|
Resolución de Empates |
|
En caso de
presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio Plazo de Entrega, si aplicando la fórmula anterior aún persiste el
empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio Precio. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio Garantía de los trabajos, de continuar se aplicará el
criterio Experiencia en Trabajos Similares.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
El mecanismo para solución de consultas respecto
a la adjudicación se hará a través de la plataforma.
|
|
|
|
|
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
|
De considerarse necesario, se podrá solicitar a la empresa adjudicada
el cumplimiento de la ley N° 20.238, entregando los antecedentes laborales y
provisionales de los trabajadores que participan directamente de la licitación.
Se puede exigir al momento de la cancelación de la factura presente los
certificados respectivos para dar cumplimiento a la ley.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
La CONAF podrá, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a éstos una situación de privilegio respecto de los
demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, lo que se informará al
resto de los proponentes a través del Foro Inverso del portal.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente
licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin
perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda
la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer
o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su
tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su
oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los
contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar
negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de
cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o
conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y
documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso
licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la
misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los
principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el
presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará
las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus
documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones
previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa
que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el
proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en
términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se
obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Preguntas y respuestas |
|
Los interesados
en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos señalados en
estas bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl, a través del
Foro inverso de la licitación.
|
|
|
|
|
Modificaciones a las bases |
|
Se podrán modificar las presentes bases
y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las
modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web
www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las
bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación
del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación,
se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción
de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus
ofertas.
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora |
|
Las
propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por:
-
Waldo Canto Vera, Jefe Provincial
Elqui o quien lo subrogue.
-
Juan Blanco Arrué, Encargado
Administrativo Oficina Provincial Elqui
o quien lo subrogue.
-
Mario Meléndez Rivera, Jefe programa
Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental Oficina Provincial Elqui o quien
lo subrogue.
La
integración de la comisión evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Procedimiento de evaluación de las Ofertas |
|
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Precio total: (30%)
Anexo N°1
Menor Precio / precio oferta *100 = Puntos obtenidos
2.- Garantía de los trabajos una vez ejecutado: (20%) (Meses)
|
N° Días
|
Puntaje
|
|
|
|
1 a 90 días
|
0
|
|
|
91 a 180 días
|
50
|
|
|
181 o más días
|
100
|
|
Se deberá indicar en el anexo T N°2, el
tiempo por el cual el oferente garantiza el trabajo desarrollado.
3.- Plazo de Entrega: (30%) (Días
corridos) Anexo T N°3
|
N° Días
|
Puntaje
|
|
|
|
Mayor a 25 días
|
0
|
|
|
21 a 25 días
|
30
|
|
|
18 a 20 días
|
70
|
|
|
1 Menor a 18 días
|
100
|
|
4.- Visita a Terreno: (5%)
|
Visita Terreno
|
Puntaje
|
|
No asiste
|
0
|
|
Asiste
|
100
|
5.- Experiencia en trabajos Similares:
(15%) Anexo T N°1
|
N° Meses
|
Puntaje
|
|
|
|
0 a 12 meses
|
20%
|
|
|
1 a 3 años
|
50%
|
|
|
3 años o más
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
Antecedentes adicionales. |
|
Presentación
de antecedentes omitidos por los oferentes.
Los antecedentes que eventualmente se
soliciten, deberán tener carácter informativo y/o complementario, y no podrán
constituir temas eventuales por los criterios de evaluación de esta licitación.
La solicitud se realizará a través de la modalidad de Foro Inverso de la
licitación.
|
|
|
|
|
Adjudicación |
|
La Corporación Nacional Forestal,
declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los
requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación. La
Corporación Nacional Forestal podrá, además, declarar desierta la licitación
cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus
intereses. Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación
de una resolución fundada. La licitación se adjudicará al proponente que haya
obtenido el más alto puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación y sus
ponderaciones, establecidos en las presentes bases, a través de una resolución
que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre
totalmente tramitada. En el evento que la adjudicación no se realice dentro del
plazo señalado, la Corporación Nacional Forestal, previa justificación, podrá
indicar un nuevo plazo para la adjudicación, la cual no podrá exceder los 20
días hábiles adicionales al plazo ya establecido, de conformidad al artículo 41
del Reglamento de la ley N° 19.886.
|
|
|
|
|
Notificación de la Adjudicación |
|
Una
vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se
procederá a notificar dicha decisión a los adjudicatarios, mediante su
publicación en el sistema www.mercadopublico.cl.
El
mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación se hará a
través de la plataforma.
|
|
|
|
|
Readjudicación |
|
Sí, el respectivo adjudicatario se desiste de su
oferta, no entrega los antecedentes legales, o no se cumple cualquiera de los
plazos que se establecen en las presentes bases, la Corporación Nacional
Forestal, podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que,
de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así
sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime
conveniente declarar desierta la licitación.
|
|
|
|
|
Validez de la Oferta |
|
Las ofertas tendrán una validez mínima de 30 días corridos contados
desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes
referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la Corporación Nacional
Forestal podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su
expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si
alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida
|
|
|
|
|
Revocación de la licitación |
|
La Corporación
Nacional Forestal, se reserva el derecho de revocar en cualquier momento, hasta
antes de la apertura de la propuesta el presente llamado a licitación, por
razones de interés de la Corporación o de disponibilidad presupuestaria. Si el
llamado fuera revocado, los participantes u oferentes no tendrán derecho a
reclamo ni indemnización alguna, por esta causa.
|
|
|
|
|
Suscripción del Contrato |
|
Aceptación de la Orden de Compra. No requiere
suscripción de contrato.
Para
todos los efectos legales la contratación es a Obra Vendida.
|
|
|
|
|
Vigencia del Servicio |
|
El plazo de oferta presentado por el proveedor
por la entrega del Servicio. No requiere suscripción de contrato.
|
|
|
|
|
Plazos y Condiciones de Entrega del Servicio |
|
Estará de acuerdo a la oferta presentada del
oferente adjudicado.
|
|
|
|
|
Sanciones y multas |
|
Los atrasos en la entrega de los servicios quedará afectos a una multa
diaria del 1%, (un por ciento) sobre el monto reflejado en la Orden de Compra
emitida y aceptada por el proveedor, por día de atraso. La multa total no podrá
exceder a un 20% del valor del contrato. Si llega a exceder este porcentaje, se
pondrá término anticipado al servicio y se reasignará la licitación, según
corresponda. Si el término del servicio es imputable al proveedor, la
Corporación Nacional Forestal, continuará reasignando la Orden de Compra y
podrá retener el valor de lo entregado y no pagado, para descontar los
perjuicios consistentes en el mayor costo de terminación del servicio y otros
gastos que se ocasión en directa o indirectamente..
|
|
|
|
|
.- Procedimiento para la aplicación de multas. |
|
Informe fundado
emitido por la Unidad demandante (contraparte técnica) dirigido a la Dirección
Regional, dando cuenta del atraso en la entrega del servicio. El informe deberá
remitirse al proveedor para que, en el plazo de 3 días corridos, presente sus
descargos. Una vez recibido el informe y los descargos si es que hubiere, la
Dirección Regional, determinará, si procede o no aplicar una multa. El
proveedor podrá ejercer los recursos administrativos que le franquea la ley N°
19.880 para reclamar de la aplicación de la multa.
|
|
|
|
|
Del Pago |
|
Se
contemplan dos estados de pagos,
cada uno por el 50% del monto total ofertado por el adjudicatario.
Siendo
el primero exigible cuando se registre un avance del 50% o más de las obras.
Entendiéndose para tal efecto la realización de los siguientes trabajos:
-
Construcción de la obra gruesa de la
pérgola, se entienden instalados los pilares de ésta y los travesaños de la
estructura de la techumbre.
-
Instalación del sistema de riego,
entendiéndose por tal ubicada e instalada la red de tuberías matrices en las
zanjas correspondientes.
El
segundo, se hará exigible una vez finalizadas las obras.
Para
efectos del pago del servicio prestado, el adjudicatario deberá emitir la
correspondiente factura a nombre de la Corporación Nacional Forestal, Región de
Coquimbo y remitirla a la siguiente dirección: Regimiento de Arica N°901,
Sector Peñuelas, Coquimbo, previa recepción conforme de la Contraparte Técnica
que recaerá en el Sr. Waldo Canto Vera Jefe Provincial Oficina Provincial
Elqui, quien deberá presentar un Informe
de Recepción Conforme de los trabajos o estado de avance de las obras para
proceder a su cancelación, en cada estado de pago.
La
factura será pagada en un plazo no superior a 30 días corridos de prestado el
servicio. Se deja constancia que la Corporación Nacional Forestal podrá
reclamar del contenido de la misma en el plazo de 30 días corridos, de acuerdo
a lo señalado en la ley N° 19.983 que “Regula la transferencia y otorga merito
ejecutivo a copia de la factura”
Los pagos serán realizados con transferencia
electrónica, en caso de no poseer cuenta alguna, debe darlo a conocer por
escrito para así realizar el pago mediante cheque.
El
responsable de realizar el pago es el Sr. Pablo Alegre Franco y su e-mail es: pablo.alegre@conaf.cl.
Para
todos los efectos legales la contratación es a Obra Vendida.
|
|
|
|
|
Garantías. |
|
Garantía de Seriedad de la Oferta
Los oferentes deberán presentar una Garantía de
Seriedad de la oferta de acuerdo con el
siguiente detalle:
|
Tipo de documento
|
Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Póliza de Garantía, Certificado
de Fianza o documento de ejecución inmediata, con carácter de irrevocable.
|
|
Beneficiario
|
Corporación Nacional Forestal
|
|
Fecha de vencimiento
|
90 días corridos desde la fecha de cierre de publicación de las ofertas
en el portal de Mercado Público para las Boletas de Garantía.
|
|
Monto
|
$100.000.-(Cien mil pesos chilenos)
|
|
Glosa
|
Para garantizar seriedad de la oferta de “Construcción e instalación de Un
sombreadero e instalación de Sistema de Riego en Proyecto Comunitario Villa
el Trapiche-Andacollo”.
|
Forma
y oportunidad de la restitución
El documento de garantía será devuelto a los oferentes no adjudicados a
partir del tercer día hábil siguiente al de la fecha de adjudicación de esta
licitación pública en el portal de compras. La devolución deberá ser coordinada
con la Sra. María Tello A. Jefa de la Sección de Administración al fono (51)
2244306 Anexo 235. Para el caso del oferente adjudicado, el documento será
devuelto una vez que acepte la orden de compra.
Causales
de cobro de esta garantía
En caso que el adjudicado desista realizar el trabajo con posterioridad a
la aceptación de la Orden de Compra, y/o no entregue la garantía de fiel
cumplimiento del contrato.
Entrega
física de la garantía
Deberá ser entregada en sobre cerrado, remitido a nombre de: Pablo Alegre Franco, Jefe del Departamento
de Finanzas y Administración CONAF, Región de Coquimbo, indicando la
siguiente leyenda en su exterior: “Contiene documento de Seriedad de la Oferta
de Licitación “Construcción e instalación de sombreadero e instalación de Sistema de
Riego en Proyecto Comunitario Villa el Trapiche-Andacollo”.
Al reverso del sobre se deberá
señalar el nombre de la empresa oferente, su dirección, teléfono y nombre de
contacto. El sobre conteniendo el documento de Seriedad de la Oferta, deberá
ser entregado en la Oficina de Partes de la oficina Regional, ubicada en Regimiento Arica N°901, Peñuelas, Coquimbo,
hasta las 16:00 horas del día señalado como cierre de ofertas en el portal
en el punto “Etapas y Plazos”.
El instrumento por el cual se tome la garantía deberá ser pagadero a la
vista y tener el carácter de irrevocable, de conformidad al artículo 31 del
Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
Garantía
por Fiel Cumplimiento del Contrato
El oferente que se adjudique esta Licitación
Pública deberá entregar a la Corporación, una Garantía de Fiel Cumplimiento por
los servicios adjudicados, equivalente al 5%
del valor neto total de la oferta incluido impuestos, la que tendrá por objeto
asegurar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
Dicha caución deberá consistir en cualquier
instrumento, pagadero a la vista, tomada por el oferente y con carácter de
irrevocable de conformidad al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras
Públicas, nominativo a favor la Corporación Nacional Forestal, con un plazo de
vigencia mínima de 90 días corridos desde la aceptación de la orden de compra.
La Corporación devolverá esta garantía al oferente, total o parcialmente, si
procediere, a los 5 días corridos de haber recibido a su entera satisfacción el
servicio materia de esta Licitación Pública. Esta garantía no devengará
reajustes, ni intereses de ninguna especie.
En caso de incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones que le impone las presente bases de
licitación y sus anexos, la Corporación podrá hacer efectiva esta garantía
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o
arbitral alguna, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer para el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
|
Tipo de documento
|
Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Póliza
de Garantía, Certificado de Fianza o documento de ejecución inmediata, con
carácter de irrevocable.
|
|
Beneficiario
|
Corporación Nacional Forestal
|
|
Fecha de vencimiento
|
90
días corridos desde la aceptación de la Orden de Compra.
|
|
Glosa
|
“Para garantizar el fiel y total cumplimiento del contrato y la correcta
ejecución de las obras correspondientes a la Licitación Pública “Construcción
e instalación de Un sombreadero e instalación de Sistema de Riego en Proyecto
Comunitario Villa el Trapiche-Andacollo”.
y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.886”.
|
|
Forma y oportunidad de la restitución
|
Se efectuará la devolución una vez concluido el vencimiento, es decir 5 días hábiles después de recepcionadas conforme
las obras o de culminado el servicio.
|
|
Entrega de la garantía
|
Dentro de los 5 días hábiles de adjudicada la licitación, en Oficina de
Partes CONAF, en sobre cerrado dirigido a Pablo Alegre Franco, Jefe
de Departamento de Finanzas y Administración, indicando la leyenda
“Contiene garantía de fiel cumplimiento Licitación Pública “Construcción
e instalación de Un sombreadero e instalación de Sistema de Riego en Proyecto
Comunitario Villa el Trapiche-Andacollo”.
|
|
|
|
|
|
Visita a Terreno |
|
Como requisito para la presentación de ofertas deberán realizar una
visita a terreno al lugar a realizar el trabajo, ubicado en calle Gabriel
Castillo s/n, Sector Churrumate, Villa el Trapiche, Andacollo, el día Martes 13
de Diciembre a las 11:00 hrs. La mencionada visita tiene como propósito que los
oferentes puedan observar en terreno la situación actual de los trabajos, visita que será un insumo al
momento de ejecutar las tareas encomendadas.
|
|
|
|
|
Antecedentes de los trabajos a realizar |
|
SOMBREADERO Se deberá construir
un sombreadero tipo pérgola tradicional para protección del sol, de 4 metros de
ancho por 5 metros de largo, por 2,5 metros de altura mínima Se adjunta anexo
técnico con todas las especificaciones teóricas, tanto de materiales y
dimensiones de los trabajos que se debe realizar.
RED DE TUBERÍAS PARA RIEGO Se
requiere instalar una red de tuberías para riego en el Proyecto sectorizado en
4 partes Se adjunta anexo técnico con todas las especificaciones teóricas,
tanto de materiales y dimensiones de los trabajos que se debe realizar. Los trabajos
requeridos deben realizarse en calle Gabriel Castillo s/n, sector Churrumata,
Villa el Trapiche, Andacollo.
|
|
|
|
|
Duración del servicio. |
|
El plazo contemplado de ejecución del servicio
es de 20 días corridos, a contar de la aceptación de la orden de compra por
parte del proveedor adjudicado.
|
|
|
|
|
Oferta económica |
|
Las ofertas se recibirán a través del portal
www.chilecompra.cl hasta el día y hora señalados en las bases que rigen esta
Licitación Pública en la forma y condiciones previstas en el sistema. El precio
debe señalarse solamente a través del Portal Chilecompra.cl, el monto se
expresará en su valor total (con impuestos), en pesos chilenos. El precio de
oferta debe considerar todo el requerimiento solicitado en la licitación. La sola presentación de oferta en el proceso
de licitación, constituirá aceptación plena de las Bases y documentos que la
integran, así como de las condiciones de la licitación y hará presumir la
aceptación y sometimiento del proponente a las normas, disposiciones y
contenidas en dichos antecedentes, sin necesidad de declaración expresa
|
|
|
|
|
Trabajadores Dependientes y su Seguridad. |
|
Será de responsabilidad única
exclusiva del adjudicatario velar por la salud, seguridad e integridad de sus
trabajadores dando estricto cumplimiento a la ley 16.744. Los trabajadores que
intervengan en la prestación del servicio adquirido serán dependientes
exclusivos del oferente adjudicado, correspondiendo a éste cumplir las
obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan en
cuanto empleador, conforme a la legislación vigente. Por tanto, CONAF no tiene
ni tendrá ningún vínculo laboral ni ninguna especie de relación contractual con
estos trabajadores. Sin embargo, y en consideración a la normativa laboral y de
seguridad laboral, el departamento de prevención de riesgos de la empresa
deberá coordinar con el Prevencionista de la empresa mandante, su accionar
respecto de las actividades concernientes a la seguridad y prevención de
accidentes laborales. Entendiéndose por tales, elementos de protección
personal, protocolos, señalética, etc., para visitas inspectivas y revisión de
documentación concerniente a la seguridad y salud de los trabajadores
contratados.
|
|
|
|
|
subcontratación |
|
Permitida.
El contratista será el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberá ser contratado de acuerdo con las normas del Código del Trabajo, de manera tal que CONAF no tiene ni tendrá vínculo laboral ni jurídico alguno con ese personal. No obstante lo anterior, el Contratista podrá subcontratar los servicios, sin embargo, será el Contratista quien mantendrá la responsabilidad ante CONAF por la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los daños directos, previstos, imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el Contratista, sus dependientes o subcontratistas, en conformidad a la ley. Sin perjuicio de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, el Contratista deberá presentar un certificado junto con la factura que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva o bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletín de la Dirección del Trabajo que se obtiene desde su página web. Asimismo, se exigirá la referida documentación respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo los derechos que le asisten a la Corporación de ser informada y de retención consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mención el artículo 183-D de la citada ley
|
|
|
|