridad física de acuerdo al tipo de faena, considerando, al menos, los siguientes elementos: cascos, guantes, zapatos de seguridad, antiparras, entre otros.

h)    El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que impone la Ley 16.744 sobre el Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, sus Decretos y Reglamentos, además de las Disposiciones Legales vigentes en materia de las actividades a realizar.

i)      El adjudicatario velará por la correcta ejecución de los trabajos, de tal forma que se ejecuten sin accidentes, impactos y/o daños a la salud de las personas y al medioambiente.

j)     El adjudicatario no podrá ejecutar más actividades administrativas que las estrictamente necesarias dentro de los recintos de CONAF.

k)    No se permitirá fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, ni cualquier otro tipo de droga, así tampoco, trabajadores en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas al interior de las dependencias de CONAF ni de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

l)     Al término del plazo de la faena, una vez de la recepción conforme por CONAF, el adjudicatario dispondrá de 3 días hábiles para retirar todo el personal, las instalaciones, escombros y maquinarias utilizadas en la faena, debiendo entregar el área usada con sus instalaciones libres de todo residuo sólido ó líquido que pueda generar un impacto ambiental y entregar el lugar en las mismas condiciones en que lo recibió al inicio de las faenas.

Multas    

Se considera como infracción cada día hábil (de lunes a viernes) de atraso en la entrega de la obra, de acuerdo al plazo de entrega estipulado en su oferta. Se acepta un atraso máximo de 2 días hábiles, superior a este plazo se pone término al contrato por incumplimiento de éste. La multa aplicada ascenderá a 5 UF, por cada día de atraso en la entrega del servicio, con un tope de 10 días hábiles, salvo eventos de fuerza mayor, que la Corporación se reserva el derecho de calificar. Esta multa se aplicará unilateralmente y se descontará inmediatamente en el pago correspondiente. A su vez CONAF informará al proveedor, el valor de la multa que se aplicará, (UF al último día hábil del mes en curso).

Procedimiento de aplicación de multas:

1.- En caso de producirse el incumplimiento antes mencionado, CONAF enviará un correo electrónico al proveedor, indicando la aplicación de la multa.

2.- El proveedor, tendrá un plazo de 48 horas, desde el envío del correo indicado precedentemente para realizar los descargos pertinentes.

3.- Una vez transcurrido el plazo, para realizar los descargos, la Corporación emitirá un Carta Oficial, respecto a la aplicación o no de la multa.