Ficha Licitación

Licitación ID: 3498-5-LP25

CONSTRUCCION CAMARINES INCLUSIVOS ESTADIO .

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 26

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSTRUCCIÓN CAMARINES INCLUSIVOS ESTADIO FISCAL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCION CAMARINES INCLUSIVOS ESTADIO .

Estado:

Revocada

Descripción:

Se considera la construcción de camarines inclusivos. sobre fundaciones puntuales en albañilería armada y tabiquería metálica tipo metalcon recubierto de zinc alum PV4, considera un área de vestuario con mobiliario en obra, área de servicios higiénicos y área de duchas por equipo. ocupando una superficie aproximadamente de 98 m2 de edificación.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.140.400-5

Dirección:

INDEPENDENCIA 300

Comuna:

Cobquecura

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-05-2025 14:26:00

Fecha de Publicación: 14-04-2025 9:37:00

Fecha inicio de preguntas: 14-04-2025 19:20:00

Fecha final de preguntas: 24-04-2025 19:20:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-05-2025 19:20:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-05-2025 17:27:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-05-2025 17:27:00

Fecha de Adjudicación: 23-05-2025 18:27:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

BOLETA DE GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA 06-05-2025 17:15:00

VISITA A TERRENO 21-04-2025 14:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- DECRETO QUE APRUEBA BASES

2.- D APRUEBA RECURSOS

3.- FORMATOS

Documentos Técnicos

1.- EE.TT

2.- PLANIMETRIA

3.- KMZ

Documentos Económicos

1.- CONVENIO

2.- FORMATO PRESPUESTO

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL	REMITIR A BAE	15%
2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR LOS TRABAJADOR	REMITIR A BAE	5%
3 PLAZO DE EJECUCION	REMITIR A BAE	25%
4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	REMITIR A BAE	30%
5 OFERTA ECONOMICA	REMITIR A BAE	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CARLOS MARAMBIO GARRIDO
e-mail de responsable de pago:	CARLOS.MARAMBIO@COBQUECURA.CL

Nombre de responsable de contrato:	RODRIGO CORTEZ PARRA
e-mail de responsable de contrato:	SECPLANCOBQUECURA@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2347600-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento:	11-07-2025
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	En caso de vale vista se debe indicar la glosa al reverso. Esta garantía debe ser ingresada en forma física en la Municipalidad de Cobquecura, ubicada en calle Independencia 300 de la Comuna de Cobquecura, antes de la hora de cierre de la licitación, lo que se acreditará con el timbre de fecha y hora de la Oficina de Partes. Es de responsabilidad del Proponente que la Garantía por Seriedad de la Oferta, Original, sea recibida en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Cobquecura. Esta garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: Nombre del proyecto ID Licitación Nombre del proponente Nombre y firma del representante legal En caso de que la garantía se pueda verificar su autenticidad de forma electrónica, no será necesario ingresar físicamente por oficina de partes, pero cumpliendo con la fecha indicada en el cronograma de la licitación, o sea, la fecha de emisión del documento de garantía debe tener como máximo la fecha y hora de cierre de ofertas. Cualquier discordancia de la fecha mencionada dejará inadmisible al oferente que presente la garantía. Para la indicación anterior se debe enviar la copia digitalizada de la garantía al correo con Destinatario oficina.partes@cobquecura.cl antes de la hora de cierre de la licitación, indicando en el Asunto “Garantía Seriedad de la Oferta Nombre del proyecto, ID: Número de Licitación.”, en el Mensaje se debe indicar Nombre del proponente. Se debe ingresar en los Anexos Administrativos del portal www.mercadopublico.cl una copia digitalizada de esta garantía. Esta será devuelta por la Unidad Técnica a todos los oferentes menos a aquellos que obtuvieron el primer y segundo lugar, dentro de los veinte días hábiles contados desde la fecha de apertura, previa solicitud por escrito de parte de los oferentes. Dentro de los diez días corridos contados desde la fecha de firma del contrato, la Unidad Técnica hará devolución de la garantía de seriedad de la oferta a los oferentes que no se adjudiquen la obra. El mandante tendrá derecho a hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta en caso de que el proponente adjudicado no se presente a firmar el contrato dentro de los 15 días hábiles a contar de la fecha en que se le comunique dicha decisión.

Glosa:	Garantiza Seriedad de la Oferta licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN CAMARINES INCLUSIVOS ESTADIO FISCAL, COMUNA DE COBQUECURA ”. CÓDIGO BIP 40061495-0.

Forma y oportunidad de restitución:	Si no se diere cumplimiento a las indicaciones del presente subtítulo, se dará lugar a la eliminación inmediata del Oferente.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento:	11-08-2025
Monto:	10 %

Descripción:	A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, según se establece en el artículo 41 del decreto N.º 661, de 2024, mediante la presentación de una Garantía pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, deberá presentar una nueva garantía de acuerdo al monto del aumento del contrato, con igual vigencia de la garantía original y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser remplazada o prorrogada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más ciento veinte días corridos. Sólo en la situación de aumento de obras sea sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional para respaldar financieramente el diez por ciento de dicho aumento, con las mismas características de la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en lo concerniente a: A nombre de Municipalidad de Cobquecura. Rut 69.140.400-5 Monto 10 % del valor del Contrato. Glosa Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato“CONSTRUCCIÓN CAMARINES INCLUSIVOS ESTADIO FISCAL, COMUNA DE COBQUECURA ”. CÓDIGO BIP 40061495-0 Validez No inferior al plazo de ejecución de la obra, más 120 días corridos. Dicha Garantía se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra y contra presentación de la Garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”.

Glosa:	Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato“CONSTRUCCIÓN CAMARINES INCLUSIVOS ESTADIO FISCAL, COMUNA DE COBQUECURA ”. CÓDIGO BIP 40061495-0

Forma y oportunidad de restitución:	Además, se pedirá junto a la solicitud de devolución de dicha garantía, copias de los finiquitos de todos los trabajadores y una declaración jurada de estos, estableciendo que no tiene temas pendientes con su empleador.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la comisión evaluadora seleccionará al oferente más conveniente a los intereses de la municipalidad, de acuerdo al siguiente orden de prelación,

A) EXPERIENCIA DEL OFERENTE (CANTIDAD DE OBRAS)

B) CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

C) PROGRAMA DE INTEGRIDAD

D) PLAZO DE EJECUCIÓN

E) OFERTA ECONÓMICA

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir