Licitación ID: 623663-4-LP15
SERV.SUMIN.RECAM.MASIVO LUMINARIAS AP SAN CLEMENTE
Responsable de esta licitación: Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Alumbrado público 1 Unidad
Cod: 39111603
CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERV.SUMIN.RECAM.MASIVO LUMINARIAS AP SAN CLEMENTE
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La presente Licitación tiene por objeto efectuar un llamado público, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases, realicen Ofertas para que la Agencia proceda a la contratación del servicio de SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
Por Politicas de la Agencia
2. Organismo demandante
Razón social:
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Unidad de compra:
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
R.U.T.:
65.030.848-4
Dirección:
Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221
Comuna:
Providencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-05-2015 12:00:00
Fecha de Publicación: 26-03-2015 13:25:00
Fecha inicio de preguntas: 26-03-2015 14:24:00
Fecha final de preguntas: 15-04-2015 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-04-2015 23:59:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-05-2015 12:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-05-2015 12:30:00
Fecha de Adjudicación: 05-06-2015 15:39:32
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Entrega Garantia Seriedad de la Oferta 05-05-2015 12:00:00
Visita a Terreno. Comuna San Clemente 10-04-2015 9:00:00
Entrega Muestra Luminarias DIA 1 (09:00 - 16:00) 30-04-2015 9:00:00
Entrega Muestra Luminarias DIA 2 (09:00 - 16:00) 04-05-2015 9:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- El Oferente presentará a través del portal www.mercadopublico.cl los siguientes antecedentes en formato electrónico. Para aquellos Oferentes que se encuentren inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante también denominado como "Registro de Proveedores", y tengan todos o algunos de los siguientes documentos digitalizados en dicho registro, no será necesaria la presentación de dichos documentos y antecedentes que se individualizan más adelante. A) Identificación del Oferente: El Oferente deberá indicar claramente su identificación y razón social. B) Personas jurídicas constituidas en Chile: En el caso de las personas jurídicas constituidas en Chile deberán presentarse los siguientes antecedentes: • Escritura de constitución de la Sociedad y sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones y publicaciones. Todos los documentos deberán presentarse debidamente legalizados. • Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente deberá presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con una antigüedad no superior a treinta (30) Días a la apertura de las Ofertas. • Identificación del Representante Legal. Respecto del Oferente, se deberá acompañar fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y reverso) y copia legalizada de los documentos que acrediten su personería. • Certificado de vigencia de la personería del representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, de una antigüedad no superior a treinta (30) Días a la apertura de las Ofertas. C) Personas jurídicas constituidas en el extranjero: En el caso de las personas jurídicas extranjeras, ellas deberán presentar los antecedentes legales de su constitución y sus modificaciones, si las hubiere, y su representación legal, de acuerdo a la legislación que rija en su país de origen, debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, acompañando una traducción al español de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales documentos se hayan emitido en lengua extranjera. D) Personas naturales: • Nombre y apellido, cédula nacional de identidad, estado civil, profesión, teléfono y correo electrónico del Oferente. • Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad • Formulario o certificado de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Con todo, la Agencia podrá permitir la presentación de los documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de realizada la apertura de la Oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el período de evaluación. Con todo, se aplicará en estos casos, el puntaje respectivo señalado en el numeral 16.2.3 de las Bases Administrativas. Las certificaciones o antecedentes antes señalados deberán ser presentados a través de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3 días corridos, contados desde la notificación al Oferente. Vencido el plazo sin que medie la respectiva entrega en el portal indicado, la Oferta será declarada inadmisible. 13.2. Declaración jurada simple. Mediante una declaración jurada simple, de conformidad a lo establecido en el ANEXO N° 1, los Oferentes deberán establecer que no se encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b, y c del numeral 11 de las Bases Administrativas. El documento se entregará digitalizado (escaneado) a través del portal www.mercadopublico.cl. La omisión de este documento en la apertura provocará el rechazo inmediato de la Oferta, la cual se declarará inadmisible.
Documentos Técnicos
1.- La Oferta Técnica será presentada de acuerdo a lo indicado en las Bases Técnicas. La omisión de la Oferta Técnica en la apertura provocará el rechazo inmediato de la Oferta, la cual será declarada inadmisible.
 
Documentos Económicos
1.- La Oferta Económica deberá expresar el precio total por el servicio de “Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Público, en la comuna de San Clemente”, la cual deberá ser presentada en conformidad al ANEXO N° 9. La Oferta Económica no podrá ser superior a la suma de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos chilenos), consistente en el presupuesto total disponible para la presente Licitación. El precio que señalen los Oferentes en la Oferta Económica a través del portal web de compras públicas, corresponderá al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos. Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios están exentos de determinado impuesto. La omisión de la Oferta Económica en la apertura provocará el rechazo inmediato de la Oferta, la cual será declarada inadmisible.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Según lo establecido en el punto 16.2.1 , de las Bases Administrativas 63%
2 Cumplimiento de los requisitos Según lo establecido en el punto 16.2.3 , de las Bases Administrativas 2%
3 Precio Según lo establecido en el punto 16.2.2 , de las Bases Administrativas 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 2014-27
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Valor incluye impuestos
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Oyarzo Bascuñan
e-mail de responsable de pago: moyarzo@acee.cl
Nombre de responsable de contrato: Alexis Nuñez
e-mail de responsable de contrato: anunez@acee.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-25712200-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: Agencia Chilena de Eficiencia Energetica
Fecha de vencimiento: 03-08-2015
Monto: 50000000 Peso Chileno
Descripción: Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente deberá entregar una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o un vale vista, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,cuyo monto debe ser equivalente a cincuenta millones de pesos ($50.000.000), con carácter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 días corridos, contados desde la fecha de apertura electrónica de las Ofertas. La glosa de la garantía deberá indicar: “Para garantizar la seriedad de la Oferta presentada en la Licitación denominada: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”.” La garantía podrá otorgarse de manera física o electrónica. En el último caso deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma (No puede ser escaneada). En caso de que la garantía de seriedad de la Oferta se otorgue de manera física, el Oferente deberá, dentro del plazo establecido para recibir documentos señalado en el cronograma de actividades del numeral 12 de las Bases Administrativas, entregarla en las dependencias de la Agencia, ubicadas en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz N°221, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, de lunes a viernes, desde las 09:00 hasta las 16:00hrs (horario continuado), en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: “AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Para garantizar la seriedad de la Oferta en la Licitación denominada “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”. Nombre de la Empresa u Oferente” El encargado del proceso de compras designado por la Agencia, será quién gestione estos documentos de garantía, dejando constancia escrita a través de la pertinente acta, la cual deberá indicar la fecha, hora de recepción y Oferente, procediendo a su custodia. En caso que el proceso de adjudicación sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitará a los Oferentes la renovación o prórroga de sus respectivas garantías de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo el plazo de la Licitación.
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la Oferta presentada en la Licitación denominada: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”.”
Forma y oportunidad de restitución: Las garantías de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no resulten adjudicados en la Licitación, les serán devueltas una vez que el acto administrativo que adjudique la Licitación se encuentre totalmente tramitado y publicado en el sistema de información. Tratándose del Adjudicatario, la garantía de seriedad de la Oferta le será devuelta una vez que éste haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, la cual deberá entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de adjudicación debidamente firmado. Lo anterior, se aplicará en el evento de que la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantía. Respecto del oferente que obtenga el segundo mejor puntaje según los criterios de evaluación, la garantía de seriedad de Oferta le será devuelta una vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que en caso que éste no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar la Licitación Pública al segundo mejor Oferente. La devolución de las garantías se efectuará en un plazo mínimo de 10 días hábiles, contados desde el día que se ingrese la solicitud en la Recepción de la Agencia, la cual deberá individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento. La garantía de seriedad de la Oferta se hará efectiva sin necesidad de requerimiento, trámite, ni declaración judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa autorización del Contratista, en los siguientes casos: a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la comisión evaluadora la falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte pertinente. b) Si el Adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido para el efecto, o no se inscribe en el Registro de Proveedores “Chile Proveedores” en el plazo que se indica en las presentes Bases de Licitación. c) Si el Adjudicatario no suscribe el Contrato dentro del plazo señalado para ello, y/o no acompaña la documentación para la suscripción del mismo, si procediere. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata exclusión del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demás indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la garantía de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado. La omisión de este documento en la apertura, provocará el rechazo inmediato de la Oferta, la cual se declarará inadmisible.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: Agencia Chilena de Eficiencia Energetica
Fecha de vencimiento: 31-10-2016
Monto: 30 %
Descripción: Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario deberá entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato de adjudicación debidamente firmado, una boleta de garantía bancaria o vale vista bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 30% del valor del Contrato, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia al menos de 450 días desde la fecha de firma de Contrato. La no entrega de la garantía en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultará a la Agencia para dejar sin efecto la adjudicación y proceder al cobro de la garantía de seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podrá adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la segunda mejor evaluada. La glosa de la garantía deberá indicar: “Para garantizar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”.” El Contratista tendrá la obligación de renovar esta garantía con a lo menos quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, y así sucesivamente. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la Agencia para poner término al Contrato. La devolución de la garantía se efectuará una vez emitido por la Agencia el Acta de Recepción Definitiva de las Obras y validado por el Municipio, sujeto a la aprobación de todos los informes requeridos para proceder a los estados de pago según lo dispuesto en el numeral 6 de las Bases Técnicas y a la entrega de las garantías por el buen funcionamiento de los equipos y luminarias, indicada en el numeral siguiente. Dicha devolución se efectuará en un plazo mínimo de 10 días hábiles, contados desde el día que se ingrese la solicitud en la Oficina de Partes de la Agencia, la cual deberá individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento.
Glosa: “Para garantizar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”.
Forma y oportunidad de restitución: La caución será ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos: a) No renovación oportuna de la caución, en caso de presentarse prórrogas u otras situaciones previstas en el numeral 22 de las Bases Administrativas. b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del Contrato y que revisten el carácter de incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato. c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación y el Contrato. d) En caso que por instrucción de un tribunal se ordene la entrega de los fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.886. La Agencia tendrá derecho a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o autorización previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicación y cobro de las multas devengadas y la eventual terminación del Contrato.
    Otras Garantías
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: Agencia Chilena de Eficiencia Energetica
Fecha de vencimiento: 18-08-2020
Monto: 5 %
Descripción: Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos, componentes de las nuevas luminarias y componentes del sistema de Telegestión, el Contratista deberá hacer entrega de dos boletas de garantías bancarias o vale vista, en moneda nacional, emitidas/os por un banco con sucursal en Santiago de Chile. La primera por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable e incondicional, y la segunda por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable e incondicional, ambas a nombre de la Ilustre Municipalidad de San Clemente, RUT 69.110.500-8. La primera caución, tendrá por objeto asegurar el buen funcionamiento del sistema de Telegestión, todos sus componentes, equipos eléctricos y servicios asociados, y deberá tener una vigencia de al menos 4 años 6 meses a contar de la emisión del Acta de Recepción Definitiva por parte de la Agencia; la segunda garantía tendrá por objeto asegurar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus componentes, y deberá tener una vigencia de al menos 7 años 6 meses a contar de la emisión del Acta de Recepción Definitiva por parte de la Agencia.
Glosa: “Para caucionar el buen funcionamiento del sistema de Telegestión, todos sus componentes, los equipos eléctricos y los servicios asociados, en el marco del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”.”
Forma y oportunidad de restitución: A definir
   
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: Agencia Chilena de Eficiencia Energetica
Fecha de vencimiento: 18-08-2023
Monto: 8 %
Descripción: Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos, componentes de las nuevas luminarias y componentes del sistema de Telegestión, el Contratista deberá hacer entrega de dos boletas de garantías bancarias o vale vista, en moneda nacional, emitidas/os por un banco con sucursal en Santiago de Chile. La primera por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable e incondicional, y la segunda por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable e incondicional, ambas a nombre de la Ilustre Municipalidad de San Clemente, RUT 69.110.500-8. La primera caución, tendrá por objeto asegurar el buen funcionamiento del sistema de Telegestión, todos sus componentes, equipos eléctricos y servicios asociados, y deberá tener una vigencia de al menos 4 años 6 meses a contar de la emisión del Acta de Recepción Definitiva por parte de la Agencia; la segunda garantía tendrá por objeto asegurar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus componentes, y deberá tener una vigencia de al menos 7 años 6 meses a contar de la emisión del Acta de Recepción Definitiva por parte de la Agencia.
Glosa: “Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus componentes en el marco del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE”.”
Forma y oportunidad de restitución: A definir
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de existir algún empate en el puntaje obtenido por los Oferentes de acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar será el puntaje total de la Oferta Técnica asociados a cada Oferente.

Si persiste el empate, se considerará el mayor puntaje obtenido en el criterio “Evaluación de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias” de los criterios técnicos.

Si persiste el empate, se considerará el mayor puntaje obtenido en el criterio “Calidad de la Oferta Técnica: Metodología, programa de trabajo y plazos comprometidos”, de los criterios técnicos.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Foro Mercado Publico
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

 Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratación: El Contratista podrá contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime necesario para la ejecución y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista será el único responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

 

Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos, y a las demás normas legales que sean aplicables a la ejecución de las obras. Junto a lo anterior el Contratista deberá efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.