Ficha Licitación

Licitación ID: 712307-42-LR20

Pav. Participativo 29° Ercilla, Lautaro, Victoria y Vilcun

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION, Licitaciones y Costos

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
El proyecto considera la reposición y construcción de obras de pavimentación, repavimentación, veredas y la solución de aguas lluvias que considera el reemplazo y reposición de cámaras de inspección y sumideros en los sectores a intervenir, como también

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Pav. Participativo 29° Ercilla, Lautaro, Victoria y Vilcun

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO, COMUNAS DE ERCILLA, LAUTARO, VICTORIA Y VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION

Unidad de compra:

Licitaciones y Costos

R.U.T.:

61.821.000-6

Dirección:

O'Higgins 830

Comuna:

Temuco

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-06-2020 15:00:00

Fecha de Publicación: 30-04-2020 18:12:28

Fecha inicio de preguntas: 05-05-2020 9:00:00

Fecha final de preguntas: 25-05-2020 13:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-05-2020 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 01-06-2020 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-06-2020 15:00:00

Fecha de Adjudicación: 24-08-2020 14:14:18

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Dado el caso excepcional que está ocurriendo en el país en cuanto al Estado de Emergencia nacional vigente desde el 19 de marzo de 2020, al estado de Cuarentena total y cordón sanitario decretada en la comuna de Temuco a contar del 28 de marzo, la DITEC (Dirección Técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) en conjunto con el Serviu Metropolitano, implementó un Protocolo de Licitación de Contratos de Ejecución de Obras regulados por el D.S. N° 236 (V. y U.) de 2002, a través de la plataforma WWW.MERCADOPUBLICO.CL

2.- Los documentos de las propuestas deberán presentarse en idioma castellano, las medidas en unidades métricas y los valores de la oferta en pesos moneda nacional, sin reajustes ni intereses de ningún tipo.

3.- Para todos los valores expresados en U.F., para los que no se indique expresamente algo distinto, se considerará el valor de la UF al día de ingreso de dicho documento y/o garantías.

4.- Todos los documentos deben presentarse firmados por el proponente o su representante legal. No serán aceptadas firmas pegadas al documento.

5.- Será de responsabilidad exclusiva de las empresas oferentes asegurarse de que su inscripción en el Registro de Contratistas del MINVU permanezca vigente durante el período de licitación y al menos hasta la suscripción del contrato, considerando lo establecido en el Reglamento.

6.- El oferente, deberá presentar su oferta a través de su cuenta personal de usuario del Portal asociada al RUT de la empresa inscrita en el Registro de Contratista del MINVU, no pudiendo utilizar la cuenta de otra persona natural o jurídica. En caso que un oferente utilice la cuenta de otro usuario la oferta será rechazada.

7.- En caso de inconsistencia entre la información contenida en los documentos solicitados en las bases y la señalada por el oferente en otros instrumentos o fichas del Portal, primará la establecida en los formularios o documentos solicitados en las bases y presentados por el oferente.

8.- Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparación y presentación de sus ofertas, serán de su exclusivo cargo y no tendrán derecho a reembolso alguno.

9.- Es responsabilidad del oferente velar por la calidad del archivo electrónico elegido para anexar su propuesta en el Portal, debiendo respetar el tamaño del archivo máximo permitido por el sistema. En caso que la propuesta no pueda ajustarse a dicho peso, el oferente tendrá que ingresarla dividida en tantos documentos como el Portal lo permita, debiendo numerarlos correlativamente.

10.- Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar en forma oportuna, clara y completa los documentos exigidos.

11.- Los oferentes deberán entregar los Formularios N° 1: Capacidad Económica y Formulario N° 16: Certificado Acreditación obra en ejecución, de acuerdo a lo indicado en el punto 4 de las Bases Administrativas Especiales.

Documentos Técnicos

1.- Los siguientes antecedentes se deben completar, escanear y adjuntar. Se deben subir en un solo archivo todos los formularios correspondientes a "Documentos Anexos" La ausencia de alguno de estos documentos dejara fuera de bases a la empresa constructora, exceptuando el Formulario N° 18: Listado de Certificados de Experiencia

2.- Formulario N° 2: Formato de Identificación

3.- Formulario N° 3: Carta Compromiso

4.- Formulario N° 4: Hoja de Declaración

5.- Formulario N° 5: Cronograma de Producción

6.- Formulario N° 6: Histograma de Actividades

7.- Formulario N° 7: Listado de equipos y maquinarias

8.- Faldulario N° 8: Listado de recursos humanos

9.- Formulario N° 9: Detalle de mano de obra a contratar

10.- Formulario N° 10: Cronograma de plazos contractuales

11.- Formulario N° 11: Programación financiera

12.- Formulario N° 12: Listado de subcontratos

13.- Formulario N° 13: Anexo de Laboratorios

14.- Formulario N° 17: Declaración jurada simple

15.- Formulario N° 18: Listado certificados de experiencia

16.- Descripción Completa y detallada de los Métodos y Secuencias constructivas.

Documentos Económicos

1.- Los siguientes antecedentes se deben completar, escanear y adjuntar. Se deben subir en un solo archivo todos los formularios correspondientes a "Oferta Económica" La ausencia de alguno de estos documentos dejara fuera de bases a la empresa constructora.

2.- Formulario N° 15: Formulario Oferta

3.- Formulario N° 14: Análisis de precios unitarios

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio (Pa)	De acuerdo a lo establecido en el punto N° 14 de las Bases Administrativas Especiales, aprobadas por Resolución Exenta N° 1022 de fecha 30/04/2020.	60%
2 Capacidad económica (Pd)	De acuerdo a lo establecido en el punto N° 14 de las Bases Administrativas Especiales, aprobadas por Resolución Exenta N° 1022 de fecha 30/04/2020.	10%
3 Experiencia en obras similares (Pb)	De acuerdo a lo establecido en el punto N° 14 de las Bases Administrativas Especiales, aprobadas por Resolución Exenta N° 1022 de fecha 30/04/2020.	15%
4 Calificación Renac (Pc)	De acuerdo a lo establecido en el punto N° 14 de las Bases Administrativas Especiales, aprobadas por Resolución Exenta N° 1022 de fecha 30/04/2020.	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	240 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Patricio Riffo
e-mail de responsable de pago:	priffo@minvu.cl

Nombre de responsable de contrato:	Francisco Pardo
e-mail de responsable de contrato:	fpardo@minvu.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2964325-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	No requiere
Fecha de vencimiento:	27-04-2020
Monto:	1 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	No requiere

Forma y oportunidad de restitución:	No Requiere

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	SERVIU Region de La Araucania
Fecha de vencimiento:	12-04-2021
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	De acuerdo a Bases Administrativas Especiales aprobadas por Resol. Ex.

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo a Bases Administrativas Especiales aprobadas por Resol. Ex N° 1022 de fecha 30/04/2020.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Bases Administrativas Especiales

Las presentes Bases, debe complementarse con lo indicado en Bases Administrativas Especiales aprobadas por Resolución Ex. N° 1022 de fecha 30/04/2020, y las respectivas Adiciones y Aclaraciones adjuntas

Antecedentes de la Licitación

Dado el caso excepcional que está ocurriendo en el país en cuanto al Estado de Emergencia nacional vigente desde el 19 de marzo de 2020, al estado de Cuarentena total y cordón sanitario decretada en la comuna de Temuco a contar del 28 de marzo, no será posible hacer la entrega de un CD con los antecedentes de la licitación a los oferentes. Por tanto, algunos se adjuntarán a la presente licitación y la totalidad de ellos podrán ser descargados en el siguiente link:

https://minvuchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdseguelr_minvu_cl/Ekn81wiu1SxJiJXg8QryR0cBR-eKvE7vSeqCa0VcV43-FQ?e=cyN1dP

Este link estará disponible mientras este publicada la licitación, posteriormente caducará, por lo cual se recomienda descargar la información.

Subir