El SERVIU Región de la Araucanía, adjudicará la licitación al oferente que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases, obtenga el mejor puntaje tras la evaluación de las ofertas presentadas. Si dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final de la oferta, se utilizará el siguiente criterio de desempate en orden de prioridad:

1° Puntaje sub Ítem Experiencia del consultor.
2° Puntaje sub ítem Experiencia del Consultor en Proyectos Similares.
3° Puntaje sub ítem Entrevista personal.

El proponente será citado a una entrevista, a traves de los medios formales establecidos; la no participacion de esta entrevista (lugar y horario indicado) dará puntuacion de "0" puntos, de acuerdo a lo señalado en las respectivas base de licitacion (criterios de evaluación)

Sin perjuicio de lo anterior, el SERVIU Región de la Araucanía, se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones serán por resolución fundada, publicadas en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. En caso de que el oferente originalmente seleccionado se rehúse a aceptar la orden de compra, se desista de su oferta, sea inhábil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos establecidos por la Ley 19.886 y su Reglamento, no acepte la orden de compra correspondiente en el plazo de 5 días hábiles desde su emisión, el SERVIU Región de La Araucanía podrá adjudicar la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, oferente que deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para la adjudicación, y así sucesivamente entre los oferentes evaluados y por orden del puntaje obtenido.

El SERVIU comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl la decisión de adjudicación de la propuesta en la fecha estipulada en las bases. Los proponentes cuyas propuestas no fuesen aceptadas, no tendrán derecho a pretender indemnizaciones.

Las ofertas aceptadas, cuyo puntaje no supere el puntaje mínimo requerido, correspondiente a 30 puntos totales, serán inadmisibles por el solo hecho de no alcanzar el puntaje mínimo establecido.

El plazo de la consultoría será de 810 días corridos, desde la fecha de adjudicación. Los plazos indicados deben considerar todas las etapas de la consultoría, indicadas en el punto 9.8.

Prorroga del contrato, dependerá de la disponibilidad presupuestaria, de la calificación del consultor la cual debe ser superior a 50 puntos y cuyo periodo de extensión no podrá ser superior al contrato inicial, ni podrá ser superior a 60 días corridos una vez terminadas las obras correspondientes a la ejecución de obras del proyecto "MEJORAMIENTO AV. LUIS DURAND, ENTRE AV. ANDES - EL CARMEN, TEMUCO”. Siempre y cuando sea requerido.

1. El consultor deberá disponer de los siguientes implementos para el desarrollo del contrato:

a)   Notebook (1); el notebook deberá contar con los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, además de conexión a internet personal o banda ancha móvil.

b)   Teléfono Celular (1); el teléfono celular deberá contar con un plan de internet y minutos mensuales, necesarios para mantener una oportuna comunicación.

c)    Implementos de Seguridad; el oferente adjudicado deberá contar con los exigidos por la normativa vigente para las Obras de Construcción.

d)   Cámara Digital (1); el oferente deberá contar con una cámara fotográfica, para mantener respaldo secuencial del trabajo en terreno, la cual debe contener las siguientes características: Mínimo 8 Megapíxeles, Video VGA.

1. Además,

a)  Revisar el avance de la obra en terreno en conformidad del diseño del proyecto, verificando el cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos.

b)   Adoptar, en caso de detectarse graves defectos constructivos; las medidas que sean de su competencia.

c)   Apoyar a la Oficina de Desarrollo de Infraestructura Vial.

d)   Mantener al día, y ordenadamente la documentación elaborada y/o revisada del contrato, en cuanto a: planos, especificaciones, certificados, cartas, formularios y toda otra información relacionada con el proyecto, desde el inicio al término de la asesoría.

e)   Remitir de forma mensual al Encargado de Oficina de Desarrollo de Infraestructura Vial, informe de los hechos más relevantes del proyecto producidos, y situaciones de conflicto presentes (en caso de que existan).

f)    El consultor no podrá traspasar el contrato o subcontratar. Los daños que se ocasionaren a terceros en el desarrollo de la consultoría serán de cargo del consultor, salvo aquéllos que se produzcan dentro de la obra y que, por tanto, queden amparados dentro del seguro de accidentes que todo contratista debe contratar para las obras que se realicen para el SERVIU de acuerdo al DS N° 236/02 de V. y U. En el desarrollo del trabajo, el consultor deberá respetar las disposiciones municipales y reglamentarias pertinentes y acatar las instrucciones que le formule el SERVIU.

g)  Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera el SERVIU Región de la Araucanía.

h)  Disponer de los recursos técnicos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos.

i) En caso de que se requieran modificaciones del diseño, el profesional tendrá responsabilidad civil sobre
las modificaciones del proyecto.

Las establecidas en los artículos N° 95 en el punto 2. Y N° 96 en el punto 2, del Reglamento de la Ley de Compras públicas. Sobre la suspensión y/o eliminación permanente del registro de proveedores del estado.
Sin prejuicio de anteriores se cursan multas y retenciones según corresponda, por el no cumplimiento de la entrega oportuna de los informes de estado de la obra, o por no acatar las indicaciones del ITO. Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo a lo siguiente:

- Si el consultor no cumple oportunamente con la disposición de mantener vigente la garantía por fiel cumplimiento del contrato ésta será ejecutada y quedará a beneficio fiscal.

- Si el consultor incumple los plazos por entrega de los productos por etapa.

- Si el consultor no da cumplimiento a cualquier instrucción por escrito del Inspector Técnico a cargo de la consultoría.

En cualquiera de estos casos se le aplicará una multa equivalente al 0,15 por ciento del monto del contrato, por cada día de atraso, la que será descontada en el estado de pago siguiente.

Si a criterio del Consultor existiere fuerza mayor o caso fortuito que justificaren un retraso en el término del proyecto, las razones serán dadas a conocer por éste mediante una solicitud escrita ingresada a la Oficina de Partes del SERVIU, dentro de los cinco días siguientes de sucedido los hechos que invoca, lo que será calificado por el SERVIU de manera fundada. Las multas serán aplicadas por el SERVIU de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 19.880 de Procedimiento Administrativo, y se descontarán del estado de pago siguiente o de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por el SERVIU Región de la Araucanía, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- Por resciliación o por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por caso fortuito o fuerza mayor.

- En los casos indicados precedentemente, el SERVIU devolverá al consultor la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

- Por estado de notoria insolvencia del adjudicatario.

- Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

- Por el incumplimiento infundado de una o más instrucciones técnicas entregadas por el SERVIU.

- Por la no observancia del más alto nivel ético en el desempeño de la gestión encomendada o la comisión de actos de fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción y/o colusión de conformidad con las normas de probidad administrativa contemplada en la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, Estatuto Administrativo y con la legislación penal contenida en el código del ramo, que sanciona esta clase de ilícitos.

- Por incumplimientos de las obligaciones establecidas en las presentes bases en materia de seguridad de la información.

- Si el consultor no diere cumplimiento a los plazos en la entrega de los productos parciales o totales contratados, según lo establecido en las presentes bases administrativas en mas de dos ocasiones.

- Si el consultor fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por más de sesenta días. Se deja constancia que el Supervisor a cargo del contrato podrá solicitar en cualquier momento un informe de estado comercial y financiero del consultor a fin de verificar esta situación, estando obligado el adjudicatario a entregarlo en un plazo máximo de 3 días hábiles.

- Por calificacion inferior a 50 puntos (articulo 30 inciso final DS 135/78 U.y V. registro consultores)

- Si el consultor o alguno de los socios administradores fuera condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o, tratándose de una sociedad anónima, lo fuere algún miembro del Directorio o Gerente.

- Si el consultor no renueva oportunamente las garantías, en los casos que corresponda. En caso de término anticipado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente los servicios que hubieren quedado pendientes antes de la notificación del referido término anticipado, debiendo entregar en todo caso un informe de situación actualizado a la fecha de término de prestación de sus servicios.

- En caso de mutuo acuerdo de las partes,  en este caso la garantía deberá ser devuelta al consultor.

En caso de muerte del consultor, el contrato quedará resuelto y se procederá administrativamente a la liquidación de los trabajos ejecutados, conforme al avance del proyecto.