Tipo de documento

Caución o garantía que deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

Beneficiario

Servicio de Salud Araucanía Norte

Pagadera

A la vista, ser irrevocable y a primer requerimiento

Fecha de vencimiento

60 días hábiles adicionales a la fecha de expiración del contrato.

Expresada en

Pesos chilenos o Unidad de Fomento

Monto

5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario

Glosa

“GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LICITACIÓN MANTENCIÓN CORRECTIVA CLÍNICA DENTAL MÓVIL BBTD-27, ID 1057390-11-LE25”.

Nota: En caso de entregarse un vale vista, la glosa deberá ser estampada al reverso del documento, o en un documento anexo.

Forma y Oportunidad de Restitución

Para el caso de garantías de tipo electrónica, el Servicio de Salud Araucanía Norte realizará liberación del documento. Para el caso de garantías de tipo físicas (boleta bancaria y/o vale vista), será liberadas y custodiadas para su retiro.

Se deja establecido que en caso de hacerse efectivas las deducciones sobre la presente garantía, el contratante deberá reponer dicha garantía manteniendo siempre su monto y vigencia original. En caso contrario, se podrá dar término anticipado al contrato por falta de garantía.

En caso de renovarse el convenio, prórroga de este o eventuales modificaciones al contrato que extiendan su vigencia, según sean los casos, el contratista deberá renovar o extender la garantía de fiel cumplimiento, por el mismo monto exigido y cuya vigencia deberá ser superior en 60 días hábiles respecto del término del contrato.

En todo caso, el responsable del contrato deberá velar porque la garantía de fiel cumplimiento de contrato mantenga su vigencia, de modo tal que con 30 días anteriores al vencimiento de la misma, en el evento de que no haya finalizado la garantía técnica ofertada, deberá requerir al proveedor el cambio o renovación de la misma, otorgándole un plazo que no exceda de 10 días desde que es requerido de ello para la entrega del documento de garantía, con el objeto de cautelar una vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato igual o superior a 60 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento del contrato, bajo apercibimiento de proceder a su cobro. En dicho evento, los fondos de la garantía cobrada se custodiarán a fin de servir para el mismo fin a que estaba destinada la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Descripción

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del D.S. N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, se podrá entregar cualquier documento de garantía siempre que asegure el cobro de esta de manera rápida y efectiva, sea pagadera a la vista (a su sola presentación), con carácter irrevocable y emitida nominativamente a la orden del Servicio de Salud Araucanía Norte, RUT N° 61.955.100-1.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá permitir el cobro de ésta en caso de multas, y deberá asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del reglamento.

Ésta deberá ser entregada con antelación a la emisión de la orden de compra.

En caso de que la garantía se entregue en formato físico, se deberá detallar en el respectivo sobre, que se adjunta la garantía de fiel cumplimiento y remitirlo a la siguiente dirección:

ü  Servicio de Salud Araucanía Norte

ü  Ilabaca # 752, ciudad de Angol.

En dicho caso, ésta debe ser entregada en horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 hrs., y viernes de 8:30 a 16:00 hrs. Cabe señalar que será responsabilidad del oferente obtener un respaldo de la recepción antes señalada.

En caso de garantías en formato electrónico, podrá ser entregada ésta a través de los canales dispuestos por el portal www.mercadopublico.cl para este fin, o en la forma dispuesta para garantías entregadas en formato físico. En todo caso, el documento de garantía emitido en formato electrónico deberá cumplir lo dispuesto en la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”.

Las causales de cobro de esta garantía son las establecidas en el acápite “COBRO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” de estas bases administrativas.

El Servicio de Salud estará facultado para hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de que concurra cualquiera de las siguientes causales:

1. Daños producidos a la infraestructura o bienes del Servicio de Salud con ocasión de la ejecución de los servicios requeridos a través de las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas, en el evento de que el contratista no se haga cargo de dichos costos.
2. Multas, según acápite “DE LAS MULTAS”.
3. Deudas laborales.
4. Término anticipado del Contrato, según acápite “TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO”.
5. Todo incumplimiento a las bases administrativas, de las especificaciones técnicas, o anexos, que conlleven el cobro de esta garantía.

Para lo anterior, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 135° del reglamento, la institución efectuará dicho cobro mediante el procedimiento establecido en el acápite “DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS” de las presentes bases.

Salvo el caso del término anticipado del contrato, el Servicio de Salud procederá a efectuar la devolución de los montos a los cuales no tenga derecho a retener, dependiendo de la naturaleza de la garantía en cuestión. En todo caso, el proveedor deberá reponer dicha garantía de acuerdo con lo consignado previamente (acápite “GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” en la fila relativa a “Forma y oportunidad de su restitución”).

En caso de empate se establecerán como medio de desempate los mismos criterios de evaluación, los que se aplicarán en el siguiente orden: Evaluación Económica, Localidad del taller del Oferente, Tiempo de entrega del móvil, Experiencia demostrable, y Cumplimiento Programa (s) de Integridad y Compliance. En caso de subsistir el empate, se considerará la oferta que ingresa primero al portal Mercado Público. En caso de subsistir el empate, se declarará desierta la licitación en cuestión por no ser determinable la oferta adjudicataria sin transgredir el principio de estricta sujeción a las bases de licitación y el principio de igualdad entre los oferentes.

En caso de existir dudas después de la adjudicación, se podrán comunicar con doña Francisca Venegas Rubilar, funcionario de apoyo del Subdepartamento de Abastecimiento al teléfono 45-2551356 o al e-mail francisca.venegas@araucanianorte.cl.  

En caso de que un proveedor omita algún documento solicitado como “FACTORES EXCLUYENTES” en las presentes bases no será evaluado.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación,

 asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

2.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. Como contrapartida, respecto de los miembros de la comisión evaluadora éstos se obligan a no mantener contacto ni sostener reuniones con oferentes, lobbistas o gestores de intereses particulares, mientras integren la comisión, salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro de las bases del procedimiento licitatorio.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

La presente licitación y el ulterior contrato se regirán, sin perjuicio de la normativa legal vigente, acorde a los siguientes documentos:

1. Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y su reglamento, representado en el decreto N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, el cual, para efectos de las presentes bases, y del ulterior contrato a ser suscrito, se le aludirá como “el reglamento”. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquellas, las normas del Derecho Privado (artículo 1 inciso primero de la ley N° 19.886).
2. Las presentes bases administrativas, y sus anexos.
3. Las Bases Técnicas, representado en el Anexo N° 4 de “Especificaciones Técnicas”.
4. Las respuestas a las preguntas formuladas.
5. Las aclaraciones efectuadas a las ofertas.
6. La oferta del proveedor adjudicatario.
7. Las resoluciones u órdenes de compra emitidas.
8. El contrato que se suscriba con el adjudicatario.
9. Código Sanitario.
10. Las instrucciones obligatorias que haya impartido la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan, recíprocamente en forma tal, que se consideran como parte integrante del contrato, sin perjuicio de la preminencia o primacía de las bases administrativas y sus anexos en virtud del principio de estricta sujeción a las bases de licitación.

En todo caso, el oferente durante el proceso de licitación y ejecución del contrato, deberá dar cumplimiento a todas las normas técnicas y legales que regulan la presente adquisición.

El oferente, por el mero hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que ha analizado y aceptado tanto las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos de la misma, así como las aclaraciones y respuestas efectuadas a las consultas de la licitación, las que ha tenido en consideración al momento de presentar su oferta a través del portal Mercado Público. A mayor abundamiento, el adjudicatario deberá considerar en su oferta todos los materiales, mano de obra, ejecución procesos administrativos, etc. necesarios para la correcta ejecución del servicio requerido, aun cuando no esté indicado expresamente en los antecedentes de la licitación por el concepto de la buena fe y de las buenas prácticas, por lo que no se aceptarán cobros extraordinarios por este concepto, el cual deberá ser asumido por el contratista. Lo anterior cobra mayor relevancia tomando consideración el periodo de consultas y aclaraciones respectivas, dentro del cual el contratista ha tenido el tiempo suficiente de plantear sus dudas.

El Servicio de Salud se reserva el derecho de modificar la información contenida en las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.

Toda modificación de las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, se sujetará al mismo procedimiento a que está sometida la aprobación de las presentes bases (artículo 40 del reglamento). Por tanto, dicha modificación deberá aprobarse mediante resolución exenta. Estas modificaciones serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl entendiéndose por tal circunstancia, conocidas y obligatorias para todos los participantes y se entenderán como parte integrante de las presentes bases de licitación.

Junto con lo anterior, se deja establecido que las modificaciones sólo serán procedentes hasta antes del cierre de la recepción de ofertas, considerándose un plazo prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a las modificaciones.

El proceso de contratación a realizar tiene como objetivo contratar servicios de mantención correctiva para la Clínica Dental Móvil placa patente única BBTD-27 de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte.

Las exigencias del servicio a ser contratado se encuentran en las “bases de licitación” están conformadas por las “bases administrativas”, las “bases técnicas” (representada en el Anexo N° 4-A “Especificaciones Técnicas Mantención Correctiva” y Anexo N° 4-B de “Especificaciones Técnicas Instalación Eléctrica”, más la correspondiente planimetría: PLANIMETRÍA 001-A01 SITUACIÓN EXISTENTE, PLANIMETRÍA 001-A02 SITUACIÓN PROPUESTA, y PLANIMETRÍA 001-A03 DETALLES MUEBLES), y demás anexos de la presente licitación pública, las que se entienden formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales.

El proveedor solo podrá presentar una oferta, la cual, deberá ser pura y simple, ajustada al ordenamiento jurídico nacional y a los documentos que integran el proceso de compra. Es obligatorio completar los anexos respectivos de la oferta (anexo 1, 2, 3, 4-A, y 4-B), sin perjuicio que el oferente incluya otra documentación que considere relevante para complementar lo indicado en los citados anexos. Tratándose del Anexo N° 3 existirán algunas menciones que no aplicarán, dependiendo del tipo de oferente.

Tratándose de una unión temporal de proveedores, los integrantes de ésta no podrán presentar ofertas en el marco de dicha unión, y paralelamente como integrante de otra unión temporal de proveedores (artículo 54 inciso segundo de la ley N° 19.886). La oferta presentada por una Unión Temporal de Proveedores cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamaño (artículo 47 de la ley N° 19.886, y artículo 178 del reglamento) será declarada inadmisible (artículo 51 inciso primero y 53 inciso segundo de la ley N° 19.886).  

REQUISITOS PARA OFERTAR.

El proveedor deberá encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (Chileproveedores), y en calidad de “hábil” como requisito para contratar con la Administración del estado (artículo 4 de la ley N° 19.886, y artículo 120 del reglamento).

Sin embargo, la inscripción en dicho registro y en calidad de hábil se exige en otros articulados con ocasión de efectuar la presentación de la oferta. Así, el artículo 16 inciso noveno de la ley N° 19.886: “Los organismos públicos contratantes deberán exigir a los proveedores su inscripción en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública y encontrarse habilitados para participar en él, para poder participar de cualquier procedimiento de contratación y suscribir los contratos definitivos.”. En el mismo sentido los artículos 4 N° 19 (“19. Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización, estando habilitado para aquello.”), 26, 41 N° 8 y 181 inciso final, todos ellos del reglamento.

POR ENDE, LA SITUACIÓN DE HABILIDAD EN EL MENCIONADO REGISTRO SE ERIGE COMO UN REQUISITO PARA OFERTAR, SEA DE PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURÍDICAS O UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES.

Tratándose de una unión temporal de proveedores, cada uno de sus integrantes deben figurar en dicha calidad (artículo 53 inciso primero de la ley N° 19.886, y artículo 181 titulado “Presentación de las ofertas”, el cual señala en su inciso final del reglamento lo que sigue: “Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.”. En caso de no estar uno o varios de ellos en dicha calidad, se deberá efectuar el procedimiento establecido en el artículo 182 del reglamento.

Respecto de la acreditación de no estar afectos los oferentes a prohibiciones para contratar con la entidad, ello se entenderá cumplido al momento de presentar la respectiva oferta (Nota 5), mediante la suscripción del Anexo N° 2 “Declaración Jurada Simple” (dictamen N° 20.454 de la Contraloría General de la República).

Tratándose de uniones temporales de proveedores, además de lo anterior, se deberá hacer entrega del acuerdo en que conste la misma mediante documento público o privado (tratándose de una contratación inferior a las 1.000 UTM) o mediante escritura pública (tratándose de contrataciones superiores a las 1.000 UTM), como documento para ofertar (artículos 180 y 181 inciso primero del reglamento de la ley N° 19.886), en el cual deberá constar a lo menos la solidaridad entre sus integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la institución, y nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de establecer que la vigencia de dicha unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato, incluyendo su eventual renovación y/o prórroga en caso de resultar ser la unión temporal de proveedores adjudicada (artículos 180 y 181 inciso primero del reglamento). A su vez, ella deberá estar integradas por empresas de menor tamaño (artículo 51 inciso primero de la ley N° 19.886).

Todo lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES”.

REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Se estará a lo indicado en el Anexo N° 2 de acuerdo con lo preceptuado en la Nota N° 5, y a lo consignado en el acápite “ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO” de las presentes bases. Además, y en conformidad al artículo 58° inciso séptimo del reglamento de la ley N° 19.886, se exigirá a los adjudicatarios su condición de oferente “habilitado” en Registro de Proveedores para poder suscribir los contratos definitivos.

El precio por los servicios ofertados en el Anexo N° 1 “Carta Oferta”, deben expresarse en pesos, moneda nacional, valores netos.

El valor a ingresar al portal Mercado Público deberá ser el valor correspondiente al total valor neto señalado en el Anexo N° 1 “Oferta Económica”.

Ambos valores deberán ser coincidentes. En caso contrario, será causal suficiente para declarar inadmisible dicha oferta.

Los valores consignados deben considerar cualquier otro costo asociado a las ofertas (por ejemplo, costos de despacho, costo del mantención de los cilindros, entre otros), lo que incluye los costos directos asociados, aun cuando no esté indicado expresamente en los antecedentes de la licitación por el concepto de la buena fe, por lo que no se aceptará cobro extraordinario por este concepto, el cual deberá ser asumido por el contratista. Lo anterior cobra mayor relevancia tomando en consideración el periodo de consultas y respuestas, dentro del cual el contratista ha tenido el tiempo suficiente de plantear sus dudas.  

Las ofertas se considerarán con una vigencia mínima de 60 días corridos contados desde el cierre de las presentes bases en el portal Mercado Público, deberá ser en pesos chilenos y no será reajustable.

Las ofertas deben ser presentadas en español.

La contratación de los servicios requeridos será financiada con fondos del ítem 22.06.002.002 del Servicio de Salud Araucanía Norte.

A.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

 No se considera.

B.- OFERTAS EN SOPORTE PAPEL.

Tratándose del caso establecido en el inciso tercero del artículo 51 en relación con el inciso primero numeral tercero del artículo 115 (“Las Entidades podrán excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecución contractual fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado establecido en el artículo 19 de la Ley de Compras, en las siguientes circunstancias: N° 3  Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las Entidades o los oferentes por las vías que informe dicho Servicio. En el caso de los oferentes, el certificado deberá ser solicitado dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de dos días hábiles contado desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información. Todos los documentos aprobados o enviados fuera del Sistema de Información deberán ser publicados en dicho sistema una vez solucionada la indisponibilidad.”), ambos del reglamento, cada oferente que se encuentre en dicha situación (situación de indisponibilidad del “Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado”, más conocido como “Mercado Público”) asume la responsabilidad de contar con la certificación de rigor extendida por la Dirección de Compras y Contratación Pública que acredite la INDISPONIBILIDAD DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DEL ESTADO”, para con dicho respaldo proceder con la recepción material de la oferta por parte de la Oficina de Partes de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte dentro del plazo establecido al efecto. Por lo anterior, se exonera de toda responsabilidad al Servicio de Salud Araucanía Norte de entregar algún tipo de documento de recepción documental.

Dicha oferta debe ser entregada en sobre cerrado, dirigido al Encargado del Sub-Depto. de Abastecimiento, en la Oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Norte, ubicada en calle Ilabaca N° 752 en la ciudad de Angol, dentro del plazo establecido en el artículo 115 del reglamento.

Identificación del sobre:

ü  Individualización del oferente.

ü  RUT

Identificación de la licitación a la que postula, es decir “MANTENCIÓN CORRECTIVA CLÍNICA DENTAL MÓVIL BBTD-27” ID 1057390-11-LE25.

En esta instancia se verificará que se haya presentado todos los anexos obligatorios de la presente licitación, siendo estos: Anexo N° 1 “Carta Oferta”, Anexo N° 2 “Declaración Jurada Simple”, Anexo N° 3 “Identificación del Proveedor”, y Anexo N° 4-A “Especificaciones Técnicas mantención Correctiva” y Anexo N° 4-B “Especificaciones Técnicas Instalación Eléctrica”, y que el oferente se encuentre hábil en el Registro de Proveedores. Tratándose de un oferente del tipo unión temporal de proveedores, cada uno de sus integrantes deberán ser “hábiles” en dicho registro.

La verificación será efectuada por el Subdepartamento de Abastecimiento del Servicio de Salud, y no supondrá efectuar ninguna acción de evaluación de las ofertas, ni la verificación de la inclusión de otros documentos, ni valorar el contenido de los mismos, consistiendo su labor solo en la verificación de la inclusión de dichos antecedentes. En consecuencia, se ACEPTARÁN o se RECHAZARÁN las ofertas a través de un “Acta de Apertura Electrónica” que será emitida a través del portal Mercado Público. Esta verificación no constituirá evaluación del contenido de fondo de la oferta.

Los proponentes podrán formular observaciones a dicha acta, dentro de las 24 horas siguientes a su publicación, a través del mencionado portal web (artículo 51 inciso final del reglamento). En caso de existir observaciones, estas serán analizadas y respondidas con ocasión de la confección del informe de evaluación fundado de las ofertas.

Lo anterior no limita lo preceptuado en el artículo 50 inciso segundo y 115 del reglamento de compras públicas de la ley N° 19.886 (situación de ofertas allegadas en soporte papel por indisponibilidad del Sistema de Información de Compras Públicas).

La no entrega de alguno de los documentos establecidos precedentemente, dejará al oferente fuera del proceso de evaluación (oferta rechazada), no pasando dichas ofertas a la etapa de evaluación, ofertas que serán declaradas inadmisibles en el Informe de Evaluación. Las ofertas que se declaren “aceptadas” pasarán a la etapa de evaluación, en la cual se evaluarán los contenidos de fondo de las ofertas presentadas. Dicha situación se reflejará a su vez en el correspondiente Informe de Evaluación que deba levantar la comisión homónima, comisión que podrá declarar inadmisibles las ofertas declaradas como “aceptadas” en el Acta de Apertura Electrónica”, o declarar admisibles aquellas declaradas como “rechazadas” en el Acta de Apertura Electrónica, estableciendo fundada y pormenorizadamente las razones de ello en uno u otro caso. En este último caso, la oferta declarada erradamente como “rechazada”, deberá ser reincorporada mediante acto administrativo fundado.

La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión de Evaluación de las Ofertas designada para estos efectos mediante resolución exenta del Director del Servicio de Salud Araucanía Norte. Su objeto será evaluar las ofertas, aplicando en su cometido tanto los factores excluyentes de licitación, así como los criterios de evaluación considerados en la misma.

La información alterada, falsificada o incompleta, entregada por el (los) oferente(s), eliminará automáticamente a éste (éstos) de la presente propuesta (inadmisibilidad de la oferta), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurra por los perjuicios producidos.

La evaluación de las ofertas se realizará en dos fases consecutivas:

1. Fase I: Se verificará la integralidad del contenido de fondo de los documentos adjuntos a cada oferta declarada como “aceptada” a través del Acta de Apertura Electrónica, realizando un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Solo las ofertas que cumplan con las exigencias solicitadas en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES” pasarán a la siguiente fase II de evaluación. La oferta será declarada “inadmisible” si no cumple con lo establecido precedentemente.
2. Fase II: Se realizará la evaluación cuantitativa de las ofertas aplicando los CRITERIOS DE EVALUACION.

La Comisión de Evaluación informará al Sr. Director del Servicio de Salud Araucanía Norte el resultado de la evaluación en un informe en el que se adjuntarán todos los antecedentes que le permitan resolver sobre la propuesta más conveniente.

Se deja constancia que los integrantes de la comisión de evaluación son sujetos pasivos temporales o transitorios de la Ley del Lobby de conformidad a lo previsto en el artículo 4° N° 7 inciso final de la ley N° 20.730. Por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos el período comprendido desde la publicación en el sistema www.mercadopublico.cl, del acto administrativo que los designa en ella y hasta la fecha de la resolución de adjudicación.

La designación de la comisión evaluadora se publicará oportunamente en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado www.mercadopublico.cl, y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

1.-Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados en la ley.

2.- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.

3.- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 12 bis y 35 nonies, ambos de la ley N° 19.886, la comisión evaluadora deberá suscribir una declaración jurada respecto del procedimiento de contratación en que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre él.

Asimismo, y en virtud de lo preceptuado en el artículo referido en el párrafo anterior, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones de calificación o evaluación en el presente proceso licitatorio tendrá la calidad de agente público, encontrándose sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Se deja constancia de que son motivos de abstención, aquellas situaciones contempladas en el artículo 35 quinquies de la ley N° 19.886. Por consiguiente, no podrán tener participación, en comisiones evaluadoras o intervenir en el procedimiento de contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés, aquellas autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se encuentren en los casos puntualizados por la norma indicada.

En virtud de los principios de probidad administrativa (artículos 52 y 62 N° 6 de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está fijado en el DFL N° 1/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y de abstención (artículo 12 de la ley N° 19.880), y en aplicación del artículo 15 del reglamento, en el evento que un conflicto de interés se hiciese patente con posterioridad a la apertura de las ofertas, el integrante afectado por dicho conflicto deberá abstenerse de participar en la comisión de evaluación, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la circunstancia que le resta imparcialidad.

Lo anterior no solo será aplicable a los funcionarios de planta o a contrata, sino que también a los servidores a honorarios (artículos 12 bis inciso tercero y 35 nonies inciso segundo de la ley N° 19.886).

En el evento de hacer patente un integrante su abstención en el proceso de evaluación de las ofertas, éste deberá ser reemplazado por otro que forme parte de la comisión de evaluación designada por el Sr. Director. En caso de no ser ello posible, se designará a otro funcionario idóneo mediante acto administrativo debidamente tramitado. En cualquiera de dichos casos, ello quedará consignado en el Informe de Evaluación de las ofertas.

Por su parte, los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán resguardar la confidencialidad de las deliberaciones que surjan durante sus reuniones de evaluación, y para ello, deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad o una declaración jurada que contenga un compromiso de confidencialidad en cuanto a las ofertas y antecedentes que no tengan el carácter de públicos, y a todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

Los factores de evaluación de carácter excluyente donde la configuración de cualquiera de ellos respecto de un determinado oferente traerá como consecuencia dejar a éste dejara fuera de evaluación, son:

a)    No presentar los anexos N° 1, N° 2 , N° 3, N° 4-A y N° 4-B, debidamente completados y firmados (ver acápite “REQUERIMIENTOS”).

b)    No cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en los Anexos N° 4-A y N° 4-B.

c)    No concurrir a la visita a terreno obligatoria.

d)    Superar la oferta económica el presupuesto disponible.

e)    Ofertar una garantía técnica inferior a 12 meses.

f)     Ofertar un tiempo de entrega superior a 80 días corridos.

g)    Ofertar un plazo de visita ante fallas superior a 48 horas.

h)    No adjuntar certificado de inicio de actividades en código 452002 “Mantenimiento y reparación de vehículos automotores”.

i)      Si un oferente presenta más de una oferta (ejemplo, una oferta “base” y una segunda oferta de tipo “alternativa”). En dicho caso, todas ellas serán inadmisibles (artículos 48 inciso segundo y 59 del reglamento. Ver acápite “REQUERIMIENTOS”). Lo mismo se observará cuando un oferente (persona natural o jurídica) oferte de forma “individual” y a través de una “unión temporal de proveedores”: ambas ofertas serán declaradas inadmisibles (artículo 48 inciso primero y 59 del reglamento).  

j)      Tratándose de una unión temporal de proveedores, cuando ésta presenta ofertas en más de un proceso de adquisición (artículo 51 inciso segundo de la ley N° 19.886). También ello se configura cuando un integrante de dicha unión temporal de proveedores se encuentre participando en otra unión temporal de proveedores (artículo 54 inciso segundo de la ley N° 19.886).

k)    En caso que el oferente no figure inscrito en el Registro de Proveedores, su inscripción no se encuentre vigente, o si el oferente se encuentre inscrito y vigente en él pero no figure en calidad de “hábil” (artículo 16 inciso noveno de la ley N° 19.886, y artículo 4 N° 19 de su reglamento). Lo mismo se aplica en caso de que una unión temporal de proveedores se desista en la contratación por la afectación de inhabilidad de uno de sus integrantes y decida no marginarlo (artículo 182 del reglamento – ver acápite “DE LOS PARTICIPANTES”). Igual resultado se observará si el oferente ha sido suspendido o eliminado del Registro de Proveedores (artículos 160 inciso primero y artículo 162 del reglamento).

l)      Si el oferente entrega documentos adulterados o falsos para efectos de la revisión de su experiencia en instituciones públicas y/o privadas (ver Anexo N° 5 “Experiencia Demostrable”.

m)   Por no ajustarse la oferta a lo señalado en la ley, en el reglamento, o a los requerimientos señalados en las bases (artículo 9 inciso primero de la ley N° 19.886, y artículo 59 del reglamento). Esto último (incumplimiento de bases) se dará por no cumplir la oferta con las especificaciones técnicas (bases técnicas), o vulnerar algún precepto de las bases administrativas que tenga asociada dicha sanción (inadmisibilidad).

n)    Cuando se presenten ofertas simultáneas, de acuerdo a lo regulado en el artículo 9 inciso segundo y siguientes de la ley N° 19.886, y artículo 60 de su reglamento). En tal caso, subsistirá para efectos de evaluación solo la oferta más conveniente, declarándose inadmisibles las restantes.

• o)    Cuando la oferta es considerada como “riesgosa o temeraria”, en los términos del artículo 61 del reglamento.

p)    Tratándose de uniones temporales de proveedores:

1. Por la no entrega del documento que formaliza la unión, en conformidad al artículo 52 inciso primero de la ley N° 19.886, y artículos 180 y 181 inciso primero del reglamento.
2. Por no darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 180 del reglamento, esto es, por no estar compuesta por empresas de menor tamaño (de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, 51 y 53 inciso segundo de la ley N° 19.886, y artículos 4 N° 14 y 143 del reglamento).
3. Que su objeto no sea la de presentación de una oferta para un proceso de licitación.
4. Que no se constituya exclusivamente para un proceso de compra en particular.
5. Por no establecerse la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen en el evento de resultar ser contratista en este proceso de contratación.
6. Por no efectuar el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representar al conjunto.
7. La unión temporal de proveedores no podrá tener una vigencia inferior a la del contrato al cual se está postulando, incluyendo la eventual extensión temporal que se contemple al contrato por aumentos de plazos o modificaciones de contrato.
8. Los integrantes de la unión temporal de proveedores no podrán, respecto de cada proceso de contratación y al momento de presentación de la oferta, participar en otra (artículo 54 inciso segundo de la ley N° 19.886).
9. Si durante el proceso de evaluación de las ofertas uno o varios de sus integrantes se retira, siempre y cuando sus características hayan sido incluidas para la evaluación.
10. La oferta presentada por una unión temporal de proveedores que no esté conformada por empresas de menor tamaño será declarada inadmisible (artículos 51 inciso primero y 53 inciso segundo de la ley N° 19.886).

Las ofertas que configuren una situación descrita como “FACTORES EXCLUYENTES”, se declararán inadmisibles, lo cual se efectuará mediante resolución exenta fundada, en conformidad al artículo 9 de la ley N° 19.886.

El Director del Servicio de Salud adjudicará la propuesta al oferente que cumpla con lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, y demás antecedentes que la rigen, y cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente para el Servicio de Salud, según el resultado arrojado en el Informe de Evaluación elaborado por la Comisión de Evaluación. En caso contrario, declarará inadmisibles las ofertas o declarará desierta la licitación, todo lo cual se efectuará mediante resolución exenta.

Para proceder a la adjudicación el proveedor deberá encontrarse inscrito y hábil en el Registro de Proveedores (artículo 4 N° 19 del reglamento, y artículo 16 inciso noveno de la ley N° 19.886). De no estarlo, la oferta será declarada inadmisible por la respectiva comisión. Tratándose de uno o algunos de los integrantes de una unión temporal de proveedores que se encuentren en la situación antes descrita, deberá observarse el procedimiento establecido en el artículo 182 del reglamento.

Del hecho de no encontrarse el oferente inscrito y hábil en el Registro de Proveedores al momento de la adjudicación (confección de la resolución de adjudicación), se procederá mediante correo electrónico a informar al responsable del contrato de dicha situación para que se reúna nuevamente la Comisión de Evaluación de las Ofertas y realicen una segunda evaluación, donde se indique que dicha oferta seria inadmisible por estar inhábil en el Registro de Proveedores.

Idéntica situación acontecerá si un proveedor figura como “suspendido” o “eliminado” del Registro de Proveedores (artículo 160 inciso primero y 162 del reglamento).

Los antecedentes no serán devueltos a los oferentes.

Queda estrictamente prohibido a los oferentes consultar o enviar alguna comunicación y/o documento sobre la apertura, evaluación o adjudicación de la propuesta al Servicio de Salud mientras éste se encuentre en proceso de evaluación y de adjudicación (ver acápite “PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD LICITANTE”).

El Servicio de Salud a través de la Comisión de Evaluación de las Ofertas está vedado de efectuar consultas y/o aclaraciones a los oferentes, ya que dicha facultad no se encuentra en la actual regulación del reglamento de la ley N° 19.886, con la salvedad de lo establecido en el acápite “SOLICITUD DE ANTECEDENTES O PRONUNCIAMIENTOS REQUERIDOS A CIERTOS OFERENTES”.

Asimismo, no podrá solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones formales ni solicitar la entrega de ciertos documentos, ya que la presente base no considera como criterio de evaluación el “cumplimiento de requisitos formales de la oferta” (artículo 56 del reglamento).

En el caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en las presentes bases de licitación, el Servicio de Salud Araucanía Norte publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso (artículo 58 inciso segundo del reglamento).

Ver acápite “REQUISITOS PARA OFERTAR Y CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO”.

La empresa adjudicada no deberá suscribir un contrato, debido a que el monto de la licitación es inferior a las 1.000 UTM, y se tratan de un servicio estándar de simple y objetiva especificación, por lo que la emisión de la orden de compra por parte del Servicio de Salud y su aceptación por parte del proveedor adjudicatario, efectuada a través del portal web Mercado Público, formalizará el contrato respectivo, en conformidad a lo establecido en el artículo 117 del reglamento.

Previo a la emisión de la orden de compra, se deberá establecer por parte del responsable del contrato que el adjudicatario ha hecho entrega de los antecedentes señalados en el acápite “ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO”.

En caso de faltar algún antecedente, o existir algún incumplimiento en la documentación presentada, el Servicio de Salud requerirá al adjudicatario su subsanación. En caso de no efectuarse ello, el Servicio de Salud readjudicará la propuesta pública, en los mismos términos antes señalados.

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada por el contratista, se podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez trascurridas 24 horas desde dicha solicitud (artículo 117 inciso segundo del reglamento). En dicho caso, se dejará sin efecto la adjudicación, de acuerdo a lo señalado en el acápite “READJUDICACIÓN”.

• Ø GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: en los términos señalados en el acápite “NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS”, sub-acápite “Garantía de fiel cumplimiento del contrato”.
• Ø CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (certificado F-30 de la Dirección del Trabajo). Lo anterior, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 inciso segundo de la ley N° 19.886, y en el artículo 41 N° 10 de su reglamento (ver acápite “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO”).

En caso de no entregarse los antecedentes señalados, se entiende que el adjudicatario se desiste de perseverar en el procedimiento de contratación, por lo que se procederá a dejar sin efecto la adjudicación, y podrá readjudicarse la misma.

Se procederá a readjudicar la licitación en comento, en los siguientes casos:

a)    En caso que el adjudicatario, con posterioridad a la emisión de la resolución exenta de adjudicación, y antes de la suscripción y aprobación del contrato, figure como “inhábil” en el Registro de Proveedores, o su inscripción ya no estuviere vigente. Lo mismo se aplica en caso de que en una unión temporal de proveedores alguno de sus integrantes estuviera inhábil en el Registro de Proveedores y no accediese a continuar con los restantes integrantes hábiles (artículo 182 del reglamento).

b)    Que el adjudicatario se desista de su oferta.

c)    Que el adjudicatario no entregue la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

d)    Que el adjudicatario no entregue el certificado de antecedentes laborales y previsionales (formulario F-30 de la Dirección del Trabajo ver acápite “ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO”).

En caso de configurarse alguna de las situaciones antes descritas, el Servicio de Salud Araucanía Norte podrá readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias de las presentes bases (artículo 58 inciso final del reglamento). En el caso que se presente respecto del proponente readjudicado las mismas circunstancias descritas anteriormente, se podrá volver a readjudicar sucesivamente.

La presente facultad de readjudicar se podrá efectuar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde el cierre de presentación de ofertas en las presentes bases en el portal Mercado Público.

Una vez publicada y notificada la resolución exenta que adjudica la propuesta pública en el portal Mercado Público, el Servicio de Salud Araucanía Norte generará la orden de compra, de acuerdo a lo establecido en el acápite “FIRMAS Y GASTOS DEL CONTRATO”.

La orden de compra emitida a través del portal Mercado Público se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación en el sitio web www.mercadopublico.cl

El proveedor adjudicatario deberá aceptar la orden de compra emitida a su favor. En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, el Servicio de Salud podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridos 24 horas desde dicha solicitud (artículo 117 inciso segundo del reglamento), entendiéndose esta situación como causal de incumplimiento del contrato.

Aceptada la orden de compra, el contratista deberá efectuar la prestación de los servicios de acuerdo a los términos pactados en las presentes bases, especificaciones técnicas, y orden de compra.

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial lo que se establecerá en el contrato definitivo (artículo 14 inciso primero de la ley N° 19.886). La infracción de esta prohibición dará derecho al Servicio de Salud para poner término anticipado al contrato. Sin embargo, dicha situación no se entenderá configurada en caso de que la empresa contratista sea adquirida como universalidad jurídica (fusión por creación o fusión por incorporación) por una tercera empresa que figure en sus estatutos sociales como continuadora legal de los derechos y obligaciones de la contratista, en los términos señalados en los dictámenes N° 47.087/2008 y N° 16.156/2016 de la Contraloría General de la República.

A su vez, lo anterior es sin perjuicio de la cesión o transferencia que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato (artículo 14 inciso tercero de la ley N° 19.886, esto es, cesiones de las acreencias contenidas en facturas o factoring: ver acápite “DE LA FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO”).

Se prohíbe la subcontratación del servicio contratado (artículo 15 de la ley N° 19.886).

La coordinación y todos los aspectos administrativos del contrato estarán a cargo del responsable del contrato, doña Macarena Díaz Navarrete, correo electrónico macarena.diaz@araucanianorte.cl, profesional del Departamento de Inversiones y Recursos Físicos del Servicio de Salud Araucanía Norte.

El adjudicatario nombrará un encargado y coordinador del convenio, el cual deberá ser informado a través del Anexo Nº 3 “Identificación del Proveedor” adjunto a las presentes bases. El desempeño de su cometido deberá ser:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este contrato.

Dicha designación no obsta a que el contratista pueda cambiar al encargado y coordinador del convenio. Para ello, se deberá informar al responsable del contrato del Servicio de Salud Araucanía Norte por el representante legal del adjudicatario mediante correo electrónico, no siendo por ello necesaria modificación contractual alguna.

El responsable de contrato deberá velar por la correcta ejecución del contrato hasta su término. Para tal cometido, dicho funcionario deberá realizar y/o solicitar la emisión de la orden de compra, efectuar la recepción conforme mensual por los servicios efectivamente prestados, revisión de la factura que sea emitida por el contratista, y su eventual rechazo antes del 8° día de su emisión, enviar a pago la factura, y efectuar toda coordinación que sea necesario efectuar con el encargado y coordinador del convenio de la empresa en caso de ser necesario o en caso de problemas en la ejecución del contrato, incluyendo el periodo de garantía técnica ofertada.

En caso de configurarse una situación que habilite a la administración a efectuar el cobro de una multa o un eventual término anticipado de contrato, será el responsable del contrato quien deberá iniciar el procedimiento de apercibimiento correspondiente.

El responsable del contrato podrá ser subrogado en caso de ausencia de éste. En dicho caso, hará las veces de “responsable del contrato” el Encargado del Subdepartamento de Ingeniería y Mantención del Departamento de Inversiones y Recursos Físicos.

El responsable del contrato también podrá ser cambiado en el transcurso del contrato, para lo cual se deberá realizar mediante resolución exenta, la cual deberá ser notificada al contratista y enviada mediante correo electrónico al encargado y coordinador del convenio del contratista.

1. De la entrega de los servicios:

Una vez que el adjudicatario haya aceptado la orden de compra, tanto el contratista como el responsable del contrato deberán efectuar las coordinaciones necesarias a fin de que el contratista haga retiro de la Clínica Dental Móvil 27 desde las dependencias del Servicio de Salud, y proceder a remolcarlo hasta el taller del contratista.

El plazo de ejecución de los servicios de mantención correctiva corresponderá al señalado por el proveedor en su oferta en el Anexo N° 1 “Carta Oferta”, la cual en caso alguno podrá exceder de 80 días corridos, plazo que comenzará a correr a contar de la recepción de la Clínica Dental Móvil 27 en el taller del contratista. El tiempo comenzará a contar desde la recepción del móvil por parte de la contratista para ser enviado al taller, razón por la cual se emitirá y suscribirá por las partes un “ACTA DE ENTREGA” de la Clínica Dental Móvil 27. Desde la fecha de dicha acta comenzará a correr el plazo de reparación ofertado por el contratista.

El costo del traslado de la clínica dental móvil, desde el Servicio de Salud hacia el taller del contratista, y desde este último hacia el Servicio de Salud, serán de cargo de la empresa contratista. El traslado a taller de equipo de la Clínica Dental Móvil 27, será previa coordinación con el referente de este convenio, dentro del horario de funcionamiento normal del Servicio de Salud, esto es entre las 08:00 y 17:00 horas. De la misma forma se procederá con el retiro desde el taller, para efectos de obtener la recepción conforme de la Clínica Dental Móvil 27.

El contratista deberá tomar todas las precauciones para resguardar los bienes ubicados en las dependencias que serán intervenidas, así como del vehículo en el cual se encuentra inserto la Clínica Dental Móvil. Los bienes dañados por la ejecución de los trabajos por parte de personal de la empresa ejecutante, o que se verifiquen durante el traslado hacia y desde el taller, deberán ser repuestos por el oferente o contratista.

La inspección durante la ejecución de la mantención correctiva a Clínica Dental Móvil 27 será ejercida por el Servicio de Salud Araucanía Norte, por medio de la o las personas, que, nombradas en forma competente, asumen el derecho de fiscalizar el fiel cumplimiento de la mantención correctiva a equipo y equipamiento, en base a sus especificaciones técnicas y documentos complementarios que la definen. Respecto de los trabajos eléctricos serán supervisados por personal del Departamento de Inversiones y Recursos Físicos, a través del Sr. Enrique Pereira Riffo y la responsable de contrato Doña Macarena Díaz Navarrete.

En caso de que el plazo de entrega ofertado concluyese en un día inhábil, se prorrogará el plazo de entrega al día hábil siguiente, plazo adicional que no será contabilizado a modo de atraso en la entrega.

La entrega material deberá incluir con cargo exclusivo al proveedor:

• Todos los elementos, accesorios e insumos necesarios para la puesta en marcha del o los equipos.
• El traslado desde la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte hacia el taller del proveedor, y viceversa.
• Los gastos que se incurran por concepto de mano de obra, pasajes, viáticos, honorarios, fletes, etc.
• Cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el funcionamiento del equipo, aun cuando no se haya indicado explícitamente en la oferta.
• El retiro y limpieza de todos los escombros, residuos y embalajes, que conlleve la entrega e instalación del producto adquirido. Lo anterior, dado que la entrega material y/o su verificación y/o su instalación se efectuará en un recinto sanitario.
• El proveedor será responsable de dejar en las mismas condiciones que fueron encontrados los objetos que hayan sido removidos, como puertas, marcos, etc. Además, deberá reparar todo aquello que pudo haber sido dañado producto del traslado de la Clínica Dental Móvil 27 (pisos, puertas, marcos de puertas, etc.). De esta forma, el proveedor será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de él o sus empleados en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que emanan del contrato, como asimismo respecto de terceras personas subcontratistas que circunstancialmente estén trabajando para ese proveedor a propósito del convenio, cuando sea procedente. El responsable del contrato informará de dicha situación al contratista por escrito, a fin de que éste repare los daños infligidos. Tratándose de afectaciones y/o daños en la infraestructura y/o bienes de la institución, el responsable del contrato comunicará dicha situación por escrito al proveedor, con sus antecedentes. El contratista deberá dar respuesta satisfactoria de los daños causados, lo cual deberá acreditar el responsable del contrato, pudiendo el Servicio de Salud realizar los descuentos por dicho concepto con cargo al respectivo pago a efectuarse por los servicios contratados, o por cualquier vía que determine el Servicio de Salud al efecto. En caso que el contratista no de cumplimiento a esta obligación, el Servicio de Salud podrá iniciar los trámites a fin de dar término anticipado al contrato.

Con la llegada del bulto, el plazo de entrega se entiende suspendido con ocasión de haberse efectuado la entrega física o material de la Clínica Dental Móvil.

Cualquier eventualidad durante la ejecución de los trabajos será informada al referente del contrato de manera oportuna al correo macarena.diaz@araucanianorte.cl con copia a sergio.lugaro@araucanianorte.cl.

Los servicios serán entregados de acuerdo a los términos pactados en las presentes bases, orden de compra, y lo descrito en las Especificaciones Técnicas:

ü  Anexo N° 4-A “Especificaciones Técnicas Mantención Correctiva”.

ü  Anexo N° 4-B “Especificaciones Técnicas Instalación Eléctrica”.

1. De la Recepción Conforme del servicio:

La recepción conforme de los trabajos será efectuada por la responsable del contrato Srta. Macarena Díaz Navarrete (macarena.diaz@araucanianorte.cl).

De acuerdo a lo establecido en el acápite N° 6 “RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA CLÍNICA DENTAL MÓVIL” del Anexo N° 4-A “Especificaciones Técnicas Mantención Correctiva”, la empresa contratista deberá elaborar un INFORME EJECUTIVO, el cual será generado por el contratista. Dicho informe será confeccionado en base al requerimiento descrito en las presentes bases, e informará el detalle del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los trabajos contratados. De todo ello se deberá efectuar mención en el acta de recepción conforme.

La mera recepción o entrega material de la Clínica Dental Móvil 27 no será considerada recepción conforme. Sin embargo, la “entrega material” suspenderá el plazo de entrega que estuviere corriendo. Efectuada la entrega material, la responsable del contrato deberá velar que la empresa haya dado cabal cumplimiento a lo señalado en especificaciones técnicas, y que el conjunto de los equipos y/o sistemas a ser intervenidos queden en estado de “operativo”. Para dicho cometido, la responsable del contrato podrá hacerse supervisar con profesionales de las áreas de los equipos a ser revisados.

En caso de haberse ejecutado los trabajos a cabalidad y de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas, se otorgará la “recepción conforme”, de lo cual deberá dejar constancia en un “ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME” que deberá extender al efecto.

El Acta de Recepción Conforme deberá contener el numero de la orden de compra relacionada, si el servicio contratado fue entregado conforme a las bases de licitación, y si en dicho periodo se configura un hecho (el cual debe ser detallado) que permita la aplicación de alguna de las multas establecidas en el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTA”. Además, deberá establecer la fecha en que se realizó la “entrega material”, la fecha en que se otorga la “recepción conforme”, y si existió atraso en relación al plazo de reparación ofertado por el contratista.

El acta de recepción conforme no corresponde a una “recepción conforme de factura” efectuada en el E-SISSAN, ya que son cosas distintas.

Posterior a su emisión, el responsable del contrato deberá solicitar al Subdepartamento de Abastecimiento efectuar la recepción conforme de la orden de compra relacionada en el portal Mercado Público, entregando para ello el acta de recepción conforme.

Si la empresa emite la factura antes de realizar la recepción conforme de la orden de compra, el responsable del contrato deberá solicitar su rechazo por no ajustarse a las bases de licitación.

En caso de no quedar en calidad de “operativa” la Clínica Dental Móvil 27, o de no haberse ejecutado la mantención correctiva de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas (Anexos 4-A y/o 4-B), se otorgará la “recepción no conforme”, en el mismo documento señalado en forma previa (Acta de Recepción Conforme), efectuando las mismas menciones antes consignadas. En el acta se deberán consignar expresamente los motivos de tal conclusión (recepción no conforme), a fin de que el contratista tome expreso conocimiento de ello, y proceda a su debida enmienda. En dicho caso, el contratista deberá hacer retiro de la Clínica Dental Móvil 27 desde la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte hacia el taller del contratista, para luego ser nuevamente ingresa en la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte, previa coordinación con la responsable del contrato. Esta segunda revisión deberá ser registrada en una nueva “ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME”, la que contendrá las mismas menciones requeridas en la primera acta emitida. En caso de otorgarse la “recepción conforme” o la “recepción no conforme”, se deberá seguir el mismo procedimiento señalado en forma previa.

1. De la asistencia técnica:

El proveedor adjudicado, al finalizar el mantenimiento correctivo a ser efectuado, deberá garantizar los trabajos realizados y la mano de obra ejecutada en la clínica dental móvil, una vez firmada la recepción conforme, hasta el término de la garantía técnica ofertada. Por lo anterior corresponderá corregir, a costo del contratista, todo desperfecto, falla, o fatiga por la materialidad utilizada en la fabricación o corrección de componentes existentes de la Clínica Dental Móvil. 

El proveedor deberá brindar asistencia telefónica ilimitada con un profesional o técnico especialista, durante todo el tiempo que tenga vigencia el contrato, cuyo tiempo de respuesta quedará fijado dentro de 60 minutos, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 18.00 horas.

Además, y en caso de ser requerido, el proveedor adjudicado deberá garantizar asistencia en terreno, cuya concurrencia deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles en que ello le es requerido, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 18:00 horas, debiendo concurrir al establecimiento de salud donde esté emplazada la Clínica Dental Móvil.

La empresa acuerda visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas. En consecuencia, todo desperfecto y su posterior reparación se deberán corregir en un plazo máximo de 72 horas. La coordinación para tal efecto deberá efectuarse por vía telefónica y/o correo electrónico al contratista (los informados en el Anexo N° 3 “Identificación del Proveedor”), contratista que deberá asistir al establecimiento donde esté emplazada la Clínica Dental Móvil, dentro de la Provincia de Malleco.

Cuando sea necesario efectuar maniobras reparativas, éstas se realizarán de preferencia en terreno. De no ser posible esto último, se podrá llevar el equipo a las oficinas técnicas del contratista bajo su responsabilidad y previo visto bueno por el responsable del contrato.

En todo caso, sea que las reparaciones se efectúen in situ, sea que se efectúen en el taller del contratista, éste deberá tomar todas las precauciones para resguardar los bienes ubicados en las dependencias que serán intervenidas, así como del vehículo en el cual se encuentra inserto la Clínica Dental Móvil. Los bienes dañados por la ejecución de los trabajos por parte de personal de la empresa ejecutante, o que se verifiquen durante el traslado hacia y desde el taller, deberán ser repuestos por el oferente o contratista.

Las maniobras reparativas deberán ser atendidas con especial atención para evitar paralizaciones demasiado prolongadas, afectado la atención dental de pacientes en red. Frente a posibles filtraciones, en carrocería tras precipitaciones, esta involucra cambio de sello y pintura tras la filtración de agua, las cuales incluyen repuestos, reposición de materialidad interior dañadas por estas filtraciones.

Tras la mantención correctiva, el contratista deberá hacer entrega de un INFORME POST VISITA, donde se especifique el desperfecto y detalle corrección o recambio de componentes.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos contratados (mantención correctiva de Clínica Dental Móvil 27, a ejecutarse de acuerdo a especificaciones técnicas contenidas en Anexo N° 4-A y Anexo N° 4-B), se realizarán en el taller de la empresa adjudicataria, y se iniciará el plazo de reparación ofertado una vez suscrita el “ACTA DE ENTREGA” de la Clínica Dental Móvil 27, entendiéndose así el inicio de los servicios.

El retiro de la Clínica Dental Móvil 27 desde la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte deberá ser realizado por el proveedor adjudicado, debiendo ser entregada la Clínica Dental Móvil 27 en las instalaciones del edificio del Servicio de Salud Araucanía Norte, dentro del plazo de entrega ofertado por el proveedor en Anexo N° 1 “Carta Oferta.  

AUMENTO DE PLAZO

No se consideran aumentos de plazo en la presente contratación.  

MULTA

Para esta contratación de servicios, se establece el siguiente régimen de multas:

a)    Multa por atraso en la entrega en dependencias del Servicio de Salud Araucanía Norte de la Clínica Dental Móvil 27, en relación al plazo de entrega ofertado por el proveedor en su oferta consignada en el Anexo N° 1 “Carta Oferta”. La multa ascenderá al 2% del monto neto adjudicado, por cada día corrido de atraso en la entrega, con un tope de 10 días corridos.

b)    El incumplimiento en el tiempo de respuesta (visita a urgencia, ante fallas durante la garantía técnica) en los términos señalados por el proveedor en su oferta económica (Anexo N° 1), será sancionado con una multa de 1% del total neto contratado por cada evento.

Las multas establecidas precedentemente en su conjunto no podrán superar el treinta por ciento del precio contratado (artículo 136 del reglamento).

El Servicio de Salud queda facultado para descontar la multa respectiva, del pago de la factura correspondiente. También podrá hacer efectiva la multa con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, bastando la sola resolución que autorice el cobro de la multa o demandando su pago ejerciendo las acciones legales pertinentes; o en la forma que determine el Servicio de Salud, a su elección. En caso de que la multa sea percibida mediante el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y el proveedor no haga entrega de una garantía de reemplazo, se procederá a dar término anticipado del contrato (ver acápite “TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO”).

De la misma forma, si en la eventualidad que el proveedor no haga pago de la multa, habiendo el Servicio de salud efectuado el cobro respectivo, será causal de término anticipado del contrato.

Limitaciones al cobro de multas. La entidad licitante no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa. Lo anterior, por aplicación del artículo 138 del reglamento. Una vez que se haya efectuado el pago de lo adeudado, se procederá a efectuar el cobro de la multa al contratista. Para este caso, se entiende que no existe deuda en el pago de los servicios prestados si la factura de rigor aún se encuentra dentro del plazo de pago definido en las presentes bases administrativas en el acápite “DE LA FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO”.

En caso de que se proceda al cobro de la multa mediante el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, se observará lo que sigue: a) el Servicio de Salud deberá hacer devolución al contratista de aquella suma de dinero que no es constitutiva de multa, lo cual efectuará una vez se haga entrega al Servicio de Salud de una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato de reemplazo, en los términos que se indicarán a continuación. Dicha devolución será ordenada mediante resolución exenta; b) el contratista deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato a fin de reponer la cobrada, en el plazo de 15 días corridos contados desde la fecha en que se verificó el cobro de la garantía en cuestión: para este caso, el monto y vigencia de la garantía corresponderá al establecido en la garantía original; c) Si el proveedor no diere cumplimiento a lo anterior, el Servicio de Salud dará término anticipado a la totalidad del contrato, por falta de la respectiva garantía, y retendrá en dicho caso aquellos montos sobrantes originados por el cobro de la multa.

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.

Una vez que se hubiere configurado la situación que habilite al cobro de multas, lo cual efectuará el responsable del contrato (macarena.diaz@araucanianorte.cl), se procederá a informar de ello al proveedor mediante el CORREO ELECTRÓNICO que éste haya informado a la Dirección de Compras y Contratación Pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del reglamento. Dicho correo electrónico también deberá ser informado al Servicio de Salud a través del Anexo N° 3 “Identificación del Proveedor”. En dicho correo electrónico se establecerán los motivos que dan pie para la aplicación de multas (apercibimiento de multas).

El contratista se entenderá notificado del apercibimiento de multa enviado por correo electrónico al día hábil siguiente de enviado el correo electrónico. Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de 4 días hábiles para que manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento, lo cual deberá efectuar mediante correo electrónico dirigido al responsable del contrato, con todos los antecedentes que avalen sus descargos.

Los descargos deberán ser fundados, y solo podrán tener su origen en una situación calificada de “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR”, según lo preceptuado en el artículo 45 del Código Civil (esto es, que se deben reunir en forma copulativa 3 elementos: la inimputabilidad, irresistibilidad e imprevisibilidad del hecho respecto de quien lo alega, de acuerdo a los dictámenes de  Contraloría General de la República, entre otros, el dictamen N° 6.890/2011: “Asimismo, es menester recordar que esta Contraloría General, a través del dictamen N° 51.099, de 2008, entre otros, ha precisado que se configura el caso fortuito o la fuerza mayor cuando concurren copulativamente los siguientes elementos: a) la inimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia; b) la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes, y c) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo.”), situación que deberá ser acreditada (probada en forma documental) por el proveedor, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia administrativa del órgano contralor (dictamen N° 30.819/2019: “… debe tenerse presente que según lo manifestado por esta sede de control en su dictamen N° 14.958, de 2018, los atrasos totales o parciales derivados de caso fortuito o fuerza mayor no constituyen incumplimientos de cargo del contratista, de modo que en la medida que se invoquen y acrediten tales imprevistos en la forma pertinente, no procede la aplicación de multas ni el término anticipado del contrato, …”, entre otros).

Con la respuesta del proveedor o sin ella, el Director del Servicio de Salud resolverá, de lo cual se dejará constancia a través de la correspondiente resolución exenta, la cual se pronunciará sobre los descargos, si existieren, y será publicada en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado, procediendo a dicho respecto los recursos dispuestos en la ley N°19.880 que rige los actos de los órganos de la administración del Estado.

El presente procedimiento deberá adoptarse para todo tipo de multa que se contemple en las presentes bases administrativas, así como de cualquier otra sanción que pueda serle aplicada al contratista, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 135°, 136° y 137° del reglamento. 

Respecto de las diversas multas establecidas en las presentes bases de licitación, todas ellas son sanciones independientes entre sí. Sin perjuicio de lo anterior, las multas a aplicar al proveedor adjudicado no podrán exceder del 30% (treinta por ciento) del valor total de contrato.

Cabe señalar que si el proveedor cambiase el correo electrónico establecido en el portal Mercado Público (Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado) para notificaciones electrónicas sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales (artículo 140 del reglamento), ello deberá ser informado al responsable del contrato.

DE LA FACTURACIÓN:

Una vez emitida la recepción conforme de la orden de compra respectiva vía portal Mercado Público, el proveedor estará habilitado para emitir la factura correspondiente por los servicios prestados. Si el proveedor en los hechos la emitiese con antelación a ello, el Servicio de Salud procederá al rechazo de la factura dentro del plazo de los 8 días corridos a través de la página web www.sii.cl por incumplimiento de las bases de la presente licitación, esto es, por no haberse otorgado la recepción conforme de los servicios.

La factura deberá ser emitida de acuerdo a las siguientes menciones:

ü  NOMBRE: Servicio de Salud Araucanía Norte.

ü  R.U.T.: 61.955.100-1.

ü  DOMICILIO: calle Ilabaca Nº 752 Angol.

ü  GIRO: Salud.

Además, la factura deberá indicar la denominación y número de ID de la adquisición, además de consignar la orden de compra.

Tener en cuenta al momento de la facturación:

1. Campo 801 “Folio de Referencia" informar OC sin anteponer números ni palabras: Ej.: 1057390-xx-SE25
2. Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com
3. Para efectos del pago de la factura, favor enviar los siguientes datos: RUT proveedor, razón social, nombre del banco, tipo de cuenta, N° de cuenta y correo electrónico. Ello debe remitirse a los siguientes correos elissette.rebolledo@araucanianorte.cl y priscila.marquez@araucanianorte.cl, con copia a la responsable del contrato.

Las facturas deberán ser remitidas por el adjudicatario al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com con copia al responsable del contrato.

Será el responsable del contrato quien deberá reunir los antecedentes para efectuar el pago respectivo.

De conformidad al artículo 3 Nº 2 de la ley Nº 19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura dentro del plazo legal previsto para ello.

DE LA MODALIDAD DE PAGO:

Se pagará solamente el servicio en la medida que cuente con el acta recepción conforme de la prestación del servicio, emitida por el responsable del contrato.

Para efectos de proceder al pago por parte del Servicio de Salud Araucanía Norte, se deberán acompañar los siguientes documentos:

a)    Orden de compra recepcionada conforme en el portal web Mercado Público.

b)    Factura ingresada al sistema E-SISSAN. 

c)    Acta de recepción conforme (de factura) ingresada por sistema E-SISSAN.

De conformidad al artículo 3 Nº 2 de la Ley Nº 19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro del plazo de 8 días corridos siguientes a su recepción, lo que deberá ser puesto en conocimiento de su emisor por carta certificada, o por cualquier otro medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura o guía(s) de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito, entendiéndose que el reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

Se procederá al pago dentro de los 30 días siguientes de la remisión de la factura electrónica por parte del Servicio de Impuestos Internos, en caso de no estar sujetos los servicios facturados a la aplicación de eventuales multas por atraso en la entrega. En caso contrario, se podrá dar pago hasta 60 días corridos, fundado en la posibilidad de ser aplicada la multa mediante el descuento de dicha factura. En caso de no ser ello tampoco posible de realizar en el plazo de 60 días corridos, la factura relacionada al servicio que posee multa deberá ser pagada sin descuento dentro del plazo antes señalado, y la multa deberá ser percibida mediante otra modalidad establecida en el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTA”.

Sin embargo, no se procederá a dicho pago en caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones:

• Facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios del servicio, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

Si el contratista celebra un contrato de factoring o una cesión de crédito (artículo 14 inciso tercero de la ley N° 19.886), en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.983, tratándose de facturas emitidas como documento electrónico en conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, la cesión del crédito solo podrá efectuarse por medios electrónicos y se pondrán en conocimiento del Servicio de Salud Araucanía  Norte mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos, entendiéndose desde dicho instante puesta en conocimiento del Servicio de Salud Araucanía Norte. 

Dado lo anterior, se solicita al contratista que efectúe una factorización que comunique por correo electrónico ello al responsable del contrato. 

En ambos casos, esto es, tratándose de cesiones de crédito de una factura tradicional o de una factura electrónica, sólo se pagarán los contratos de factoring o de cesión de crédito por proveedor, cuando no existan obligaciones o multas pendientes.

PAGO INDEBIDO Y SU RESTITUCIÓN.

En caso de efectuarse un pago indebido a un proveedor, éste estará obligado a la restitución de la suma de dinero a que no tenga derecho.

Para ello, deberán aplicarse las causales y efectuarse el procedimiento establecido en el artículo 134 del reglamento.

En caso de que un proveedor no acceda a la restitución, el Servicio de Salud oficiará a la Dirección de Compras y Contratación Pública para los efectos de iniciar un procedimiento de suspensión de dicho proveedor en el Registro de Proveedores.

El contrato iniciará su vigencia desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor adjudicado, según lo establecido en el artículo 117 inciso primero del reglamento, y se extenderá hasta la conclusión de la garantía técnica ofertada por el proveedor en el Anexo N° 1 “Carta Oferta”.

No se considera en estas bases la posibilidad de renovación del contrato.

La liquidación final del contrato, es la forma normal de término de contrato, que procede por el término total y satisfactorio del servicio contratado, una vez efectuada la devolución de las garantías.

También se deberá efectuar la liquidación del contrato en caso de efectuarse el término anticipado del mismo, en cuyo caso se deberán establecer las prestaciones mutuas adeudadas que pudieran existir.

El contrato celebrado entre las partes deberá terminarse anticipadamente por alguna de las siguientes causas (artículo 13 bis de la ley N° 19.886, y artículo 130 de su reglamento):

A.- La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. Las partes deberán suscribir un documento que formalice dicha circunstancia. En él, deberá indicarse si existen o no obligaciones pendientes, el monto de éstas y, si correspondiere, la forma en que se realizará el pago de éstas.

B.- Unilateralmente por el Servicio de Salud Araucanía Norte: Deberá unilateralmente declarar el término anticipado del contrato, sin indemnización alguna a favor de la contraparte, en los casos que a continuación se detallan, pudiendo en su caso, hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes:

a)    La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b)    Por situación sobreviviente, consistente en orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual el Servicio de Salud dependa o deba acatar sus instrucciones, tales como el Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, entre otras. En estos, se pondrá término al contrato en la oportunidad establecida por la entidad respectiva y sin derecho a indemnización. En dicho caso no se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, a menos que la orden se deba a causa imputable al proveedor.

c)    El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Será de cargo del responsable del contrato el establecer mediante informe el fundamento de manera precisa, clara e inequívoca la configuración de los hechos o incumplimientos que dan origen a esta medida. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Los casos de incumplimiento grave son:

C.1 Sobrepasar el tope de multas, respecto de cualquier multa de forma individual.

C.2 Por superar 3 multas, independiente de su entidad.

C.3 Superar el máximo de multas a ser aplicadas, de un 30% del precio del contrato.

C.4 Si el proveedor no efectuare el pago de una multa cualquiera (basta 1 sola), una vez agotadas las vías establecidas en bases (salvo demanda judicial).

C.5 Por no brindar la asistencia telefónica que le fuere requerida.

C.6 Por no concurrir a una visita a terreno ante la comunicación de una falla verificada durante la garantía técnica ofertada.

C.7 Cuando el proveedor no logre solucionar o corregir el desperfecto en un plazo máximo de 72 horas.

C.8 Cuando el proveedor derechamente no logre dar solución o dejar operativo lo requerido por el responsable del contrato.

d)    El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

e)    Que el proveedor fuera declarado en liquidación, esto es, se le iniciase un procedimiento concursal que busque su liquidación. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

f)     La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento. Se podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dependiendo de si la situación que la origina le es imputable o no al proveedor.

g)    Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

h)    Si el proveedor fuera condenado por algún delito que tuviera pena aflictiva o tratándose de una empresa, sus socios, o en el caso de una sociedad anónima, alguno de los miembros del directorio o el gerente. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

i)      En caso de que la empresa fuese condenada por aplicación de los artículos 8 y 10 de la ley Nª 20.393 que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

j)      Si el proveedor delega, cede, aporta o transfiere el presente convenio a cualquier título o efectúa asociaciones u otorga concesiones o subconcesiones (artículo 14 inciso de la ley N° 19.886). Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

k)    Por la no entrega de una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de hacerse efectiva la misma por algún incumplimiento según el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTA”. Se retiene la suma sobrante de la garantía de fiel cumplimiento del contrato que previamente fuere cobrada.

l)      Registrar a la mitad del contrato o a los 6 meses del mismo, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años de acuerdo a la legislación vigente, y no subsanes dicho incumplimiento en el plazo de 30 días desde que es requerido por escrito (artículo 4 inciso segundo de la ley N° 19.886). Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

m)   En caso de establecerse por la Dirección de Compras y Contratación Pública la inhabilidad sobreviniente del contratista en el Registro de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 inciso segundo del reglamento, salvo que mediante acto administrativo se establezca lo contrario por razones de interés público o continuidad de servicio, en cuyo caso no se dará término anticipado al contrato. Tratándose de un contratista del tipo “unión temporal de proveedores”, la inhabilidad sobreviniente de uno de sus integrantes dará derecho a la contratista a proponer el reemplazado de éste por otro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 inciso final de la ley N° 19.886, y artículo 183 del reglamento: en caso de no aprobarse el cambio propuesto, o que la contratista decida no reemplazar al integrante inhábil, se observará lo establecido en el artículo 159 inciso segundo del reglamento. No tendrán dicho efecto (término anticipado del contrato) una situación de suspensión o eliminación en el Registro de Proveedores (artículo 163 del reglamento).

n)    Por agotamiento del presupuesto disponible. En dicho caso no se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

• o)    Cuando el proveedor no hiciere la devolución de los fondos públicos que no tenga derecho de percibir en relación al contrato, por un error de la entidad licitante en caso de efectuar un pago indebido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 134 del reglamento. Se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

p)    Que, habiéndose notificado la orden de compra, ésta no haya sido aceptada siendo requerido para ello, o hubiese sido rechazada por el proveedor a quien iba dirigida. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

q)    Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Q.1 Por ocultar información relevante para la ejecución del contrato, que afecta a alguno de sus integrantes. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.2 Por efectuar una modificación al instrumento constitutivo de la UTP, sin poner ello previamente en conocimiento de la entidad licitante (esto es, informar previo a dicha modificación la intención de proceder a ello). Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.3 Si algunos de los integrantes de la UTP deban ser cambiados (se retira de ésta por causal no referida a inhabilidad sobreviniente en el Registro de Proveedores: ver literal “m”), y dicho integrante reuniese una o más características que fueron objeto de la evaluación de la oferta, o que el reemplazante posea atributos inferiores a los que cumplía el anterior integrante al momento de adjudicarse a la UTP el contrato, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.4 La constatación que la UTP se constituyó con el objetivo de vulnerar la libre competencia. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.5 Disolución de la UTP. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

r)     Las demás establecidas en la ley, en el reglamento de la ley 19.886, en las presentes bases de la licitación o en el contrato. Se podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El Servicio de Salud procederá a dar término anticipado al contrato, en los casos antes señalados, previo informe fundado del responsable del contrato.

En caso de configurarse alguna de estas causales que habiliten a poner término anticipado al contrato, se deberá seguir con el procedimiento establecido en el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTA”, sub-acápite “DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS”. A su vez, se dejarán sin efecto las órdenes de compras emitidas y no ejecutadas.

En el caso de término anticipado por la causal de mutuo acuerdo, las partes deberán suscribir un documento que formalice dicha circunstancia. En él, deberá indicarse si existen o no obligaciones pendientes, el monto de éstas y, si correspondiere, la forma en que se realizará el pago de éstas.

El Servicio de Salud Araucanía Norte se reserva el derecho de iniciar el procedimiento judicial encaminado a exigir el pago por parte del contratista, de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados y no reembolsados.

Se deja expresamente establecido que el Servicio de Salud Araucanía Norte no tendrá  ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación ni le cabrá responsabilidad alguna respecto, del personal que el prestador contrate o destine para el otorgamiento de los servicios materia de esta licitación, especialmente en lo relacionado con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones de exclusiva responsabilidad y cargo del aludido prestador, quien otorgará las prestaciones bajo su propia responsabilidad y riesgo.

En consecuencia, el Adjudicatario se obliga a dar íntegro y cabal cumplimiento a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Chile que rigen la actividad que desarrollará en virtud del contrato que suscribirá en su oportunidad con el órgano licitante.

Se liberará de toda responsabilidad al Servicio de Salud Araucanía Norte en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales.

El adjudicatario será el único responsable de la prestación de los servicios contratados, quien deberá sujetarse a las normas legales, reglamentarias o administrativas que rigen sobre la materia, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el Servicio de Salud. El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que cause al Servicio de Salud o a terceras personas, con motivo de la ejecución de la entrega de los servicios, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado el Servicio de Salud, o por violación a las leyes o reglamentos aplicables a la prestación de los servicios contratados materia de las presentes bases.

Cualquier diferencia en la interpretación de estas Bases Administrativas será resuelta por el Servicio de Salud Araucanía Norte, a través de su Depto. de Asesoría Jurídica, quedando a salvo las facultades que a este respecto posee la Contraloría General de la República.

Asimismo, tanto en las bases y en el ulterior contrato a ser suscrito se observarán las instrucciones obligatorias emanadas de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la medida que éstas hayan sido emitidas (totalmente tramitadas) con antelación a la aprobación de las bases (artículo 30 letra j) de la ley N° 19.886).

Entiéndase incorporadas en las presentes Bases, todas las normas sobre PROBIDAD ADMINISTRATIVA establecidas en las leyes N° 18.575, N° 18.834, N° 19.653 y N° 20.880, y la siguiente disposición expresa, dispuesta por el Ministerio de Salud: “Está prohibido aceptar, en beneficio del Servicio, cualquier donación que, por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante”. La presente licitación, se regirá por lo establecido en las presentes bases administrativas y técnicas, por las especificaciones técnicas, y en lo no regulado por dichos documentos, por lo dispuesto en la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y en su reglamento.