Licitación ID: 5039-6-LR26
CONSERVACIÓN GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL PUERTO RÍO TRANQUILO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
Fecha de Cierre: 20-04-2026 15:59:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 38 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
De acuerdo a los antecedentes técnicos y administrativos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACIÓN GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL PUERTO RÍO TRANQUILO
Estado:
Publicada
Descripción:
Conservación total del gimnasio (superficie ~805 m²), incluyendo reposición de piso multicancha, graderas, camarines, baños, sistema de calefacción, cubierta, revestimientos interior/exterior, sistema eléctrico, redes de agua/alcantarillado, equipamiento deportivo (basquetbol, voleibol, etc.) y accesos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.253.100-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-04-2026 15:59:00
Fecha de Publicación: 09-03-2026 11:59:00
Fecha inicio de preguntas: 13-03-2026 12:00:00
Fecha final de preguntas: 29-03-2026 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 08-04-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-04-2026 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-04-2026 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 08-05-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO 4.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Documentos Técnicos
1.- SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO 4.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
 
Documentos Económicos
1.- SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO 4.3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 IDONEIDAD DEL EQUIPO SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO 5.1.1 LETRA B, PRIMERA ETAPA DE LA EVALUACIÓN, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, EQUIPO TÉCNICO 30%
2 CAPACIDAD ECONÓMICA SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO 5.1.1 LETRA C, PRIMERA ETAPA DE LA EVALUACIÓN, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. 15%
3 EXPERIENCIA SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO 5.1.1 LETRA A,PRIMERA ETAPA DE LA EVALUACIÓN, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, COMPUESTO POR 2 SUBCRITERIOS (m2 CONSTRUIDOS(35%) Y CANTIDAD DE CONTRATOS(20%). 55%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Gobierno Regional de Aysen
Monto Total Estimado: 905527000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 210 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Jorge Godoy Bórquez
e-mail de responsable de pago: finanzas@rioibanez.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Rio Ibáñez, RUT 69.253.100-0
Fecha de vencimiento: 05-06-2026
Monto: 5000000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación ID 5039-6-LR26
Forma y oportunidad de restitución: Tratándose del proveedor adjudicado, la restitución de esta garantía será realizada una vez una vez que se haya suscrito el contrato entre las partes. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. En este caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en las dependencias y horarios indicados en el punto anterior.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5
Fecha de vencimiento: 04-03-2027
Monto: 5 %
Descripción: Plazo El período de vigencia inicial deberá cubrir el plazo de ejecución más 150 días corridos. No obstante lo anterior, al momento de la entrega de terreno y durante la ejecución de la obra, la garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato no podrá ser inferior al plazo de ejecución más 60 días corridos.
Glosa: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato ID 5039-6-LR26. “CONSERVACIÓN GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PUERTO RÍO TRANQUILO” Código BIP 40015449-0
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será restituida al contratista a su solicitud previa presentación de la boleta de garantía por correcta ejecución de la obra.
    Otras Garantías
Beneficiario: Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5
Fecha de vencimiento: 13-03-2028
Monto: 5 %
Descripción: Plazo 12 meses contados a partir de la obtención del Acta definitiva de Recepción Provisora sin observaciones más 60 días corridos.
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución de la obra ID 5039-6-LR26. “CONSERVACIÓN GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PUERTO RÍO TRANQUILO” Código BIP 40015449-0
Forma y oportunidad de restitución: Devolución La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya suscrito el acta de Recepción Final de Obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
Indicado en el punto 5.3 Contratación de obras de las Bases administrativas Generales.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.