|
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN |
-.Nombre de la Licitación : Inspección Técnica de Obra para ejecución proyecto MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARQUE NACIONAL RADAL SIETE TAZAS, de la LICITACION PUBLICA 1422-4-LR16
Corporación Nacional Forestal Región del Maule”.
.Tipo de Adquisición : Pública.
.Tipo de Convocatoria : Abierta.
.Moneda : Pesos Chilenos.
.Contrato : Si se requiere suscripción de contrato.
.Publicidad de ofertas técnicas: Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación.
|
|
|
|
2.- ANTECEDENTES ORGANISMO DEMANDANTE |
● Razón Social : Corporación Nacional Forestal
● Unidad de Compra : Oficina Regional del Maule
(Depto. Areas Silvestres Protegidas"
● RUT : 61.313.000-4
● Dirección : 4 Norte 1673
● Comuna : Talca
● Región : Del Maule
|
|
|
|
|
3.- ESTAPAS Y PLAZOS |
Salvo que expresamente se señale lo contrario, el cómputo de los plazos que se indican en esta propuesta se entenderá de días corridos.
De existir alguna diferencia entre los plazos que se indican en las presentas bases y los indicados en la carátula de Mercado Público, prevalecerán los de esta última
|
|
|
|
|
4.- ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA |
|
CONTENIDO DE LA OFERTA
Los interesados en formular una oferta deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de Actividades.
Se aceptará un máximo de una (1) propuesta por proponente. En caso que un proponente presente más de una propuesta, se aceptará sólo la primera en orden cronológico de ingreso al portal Mercado Público.
La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos. La falta de presentación de cualquiera de los antecedentes indicados en esos puntos, será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación.
4.1.- Antecedentes Administrativos.
Todos los proponentes, deberán adjuntar a través de www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de recepción de ofertas y en soporte electrónico (escaneado), una Declaración Jurada Simple de acuerdo a formato provisto en el ANEXO N°1, N°2, N° 3, N° 4, N° 5, N°6 y N° 7 según corresponda, debidamente firmada y fechada con posterioridad al llamado de licitación.
Además de los documentos precedentes, los oferentes, deberán acompañar cuando corresponda una copia escaneada a PDF de su escritura de constitución y en la que conste los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros antecedentes que den cuenta indubitada de la existencia y vigencia de la sociedad y del otorgamiento de poderes vigentes, se encuentren disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.
Los oferentes NO inscritos en www.chileproveedores.cl, deberán acreditar, en su oportunidad, su habilidad para contratar con el Estado – como requisito para celebrar el contrato definitivo y dentro del plazo establecido en estas Bases – con la inscripción vigente en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración.
4.2.- Oferta Técnica
La oferta Técnica deberá ser ingresada en el portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción establecido en el Cronograma de Actividades y deberá incluir los documentos que se detallan en el siguiente cuadro, ajustándose a las indicaciones específicas y a los formatos de presentación que para cada caso se señalan:
|
N°
|
DOCUMENTO
|
INDICACIONES ESPECIFICAS
|
SEGÚN FORMATO
|
|
1
|
Formulario de Cálculo de Experiencia Acumulada del Proponente
|
Se incluirá como experiencia las inspecciones técnicas, administraciones de obra y/o construcciones de obras realizadas desde el año 2008 inclusive a la fecha, a proyectos sobre 200 m2 construidos en edificios de uso público o privado, tales como edificios residenciales, galpones industriales, supermercados, educacionales, deportivos, edificios corporativos de empresas públicas o privadas u otros de naturaleza y envergadura similar.
|
ANEXO N°4
|
|
2
|
Copia de documentos oficiales o certificados que acrediten experiencia del oferente
|
Las obras inspeccionadas, administradas y/o construidas que se indiquen en el ANEXO N°4 se acreditarán mediante copias de certificados expedidos y firmados por quienes encargaron el servicio de inspección que se consigna.
Los documentos deberán:
a) Dar cuenta de la ejecución total de las respectivas obras inspeccionadas, administradas y/o construidas.
b) Individualizar el nombre de la inspección técnica, administración o construcción y de la obra.
c) Singularizar o permitir determinar fehacientemente la cantidad de metros cuadrados que inspeccionó, administró o construyó el oferente y el tipo de obra (de acuerdo al N°1 anterior).
d) Señalar el año de ejecución.
|
ANEXO N°5
|
4.3.- Oferta Económica
Solo se aceptarán las ofertas efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, cuyas propuestas económicas se efectúen en moneda nacional, correspondiendo la oferta al valor neto mensual de la asesoría.
- Todo error en la oferta será de responsabilidad del proponente y no constituirá hecho imprevisto, ni excusará de la responsabilidad que se adquiere por el hecho de presentar su oferta.
- La omisión de cualesquiera de los antecedentes exigidos por las presentes Bases, podrá ser causal suficiente para el rechazo de la Oferta, sin más trámite y expresión de causa.
|
|
|
|
|
5.- REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO |
|
Lo indicado en el portal de ChileCompra.
|
|
|
|
|
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
Las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos en las bases y demás documentos de la licitación, serán sometidas a un proceso de evaluación.
Cada componente será evaluado en forma independiente y su resultado será representado por una calificación, la cual, ponderada por el respectivo factor (FP), arrojará el puntaje final de la oferta, según indica el siguiente cuadro:
|
|
COMPONENTE
|
FACTOR DE PONDERACION
|
|
1
|
Precio ofertado
|
0,20
|
|
2
|
Experiencia de los oferentes
|
0,40
|
|
3
|
Formación y experticia
|
0,25
|
|
4
|
Visita a terreno de los oferentes
|
0,10
|
|
5
|
Cumplimiento de antecedentes y requisitos
|
0,05
|
|
TOTAL
|
1,0
|
6.1 Evaluación de la Oferta Técnica
Para la evaluación de las ofertas recibidas, se considerarán como criterios relevantes para la adjudicación del servicio a contratar, los siguientes (cada aspecto será evaluado por separado):
6.1.1 Precio ofertado
Ponderación de 20%.
CONAF aplicará el método del “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula:
Puntaje económico = OM x 100 /OE
Donde:
OM: Oferta Menor
OE: Oferta en Evaluación.
6.1.2 Experiencia de los oferentes.
Ponderación de 40 %.
La experiencia se evaluará por los siguientes sub-criterios:
i. Superficie total de las inspecciones técnicas, administraciones de obras y/o construcciones realizadas (70% de ponderación del criterio)
ii. Cantidad de proyectos inspeccionados técnicamente, administrados y/o construidos (30% de ponderación del criterio)
Aplicándose por cada uno de los sub-criterios los puntajes indicados en las tablas siguientes:
• Superficie total de las inspecciones técnicas, administraciones de obras y/o construcciones realizadas.
|
Detalle
|
Puntaje
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 5.000 m2.
|
100 puntos
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 3.000 m2 y menor o igual a 5.000 m2.
|
75 puntos
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 1.500 m2 y menor o igual a 3.000 m2.
|
50 puntos
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 500 m2 y menor o igual a 1.500 m2.
|
25 puntos
|
|
El Consultor no demuestra experiencia mayor a 500 m2.
|
0 puntos
|
• Cantidad de proyectos inspeccionados técnicamente, administrados y/o construidos.
|
Detalle
|
Puntaje
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 12 cantidad de proyectos.
|
100 puntos
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 8 y menor o igual a 12 cantidad de proyectos.
|
75 puntos
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 5 y menor o igual a 8 cantidad de proyectos.
|
50 puntos
|
|
El Consultor demuestra experiencia mayor a 2 y menor o igual a 5 cantidad de proyectos.
|
25 puntos
|
|
El Consultor no demuestra experiencia mayor a 2 cantidad de proyectos.
|
0 puntos
|
Se consideran las inspecciones técnicas, administraciones de obras y/o construcciones de obra de similares características a la solicitada en las presentes bases y ejecutadas los últimos 8 años. La experiencia deberá indicarse en el Anexo N°4. Sólo se valorizará en este criterio la experiencia demostrada con el escaneo de las facturas, boletas, órdenes de compra o contratos que dan cuenta de lo declarado en el Anexo Nº4 y/o certificados o cartas de constancia expedidas y firmados por quienes encargaron la inspección técnica, la administración de obras, la construcción o por la Dirección de Obras correspondiente. El certificado o carta constancia deberá dar cuenta de la ejecución total de las respectivas inspecciones técnicas, administraciones de obra y/o construcciones ejecutadas; individualizar el nombre de la obra inspeccionada, administrada o construida; indicar la superficie de la obra inspeccionada, administrada o construida y señalar año y monto de la ejecución de la inspección técnica, de la administración de la obra o la construcción de ella. Si los certificados o cartas de constancia no presentan la totalidad de los datos solicitados, el ítem faltante no será considerado en el cálculo la CONAF. Podrán reemplazarse los certificados de la ejecución del trabajo de Consultoría, por una copia escaneada del contrato suscrito entre el Consultor y la Entidad o persona contratante, además del finiquito de contrato que demuestre el monto final ejecutado del contrato.
Se considerará como obras de similares características las obras de arquitectura en estructura de madera sobre fundación de hormigón armado; estructura de albañilería sobre fundación de hormigón armado; estructura de hormigón armado; estructura de metálica prefabricada sobre fundación de hormigón armado; obras sanitarias domiciliarias con solución particular de alcantarillado y agua potable; obras eléctricas con instalación de placas fotovoltaicas y/o aerogenerador.
La Corporación Nacional Forestal se reserva el derecho a verificar los datos entregados en la declaración de la experiencia; en caso de que se detectasen inexactitudes o falsedades en la información entregada, esta será informada al oferente vía portal público de manera que pueda hacer su apelación y descargos en un plazo de 24 horas. Los antecedentes de dicha apelación serán estudiados y sancionados por la Comisión de Evaluación, cuyo resultado será informado a través del portal de compras públicas.
6.1.3 Formación y experticia de los oferentes.
Ponderación de 25 %.
La formación y experticia del oferente en el caso de Persona Natural y del Profesional a cargo del servicio en el caso de Persona Jurídica será evaluada según los puntajes indicados en la siguiente tabla:
|
Profesional Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor y/o, Ingeniero Civil en Obras Civiles
|
Formación (25%)
|
Profesional requerido con postgrado o pos título afines a las características técnicas de la obra a inspeccionar
|
100 ptos.
|
|
Profesional requerido sin postgrado o pos título afines a las características técnicas de la obra a inspeccionar
|
50 ptos.
|
|
No cumple con la formación requerida, quedando fuera de bases.
|
0 ptos.
|
Para acreditar la formación y experticia el Oferente deberá adjuntar escaneados el certificado de título, del o los pos títulos y/o pos grados.
6.1.4 Visita a terreno de los oferentes
Ponderación de 10 %.
El puntaje se asignará según lo siguiente:
- 0 puntos al oferente que NO participe en la visita a terreno indicada en las Presente Bases.
- 100 puntos al oferente que participe en la visita a terreno indicada en las Presentes Bases.
6.1.5 Cumplimiento de antecedentes y requisitos.
Ponderación de 5 %.
En este criterio se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente escala:
- 100 puntos, presenta todos los antecedentes y requisitos solicitados en las Bases.
- 50 puntos, presenta todos los documentos y requisitos solicitados en las Bases pero parte de ellos entregados vía FORO Inverso posterior a la fecha de cierre de la licitación.
- 0 puntos, no presenta todos los documentos y requisitos solicitados en las Bases aún después de haberse solicitado por FORO Inverso posterior a la fecha de cierre de la licitación.
6.2 Informe de la Comisión Evaluadora.
La Comisión Evaluadora deberá emitir un Informe dirigido a la Directora de CONAF, en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes.
Dicho informe culminará con una propuesta de adjudicación para la Directora de CONAF.
6.3 Mecanismo de Resolución de Empate.
En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiará al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en la evaluación de la experiencia de los oferentes.
De persistir aún el empate, se escogerá al oferente que demuestre mayor antigüedad en el rubro, debiendo adjuntar para acreditar la antigüedad el certificado de inicio de actividades.
|
|
|
|
|
7.- MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO |
7.1 Requisitos para Contratar con la CONAF.
Para firmar el contrato, el adjudicatario deberá tener inscripción vigente en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución adjudicatario.
El contrato se deberá firmar entre la CONAF y el Adjudicatario, dentro del plazo contemplado en el cronograma de actividades de la licitación.
7.2 Aspectos Básicos del Contrato.
El contrato a suscribirse contendrá las condiciones básicas que se indican en el siguiente cuadro:
|
Cesión de Derechos
|
No se permite, excepto en el caso de fusión, absorción o división de la empresa contratista, situación en que las obligaciones se traspasarán al continuador legal, en las mismas condiciones establecidas en el contrato.
En estos casos el contratista deberá notificar previamente a CONAF, respecto de la fusión, absorción o división.
Además, la CONAF podrá solicitar al continuador legal la entrega de una nueva boleta de garantía que reemplazará a la que originalmente haya entregado el Contratista.
|
|
Reajustes
|
No se contempla ningún tipo de reajustes.
|
|
Vigencia del contrato
|
A contar de la fecha de notificación al adjudicatario del acto administrativo que aprueba el Contrato, totalmente tramitada, sin perjuicio de su publicación en el Portal Mercado Público.
|
|
Plazo para la ejecución de la Asesoría
|
El plazo mínimo estimado de la asesoría será de 6 meses y el plazo máximo estimado de la asesoría será de 8 meses, el cual estará supeditado al término y recepción por parte de CONAF de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PN RADAL SIETE TAZAS”.
En caso que el plazo de ejecución de la obra exceda el plazo ofertado o por causas estrictamente no imputables al Consultor, incluidas el caso fortuito y la fuerza mayor, la CONAF podrá ampliar mediante Resolución el contrato de la Consultoría, previo acuerdo entre las partes.
|
|
Duración del contrato
|
Se iniciará a partir de su entrada en vigencia y se extenderá hasta la liquidación definitiva del contrato.
|
|
Presupuesto máximo disponible
|
El presupuesto disponible por el período, aproximado 6 meses es de $ 10.000.000.- impuestos incluidos.
|
|
Documentación integrante del contrato
|
Se considerará como parte integrante del Contrato las Bases Administrativas y Técnicas, Anexos Especificaciones Técnicas y planos; así como las Aclaraciones y Modificaciones a las Bases; las Preguntas y Respuestas del período de consultas; la Oferta Técnica y Económica.
|
|
Solución de controversias y legislación aplicable
|
El contrato se regirá por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan ser solucionados entre las partes, serán sometidos al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
|
7.3 Programa de Inspección.
Dentro de los primeros 10 días corridos desde que le sea notificada la resolución que aprueba el contrato, el Consultor deberá someter a la aprobación del Encargado Técnico del Proyecto el Programa de Inspección, en el que se establecerán las fechas de visita de los distintos especialistas, entrega de informes y todos los demás ítems que resulten importantes para el seguimiento y la supervisión de la obra. Este calendario de actividades deberá coordinarse con el programa de trabajo presentado por el Contratista que se adjudique la ejecución de la obra. Asimismo, deberá ser consecuente con el programa de trabajo presentado en su oferta.
7.4 Gastos Incluidos en los Precios de Oferta.
Se considerará incluidos dentro del valor de la oferta todos los gastos concernientes a honorarios profesionales, leyes sociales, y elementos requeridos para la inspección técnica de las obras. Asimismo, se considerarán incluidos los gastos de transporte y viáticos, y en general, todos los gastos necesarios para la correcta y oportuna ejecución de su labor.
También se considerarán incluidos en el precio de la oferta, los gastos generales, utilidades e impuestos.
|
|
|
|
|
8.- GARANTIAS REQUERIDAS |
8.1 Garantía de Seriedad de la Oferta.
Los oferentes deberán entregar una Garantía de Seriedad de la Oferta, tomada por el mismo oferente en un banco comercial, la que deberá tener las siguientes características:
|
Tipo de Documento
|
Boleta Bancaria de Garantía irrevocable, expresada en pesos, Vale Vista o Certificado de Fianza.
|
|
Beneficiario
|
Corporación Nacional Forestal
|
|
Pagadera
|
A la vista
|
|
Vigencia mínima
|
Treinta días corridos desde la fecha indicada para la recepción de ofertas.
|
|
Monto
|
$100.000 (cien mil pesos).
|
|
Glosa
|
“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitación pública de Contratación Servicios Profesionales de Inspección Técnica de Obras para ejecución del proyecto MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PN RADAL SIETE TAZAS
|
|
Forma y Oportunidad de su restitución
|
Respecto de los oferentes no adjudicados, les será devuelta a contar del tercer día siguiente a la fecha de adjudicación de esta licitación pública en el portal de compras. La devolución deberá ser coordinada en el fono 71-2209520, Departamento de Finanzas y Administración de CONAF Región del Maule.
Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de las Boletas de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
|
La CONAF podrá hacer efectiva esta boleta en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la misma.
b) Si se comprobare falsedad de los documentos presentados en la oferta.
c) Si el proponente no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl) dentro del plazo señalado en estas Bases.
d) Si el proponente no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para contratar en la presente licitación.
e) Si el Consultor no entrega en forma oportuna la Garantía de Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato.
Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta será rechazada por no ajustarse a los términos de las presentes Bases.
La entrega física de la Garantía deberá ser hecha en sobre cerrado, remitido a nombre de: Jefe Departamento Finanzas Y Administración, Sr. Jorge Espinoza González – CONAF, indicando la siguiente leyenda en su exterior: “Contiene documento de Seriedad de la Oferta de Licitación “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PN RADAL SIETE TAZAS” BIP 30386425-0, CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGIÓN DEL MAULE".
Al reverso del sobre se deberá señalar el nombre de la empresa oferente, su dirección, teléfono y nombre de contacto. El sobre conteniendo el documento de Seriedad de la Oferta, deberá ser entregado en la Oficina de Partes de CONAF, ubicada en 4 Norte 1673, Talca, hasta las 14:00 horas del día señalado como cierre de ofertas en el portal en el punto “Etapas y Plazos”.
La garantía deberá ser tomada en una Institución Bancaria Chilena, sin que ella devengue intereses, ni reajustes de ninguna especie.
8.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
En oferente adjudicado deberá entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, tomada por el mismo oferente en un banco comercial, la que deberá tener las siguientes características:
|
Tipo de Documento
|
Boleta Bancaria de Garantía irrevocable, expresada en pesos, Vale Vista o Certificado de Fianza.
|
|
Beneficiario
|
Corporación Nacional Forestal
|
|
Pagadera
|
A la vista
|
|
Vigencia mínima
|
Sesenta días desde la fecha indicada para el termino y recepción conforme del servicio.
|
|
Monto
|
5% del monto total del contrato
|
|
Glosa
|
“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato presentada en la licitación pública de Contratación Servicios Profesionales de Inspección Técnica de Obras para ejecución del proyecto MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PN RADAL SIETE TAZAS
|
|
Forma y Oportunidad de su restitución
|
Respecto de la devolución deberá ser coordinada en el fono 71-2209520, Departamento de Finanzas y Administración de CONAF Región del Maule, una vez recibido conforme los servicios encomendados.
|
La entrega física de la Garantía deberá ser hecha en sobre cerrado, remitido a nombre de: Jefe Departamento Finanzas Y Administración, Sr. Jorge Espinoza González – CONAF, indicando la siguiente leyenda en su exterior: “Contiene documento de Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA P.N. RADAL SIETE TAZAS” BIP 30386425-0, CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGIÓN DEL MAULE".
La garantía deberá ser tomada en una Institución Bancaria Chilena, sin que ella devengue intereses, ni reajustes de ninguna especie.
La Corporación podrá hacer efectiva esta garantía administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer para el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Esta Garantía debe ser entregada dentro de los 5 días hábiles de adjudicada la licitación, en Oficina de Partes CONAF, en sobre cerrado dirigido a JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN – Región del Maule, indicando la leyenda “
|
|
|
|
|
9.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS |
MECANISMO PARA LA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN:
Vía correo electrónico a Jorge.espinoza@conaf.cl
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES:
Para aquellos oferentes que hayan omitido presentar alguno de estos documentos en su oferta, podrá hacerlo dentro del plazo fatal de 1 día hábil a contar de la fecha de la apertura electrónica de esta licitación, vía portal de ChileCompra.
9.1 DEFINICIONES.
Para efectos de correcta interpretación de las presentes bases, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.
b) Unidad Técnica o CONAF: Corporación Nacional Forestal.
c) Consultor: Aquel cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato.
d) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
e) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
f) Documentos Oficiales: Certificados, resoluciones, oficios y circulares emitidos por una autoridad pública.
g) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45° del Código Civil.
h) Ley de Compras: La ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones posteriores.
i) Reglamento de Compras: El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores.
j) Oferente o Proponente: Proveedor que participa en el presente proceso licitatorio presentando una oferta o propuesta.
k) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda proporcionar bienes o servicios a la CONAF.
l) Proyecto u obra: corresponde a la ejecución de las obras de construcción código BIP 30129998-0.
9.2 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN.
|
PARTICIPANTES
|
Sin perjuicio de los requisitos establecidos para contratar, podrán participar empresas del rubro de Inspección Técnica de Obras, con personalidad jurídicas, chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la Ley de Compras y que hayan hecho Declaración de Inicio de Actividades ante el servicio de Impuestos internos en los giros de “Construcción”, “Actividades de Arquitectura e Ingeniería y Otras Actividades Técnicas” o afines.
De la misma manera podrán participar personas naturales de profesión Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil en Obras Civiles o carrera afín, que no se le haya rescindido contratos con ningún Organismo Público por incumplimiento de obligaciones; no haber sido condenado por prácticas antisindicales o por infracción de derechos fundamentales laborales; no haber tenido problemas financieros, técnicos o de cualquier otra índole con CONAF o que hayan sido mal evaluados anteriormente.
|
|
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
|
Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que expresamente se señalen plazos de días hábiles.
|
|
IDIOMA DE LA PROPUESTA
|
Las propuestas y todos los documentos que las integren deben ser en idioma español.
|
|
PLAZO DE VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS
|
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 30 (treinta) días corridos contados desde la fecha de cierre de presentación de las propuestas.
|
|
COMUNICACIÓN CON LA CONAF
|
Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl
|
|
SOPORTE DE DOCUMENTOS
|
Soporte digital.
Excepcionalmente, se podrá utilizar el soporte papel para el caso de las boletas de garantía y los demás documentos expresamente permitidos por la Ley de Compras y su Reglamento.
|
9.3 Aceptación de los Términos de las Bases.
La participación en el proceso implica la aceptación de los oferentes de todas y cada una de las disposiciones contenidas en las Bases, sin necesidad de declaración expresa.
9.4 Interpretación de las Bases.
La CONAF se reserva la facultad de interpretar las diferentes materias relacionadas con las presentes Bases de Licitación, conforme a los criterios de ecuanimidad que estime convenientes, sin perjuicio de tener presente siempre la necesidad de máxima eficacia, eficiencia y ahorro en la contratación materia de este proceso concursal, sin que ello implique que necesariamente se adjudicara a la oferta que resulte de menor costo y, en todo caso, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contratación Pública.
9.5 Aclaraciones y/o Modificaciones de oficio a las Bases.
La CONAF podrá modificar, complementar o aclarar las bases de la licitación, de oficio o en atención a una consulta realizada por alguno de los oferentes, hasta 48 horas anteriores al día y hora fijados para la recepción de ofertas, a través de www.mercadopublico.cl. Si se trata de una modificación sustancial, se otorgará la extensión de plazo correspondiente para la debida preparación de las ofertas. En caso de ser necesaria la modificación de las presentes bases, ello se realizarrá mediante la dictación del respectivo acto administrativo.
9.6 Gastos.
Los gastos en que incurra el oferente con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la CONAF.
9.7 Documentación que Rige la Contratación.
La contratación se regirá por lo previsto en la Ley de Compras y en el reglamento de Compras, y por los siguientes documentos, los que en caso de discrepancia se interpretarán en forma armónica, sin perjuicio de la preeminencia de las Bases:
a) Bases Administrativas y Bases Técnicas y sus respectivos Anexos.
b) Aclaraciones y Modificaciones a las Bases o a las Especificaciones Técnicas entregadas por la CONAF, de oficio o con motivo de alguna consulta de los proponentes, y respuestas a consultas de los oferentes.
c) Oferta del Proponente.
d) Resolución de adjudicación.
e) El Contrato.
|
|
|
|
|
9.8 De la apertura de las ofertas. |
|
La
apertura de las ofertas se efectuará a través del portal Mercado Público el día
y a la hora señalada en el Cronograma de la Licitación.
En esta primera etapa del proceso, serán rechazadas las ofertas que no cuenten
con el documento de garantía por seriedad de la oferta, indicado en las
presentes bases.
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten
la plataforma electrónica del portal Mercado Público, impidiendo el desarrollo
de la apertura electrónica, la CONAF estará facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecución el día
hábil siguiente, previa certificación de indisponibilidad técnica de la
Dirección de Compras Públicas.
Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica en el
señalado Portal, que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de 24 horas,
contados desde el inicio del acto de apertura, para presentar a CONAF un
certificado emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública que
ratifique dicha circunstancia. En tal evento, se admitirá que el oferente haga
entrega en soporte papel de los antecedentes y de la oferta técnica y económica
en lugar establecido para la entrega de la garantía de seriedad de la oferta.
Adicionalmente deberá acompañar el código de reclamo efectuado al Sistema de
Información de Compras y Contratación Pública, que deberá haber efectuado al
momento de no poder ingresar la información.
|
|
|
|
|
9.9 De la evaluación. |
Las ofertas aceptadas del proceso de apertura electrónica de esta licitación pública serán evaluadas por una Comisión de Evaluación compuesta por los siguientes funcionarios:
■ Jefe Departamento de Finanzas y Administración CONAF (o quien lo subrogue).
■ Jefe Departamento de Áreas Protegidas CONAF (o quien lo subrogue).
■ Administrador de la Unidad (o quien lo subrogue)
■ Jefe Unidad Jurídica CONAF Regional (o quien lo subrogue).
La secuencia de evaluación considerará, primero, la verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Participación, esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos, para concluir en la aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en las presentes Bases.
Frente a la igualdad de puntaje se optará por la oferta que tenga la más alta evaluación en la siguiente jerarquización de criterios: en primer lugar, “Experiencia del oferente”; en segundo lugar “Formación y experticia” y en tercer lugar, “Precio.”
|
|
|
|
|
9.10 Verificación de la Correcta Presentación de las Propuestas. |
La Comisión Evaluadora, en primer lugar, verificará respecto de cada propuesta que haya sido presentada siguiendo las indicaciones entregadas en las bases y que no exista ninguna deficiencia en ella que pueda alterar los principios de igualdad entre los oferentes y de estricta sujeción a las bases, contenidos en los artículos 6 y 10 de la ley de Compras.
De acuerdo a lo anterior, se considerará fuera de bases a la(s) propuesta(s) respecto de la(s) cual(es) se presente una o más de las siguientes situaciones:
a) Inobservancia de las indicaciones específicas entregadas para la presentación de las propuestas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, a través del portal Mercado Público, que salven errores u omisiones formales, quienes deberán responder dentro del plazo de 48 horas de formulada la solicitud, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a éstos una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
Del mismo modo, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes la presentación de antecedentes que permitan corroborar la exactitud y veracidad de la información contenida en alguno de los documentos que componen las propuestas. Dicha solicitud deberá ser fundada y atendida por el respectivo proponente dentro de 48 horas de formulada por el Portal Mercado Público.
|
|
|
|
|
9.11 De la adjudicación. |
|
La CONAF aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.
|
|
|
|
|
9.12 De la Facultad de Declarar Desierta la Licitación. |
|
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Compras, la CONAF podrá declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
|
|
|
|
|
9.13 De la Facultad de Readjudicar. |
La CONAF podrá re adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con la CONAF.
e) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.
f) Si el adjudicatario no cumple con el requisito de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo indicado en las presentes bases.
|
|
|
|
|
9.14 PRORROGA FECHA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS |
|
La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en dos días más, lo que se indicará oportunamente en el portal www.mercadopúblico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
9.15 REQUISITOS EN CHILEPROVEEDORES PARA LOS OFERENTES |
|
Para aquellos proveedores que estén inscritos en el registro de ChileProveedores, no es necesario adjuntar los documentos que se encuentren disponibles en dicho registro, tanto para personas naturales como jurídicas.
|
|
|
|
|
9.16 INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES |
|
Aquellos participantes que al momento de la presentación de sus ofertas no estén inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, denominado “Chile proveedores”, estarán obligados a inscribirse en caso de ser adjudicados, dentro de los quince días hábiles siguientes a su adjudicación. De no inscribirse en el plazo señalado se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto CONAF, tendrá derecho a encomendar la adquisición del producto/servicio licitado al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación pública, declarando inadmisible el proceso.
|
|
|
|
|
9.17 CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO y Foro Inverso, según corresponda, del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la mencionada modalidad FORO y Foro Inverso de esta licitación en el mencionado portal de compras.
|
|
|
|
|
9.18 DESARROLLO DEL CONTRATO |
1. Encargado de proyecto y Otras Supervisiones
El Encargado de proyectos supervisará y vigilará la acción de la Inspección Técnica de Obras (ITO) aprobará o rechazará sus informes y estados de pago y en general contará con todas las atribuciones establecidas en las presentes bases administrativas y técnicas.
2. Entrega de Terreno e Instalación de Faenas.
La ITO deberá contar con presencia en la obra con una periodicidad mínima de 4 días por semana durante todo el transcurso de ejecución de la obra, desde la fecha programada de entrega de terreno al Contratista, siempre que esta ocurra con posterioridad a la fecha de notificación al Contratista del acto administrativo que aprueba el Contrato.
En caso que la obra se encuentre en ejecución las labores de la ITO comenzarán en la fecha que indique el contrato.
3. Estados de Pago.
La Consultoría se pagará en pesos chilenos mediante Estados de Pago mensuales contra la entrega y aprobación por parte del Encargado de Proyecto de los Informes Mensuales detallados en el punto N° 5.2 Informes, de las Bases Técnicas. No se considera el pago de anticipos.
El pago del servicio de Inspección Técnica será proporcional a la ejecución efectiva de las obras, para mayor claridad, en caso de producirse una suspensión en la ejecución total de las obras por cualquier motivo, no se pagarán los servicios de inspección durante ésta suspensión de obras. En este caso el pago de los servicios se obtendrá considerando los días efectivamente con avance de obras y la propuesta de servicios hecha por el oferente para el mes de trabajo (30 días).
Los estados de pago se presentarán de acuerdo a un formato a proveer por el Encargado Técnico del Proyecto de acuerdo al desglose de la oferta presentada en la propuesta y reflejará el avance real del servicio contratado con el Consultor a la fecha de formulación.
Una vez presentado el Informe Mensual acompañado del Estado de Pago de la consultoría correspondiente a dicho período, el Encargado de Proyecto, dispondrá de un plazo de 7 días corridos a contar de la fecha de presentación, para aprobarlo o rechazarlo. En este último caso, el Informe y/o Estado de Pago será devuelto al Consultor, con el correspondiente registro del hecho en el Libro de Anotaciones, para su complementación o rectificación, contando éste con un plazo de 5 días corridos para su reingreso a trámite por el mismo conducto y registro. A contar de la fecha de reingreso, el Encargado de Proyecto dispondrá de un plazo de 5 días corridos para cursar o devolver de manera definitiva el Informe y/o el Estado de Pago por el servicio de Consultoría.
En caso de rechazo definitivo por parte del Encargado de Proyecto, la CONAF podrá, por acto administrativo fundado y previa ponderación de los antecedentes, retener los estados de pago correspondientes al periodo hasta el cumplimiento de la información e instrucciones solicitadas. El incurrir en tres Informes Mensuales rechazados durante el periodo de vigencia de la consultoría, facultara a CONAF a poner término anticipado al contrato sin ningún tipo de indemnización o reparo a favor del Consultor.
Una vez aprobado el estado de pago y recibida la factura correspondiente, ésta se pagará en un plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha de aprobación señalado.
Los gastos profesionales técnicos y auxiliares deberán ser respaldados mensualmente mediante las respectivas planillas impositivas o boletas de honorarios, las que se deberán acompañar a los Estados de Pago. Por lo cual, se establece que el pago del personal ofrecido por la empresa no podrá ser inferior a lo propuesto por el Oferente en su oferta.
Los documentos de pago que se acompañen a cada Estado de Pago deberán ser extendidos a nombre del:
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL,
- ROL ÚNICO TRIBUTARIO N° 61.313.000-4,
- DIRECCIÓN: 4 norte 1673, Talca
- GIRO: Servicios Forestales
4. Aumento de Plazo de la Consultoría.
En el caso que la ejecución de las obras exceda el plazo máximo estimado de la presente Consultoría, la CONAF, con acuerdo del Consultor, podrá extender el plazo de ejecución de la Consultoría.
La extensión del plazo de ejecución podrá dar origen a un aumento proporcional en el valor del contrato, manteniendo el mismo valor mensual ofertado. Lo anterior en la medida que se cuente con recursos disponibles para financiar este aumento y la extensión de contrato sea considerado procedente desde el punto de vista técnico y administrativo, debiendo contar con un informe favorable del Encargado de Proyecto.
5. Término Anticipado del Contrato.
La CONAF podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato en los siguientes casos:
a) Si la ITO o alguno de los socios de la empresa o profesional fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o el gerente;
b) Si la ITO fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo;
c) Si la ITO no concurriere dentro del plazo establecido en las presentes Bases a la entrega de terreno;
d) Si la ITO no diere cumplimiento al programa de trabajo, no fiscalizare de manera correcta y que a juicio de la CONAF pongan en riesgo el término de la obra dentro de los plazos acordados;
e) Si la ITO no acatare en forma reiterada las órdenes o instrucciones del mandante representado por el supervisor;
f) Si por error en las tareas de la ITO la obra quedará con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligarán a efectuar modificaciones sustanciales del proyecto y estos no fueran informados por la ITO;
g) Cuando la CONAF de común acuerdo con la AITO, resuelve liquidar anticipadamente el contrato.
Producida cualquiera de las situaciones señaladas, la resolución de la CONAF de poner término anticipado al Contrato se notificará por carta certificada a la AITO.
En cualquiera de los casos señalados en la presente cláusula, excepto el indicado en la letra g) o por la muerte del contratista, la CONAF podrá hacer efectiva una o más Boletas de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes.
6. Confidencialidad
El Consultor deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo del contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines ajenos a las presentes Bases y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o parte esta información ya sea durante la vigencia del Contrato como después de su finalización.
Esta prohibición afecta al Consultor, su personal directo e indirecto, sus consultores, subcontratistas y al personal de éstos, en cualquier calidad, que se encuentren ligados al contrato en cualquiera de sus etapas, y su responsabilidad será solidaria, incluso después de la expiración del Contrato.
El Consultor sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento de las presentes Bases.
En caso de incumplimiento de esta cláusula, la CONAF podrá terminar anticipadamente el Contrato, encontrándose facultado para cobrar la Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que procedieren.
|
|
|
|
|
BASES TÉCNICAS |
1. GENERALIDADES
La Corporación Nacional
Forestal, licitó la construcción del “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PN
RADAL SIETE TAZAS” a través del portal del Sistema de Compras Públicas
en el sitio www.mercadopublico.cl, con el código ID N°1422-4-LR16, en
donde pueden consultarse los antecedentes técnicos de la misma.
Para supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las obras, se
requiere la contratación de una Consultoría de Inspección Técnica de
Obras, motivo de la presente licitación.
Tanto la licitación como el contrato que emane de ella, se regirán por
las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, sus anexos, las
aclaraciones y respuestas.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
Se requiere la contratación de un servicio de Inspección Técnica (ITO)
permanente, con movilización propia y que disponga de todos los equipos y
elementos físicos de control necesarios para verificar la correcta y
oportuna ejecución de las obras y registrar su desarrollo.
El personal a cargo de esta función será(n) profesional(es)
competente(s) del área de la construcción con experiencia en
inspecciones de obras de edificación y urbanización de acuerdo a los
requerimientos mínimos que establezcan las presentes bases.
Si el
oferente es persona natural deberá contemplar a su costo y
responsabilidad la contratación de hasta dos asesores profesionales
expertos en las materias técnicas de instalaciones en las que el
oferente no demuestre experiencia para la asesoría en terreno.
3. MARCO ADMINISTRATIVO
3.1 Generalidades
Formarán parte del marco administrativo del contrato por la ejecución de
obras motivo de esta Consultoría las disposiciones legales, normas,
ordenanzas y reglamentos generales y particulares que se mencionen en el
contrato de obras suscrito entre el Mandante y el Contratista, en las
bases administrativas y técnicas de la licitación y en las
especificaciones técnicas de arquitectura o especialidades.
3.2 Encargado del Proyecto
La CONAF designará a un funcionario para fiscalizar el desarrollo de la
obra, quien, para efectos de estas bases, se denomina “Encargado del
Proyecto”. La CONAF estará representada en la obra a través de este
Encargado Técnico y canalizará todas las comunicaciones entre éste y la
Inspección Técnica (ITO).
Será facultad indelegable del Encargado Técnico del Proyecto el control
administrativo del contrato de la obra y de autorizar ante el
Contratista (Empresa Constructora) cualquier modificación al proyecto.
No obstante, dentro de esta labor deberá ser asistido por la Inspección
Técnica (ITO) y la Asesoría Técnica de arquitectos de Oficina Central y
Subsecretaría de Turismo.
Asimismo, el Encargado del proyecto tendrá la responsabilidad de supervisar y dirigir la acción de la Inspección Técnica (ITO).
4. MARCO OPERATIVO
4.1 Reuniones de obra
Se realizarán reuniones de obra mensuales en la cual participarán la
Inspección Técnica (ITO), el Encargado del proyecto, la asesoría de
arquitectos de Oficina Central y la Subsecretaría de Turismo y el
Contratista, a los que se sumará en forma eventual algún otro
participante de la obra como instaladores, proyectistas, especialidades,
además del arquitecto, calculista y mecánico de suelos, si se requiere
su presencia.
También se realizarán reuniones de obra quincenales en la cual
participarán la Inspección Técnica, El Encargado de Proyecto y el
Contratista, a los que se sumará en forma eventual algún otro
participante de la obra como instaladores, proyectistas, especialidades,
además del arquitecto, calculista y mecánico de suelos, si se requiere
su presencia.
Los temas tratados en las reuniones de obra se registrarán por la ITO en
un Acta de acuerdo a formato por definir, en la que se llevará un
listado correlativo de temas pendientes, las definiciones adoptadas,
fechas de compromiso y los responsables. Esta Acta será leída, revisada y
firmada quincenalmente al inicio de la reunión siguiente. Se incluirá
como punto fijo a revisar en las reuniones, el avance físico de la obra,
el estado de ejecución y cumplimiento del Contrato, el registro de los
documentos técnicos del proyecto (planos, especificaciones, etc.) o
modificaciones de los mismos que hayan sido generados durante la
quincena anterior, y la verificación de su actualización en terreno.
En caso de requerirse reuniones Técnicas de Coordinación entre
diferentes especialistas, la ITO deberá coordinar estas reuniones
asegurando la participación de todas las partes involucradas.
4.2 Comunicaciones entre las partes
Para efectos de comunicación entre las partes, se tendrán por oficiales los siguientes instrumentos:
4.2.1 Libro de Obras
Se mantendrá en todo momento un Libro de Obras foliado y en triplicado,
en el cual se anotarán las comunicaciones e instrucciones de la ITO y
el profesional residente a cargo de la obra, que será el representante
del Contratista en terreno. Sólo podrán realizar anotaciones en el Libro
de Obras el Inspector Técnico de Obras (ITO), los proyectistas y el
representante del Contratista.
En este libro se anotarán los sucesos relevantes del proceso
constructivo, además se registrarán debidamente firmadas y fechadas las
instrucciones y aclaraciones de los proyectistas y cualquier observación
de la ITO respecto de la forma en la que se desarrollan las obras, los
materiales empleados, medidas de seguridad, y las etapas de recepción y
control.
El Libro de Obras será suministrado por la empresa Constructora.
4.2.2 Libro de Anotaciones
Se mantendrá en todo momento un Libro de Anotaciones, tipo Manifold
foliado y en triplicado, en el cual el Encargado del Proyecto registrará
sus comunicaciones e impartirá instrucciones a la ITO.
Este libro será aportado por la ITO y deberá mantenerse en forma
permanente y actualizada en la obra. Las anotaciones se registrarán
debidamente firmadas y fechadas por lo profesionales que intervengan.
4.2.3 Libro de Asistencia
El I.T.O. mantendrá en Obra un Libro de Asistencia, en el cual
registrará su asistencia indicando fecha, hora de llegada y hora de
salida. El libro de asistencia podrá ser revisado por el Encargado de
Proyecto o por quien él designe.
4.2.4 Correos electrónicos y otras comunicaciones escritas
Los correos electrónicos y cualquier otra comunicación escrita entre las
partes se considerará como antecedente anexo al Libro de Obras y/o
Libro de Anotaciones según corresponda, siempre y cuando éstos hayan
sido emitidos con copia a todas las partes involucradas, se encuentren
expresamente registrados en un folio específico dentro de estos Libros y
se encuentren impresos y mantenidos en un archivo anexo a estos
registros.
4.3 Definición de documentos oficiales
Previo al inicio de los trabajos, será de cargo de la ITO acordar y
detallar con el Contratista y el Encargado de Proyecto todos los
antecedentes que conforman el expediente técnico de la obra, la
programación física y financiera de la misma y los verificadores de
control que se aplicarán para efectuar el seguimiento de esta
programación, así como de la calidad de los materiales y procedimientos
empleados para su aplicación en obra.
Asimismo, deberá acordarse el orden de prelación de los antecedentes,
en función a lo establecido en las bases y especificaciones técnicas de
la obra, a fin de resolver los eventuales conflictos en la
interpretación de los mismos.
4.4 Funciones de la Inspección Técnica de Obras.
4.4.1 Generalidades
La Inspección Técnica de Obras, en adelante e indistintamente la ITO,
será responsable de la fiscalización en terreno del contrato de
construcción, debiendo exigir que las obras se ejecuten de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas del respectivo proyecto, dentro de
los plazos previstos, con materiales de la calidad definida y ajustada
al contrato, normas y reglamentos pertinentes.
Por la ITO se entenderá el Servicio de Consultoría en forma integral,
incluyendo el profesional responsable, así como las inspecciones
efectuadas por profesionales de distintas especialidades requeridas para
el correcto control del desarrollo de la obra.
La ITO actuará bajo la dirección del Encargado de Proyecto y deberá
someterse a las instrucciones que éste le imparta a través del Libro de
Anotaciones.
La labor de inspección ejercida por la ITO no liberará ni subrogará al
Contratista de su responsabilidad contractual y técnica como constructor
de la obra ni tampoco constituirá en ningún caso dirección ni
aprobación parcial o total de la ejecución de la misma.
4.4.2 Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de los
aspectos normativos y legales que rigen las obras de edificación y que
forman parte del Contrato.
a) Disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Construcciones y Urbanizaciones.
b) Reglamentos y Ordenanzas Municipales sobre ejecución de obras de
edificación y urbanización; pavimentación comunal; señalización de
tránsito y otras.
c) Aprobación de planos del proyecto por parte de la Dirección de Obras
Municipales y de los Servicios Sanitarios, Gas, Electricidad, Canales y
demás, si corresponde.
d) Pagos de derechos por conceptos de aprobación y recepción de obras,
con sus respectivos certificados, por parte de los organismos externos,
Municipalidades, Servicios Sanitarios, Canalistas, Gas, Electricidad y
otros, si corresponde.
e) Normativa NCh sobre Seguridad Industrial y Legislación de Seguridad
del Trabajo.
f) Otras obligaciones que le imponga el contrato de obras, bases administrativas, bases técnicas y/o especificaciones técnicas.
4.4.3 Apoyar el control administrativo del contrato al Encargado de Proyecto, a través de las siguientes acciones:
a) Mantener bajo resguardo, accesible y actualizado el Libro de
Anotaciones como medio de comunicación oficial entre la Inspección
Técnica, el encargado de proyecto y la asesoría de arquitectos de
Oficina Central y Subsecretaría de Turismo.
b) Mantener y resguardar la copia del Libro de Obras que queda en poder
del I.T.O. y que al momento de la Recepción final deberá entregar a
CONAF.
c) Mantener al día y ordenadamente la documentación del contrato en
cuanto a planos, especificaciones, certificados, cartas, formularios, y
en general, toda otra información relacionada con el proyecto desde su
inicio hasta su liquidación final.
d) Verificar los estados de avance para efectos de formulación de los
estados de pago y visarlos para remitirlos al Encargado de Proyecto.
e) Verificar el cumplimiento por parte del Contratista conforme a
contrato del programa de avance de la obra, plazos y fechas, sean estos
parciales, totales o finales, y cuantificar los atrasos para efectos de
aplicación de multas u otras sanciones.
f) Efectuar las labores propias de la gestión de la ITO referidas a
órdenes de ejecución o recepción de actividades o partidas ejecutadas.
g) Remitir informes en forma periódica al Inspector Técnico de Obras y a
la Asesoría de arquitectos de Oficina Central y Subsecretaría de
Turismo, comunicando el estado de avance físico y financiero de la obra,
los hechos más relevantes producidos y situaciones de conflicto
presentes y/o previsibles.
h) Informar oportunamente al Inspector Técnico de Obras situaciones de
conflicto o irregularidades y en forma inmediata respecto de cualquier
accidente con consecuencias graves que haya ocurrido en la obra.
i) Preocuparse, en general, por el seguimiento permanente de las
diferentes actividades contractuales que desarrolla el Contratista y
mantener informado de ello al Encargado de Proyecto.
j) Otras obligaciones de control administrativo que le imponga el
contrato de obras, bases administrativas y/o especificaciones técnicas.
4.4.4 Realizar el control técnico de las obras mediante la realización de las siguientes actividades:
a) Previo al inicio de las obras, estudiar los distintos antecedentes
que conforman el expediente técnico del proyecto, verificando que este
sea completo y consistente. Esta misma acción se realizará respecto de
cualquier modificación al proyecto que se presente durante la ejecución
de la obra.
b) Comunicar oportunamente al Encargado de Proyecto los defectos,
omisiones e inconsistencias que presente el proyecto antes y durante la
ejecución de las obras y a través de éste solicitar a los proyectistas,
las soluciones o instrucciones respectivas.
c) Estudiar los antecedentes administrativos y técnicos del proyecto
para determinar el conjunto de normas de planificación, control de
calidad y verificación que se han dispuesto, estableciendo las distintas
responsabilidades que le cabe a cada una de las partes involucradas en
el proyecto respecto de su aplicación, traspasando al Contratista
aquellas que le correspondan e instruyéndolo acerca de los
procedimientos a adoptar.
d) Diseñar, validar ante el Encargado de Proyecto e implementar las
actividades, instrumentos y protocolos propios del sistema de
aseguramiento de calidad de las obras, incluyendo un programa o plan de
muestreo y ensayos de calidad de materiales, pudiendo solicitar al
Contratista la realización de pruebas o ensayos adicionales a los
previstos cuando la situación lo así aconseje.
e) Verificar que las obras que ejecuta el Contratista corresponden al
proyecto en cuanto a ubicación, cantidad y características de calidad
especificadas.
f) Verificar que el personal, recursos materiales e insumos dispuestos
por el Contratista para la ejecución de la obra corresponden a lo
especificado en el proyecto y son consistentes con los objetivos de
calidad y la programación de ésta.
g) Impartir a través del Libro de Obras las órdenes e instrucciones al
Contratista que resulten pertinentes en el ejercicio de la función de
inspección técnica para lograr los objetivos de calidad previstos y
verificar su cumplimiento.
h) Velar porque el Contratista realice conforme a lo programado y
ceñido a procedimientos, las actividades de autocontrol a los materiales
y obras de terreno.
i) Comprobar que la información aportada por el Contratista ante la ITO y
el Mandante es valedera y se ajusta a la realidad.
j) Verificar la equivalencia técnica entre materiales o productos
especificados y alternativos a través de las fichas técnicas de los
mismos, solicitando la realización de ensayos complementarios en los
casos en que resulte aconsejable.
k) Verificar que el contratista solicite a laboratorios reconocidos los
ensayos de materiales convenidos de acuerdo a la planificación y en
función de los resultados aprobar o rechazar la utilización de éstos en
la obra.
l) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de aplicación en obra
de los distintos materiales y productos de acuerdo a lo indicado en
planos y especificaciones técnicas.
m) Dejar constancia en el Libro de Obras de las diferentes actividades
producidas en terreno y de cualquier información relevante asociada a la
construcción de las obras.
n) Tomar conocimiento, y confirmar si corresponde, las observaciones o
notificaciones impartidas a través del Libro de Obras por el Mandante u
otros profesionales que participan en el proyecto.
o) Verificar el término de las obras, cuando el contratista lo solicite por escrito, e informar, al Inspector Técnico de Obras.
p) Comprobar que el contratista dio cumplimiento en forma y plazo a las
observaciones indicadas en el Acta de Recepción e informar al Encargado
del Proyecto.
q) Comunicar oportunamente al Encargado de Proyecto cualquier situación
anómala que amenace la factibilidad técnica del proyecto o el logro de
los resultados esperados.
r) Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de las normativas
laborales, de higiene y seguridad en ambientes de trabajo y de
prevención de riesgos, verificando especialmente el cumplimiento de las
obligaciones previsionales de éste para con sus empleados.
s) Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.
t) Evaluar e informar al Encargado de Proyecto respecto de la idoneidad
de los profesionales que conforman el equipo directivo de la obra y de
los subcontratistas, así como de los eventuales cambios en su
conformación.
u) Evaluar y determinar los costos en daños materiales y en programación
por obras mal ejecutadas por el Contratista o subcontratistas a su
cargo, para efectos de aplicación de sanciones o solicitud de
compensaciones a éste.
v) Otras obligaciones de control técnico que le imponga el contrato de
obras, bases administrativas y/o especificaciones técnicas.
4.4.5 Facultades de la Inspección Técnica (ITO)
Para el ejercicio de sus funciones, la Inspección Técnica de Obras contará con las siguientes facultades:
a) Informar e instruir por escrito al Contratista a través del Libro de
Obras de cualquier aspecto que contravenga los términos de las
especificaciones técnicas, de las bases del contrato o que, a juicio de
la Inspección Técnica, ponga en riesgo el buen resultado de la obra.
b) Rechazar los materiales que no cumplen con los requerimientos de
calidad o cuando su procedimiento de aplicación se ha apartado de lo
establecido en las especificaciones técnicas.
c) Solicitar al Contratista, cuando la situación lo aconseje, la
realización de pruebas o ensayos adicionales a los previstos dentro del
programa de aseguramiento de calidad.
d) Requerir del Contratista toda la información que resulte necesaria
para el correcto control de la ejecución de la obra y del logro de los
objetivos de calidad propuestos.
e) Requerir del Contratista información respecto de su personal y
subcontratistas a su cargo, informarse del eventual reemplazo de
profesionales del equipo directivo o subcontratistas y evaluar e
informar respecto de la idoneidad de éstos para decisión del Inspector
Técnica de Obras.
f) Verificar la ejecución y recepcionar las partidas de obra definidas
en el programa de actividades de control técnico de calidad, dejando
constancia de ello en el Libro de Obras.
g) Informar al Encargado de Proyecto, aquellas situaciones, que a su
juicio, recomiendan una paralización de la obra. Del mismo modo podrá
operar respecto a una medida de separación, suspensión o sustitución de
un subcontratista, trabajador o encargado de la obra del Contratista
principal.
h) Exigir del Contratista las instalaciones, equipamiento y elementos de trabajo, conforme a lo establecido en el contrato.
4.4.6 Restricciones
a) En el desempeño de su trabajo está impedido de paralizar la obra o de
autorizar aumentos o disminuciones de obra u obras extraordinarias y
otorgar aumento de plazo.
b) La Inspección Técnica no está facultada para introducir
modificaciones a los planos y especificaciones técnicas o alterar los
diseños provistos sin aprobación del Mandante.
c) La Inspección Técnica no podrá separar de la obra a trabajadores,
profesionales que conforman el equipo directivo de la obra o
subcontratistas.
d) La Inspección Técnica no podrá mantener relaciones comerciales de
cualquier naturaleza con el Contratista o con empleados o trabajadores
de éste. No podrá tampoco recibir materiales ni encargarse del pago de
operarios, proveedores y casas comerciales por cuenta o a petición del
Contratista.
e) La Inspección Técnica deberá abstenerse de participar con fines de
lucro en los contratos correspondientes a las obras que están bajo su
inspección; de recomendar al Contratista determinadas empresas,
productos, firmas o personal; de mantener con éste una relación de
trabajo de cualquier índole, y en general, de todo acto que pudiera
restarle independencia en las actuaciones fiscalizadoras del contrato a
su cargo.
5. INFORMES
5.1 Informe Inicial.
Las actividades de la Inspección Técnica deberán comenzar, a más tardar,
en la fecha de entrega de terreno programada para la obra, la que será
informada oportunamente por el Inspector Técnico de Obras. En caso que
la obra se encuentre en ejecución su labor comenzará según lo indique el
contrato.
Durante el periodo de obras preliminares e instalación de faenas, el
Consultor deberá estudiar los antecedentes del contrato y el expediente
técnico del proyecto, incluyendo todas sus especialidades, para emitir
un Informe Inicial, el que contendrá una relación de los aspectos más
relevantes a supervisar en la futura ejecución de la obra,
indefiniciones o inconsistencias entre proyectos que requieran ser
subsanadas de manera oportuna y en general cualquier otra recomendación
en orden a facilitar la ejecución del contrato y anticipar dificultades.
Dicho Informe deberá entregarse al Encargado de Proyecto dentro de un
plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de comienzo de las
actividades de la Asesoría a la Inspección Técnica según lo establecido
en el primer párrafo del presente numeral.
5.2 Informes Mensuales
En conjunto con verificar el estado de avance y cursar el estado de
pago mensual de la obra, la ITO deberá presentar un Informe Mensual de
Inspección. Dicho informe deberá reflejar el desarrollo de la obra
durante el mes analizado y el estado de situación a la fecha del estado
de avance considerado para el estado de pago, incluyendo los siguientes
aspectos:
Relación de las adiciones o modificaciones efectuadas a los antecedentes técnicos y contractuales.
Resumen de los hechos más relevantes que se hayan producido en la obra.
Control de plazos y estados de avance, indicando avance programado, real y atrasos registrados en general y por partida.
Hechos relevantes y actividades desarrolladas durante el periodo informado.
Control del estado financiero de la obra, indicando avance programado, real y atrasos registrados en general y por partida.
Relación de los controles de calidad efectuados y los resultados obtenidos.
Informes de los asesores a la inspección técnica de especialidades.
Relación de los temas pendientes por definir y cualquier otro que
resulte crítico para el normal desarrollo de la construcción.
Juicio crítico respecto a cumplimiento de metas, calidad de las obras y comportamiento del Contratista y recomendaciones.
Set de fotografías representativas del avance y problemas observados en la obra durante el periodo analizado.
Fotocopia, escaneo o fotografía del Libro de Obras, del Libro de
Asistencia y del Libro de Anotaciones, del período que corresponde al
mes que se informa.
Los informes deberán ser entregados en formato digital y papel.
5.3 Informes por suspensión de obras
En este caso, el ITO deberá realizar un Informe al inicio y otro al
término de la suspensión. Teniendo el primero el objetivo de informar el
motivo de la suspensión y el estado de avance que presenta la obra,
además de la situación contractual de los trabajadores. El informe
correspondiente al término de la suspensión, deberá dar cuenta del
estado de las obras, detallando posibles deterioros, pérdidas, hurtos o
robos.
Estos informes no reemplazan al informe de avance mensual.
5.4 Informe Previo a la Recepción Provisoria.
Una vez finalizada la ejecución de la obra y previo a la recepción
provisoria de la misma, en conjunto con la presentación del último
estado de pago de la obra, la ITO deberá entregar un Informe Previo, el
que deberá incluir como mínimo los siguientes antecedentes:
Informe Mensual del último periodo, de acuerdo a formato definido por
CONAF, en conjunto con el estado de pago de la obra por el 100% de
avance.
Informe Resumen mencionado los hechos más relevantes y descripción del
desarrollo de la obra durante todo el periodo de ejecución, dentro del
mismo formato definido para el Informe Mensual, efectuando un balance
crítico final.
Recopilación de las Actas de las Reuniones de Obras
Libros de Obra, de Anotaciones y de Asistencia
Certificados de ensayes de calidad de materiales realizados durante la ejecución de la obra.
Recepción final Municipal, si corresponde.
5.5 Informe Final
El informe final se realizará una vez Recepcionada la Obra, debiendo incluirse los siguientes antecedentes:
Acta de Recepción final, firmada por todos los integrantes de la Comisión de Recepción.
Informe que dé cuenta de las observaciones realizadas en la recepción
provisoria, los plazos otorgados para subsanarlas y las obras
realizadas.
Cálculo de multas, si corresponde.
6 RECURSOS
6.1 Equipo profesional: perfil y requisitos de experiencia.
Todos los miembros del equipo profesional a cargo de la Inspección
Técnica serán profesionales competentes del área de la construcción, con
experiencia demostrable en la inspección de obras de edificación de
naturaleza similar a las que son motivo del presente contrato.
El equipo de inspección deberá contar como mínimo con los siguientes profesionales:
|
Profesional
|
Experiencia
|
Especialidad
|
Frecuencia de inspección
|
|
Profesional Responsable (Supervisor)
|
5 años
|
Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Calculista, Constructor Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor.
|
Presencia permanente en obra. Con un mínimo de 4 jornadas diarias semanales.
|
|
Especialista proyecto eléctrico
|
5 años
|
Ingeniero Civil Electricista, Ingeniero de Ejecución Electricista, o equivalentes con Licencia SEC A.
|
Según lo requerido para el correcto control del desarrollo de la obra, con un mínimo de 2 visita mensual durante el periodo de ejecución de la obra de la especialidad a inspeccionar.
|
|
Especialista proyecto sanitario
|
5 años
|
Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Civil Mecánico o Arquitecto, Constructor Civil y/o Ingeniero Constructor.
|
Dentro de su propuesta, el oferente podrá complementar el equipo propuesto con profesionales de otras especialidades.
Una vez adjudicada el servicio de consultoría, el adjudicatario deberá presentar el listado definitivo con los profesionales que integrarán el equipo de inspección. La experiencia mínima se evaluará en años de ejercicio profesional, contados desde la fecha de titulación. La idoneidad y experiencia de los profesionales a cargo de la inspección se acreditará ante el Encargado de Proyecto mediante presentación de copia del título profesional o certificado de título y Currículum Vitae resumido de cada uno de los integrantes del equipo.
Sin perjuicio del cumplimiento de los requerimientos profesionales mínimos indicados más arriba, durante la ejecución de la Consultoría, el Encargado de Proyecto podrá solicitar al Consultor el reemplazo de cualquiera de los profesionales que integran el equipo de inspección si a su juicio éstos no satisfacen las necesidades o no cautelan los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada.
Cualquier reemplazo que el Consultor determine para su equipo profesional, ya sea por iniciativa propia o por requerimiento del Encargado de Proyecto, deberá satisfacer los requisitos mínimos establecidos en el presente punto de acuerdo a la especialidad.
6.2 Equipamiento e insumos
El espacio dispuesto en obra para oficinas de la ITO será suministrado por el Contratista. Será de cargo de la ITO dotar de todos los elementos, equipos e insumos necesarios para la correcta y oportuna ejecución de su labor de inspección, contemplando como mínimo lo siguiente:
Movilización y gastos de traslados y viáticos de ser necesarios.
Equipamiento computacional (computadores e impresoras).
Software (MS Office, MS Project, Autocad Ver. 2010 o superior)
Servicio de correo electrónico con capacidad de envío y recepción de archivos de gran tamaño.
- Telefonía móvil.
- Máquina fotográfica digital.
- - - Mobiliario y Papelería.
- Elementos de seguridad personal.
- Instrumentos de medición.
|
|
|
|
|
ANEXOS QUE DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR |
ANEXO N° 1; DECLARACIÓN DE NO HABER RESCINDIDO CONTRATO.
ANEXO N° 2; DECLARACIÓN DE NO HABER SIDO CONDENADO POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O POR INFRACCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES.
ANEXO N° 3; DECLARACIÓN JURADA
ANEXO N° 4; FORMULARIO DE CÁLCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DEL CONSULTOR
ANEXO N° 5 REGISTRO DOC. OFICIALES O CERTIFICADOS
ANEXO N° 6 ACTIVIDADES A SUPERVISAR
ANEXO N° 7 CONFORMIDAD DE LAS BASES
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Si postula una Empresa. |
|
En el caso que la oferta la presenta una empresa, esta debe hacer llegar el/los Curriculum de/los profesionales que efectuarán el servicio.
|
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Mediante Correo electrónico a samuel.saldias@conaf.cl
|
|
|
|
|
Modalidad de pago |
La Corporación tiene las siguientes modalidades de pago::
1.- Cheque.
2.-Vale Vista
3.- Transferencia electrónica (Cuenta corriente, Cuenta de ahorro, Cuenta Rut, etc).
|
|
|
|
|
Actividades contempladas y presupuestos referencial por actividad. |
Se estima una supervición de 6 meses como duración total de la obra. El presupuesto total disponible es de $ 10.000.000.- por lo tanto, el monto las actividades por el período no deben superar el monto mencionado.
|
Cantidad
|
Actividades
|
Valor unitario
|
Valor Total
|
|
1
|
Informe Incial
|
|
|
|
72
|
Visitas terreno
|
|
|
|
12
|
informes tecnicos de avance
|
|
|
|
1
|
Informe previo a la recepción provisoria
|
|
|
|
1
|
Informe Final
|
|
|
| |
|
Total
|
$ 10.000.000
|
|
|
|
|
|
Cuadro de estimado de actividades a realizar. |
|
ACTIVIDADES
|
Mes 1
|
Mes 2
|
Mes 3
|
Mes 4
|
Mes 5
|
Mes 6
|
Total
|
|
Cantidad
|
Cantidad
|
Cantidad
|
Cantidad
|
Cantidad
|
Cantidad
|
|
Informe Incial
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Visitas terreno
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
72
|
|
informes tecnicos de avance
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
12
|
|
Informe previo a la recepción provisoria
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
Informe Final
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
Periodo de la prestación de servicios. |
Lo que implica que si la obra termina antes del periodo estimado (6 meses), Conaf podrá poner término anticipado a estos servicios de supervisión, sin embargo, si el término de la obra fuese superior a los 6 meses, Conaf podrá aumentar los servicios de supervisión en:
• Hasta 2 meses, más del plazo indicado en esta licitación, y
• Aumentar hasta en un 20% las actividades de visitas a terreno y e informes técnicos de avance.
|
|
|
|