|
Resolución de Empates |
|
En caso de empate se priorizará para el desempate:
1) La menor oferta económica.
2) En caso de haber un nuevo empate, se priorizará el factor de mejor puntaje en experiencia en el rubro.
3) De persistir será el mejor puntaje en cartas de recomendación.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
En caso de existir dudas después de la adjudicación se deberá consultar a los correos electrónicos de claudio.tenorio@conaf.cl o jose.aguilera@conaf.cl y serán respondidas por el mismo medio. Solo se responderán las consultas ingresadas hasta 48 horas (hábiles) a contar de la adjudicación.
|
|
|
|
|
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
|
Los trabajadores que ejecuten los servicios de mantención y reparación de los inmuebles e infraestructura, serán dependientes exclusivos de él o los adjudicatarios, correspondiendo a estos cumplir las obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan como empleadores conforme a la legislación vigente. Por tanto CONAF no tiene vínculo laboral, ni de ninguna especie de relación contractual con los trabajadores.
Para cautelar dicho cumplimiento, el Proveedor Adjudicado deberá presentar semestralmente certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo de la jurisdicción (F-30), o comprobantes y/o planillas que demuestren el total del cumplimiento de las Obligaciones Laborales. El incumplimiento de estas Obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en que la empresa referida no podrá participar.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
Si se requiere salvar algún error u omisión Formal en las ofertas, los oferentes tendrán un plazo máximo de 24 horas a contar de la fecha y hora de la solicitud de aclaración para responder a través del medio habilitado para este efecto en el portal electrónico, la que se encontrará sujeta a una ponderación menor, detallada en los criterios de evaluación.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS: |
|
La Corporación exigirá condiciones complementarias para la suscripción del Contrato, las cuales deberán ser consideradas por los participantes en esta licitación, en su propuesta técnica, que son:
a. NORMATIVAS: Las trabajos del Servicio Requerido deberán ejecutarse en estricto cumplimiento a toda la normativa vigente sobre la materia, con especial mención de los siguientes cuerpos legales: a) Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. b) Ordenanza General de Construcciones y Urbanización. c) Disposiciones sobre seguridad e higiene industrial. d) Normativa General de Instalaciones de gas, eléctricas, y de teléfonos. e) Código Sanitario y Normativa de Instalaciones Sanitarias. f) Código del Trabajo. g) Ley 16.744 y demás leyes previsionales. h) Ley 20.123. i) Ley 19.886, de compras públicas y su reglamento. j) D.S. 140 Ministerio de Salud. k) Normas aplicables a la protección del medio ambiente. l) Ley Orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración del Estado. m) Los D. S. N° 594/99 Minsal y sus modificaciones, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares trabajo y N° 146 del Ministerio Secretaria General de Gobierno del 24.12.97, publicada en el Diario Oficial el 17.04.98, que fija los niveles máximos de ruidos permisibles en zonas mixtas residencial con comercio y decibeles máximos permitidos en recintos hospitalarios. n) Demás normativas que tengan relevancia para el desarrollo de la obra, entre las cuales se aplica supletoriamente el reglamento de obras públicas del MOP.- Además las instalaciones de faena deberán cumplir la anterior normativa durante su funcionamiento considerando lo referente a niveles de contaminación. o) Normas de pavimentación y Manuales de Carreteras de la dirección de vialidad del M.O.P Durante el proceso de licitación y ejecución de la obra se deberán cumplir todas las normas contempladas en las bases, así como las normas técnicas, leyes, reglamentos, ordenanzas generales y locales vigentes, referidos al trabajo, a la previsión social, a la salud y seguridad en la obra, Código civil y leyes de la República, y demás aspectos que digan relación con la ejecución de los trabajos. Dichas leyes, ordenanzas, reglamentos y normas, se dan por conocidos por todos los proponentes y no se acompañarán para el estudio de la propuesta. Si durante el transcurso de la obra una ley, norma y/o reglamento es modificado por la autoridad correspondiente, la empresa asumirá el costo adicional que representa esta modificación sin exigir al mandante un pago adicional por este concepto. La Empresa en casos de controversia no podrá, en ningún caso alegar desconocimiento de la normativa vigente. Se deja establecido que el contratista es responsable de la tramitación de todas las aprobaciones de los organismos correspondientes que sean necesarias para su correcta ejecución y regularización de sistemas de abastecimiento de suministros básicos (agua potable, electricidad, alcantarillado, etc.) incluyendo los tramites y pagos en la Dirección de obra Municipal correspondiente. Especial hincapié se establece en que antes de la ejecución de los sistemas de electricidad, alcantarillado y agua potable, el contratista deberá tramitar y cancelar los documentos necesarios de aprobación, certificados de factibilidad, etc. con las entidades pertinentes y muy especialmente con el comité de agua potable rural del sector y la unidad técnica que lo asesora.
b. DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS: Estos no podrán comenzar después de los 5 días de aprobado el presupuesto, salvo en casos debidamente argumentados, donde se justifique la demora, consensuado entre el contratista y CONAF.
c. MATERIALES: Los materiales necesarios deberán ser proporcionados por el contratista Adjudicado objeto de esta Licitación y cobrados en la respectiva Factura. Cuando el valor de los materiales involucrados en las reparaciones mayores, supere las 3 UTM, la Corporación deberá cotizar los valores de referencia en el mercado, y si se determina que el monto presupuestado por el contratista licitado sobrepasa en más de un 30% el valor de mercado, la Corporación podrá adquirir dichos Materiales vía publicación en el portal mercadopublico, a no ser que el contratista adjudicado pueda ajustar sus valores hasta un tope máximo de un 20% por sobre el valor de mercado.
d. TRASLADO Y ESTADIA: Cuando el Proveedor deba trasladarse a alguna unidad fuera del radio Urbano de la Comuna de Temuco por el servicio objeto de esta Licitación, CONAF compensará al Proveedor Adjudicado por concepto de Traslado y/o Estadía, a una razón de 0,0065 U.F x kilómetro de distancia por cada traslado en movilización propia a la faena (para el cálculo de la distancia se determinara desde Temuco al punto de la faena), para traslado del personal y/o materiales, o en su defecto el reembolso por gasto de movilización en transporte público, la que deberá incluir como cobro adicional a los servicios prestados en la respectiva factura; y deberán ser informados y especificados en el Acta de terreno; y de una asignación por Estadía a una razón de 0,5 UF día por persona que pernocte en la faena y se haya dejado constancia en el acta de entrega de terreno. Si la Corporación facilita la movilización y traslados hacia las instalaciones y/o provee de Estadía y alimentación, estos gastos no aplicaran.
e. PROCEDIMIENTO FORMAL DE REQUERIMIENTO: Para llevar un adecuado control, el Jefe Administrativo y/o Encargados Administrativos Provinciales cuando Corresponda, por solicitud de los requirentes internos, enviarán un correo solicitando al Proveedor realizar un levantamiento de Información en terreno, que permita al adjudicatario emitir una cotización detallada de la mano de Obra del servicio de mantenimiento y/o reparación a realizar, más los materiales y costos necesarios, valorizado coherentemente con los valores adjudicados en la Licitación y presentarlo a CONAF, para la autorización del Jefe del departamento de Administración y Finanzas, Jefe de Administración Regional y/o Encargados de Administración Provinciales, además del requirente interno, para la posterior emisión de la Orden de Compra.
f. CONTRAPARTE TECNICA: El mandante de la obras será La Corporación Nacional Forestal quién tendrá a cargo la inspección y supervisión de los trabajos, para lo cual la Empresa tendrá la obligación de otorgar todas las facilidades que él requiera. La inspección no libera a la empresa de las obligaciones y responsabilidades respecto de su correcta ejecución y de la mejor interpretación de todos los antecedentes. El mandante podrá designar a uno o más inspectores técnicos para control y supervisión de la obra, y si procede, la designación de asesores técnicos en las especialidades que contemple el proyecto.
g. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Previo informe y con acuerdo de las partes, el mandante podrá disponer, durante el desarrollo del proyecto, la ejecución de obras extraordinarias, hasta por un treinta por ciento (30%) del valor pactado en el presupuesto Original, que el contratista estará obligado a ejecutar. Las obras extraordinarias podrán dar origen a una variación del plazo, que será resuelto por el mandante de acuerdo con los antecedentes de cada caso. Para determinar el monto de obra extraordinaria se aplicará a las cantidades efectivas de obra el precio unitario que se pueda deducir u homologar del presupuesto ofertado. Si no existiere un valor unitario en el mencionado presupuesto ofertado, se considerará para la obtención del mismo, el análisis de precios unitarios entregados por el contratista y a falta de alguno de estos, los valores se fijarán de común acuerdo entre las partes de acuerdo a cotizaciones reales de mercado. Debiendo suscribirse entre el mandante y el contratista la respectiva orden de compra. Las disminuciones de obras se descontarán de los pagos en forma proporcional al porcentaje de avance de la partida rebajada.
h. OBRAS COMPLEMENTARIAS. Se regirá por lo ya expresado, dependiendo si contiene aumentos, disminuciones de obras u obras extraordinarias. Todos estos casos, deberán gestionarse y ser aprobado por el Mandante, antes del vencimiento original o prorrogado de la obra, según corresponda.-
i. ENTREGA DE TERRENO: Una vez aprobado el presupuesto por las partes se confirmara fecha para la entrega de terreno, de acuerdo a lo establecido en las bases. Este será un acto formal por parte del Mandante y la Empresa adjudicada, en el cual se levantará un acta dejando constancia de la fecha en que se inicia oficialmente el inicio de los Trabajos y la entrega preliminar Provisoria acordada, según Anexo 9 “Acta de entrega de terreno”. Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que producto de esto entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los Servicios, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia dentro del plazo de 01 día corrido siguiente a su acontecimiento, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El mandante resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor y la dejaran expresadas en la misma acta de entrega de terreno con los respectivos vistos. Transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de existir prorrogas, se dejaran expresadas en la misma acta con los respectivos vistos por el mandante.
j. RETIRO DE ESCOMBROS
La Empresa deberá estar permanentemente efectuando el retiro de escombros y basuras de las obras a objeto de no acumular desperdicios innecesariamente y mantener limpia el área de trabajo y sus alrededores, todo esto deberán ser transportado a botaderos autorizados.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN RELACIÓN A CUMPLIMIENTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
|
El adjudicatario al inicio y durante el período que realice los trabajos o servicio contratados deberá cumplir con lo dispuesto en ley 16744 sobre Accidentes y Equipo de Protección personal, todos sus decretos aplicables y normativa legal vigente relacionada. Deberá incluir un programa de Prevención de Riesgos, Procedimiento de Trabajo Seguro y D.S. Nº 40 “Obligaciones de Informar”.
|
|
|
|
|
VIGENCIA DE LOS PRECIOS |
|
El precio de los servicios ofrecidos se mantendrá vigente por toda la duración del Contrato. Los precios podrán ser reajustados por parte del Adjudicatario, sólo en la medida de la variación que experimente el IPC, en el periodo correspondiente.
Para reajustar los valores, el Adjudicatario deberá solicitar a través de su administración, como Proveedor Adjudicado, la modificación de los precios de aquellos servicios que se variarán, con una anticipación de 30 (treinta) días hábiles a la fecha del cumplimiento de un año del contrato. En este caso, la Corporación realizará un análisis de los precios propuestos, pudiendo aceptar, rechazar o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud, teniendo siempre presente el compromiso de mejor precio.
El silencio de la Corporación se entenderá como aceptación de los precios propuestos.
De ser rechazada la solicitud por la Corporación, el Adjudicatario podrá mantener el Listado Vigente de precios, o bien podrá solicitar por escrito el término del Convenio de suministro, en la forma establecida en la cláusula “Termino Anticipado del Contrato”.
|
|
|
|
|
GARANTIA DE LOS TRABAJOS |
|
Una vez recepcionados provisoriamente los trabajos, serán entregados para su uso, manteniéndose en garantía todos los materiales, equipos e instalaciones convenidas en el proyecto, por un plazo de 3 meses para Obras menores, 6 meses para obras Medianas y 12 meses para grandes obras, las que serán establecidas en el acta de entrega de terreno que se encuentra disponible al final de las bases. Esto es a contar del día siguiente de la recepción provisoria. Este plazo será garantizado por el vale vista o boleta bancaria por Garantía Fiel de Cumplimiento de Contrato, la que deberá mantenerse siempre vigente hasta 60 días adicionales a la fecha de Recepción Definitiva y/o Termino del Contrato. Una vez vencido el plazo de las garantías establecidas para los trabajos en el acta de entrega de terreno, se entenderán como recepción definitiva de los trabajos. Si la empresa Contratista debiera responder por sus trabajos en Garantía, el nuevo plazo regirá desde esa nueva entrega.
|
|
|
|
|
AUMENTO DE PLAZO Y MULTA |
|
El plazo de ejecución de la obra deberá quedar estipulado en días corridos en el acta de entrega de terreno, según Anexo N° 5. Sólo en casos debidamente calificados y aprobados por La Corporación, podrá concederse un aumento de plazo para la entrega de los trabajos. Dicho aumento deberá ser solicitado por la empresa por medio de una solicitud escrita a la Corporación, antes del vencimiento del plazo de entrega acordado con el proveedor adjudicado, o a la fecha de vencimiento del plazo prorrogado que estuviere corriendo en su caso, el cual debe ser, también, de días corridos. Si los trabajos comprometidos se entregan terminados con posterioridad al plazo acordado con el adjudicatario en el acta de entrega de terreno, se aplicará a la empresa una multa por cada día de atraso de un 3%. El cobro de la multa se hará de acuerdo a lo estipulado en el punto de “Procedimiento para la aplicación de multas” detallado más adelante.
|
|
|
|
|
Instrucciones para Presentación de Ofertas |
|
Para proceder a presentar su oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente:
a) Ingrese al Portal de Compras Públicas y digite el “Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, busque por Número de Adquisición, con el ID. Presione el Botón “Buscar”.
b) Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Haga click sobre “Ofertas”.
c) Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.
d) Completar oferta económica, en el campo dispuesto para precio, ingresar el valor por cada servicio. Presionar sobre el Botón “Siguiente Paso”.
e) Proceda a ingresar la documentación anexa solicitada de la siguiente forma:
- Anexos Administrativos: Anexo N° 1, Anexo N° 2 y Fotocopia Legalizada Cedula de Identidad o Rut de la Empresa, vía portal de ChileCompra.
-Anexos Técnicos: Formulario de Iniciación de Actividades y cartas recomendación, vía portal de ChileCompra.
- Anexos Económicos: Anexo N° 6 Vía portal de ChileCompra.
Presionar sobre el Botón “Siguiente”.
e) En el paso 4, confirme los datos de su oferta y presione el botón “Ingresar Oferta”.
f) Finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
|
|
|
|
|
Vigencia de los Precios |
|
El precio de los servicios ofrecidos se mantendrá vigente por toda la duración del Contrato. Los precios podrán ser reajustados por parte del Adjudicatario, sólo en la medida de la variación que experimente el IPC, en el periodo correspondiente.
Para reajustar los valores, el Adjudicatario deberá solicitar a través de su administración, como Proveedor Adjudicado, la modificación de los precios de aquellos servicios que se variarán, con una anticipación de 30 (treinta) días hábiles a la fecha del cumplimiento de un año del contrato. En este caso, la Corporación realizará un análisis de los precios propuestos, pudiendo aceptar, rechazar o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud, teniendo siempre presente el compromiso de mejor precio.
El silencio de la Corporación se entenderá como aceptación de los precios propuestos.
De ser rechazada la solicitud por la Corporación, el Adjudicatario podrá mantener el Listado Vigente de precios, o bien podrá solicitar por escrito el término del Convenio de suministro, en la forma establecida en la cláusula “Termino Anticipado del Contrato”.
|
|
|
|
|
APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS: |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará por una comisión, integrada por al menos 3 funcionarios pertenecientes a la Corporación, la que estará compuesta por:
Jefe Departamento de Finanzas y Administración Regional.
Jefe Sección Administración Regional.
Jefe Unidad Jurídica Regional.
O quienes los subroguen.
La apertura considerará la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de participación; esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos.
|
|
|
|
|
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS: |
|
La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión, integrada por al menos 3 funcionarios pertenecientes a la Corporación, la que estará compuesta por:
Jefe Departamento de Finanzas y Administración Regional.
Jefe Sección Administración Regional.
Encargada Adquisiciones Regional
Jefe Unidad Jurídica Regional, quien actuara como ministro de fe y asesor de la Comisión evaluadora.
O quienes los subroguen.
Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases y en virtud del proceso de evaluación el cual será realizado en una etapa, según lo descrito a continuación: Evaluación de las Ofertas: 1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems o productos ofertados que contengan claramente toda la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de servicios solicitados en esta Licitación. 2° Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto “Instrucciones para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta. 3º Criterios de Evaluación: La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la bases de los criterios y ponderaciones establecidos.
La comisión deberá velar por la correcta aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en el Anexo N°4 de las presentes Bases.
|
|
|
|
|
ADJUDICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN: |
|
La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases y podrá declarar inadmisible total o parcialmente cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las presentes Bases.
Podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación; en estos últimos casos, dichas declaraciones deben ser manifestadas por Resolución Fundada.
La adjudicación será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por la Corporación.
La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.
La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 hrs. transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl.
Esta licitación se adjudicará a un solo proveedor por todas las líneas de servicios, quien será el que obtenga el mayor puntaje en los criterios de evaluación.
El puntaje final de cada oferente, es obtenido por la información que ingresen, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases.
Si el oferente adjudicado, no firma el contrato o no acepta la Orden de Compra emitida en el portal www.mercadopublico.cl. dentro del plazo establecido, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto CONAF, tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación pública, declarando inadmisible el proceso.
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS QUE REGULAN LA OFERTA: |
|
Esta licitación y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los siguientes documentos:
a) Las Bases Administrativas y Técnicas, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.
b) Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivado del procedimiento establecido en las Bases.
c) La oferta técnica y la oferta económica del(los) oferente(s) adjudicado(s).
d) Las modificaciones efectuadas a las Bases Técnicas y Administrativas, si las hubiere.
e) Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.
|
|
|
|
|
MODIFICACIONES DE LAS BASES: |
|
La Corporación podrá modificar las Bases de esta licitación pública hasta antes de la fecha de cierre de la misma, de acuerdo a las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudencial para que los proveedores elaboren buenas ofertas.
|
|
|
|
|
EXTENSION DE PLAZOS |
|
La Corporación estará facultada para extender los plazos del llamado a licitación, incluyendo las etapas de la misma, si no se hubiesen presentado oferentes faltando 24 hrs hábiles para el cierre, o si las ofertas fuesen inferiores a 3 ó también en el caso que se efectuasen modificaciones o complementos a las bases.
|
|
|
|
|
VIGENCIA DE LA OFERTA: |
|
La oferta presentada deberá tener validez por los siguientes 60 días corridos a contar de la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas.
|
|
|
|
|
DEL CONTRATO |
|
Se suscribirá un contrato entre CONAF y el o los oferentes adjudicados, para lo cual deberá estar inscrito en www.chileproveedores.cl . El contrato será confeccionado por la Unidad Jurídica de CONAF, y en él se establecerán las Clausulas que regirán para el servicio requerido, incluyendo derechos y obligaciones tanto para la Corporación como para el adjudicatario, los que deben ser concordantes con lo estipulado en las presentes bases. El adjudicatario deberá acompañar la documentación que le requiera la unidad Jurídica, en los plazos estipulados para ello. El contrato será publicado en la licitación asignada con el número indicado en el sistema y será gestionado por aplicación existente en www.mercadopublico.cl
Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto CONAF tendrá derecho a declararlo Inadmisible su proceso. En los casos que la corporación opte por una o más readjudicaciones, ante el desistimiento del o los oferentes adjudicados, se hará efectiva la garantía por seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
La duración del periodo de suministro del servicio será de 24 meses a contar de la fecha de la resolución de adjudicación. Sin embargo, antes de concluir el periodo de 12 meses, la Corporación evaluará cada ítem de servicio adjudicado, utilizando para ello Anexo N° 5 ficha de evaluación del contrato. De ser esta evaluación deficiente, con una calificación menor a 22 puntos, será causal de término del Contrato.
El contrato que se suscribirá objeto de la presente Licitación no constituye Exclusividad respecto a la prestación de Servicios Licitados.
|
|
|
|
|
CAUSALES DE COBRO DE LA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
|
El adjudicatario será sancionado con el cobro de la garantía de fiel cumplimiento en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las obligaciones Laborales y sociales del Adjudicatario para con sus trabajadores.
b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato.
c) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato.
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS |
|
La Corporación quedará facultada a aplicar una multa de un 3%, por cada día de atraso en la entrega completa de los servicios.
Para la determinación de los días de atraso, se considerara la que se establezca en el Anexo N° 5 “Acta de Entrega de Terreno”, Fecha de Compromiso de Término de Obra, la que deberá ser firmada por ambas partes.
El monto total de la multa se descontará del total de los servicios de reparación y/o mantención establecidos en el presupuesto, por lo tanto la facturación es por el total del presupuesto menos la multa.
|
|
|
|
|
TÉRMINO ANTICIPADO DE LOS SERVICIOS: |
|
La Corporación queda facultada para declarar administrativamente el término anticipado del servicio, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre algunas de las causales que se señalan:
a) Si el Contratista fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
b) Si se disolviese la empresa Contratista.
c) Si se produjese cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del Contratante, establecido en las bases de Licitación y en el Contrato.
d) Cuando CONAF, de común acuerdo con el Contratista resuelvan poner término al Contrato.
e) Si el representante legal del adjudicado es sometido(a) a proceso por algún delito que merezca pena aflictiva.
f) Fallecimiento del representante legal de Contratista, que implique el término del giro de la sociedad o persona.
g) Si el Contratista no comenzare a prestar los servicios dentro de los 5 días después de haber suscrito el contrato.
h) La no entrega oportuna de la Garantía establecida en el Punto 8 de las presentes Bases.
i) Registrar Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
j) Si en la evaluación hecha a los 12 meses, según Anexo N°4 Ficha Evaluación del Contrato, el proveedor obtiene un puntaje menor a 25 puntos.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES: |
|
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta licitación (punto 3). Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la mencionada modalidad FORO de esta licitación en el mencionado portal de compras.
Las aclaraciones respecto de las ofertas de los proveedores, se realizaran por la modalidad de Foro Inverso del portal de ChileCompra. Las respuestas que deban hacer los oferentes a las aclaraciones solicitadas, las deberán hacer por la ya mencionada modalidad de Foro Inverso.
Se realizara una reunión de aclaración de las presentes bases, con el objetivo de facilitar la
Presentación de las ofertas por parte de los interesados, el día 09 de publicada la licitación a las 15:30 horas en las siguientes direcciones:
- Bilbao N° 931, pasillo D, de la Ciudad de Temuco, en la sala de reuniones Nº2 de Oficina Regional.
La fecha exacta de la reunión de aclaración se publicara en el portal de ChileCompra el día 1 de publicada.
|
|
|
|