Esta licitación se rige  por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de licitación que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases, por las normas de la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones que emita CONAF, a través de la página www.mercadopublico.cl, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.

Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado no podrán participar en la Licitación. Asimismo, la Corporación excluirá de la Licitación aquellas que no reúnan las condiciones establecidas en estas bases.

La CONAF podrá modificar los documentos de la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la licitación, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, CONAF publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

La CONAF se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la CONAF de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Corporación Nacional Forestal se reserva el derecho de adjudicar y/o declarar inadmisible total o parcialmente cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidos en las Bases.

Podrá además declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten conveniente a sus intereses. En estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser por Resolución Fundada.

En el caso de que el proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato; no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases; se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, CONAF podrá adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente.

Podrán participar en esta licitación, personas naturales o jurídicas que cumplan las especificaciones técnicas y administrativas indicadas en estas Bases de Licitación. El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercado.publico.cl, debiendo cumplir con los criterios de evaluación exigidos e indicados en las presentes bases de licitación. En caso de presentarse alguna oferta que incorpore Uniones Temporales de Proveedores (UTP), estas se deberán regir por la Directiva N° 22 de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en particular los temas referidos a los pagos, facturaciones, vigencias de las UTP entre otras, puntos que se encuentran definidos en dicha Directiva N° 22. Ver Anexo 5 Las ofertas deberán hacerse en un valor fijo neto en pesos chilenos, especificando el valor unitario del producto o servicio. Incluyendo los costos del transporte.

Seguro de Obra

Los antecedentes legales que debe cumplir y/o entregar el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) al momento de la aceptación de la orden de compra y/o confección del contrato, son los siguientes: Encontrarse inscrito en el registro oficial de Proveedores del Estado, denominado Chileproveedores. De no estar inscrito, se transcribe a continuación, la instrucción de la Circular N° 09, de fecha 06 de marzo de 2007, de los Ministerios del Interior y Hacienda: “En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o de la emisión de la orden de compra respectiva. Esta Corporación examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del proveedor, que se encuentren publicados digitalmente en el Sistema Chileproveedores.

CONAF, a través del Director Regional, y el adjudicatario, suscribirán un contrato aproximadamente dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación a través del Portal www.mercadopublico.cl, en el que se establecerán sus derechos y obligaciones, del cual las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas son parte integral, así como sus Anexos y las propuestas del adjudicatario.

Se podrá dar término anticipado al Contrato en los siguientes casos:

1. Si el oferente no da cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación pública.

2. Cuando la Unidad Técnica en común acuerdo con el Contratista, resuelve liquidar anticipadamente el contrato, previa consulta al Mandante y autorización de éste. Para tal efecto el interesado deberá solicitarlo por escrito a la contraparte. Se rescilia el contrato sin indemnización para las partes, reembolsando al contratista las inversiones efectuadas en obra y devolviéndose las boletas de bancarias de garantía pertinentes

3. Si se disuelve la empresa adjudicada o es declarada en quiebra

4. Si no se mantienen vigentes las garantías indicadas y en los términos señalados en las presentes Bases de Licitación.

5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

6. Si existe incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social u otras de los dependientes que ejecutan o ejecutaron los servicios.

7. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o la existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato

8. Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva.

9. Si el contratista por causa que le fuere imputable no iniciare las obras dentro del plazo máximo de 15 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

10. Si el contratista paraliza las obras por más de 10 días hábiles seguidos, sin justificación alguna.

11. Incumplimiento de los plazos contractuales y/o programación de la obra.

12. Si por error en la ejecución de los trabajos la obra quedará con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligan a modificaciones sustanciales del proyecto.

13. Si se detectan observaciones en la ejecución de obras, en el proceso de recepción provisoria de las mismas y estas no son subsanadas en el plazo otorgado para tal efecto.

En el eventual caso de presentarse la necesidad de obras extraordinarias deberá ser consultada al mandante y autorizada por éste. Cualquier obra extraordinaria deberá ser informada al Mandante previo informe favorable de la Unidad Técnica y el ITO. En el caso que se produzca una modificación del proyecto contratado originalmente, esta se ejecutará, previa autorización al Mandante.

1. Solicitud de Modificación de Contrato:

-           Solicitud presentada por el contratista al ITO.

-           Informe favorable del ITO.

-           Presupuesto y análisis de precios unitarios.

-           Solicitud de la Unidad Técnica  enviada al Mandante.

2. Formalización de la solicitud de Modificación:

Una vez otorgada la conformidad por parte del Mandante de la Modificación de Contrato, la Unidad Técnica deberá formalizar tal situación, suscribiendo la modificación de contrato respectiva y enviando los siguientes antecedentes al Mandante:

-           Modificación del contrato.

-           Renovación de la boleta de garantía, considerando el

              nuevo monto global.

-           Nuevo presupuesto (refundido).

-           Entrega de nueva programación de obra.

-           Entrega de nuevo flujo de caja del proyecto.

1. Recepción Provisoria:

Una vez terminados los trabajos y dentro del plazo vigente del contrato, el Contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al I.T.O., con antelación de al menos 10 días corridos del plazo contractual del Contrato, quien deberá verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en el plazo que se indique en el mismo. Constatado lo anterior, deberá comunicarlo a la Unidad Técnica, indicando la fecha en que el Contratista puso término a la obra. Se entenderá como fecha de término de los trabajos, aquella en que el I.T.O. señala que las obras están ejecutadas en su totalidad para lo cual no deberán transcurrir más de 5 dias desde la solicitud del Contratista. A la recepción podrán asistir, la Unidad Técnica, el I.T.O., el Contratista o su representante, el Profesional de Obra, y algún representante del Gobierno Regional, los que deberán ser previamente citados. Cabe señalar que la presencia de ellos no es requisito indispensable para recepcionar las obras. Previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá entregar al I.T.O. los siguientes documentos:

a) Certificado de la inspección del Trabajo correspondiente, que se acredite que no tiene pagos pendientes por tratos o salarios insolutos; que no tiene reclamos de trabajadores; que no tiene deudas pendientes por multas, deuda previsional y otras relacionadas con las leyes laborales vigentes. Se recomienda la presentación de finiquitos de trabajo.

b) Certificado del Instituto de Normalización Previsional y/o Administradora de Fondos de Pensiones que acredite que sus trabajadores están con sus imposiciones y fondos de cesantía al día y sin reclamo.

c) Una carpeta con los planos de construcción, actualizados con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos.

1.1. En el caso de observaciones

Si de la inspección técnica que haga la Unidad Técnica de las obras resulta que los trabajos no están ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas o existen fallas técnicas o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la Unidad Técnica deberá notificar al Contratista mediante un acta de observaciones y le fijará además un plazo para que ejecute, a su cuota, las reparaciones necesarias.

Si el contratista no acepta los términos del informe de observaciones, podrá en el plazo de 3 días hábiles desde su notificación, formular las indicaciones que estime pertinente, por escrito a la Unidad Técnica quien resolverá en definitiva.

Subsanados los reparos dentro del plazo establecido, la Unidad Técnica recibirá la obra. Si excediere dicho plazo, estará afecto a las multas estipuladas en las presentes Bases, de lo que se dejará constancia en el acta de recepción.

En ningún caso el Contratista podrá excusarse por los trabajos defectuosos, bajo pretexto de haber sido cursado un Estado de Pago con visación del I.T.O.

2. Recepción Definitiva:

La recepción definitiva se efectuará en la misma forma y con las mismas solemnidades de la provisional, un año después de transcurrida la recepción provisoria, a petición del contratista o en su defecto, a requerimiento del respectivo inspector técnico.

Si en el lapso intermedio ocurriera en la obra cualquier desperfecto derivado de los defectos de construcción, imputables al contratista, éste deberá repararlo a su costa, en el plazo que establezca la Unidad Técnica. Si el Contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, se procederá a hacer efectiva la boleta de garantía.

Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades, se devolverá al contratista la garantía por fiel cumplimiento y correcta ejecución de las obras. Una vez realizada la recepción provisoria del proyecto se procederá también a devolver al Contratista el total de las retenciones efectuadas en cada Estado de Pago.

Cabe señalar, que si existirá igualdad de puntaje, se aplicará para realizar el desempate, lo siguiente:

1. A quien obtenga el mejor puntaje en el criterio Especialización.

2. De continuar igualdad, se deberá evaluar considerando el que tenga el mejor puntaje en el criterio Experiencia en Estructuras de Hormigón.

3. Si aun así el empate persiste, se deberá considerar a quien en su oferta obtenga el mejor puntaje en el criterio Precio.

4. De persistir el empate se adjudicará a quien obtenga el mejor puntaje en el criterio Plazo de entrega de los trabajos.

Si aplicados los criterios anteriores persiste el empate, será adjudicado el oferente que haya ingresado primero su oferta al portal Mercado Público.

Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del e-mail claudio.alvarez@conaf.cl, y serán respondidas por el mismo medio.

El o los oferentes adjudicados, deberán entregar la declaración jurada simple que se adjunta (Anexo 1), completo y firmado; reservándose la Corporación, el derecho de solicitar las planillas de pago de cotizaciones si así lo estimare necesario.

Si la información antes solicitada se encuentra en el registro electrónico de Chileproveedores, no será necesario adjuntarlo.

En caso que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter administrativo, podrán presentarlo en un plazo fatal de 48 horas contados desde el requerimiento de CONAF, a través del foro inverso. Se exceptúa de esta opción la entrega de oferta técnica y económica, la cual deberá ser entregada antes del cierre de la adquisición. (Artículo N° 40 del Reglamento).

Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública, deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad, en los plazos estipulados en las presentes bases.

CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten, deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta, o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrá constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.

El o los proponentes que deseen efectuar alguna observación, respecto de la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:

• Jefe DASP o quien lo subrogue
• Jefe DEFA o quien lo subrogue
• Encargado de Sección Control de Gestión y Presupuesto DASP o quien lo subrogue
• Asesor Técnico de DASP o quien lo subrogue

Criterios  de Evaluación 

NOTA 1: La Especialización debe ser respaldada con un documento vigente de inscripción en registro de contratistas MOP o MINVU en cualquier categoría, o Municipal en los rubros Urbanización (pavimentos) o Arquitectura (hormigón estructural). Aplicar Anexo 6

NOTA 2: La Experiencia en Estructuras de Hormigón debe ser acreditada con copias simples  de documentos como Órdenes de compra, Contratos; Facturas emitidas; Certificados emitidos por el mandante, actas de recepción de obras  o permisos de construcción donde conste la participación del Oferente en la obra mencionada, como persona jurídica o natural. Debe ser presentado sólo un acreditivo por obra. Dos o más acreditivos que se refieran a una misma obra serán contabilizados como uno solo. Aplicar Anexo 7

NOTA 3 : La Experiencia en Obras Civiles en el SNASPE (parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales) debe ser acreditada con copias simples  de documentos como Órdenes de compra, Contratos; Facturas emitidas, Certificados emitidos por el mandante, actas de recepción de obras  o permisos de construcción donde conste la participación del Oferente en la obra mencionada, como persona jurídica o natural. Debe ser presentado sólo un acreditivo por obra. Dos o más acreditivos que se refieran a una misma obra serán contabilizados como uno solo. Aplicar Anexo 8

El Contrato se pagará en base a Estados de Pago que deberán comprender partidas completas.

Los Estados de Pago deberán ser aprobados, tanto por la Unidad Técnica como por el Gobierno Regional, previo a la emisión de la correspondiente factura.

Esto en consideración a la Ley N°19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la copia de Factura Los Estados de Pago deberán ser acompañados de un Informe firmado por el Profesional en Obra del Contratista y la certificaciones de ensayos de calidad del hormigón y de aquellos materiales que solicite el Inspector Técnico de Obras. El Informe del Profesional en Obra del Contratista deberá ser aprobado por el Inspector Técnico de Obras (I.T.O.) mediante registro en el Libro de Obras.

Todo Estado de Pago debe ser acompañado de Certificado vigente de la Inspección del Trabajo, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relación a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación.

No obstante la Corporación Nacional Forestal podrá eventualmente solicitar otros antecedentes que respalden el resguardo de los derechos de los trabajadores, como lo son contratos de trabajo, la liquidación de remuneraciones, entrega de elementos de protección personal, derecho a saber, entrega de reglamento interno de higiene y seguridad o imposiciones pagadas.

De cada Estado de Pago parcial se retendrá un 10% del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del Contrato. Dichas retenciones serán devueltas una vez realizada la recepción provisoria del proyecto. Tras la emisión de la Factura correspondiente, se procederá a su pago en un plazo de 30 días.

A 30 días contra entrega del documento tributario correspondiente. Contados desde la fecha de la recepción conforme de los servicios adquiridos.

La factura deberá ser extendida de la siguiente forma:

Razón Social: Gobierno Regional de Los Lagos

RUT: 72.221.800-0 Giro: Administración Pública Domicilio: Avenida Décima Región N° 480

Comuna: Puerto Montt Región: De Los Lagos.

De común acuerdo CONAF y el proveedor podrán determinar la ejecución de obras suplementarias no previstas en las Especificaciones Técnicas y que se consideren indispensables para resolver eventuales problemas que pudiesen surgir comprometiendo la funcionalidad, la calidad, la estética o la seguridad de las obras. Tal acuerdo deberá contar con la aprobación escrita del I.T.O. y deberá ser formalizado contractualmente sobre la base de una valorización adicional al presupuesto de la presente Licitación.

Las responsabilidades de las partes emanadas de las bases de licitación, se adquieren de momento que se adjudica la orden de compra y esta es aceptada por el o los proveedor (es) adjudicado (s).

El proveedor estará obligado a entregar el trabajo solicitado en los tiempos establecidos en el Cronograma de Trabajo propuesto y de acuerdo a lo señalado en las presentes bases administrativas y técnicas, especificaciones técnicas, anexos, contrato de prestación de servicios y otros documentos que así lo establezcan.

A requerimiento del contratista, CONAF podrá ampliar el plazo de entrega del servicio comprometido, por un plazo equivalente a la duración de un retraso que ocurra por fuerza mayor o caso fortuito, previa calificación conforme por parte de CONAF en el momento que ocurra la causal de retraso.

Serán causales de fuerza mayor o caso fortuito, entre otras, las siguientes:

- Situación climática, volcánica o sanitaria de emergencia.

- Modificación del proyecto, lo cual deberá ser autorizado por el Mandante.

La ampliación de plazo deberá cumplir las siguientes instancias:

- Solicitud presentada por el contratista, ingresado al Libro de Obras dentro del plazo contractual.

- Emisión de un informe favorable por parte de la Inspección Técnica mediante anotación en el Libro de Obras

- Emisión de autorización por parte del Mandante.

- Modificación del contrato.

- Extensión del plazo de la boleta de garantía, si correspondiese.

El proveedor estará obligado a cumplir con las disposiciones de la Ley 20.123 de Subcontratación y con el D.S. Nº 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que aprobó el Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faena o servicios. Se adjunta para referencia el Anexo 17 Reglamento Especial CONAF para Empresas Contratistas y Sub-Contratistas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su no cumplimiento puede dar lugar a las sanciones y multas que el contrato defina. El no cumplimiento de lo señalado podrás implicar sanciones para el eferente, de acuerdo a lo señalado en la cláusula “Condiciones de cobro de la Boleta de Garantía por fiel cumplimiento de Contrato” y en la cláusula Termino Anticipado o modificación de Contrato, especificados en las presentes bases de licitación.

Cada día de incumplimiento a circunstancias específicas que se detallan a continuación, podrán dar origen a multas que ascenderán a 1/1.000 (uno por mil) del valor neto del contrato:

- No dar inicio a las obras en el plazo establecido, se aplicará la multa diaria por cada día de retraso en el inicio, pasados 15 días se procederá a dar término anticipado al contrato y se podrá hacer efectiva la boleta de garantía.

- Término de la obra después de la fecha de vencimiento contractual, se cobrará la multa por cada día de atraso, con un tope de 15 días corridos, luego del cual se liquidará con cargo y se hará efectiva la garantía correspondiente.

- Los días afectos a multa se calculan desde la fecha de vencimiento del plazo contractual hasta la data en que la comisión receptora da curso a la correspondiente Recepción Provisoria, sin observaciones. Siempre y cuando ello ocurra dentro del plazo de los 15 dias.

- Ausencia del Profesional en Obra, en representación del contratista.

- Falta de equipos de seguridad para los trabajadores.

- Falta del Libro de Obras. - Falta del letrero indicativo de la obra.

- No entrega de la renovación de boleta de garantía en el caso que corresponda.

- No cumplir con la presencia de prevencionista de riesgos que dictamine las normas de seguridad a seguir dentro del desarrollo de las obras.

- Atraso o incumplimiento en la entrega de ensayos de materiales que impongan las E.T. o que fundadamente solicite adicionalmente el I.T.O.

- En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, se fijará un plazo al Contratista, a contar de la fecha de recepción provisoria, para subsanarlas. Dichas observaciones deberán quedar establecidas en un informe, donde deberá quedar establecido el nuevo plazo de entrega de observaciones subsanadas. Vencido este plazo, si éste no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la unidad técnica, estará afecto a la multa diaria, la que se hará efectiva hasta que dichas observaciones hayan sido subsanadas en su totalidad, situación que deberá constar con el Acta de Recepción Provisoria. Pasado 15 días de ocurrida esta situación se procederá a dar término anticipado del contrato y hacer efectiva la boleta de garantía correspondiente.

- Por cada día de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas expresamente en el Libro de Obras por el ITO, procederá la aplicación de una multa como sanción, si el ITO por escrito instruye al representante del contratista en terreno, de las observaciones y el plazo fijado para subsanarlas. - Por el incumplimiento de la programación financiera y/o carta gantt, se aplicará una multa correspondiente en cada estado de pago del mes en el que se produjo tal incumplimiento.

La multa será descontada del Estado de Pago siguiente a cuando sea decretada la multa. La multa deberá ser sancionada por Resolución de la Unidad Técnica en forma previa a su aplicación en el correspondiente Estado de Pago.

El contenido del estudio y la información y/o documentación que, con motivo de su ejecución, reciba o tome conocimiento el contratista, profesional y/o ejecutor, relativa actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, no podrá ser divulgada a terceros bajo ninguna circunstancia, ya sea por el contratista o sus dependientes, incluso después de la terminación del mismo. Específicamente, quedará prohibido al contratista, profesional y/o ejecutor, y a su personal, divulgar o hacer pública cualquier información entregada y/o obtenida de CONAF respecto a su actuar, administrativo, de investigación y de gestión. En consecuencia el contratista, profesional y/o ejecutor, deberá instruir a cualesquiera de sus empleados y consultores que tengan acceso a dicha información que no deberán copiarla, duplicarla, total o parcialmente y a mantener la confidencialidad correspondiente, evitando el acceso de terceros a la misma; adoptar medidas de seguridad adecuadas para conservar la propiedad de la Información confidencial, libres de robo o acceso por parte de terceros no autorizados; y adoptar, como mínimo resguardo, las mismas medidas utilizadas para proteger su propia Información confidencial.

Los resultados intelectuales o materiales, informes y productos, que con ocasión de la ejecución del estudio se obtengan, sean que estén en soporte material o digital, tales como procedimientos, archivos, manuales u otros, son de propiedad de la Corporación, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie para su uso, no pudiendo por tanto el contratista realizar ningún acto respecto de ellos, salvo expresa autorización de CONAF.

Las partes procurarán solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar a acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Puerto Montt.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas

2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas del proyecto en licitación quedan establecidas en la siguiente documentación anexa a las presentes Bases

Anexo N° 10 Especificaciones Técnicas de Arquitectura

Anexo N° 11 Planos Arquitectura (7 láminas del 11.1 al 11.7 en formatos pdf y dwg)

Anexo N° 12 Imágenes Render (10 imágenes del 12.01 al 12.10 )

Anexo N° 13 Especificaciones Técnicas de Ingeniería

Anexo N° 14 Memoria de Ingeniería

Anexo N° 15 Planos Ingeniería (3 láminas del 15.1 al 15.3 en pdf y 15.4 en dwg)

Objetivo del Proyecto:

Mejorar el estándar del sendero peatonal de acceso a los miradores de los Saltos del río Petrohué, ubicado en Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, con el fin de mejorar la seguridad de los visitantes que llegan a dicho sector y otorgar accesibilidad universal a este importante ícono del turismo regional y nacional.

Financiamiento:

El proyecto es financiado con presupuesto FNDR del Gobierno de la Región de Los Lagos según lo establecido en Convenio-Mandato GORE, Resolución Exenta 001171 del 29 de Mayo de 2020.

Ubicación:

Los trabajos se realizarán en Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, distante a 64 Km de Puerto Varas y a 86 Km de la capital regional, Puerto Montt.

Vías de acceso:

Al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales se accede por la Ruta Internacional CH 225, que une Puerto Varas – Ensenada – Petrohué, ruta que se encuentra pavimentada en casi toda su extensión. Otra alternativa es la Ruta U99V, que une Osorno – Puerto Octay – Cascada – Ensenada, para conectar con la Ruta CH 225.

Debe tenerse en consideración que las obras no se ubican a orilla de carretera, sino al interior del sendero que otorga acceso a los miradores de los Saltos del Petrohué, lo que implica complejidades logísticas que el oferente que resulte adjudicado deberá resolver.

Resumen General del Proyecto:

Sin desmedro de lo detallado en la documentación en los Anexos que conforman las Especificaciones Técnicas del proyecto, éste se puede resumir en lo siguiente: Mejoramiento de sendero y miradores de los Saltos del río Petrohué,  comprendiendo la extracción del material de la plataforma actual del sendero peatonal y miradores, nivelación, pavimentación, protección de pavimentos, instalación de 4 bancas de descanso a lo largo del sendero y el reemplazo y unificación de las características la baranda de seguridad.

Descripción General

Una descripción general del proyecto puede resumirse a modo preliminar en los siguientes tópicos, no obstante ante cualquier diferencia primará lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Arquitectura, el  Proyecto de Arquitectura, con sus planos respectivos (7 láminas), la Imágenes Render (10 imágenes), las especificaciones Técnicas de Ingeniería, la Memoria de Ingeniería y el Proyecto de Ingeniería, con sus planos respectivos (3 láminas).   

Tópicos

• Extracción del material de la plataforma del sendero peatonal, incluyendo los afloramientos rocosos en una cantidad aproximada de 25 m3 de roca, concentradas principalmente en el Mirador Final, y eliminar desniveles existentes en el sendero, incluyendo los peldaños de escaleras pequeñas existentes en el sendero. Los trabajos en el sendero involucran una extensión aproximada de 170 ml.

• Nivelación del sendero peatonal en los espacios entre pasarelas. Se plantea disminuir la pendiente a un promedio de 4,4% y no sobrepasar 10,4% de pendiente en tramos cortos. Esto significa la extracción, rebaje y emparejamiento del sendero, siendo necesario la remoción de un total aproximado de 260 m3 de material, concentrándose principalmente estos trabajos en el mirador final con el fin de preparar la plataforma para su pavimentación.

• Construir una cubierta pavimentada homogénea de la superficie del sendero peatonal, miradores intermedios  y mirador final. El ancho del sendero es variable entre 2,20 m a 5,55 m. El miirador final debe ser pavimentado en toda su extensión. El espesor de la capa de pavimentos deberá ser de a lo menos 5 cm. de Hormigón H-10 con terminación llana y respetando las pendientes máximas definidas en las Especificaciones Técnicas.

• La superficie pavimentada debe recubrirse integramente con una capa de protección con fotopolímeros MMA incoloros.

• Reemplazar las barandas de seguridad metálicas existentes en los tramos entre pasarelas, por barandas metálicas según diseño incorporado en las Especificaciones Técnicas.

• Instalación de 4 bancas tipo modelo Pucón - Cittá Urbana o de similares características técnicas, cumpliendo las dimensiones 180x60x48. Colocación de acuerdo con recomendaciones del fabricante y ubicación indicada en planos de arquitectura o en el lugar señalado por ITO.

• Realización de trabajos de limpieza de superficies y de aplicación de pintura de protección anticorrosiva de los elementos metálicos del Proyecto.

Profesional en Obra:

El Contratista debe establecer un profesional en obra permanente con título de Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Civil. Dicho profesional deberá emitir y suscribir los informes y tramitar los ensayos y certificaciones que sean requeridas por ITO para cursar Estados de Pagos.

Contraparte Técnica:

La Contraparte Técnica del adjudicatario estará constituida por el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Los Lagos representada por su Jefe de Departamento junto con el Inspector Técnico de Obras (I.T.O.) designado por CONAF.

Inspector Técnico de Obras:

El Inspector Técnico de Obras (I.T.O.) será un profesional de CONAF responsable de la interacción con el Contratista, de requerir la información que estime pertinente y de entregar las instrucciones orientadas a la correcta realización del trabajo, teniendo como medio de comunicación formal el Libro de Obras . Las obras serán revisadas por el I.T.O. para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto del Contrato. Dicho Inspector llevará a cabo toda la fiscalización técnica del proyecto en sus distintas etapas y podrá requerir al profesional en obra los Informes y certificaciones de materiales que considere necesarios.

Una vez terminadas las obras del proyecto, la Contraparte Técnica las revisará y podrá realizar las observaciones que le parezcan pertinentes.

Libro de Obras:

El Contratista deberá proveer de un Libro de Obras foliado y autocopiativo, el que deberá estar en el lugar de la Obra, debiendo indicar: Individualización del Proyecto, Organismo Demandante, Contratista, Profesional en Obra, Inspector Técnico, entre otros datos generales.  En el Libro de Obras el Inspector Técnico de Obras anotará las observaciones e instrucciones que deberán ser atendidas por el Contratista. Aquellas instrucciones anotadas por I.T.O. en Libro de Obras que no hayan sido debidamente atendidas y resueltas por el Contratista, podrán constituir objeciones a Estados de Pago. Si las instrucciones anotadas por I.T.O. que no hayan sido debidamente resueltas implican incumplimiento de lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación pública y del Contrato que se establezca, podrán ser causal de término anticipado del Contrato.

Letrero de Obras:

El contratista deberá incorporar a su costo un letrero informativo en lugar visible,antes del ingreso a la obra, el que deberá cumplir con el formato aprobado por el Gobierno Regional de Los Lagos y que se encuentra publicado en la página web del Gobierno Regional de Los Lagos (Ver Anexo N°20)

Plan de Contingencia:

• Durante la ejecución de los trabajos, se cerrará el acceso de visitantes a los Saltos del Río Petrohué, para evitar accidentes.

• El material de desecho de excavaciones, demoliciones y de todo tipo de material sobrante, deberá ser depositado fuera del parque nacional en un lugar debidamente autorizado para ello. En ningún caso se permitirá el lanzamiento de desechos al río. A requerimiento por escrito de ITO, algún material aprovechable podrá ser depositado en un lugar dentro del parque expresamente indicado.

• Queda expresamente prohibido el uso de material explosivo en las faenas de remoción de rocas y pavimentos preexistentes.

• El Contratista procurará reducir en la medida de lo posible el polvo en suspensión que sea generado en las faenas

• El personal de la obra deberá mantener un irrestricto respeto a la fauna y flora del lugar  

Anexos

Anexo N° 1 Formulario Declaración Jurada Simple

Anexo N° 2 Formulario Declaración Jurada Tiempo de Entrega

Anexo N° 3 Formulario Presupuesto

Anexo N° 4 Formulario Referencial Cronograma

Anexo N° 5 Directiva 22 Unión Temporal de Proveedores

Anexo N° 6 Acreditación Especialización

Anexo N° 7 Acreditación Experiencia en Estructuras de Hormigón

Anexo N° 8 Acreditación Experiencia Obras Civiles en SNASPE

Anexo N° 9 Formulario Comprobante de Visita a Terreno

Anexo N° 10 Especificaciones Técnicas de Arquitectura

Anexo N° 11 Planos Arquitectura (7 láminas del 11.1 al 11.7 en formatos pdf y dwg)

Anexo N° 12 Imágenes Render (10 imágenes del 12.01 al 12.10 )

Anexo N° 13 Especificaciones Técnicas de Ingeniería

Anexo N° 14 Memoria de Ingeniería

Anexo N° 15 Planos Ingeniería (3 láminas del 15.1 al 15.3 en pdf y 15.4 en dwg)

Anexo N° 16 Análisis Técnico y Económico del Proyecto

Anexo N° 17 Reglamento Especial CONAF para empresas contratistas y sub-contratistas

                    de seguridad y salud en el trabajo

Anexo N° 18 Manual de Contrataciones y Subcontrataciones

Anexo N° 19 Lista de Verificación de Documentos de Postulación

Anexo N° 20 Instructivo Letrero de Obra