Además de las definiciones contempladas en el artículo 2 del Reglamento de la Ley 19.886, las que forman parte integrante de las presentes Bases, se entenderá por:

a. Mandante: Corporación Nacional Forestal, que es la entidad que encomienda los trabajos materia de la presente Licitación Pública, poniendo a disposición del oferente los fondos necesarios para la realización de los trabajos.  

b. Unidad Técnica de CONAF: Dependencia de la Corporación Nacional Forestal, a la que corresponde efectuar el control técnico y administrativo del desarrollo de la obra y de sus etapas de entrega.

c. Especificaciones Técnicas: El pliego de características que deberán cumplir los trabajos materia de la presente licitación, incluyendo las normas sobre procedimiento de elaboración, exigencia a que quedan sometidos los materiales y pruebas que deben superar las diferentes etapas de ejecución.

d. Diseño aportado por el Mandante: Se refiere al Proyecto definitivo de Arquitectura incluidos en los antecedentes de la presente licitación, para su evaluación presupuestaria por parte de los oferentes.

e. Inspector Técnico (I.T.O.): La persona que, en representación del director regional de la CONAF, actúa y se relaciona administrativa y técnicamente con el contratista en todas las materias relacionadas con el contrato de ejecución de la Obra, asumiendo la responsabilidad y la obligación de supervisar el cumplimiento correcto y oportuno en la ejecución del proyecto.

f. Presupuesto Oficial: El estudio detallado, efectuado por la Corporación, de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto para una obra, y que representa su opinión oficial y justa sobre su verdadero valor.

g. Encargado técnico: El funcionario que, designado por el Director Regional de la Corporación Nacional Forestal, Región del Atacama, se le asignen las funciones de coordinación y dirección de los distintos estamentos de la licitación, durante la ejecución del proyecto o vigencia del contrato. Este estará representado por el Jefe del Departamento Áreas Silvestres Protegidas.  

i. Propuesta: La cotización ofrecida por el proponente para los objetos indicados en esta bases de licitación. 

j. Aumento o disminución de obras: La modificación de las cantidades de obras previstas en el proyecto materia de la presente licitación.

k. Obras nuevas o extraordinarias: Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto, pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

l. Modificación de obras: El reemplazo de parte de las obras contenidas en el proyecto de la Corporación por obras nuevas o extraordinarias.

j. SNASPE: Sistema Nacional de Areas Silvestres protegidas del Estado

Podrán participar en la presente licitación pública personas naturales o jurídicas, que estén inscritas en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl.

Aquellos participantes que al momento de la presentación de sus ofertas no estén inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, denominado “Chileproveedores”, estarán obligados a inscribirse previo a la fecha de suscripción del contrato.

Debe tenerse presente que no podrán participar en esta licitación aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso cuarto del artículo 4 de la Ley 19.886, norma que dispone que ningún órgano de la Administración del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios, con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL. 1/19653 del año 2000, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedarán excluidos de esta licitación pública quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

De conformidad al artículo 67 bis del Reglamento de Compras Públicas, dos o más proveedores podrán ofertar en el presente proceso licitatorio por medio de una Unión Temporal de Proveedores. Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deberán acompañar respecto de cada uno de ellos los mismos antecedentes y cumplir con los mismos requisitos que los señalados precedentemente para las personas naturales y/o personas jurídicas, según corresponda.

Las UTPs no podrán ocultar información relevante que afecte a alguno de sus miembros. En caso de hacerlo, se entenderá como un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del proveedor, dando lugar al cobro de la garantía de fiel cumplimiento y a la resolución del contrato anticipadamente.

Siendo la presente contratación de un monto superior a 1000 UTM, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública y deberá ser presentado una vez adjudicada la licitación. Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores que formen parte de la UTP podrán presentar, al momento de ofertar, documento privado para la constitución de la UTP, que luego deberá ser formalizado a través de escritura pública una vez efectuada la adjudicación. La escritura pública de constitución deberá contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

-  Establecer la solidaridad entre los proveedores que componen la UTP respecto de todas las obligaciones que se generen en virtud de la presente Licitación.

- Establecer un apoderado, con facultades suficientes, para representar a los integrantes de la UTP ante la Corporación durante el proceso de licitación y hasta la total ejecución del servicio requerido y de todas las obligaciones que emanen de este.

-  Establecer el miembro de la UTP que facturará.

 La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la vigencia de las obligaciones que emanen de las presentes bases y  del contrato. Toda modificación que experimente la UTP deberá cumplir con las mismas formalidades necesarias para su constitución, debiendo informar a la Corporación de inmediato"

Los interesados en formular una oferta deberán efectuar el estudio completo y detallado de todos los antecedentes del proyecto que se pretende ejecutar.

Para la confección de la oferta, deberá tener en cuenta las disposiciones siguientes; Reglamentos y Ordenanzas Municipales, Consejo Regional, Bienes Nacionales entre otros, sobre ejecución de proyectos de telecomunicaciones y otros, Ley 20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, Ley N° 18.168, Ley general de telecomunicaciones y sus modificaciones.

Si durante el estudio de los antecedentes, el oferente estima que existen dudas o contradicciones entre las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, deberá efectuar las Consultas en los plazos correspondientes a través del Portal Mercado Público, en la modalidad foro. Las aclaraciones y las rectificaciones que la Unidad Técnica hiciere a las consultas de uno o más interesados o por iniciativa propia, serán enviadas a través del Portal, en la fecha indicada en el Cronograma del Portal Mercado Público.

Para dar cumplimiento a la disposición del inciso anterior, si fuere necesario, se podrá postergar la fecha fijada para el envío de las Aclaraciones y/o la Apertura de la Propuesta, en cuyo caso las nuevas fechas serán notificadas como Aclaración en el Portal Mercado Público.

Si  se  comprobara  falsedad  en  la  información contenida  en  la  propuesta  del oferente,  aún  después  de  la  adjudicación,  se  harán  electivas  las  boletas  de  garantías  presentadas por  los  oferentes  de  conformidad  a  estas  Bases,  siendo  además  responsable  por   los  daños  y perjuicios  que  se  derivaren  de  tal  situación.  En  caso  de  eventual  discrepancia  entre  las  ofertas  y  las Bases  prevalecerá  lo  previsto  en  estas  últimas.

Esta licitación pública se regirá por las Bases Administrativas y Técnicas que se publican en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y por las normas legales y reglamentarias vigentes a la fecha de su apertura, en cuanto le sean aplicables. Asimismo, formarán parte de las bases las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad FORO del mencionado portal de compras.

Todas las ofertas y documentos anexos obligatorios, deberán ser presentadas a través del portal de Mercado Público. Las ofertas que se presenten deberán ceñirse a las bases, planos, especificaciones técnicas y otros antecedentes del proceso de licitación. Por el solo hecho de presentarse a esta propuesta se entiende que el Proveedor ha estudiado todos los antecedentes y ha verificado su concordancia entre sí, de las bases, especificaciones técnicas, aclaraciones y presupuesto, ha verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y está conforme con las condiciones del proyecto. Los oferentes deberán ingresar la siguiente información en la licitación correspondiente en el  portal de compras del Estado:

Las ofertas recibidas por cualquier otro medio No serán consideradas, salvo lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley.

En  la  "PROPUESTA  TECNICA",  las  empresas  postulantes  deberán  incorporar antecedentes  relativos  a  los  siguientes  aspectos:

*CURRICULUM  VITAE  del  Jefe de proyecto y Prevencionista a cargo  del  proyecto.  El  oferente  que  se  le  adjudique  el  contrato,  deberá  presentar a CONAF,  el  curriculum  y  fotocopia  legalizada  del  Certificado  de  Titulo  que  estarán  a  cargo  de   las  obras  en  terreno. 

*Acreditación  de  la  experiencia  del  oferente  y  su  equipo  de  gestión  en  proyectos similares  a  las  solicitadas  en  estas  bases  administrativas  y  especificaciones  técnicas.

*Programa  de  trabajo  que  incluya  Carta  Gantt  desglosado  por  sistemas  y  subsistemas  de acuerdo  a   las  Bases  Técnicas.

*Programa   de   capacitación   a   los   usuarios   del   manejo,   seguridad,   cuidado   y funcionamiento  de  los  equipos  de  acuerdo  a  lo  consignado  en  las  Bases  técnicas.

*El  oferente  deberá  entregar  una  propuesta  de  un  Plan  de  Mantención  Preventivo durante el   periodo que dure la garantía técnica,  según lo  señalado  en  las  Bases  técnicas.

*Marcas, tipos,  procedencia  de  origen, y  hojas  con especificaciones  técnicas  de  los  fabricantes  del  equipamiento  que  se  utilizara  en  el   proyecto.

*Informe  con  la  descripción  del  proyecto,  y  los  equipos  propuestos.

 * Certificados  de  Garantía  de  Vida  útil solicitadas  en  las  especificaciones  técnicas, emitido  por  el  fabricante.

*Enunciación  de  las  garantías  ofrecidas,  detallando  su  cobertura  y  el  periodo  de  vigencia.

*Enunciación  detallada  del  servicio  post-venta  de  la  especie.

Podrá   adjuntarse   cualquier  otra   información   adicional  que  el   oferente  estime  conveniente, relacionada  con  el  suministro  objeto  de  la  presente  Licitación.

 En  la  "PROPUESTA  ECONÓMICA",  deberá  incluirse  la  propuesta  respectiva, formulada  en  los  siguientes  términos:

*Presupuesto  detallado  de  acuerdo  al  formato  tipo,   en  el  cual  se  incluirán  todas  las partidas  e  items  solicitados  por  CONAF,  por  sistemas  y subsistemas  (ver  Anexo  N°  3).

*Análisis  de  Precios  Unitarios  de  sistemas,  subsistemas  y  componentes  principales  de todas  las  partidas  que  se  indican  en  el  formato  de  presupuesto.

*Mantener   la  oferta  durante  un  plazo  mínimo  de  sesenta  diez  corridos,  contados  desde  la recepción  por  CONAF  de  las  ofertas  respectivas  (ver  Anexo  N°  3).

*El  precio  se  deberá  cotizar  en  moneda  nacional.

*El  precio  se  mantendrá  fijo  sin  que  se  contemple  el  pago  de  reajustes,  ni  intereses,  de  ningún   tipo.

*Indicar  en  el  formato  del  Anexo  N°  3,  el  plazo  total  pare  el  cumplimiento  del  contrato (entrega   conforme   de   equipos   e   instalación),   el   que  debe   ser  firmado   por  el representante  legal  de  la  empresa.  El  plazo  de  entrega  conforme  comenzara  a  regir desde  el  momento  en  que  se  encuentre  totalmente  tramitado  el  Contrato.

Para los servicios descritos “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACIÓNES E INSUMOS AFINES PARA LA CONAF ATACAMA CODIGO BIP 30128427” , se cuenta con el siguiente presupuesto máximo disponible, $ 245.000.000.- (Doscientos cuarenta y cinco  millones de pesos), IVA incluido.

El valor de la Oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directo, indirecto, o causa de él. Toda oferta mayor al monto disponible indicado en las Presentes Bases, la Corporación procederá a no evaluarla y será declarada inadmisible. El contrato tendrá una duración desde la firma del contrato hasta la obtención final del proyecto. Previa a la firma del contrato la corporación invitara a una reunión de coordinación, la que se efectuara  en la dependencia ubicada en la ciudad Copiapó.

La cotización u oferta deberá presentarse EXCLUSIVAMENTE a través del portal www.mercadopublico.cl, a más tardar el día de cierre que indique la publicación en el portal. El o los precios de la oferta deberán ser entregados en moneda nacional, sin reajustes de ninguna especie y se ajustará (n) a la modalidad de Suma Alzada. La oferta debe ser ingresada en valores netos.

El oferente deberá indicar su calidad de contribuyente de primera categoría.

La cotización presentada deberá tener validez por los siguientes 90 días corridos a contar desde la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas.

El plazo máximo para la ejecución del servicio,  será de 105 días corridos desde la firma del contrato, los que serán distribuidos de la siguiente manera.

*Plazo Máximo de ejecución de obras: 105 días Corridos

*Plazo Mínimo de ejecución de obras: 60 Días Corridos

En caso que el proveedor invoque como causal de ampliación de plazo, aumentos de partidas  ordenados por la Unidad Técnica o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, reconocidas como tales por el Asesor Técnico (AT) , la Corporación podrá otorgar un aumento en el plazo de entrega del proyecto, el que será autorizado por el DIRECTOR REGIONAL de CONAF mediante una resolución.

De la Programación del Proyecto

El contrato tendrá una duración, cuya fecha de término, sea al momento de la recepción final por la comisión técnica.  

Esta programación debe ser consistente con la programación financiera correspondiente al año 2019, el gasto en la programación financiera y vinculado al avance en la carta Gantt.

En caso que el proveedor invoque como causal de ampliación de plazo, aumento de partidas  ordenado por la unidad técnica o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, reconocidas como tales por el Asesor Técnico y el Encargado Técnico, la Corporación podrá otorgar un aumento en el plazo de entrega de la obra el que será autorizado por el Director Regional.

En especial, se podrá modificar el contrato cuando se requiera un aumento de plazo producto de hechos no atribuibles al proveedor, con causa justificada, la que deberá ser autorizada por el director Regional previo visto Bueno del encargado Técnico del proyecto y del AT. Lo anterior podrá implicar la modificación de la carta Gantt.

Esta licitación pública y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los siguientes documentos:

1. Las Bases Administrativas y Técnicas, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.
2. Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes Bases de licitación.
3. La oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado.
4. El contrato correspondiente a la adjudicación de los servicios licitados, sus anexos y los documentos que se entiendan incorporados al mismo.
5. Las modificaciones efectuadas a las Bases Técnicas y Administrativas de esta licitación pública, si las hubiere.
6. Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.

La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen las modificaciones en sus propuestas.

DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Esta licitación pública y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los siguientes documentos:

1.-      Las Bases Administrativas y Técnicas, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.

2.-      Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes Bases de licitación.

3.-      La oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado.

4.-      El contrato correspondiente a la adjudicación de los servicios licitados, sus anexos y los documentos que se entiendan incorporados al mismo.

5.-      Las modificaciones efectuadas a las Bases Técnicas y Administrativas de esta licitación pública, si las hubiere.

6.-      Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.

La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen las modificaciones en sus propuestas.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las  propuestas  se  recibirán  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  sistema  de información  del  portal  mercadopublico.cl  y  posteriormente  se  procederá  a  la  apertura  electrónica  con una  etapa,  a  realizarse  en CONAF Copiapó,  ubicada  en  Calle Juan Martínez  N°  55,  Copiapó,  ante  la Comisión  de  Apertura.

Iniciado  el  acto  de  apertura  de  las  propuestas,  no  se  permitirá  el  acceso  a  otros proponentes,  ni  se  aceptaran  nuevas  ofertas,  no  se  podrán  retirar  las  ya  recibidas  y  no  se  admitirán cambios,  arreglos  o  aclaraciones  que  tiendan  a  alterar  los  términos  de  las  recibidas.  Asimismo,  no se  atenderán  peticiones  de  aclaraciones o  explicaciones  que  interrumpan  el  acto.

En la apertura del proceso, serán declaradas inadmisibles las ofertas que:

* No hayan presentado el documento de garantía por seriedad de la oferta, indicado en las presentes bases.

*No hayan realizado la visita a terreno.

a.- Las  condiciones  y  requisitos  administrativos  y/o  técnicos  de  las  presentes  Bases  se consideran  condiciones  mínimas,   los  que  serán  evaluados favorablemente  de  ser  ventajosos  para  CONAF.

b.  CONAF  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  todas  o  cada  una  de  las  ofertas, conjunta  o  individualmente,  sin  que  ello  otorgue  derecho  a  los  proponentes  a  indemnización alguna  por  los  gastos  incurridos  en  la  presentación  de  la  propuesta,  siendo  solo  devuelta  la  o  las Garantías  que  hubieren  sido  constituidas.

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión de Evaluación compuesta por los siguientes funcionarios:

Jefe Departamento de Finanzas y Administración CONAF Atacama (o quien designe).

Jefe Dpto. Áreas Silvestres Protegidas, (o quien designe)

Profesional Apoyo DASP, (o quien designe)

Profesional Externo (Ingeniero en conectividad y Redes)

Jefe Sección Administración, (o quien designe)

Para este proceso de evaluación de las ofertas el rol de ministro de fe y asesor de la comisión será desempeñado por la abogada regional o quien la reemplace o designen.

La secuencia de evaluación considerará, primero, la verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Evaluación, esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos, para concluir en la aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en las presentes Bases.

Nota: Dada la naturaleza de la licitación se podrá requerir el apoyo adicional de profesionales de la Corporación en las áreas de Informática y telecomunicaciones. Además se podrá contar con un asesor del Gobierno Regional de Atacama, en calidad de observador del proceso.

La Corporación podrá complementar o modificar las Bases de Licitación, de acuerdo al Art. 19° del Reglamento de la Ley de Compras, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los Oferentes durante el proceso de consultas a través del foro, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, e informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas complementaciones y /o modificaciones formarán parte integrante de las Bases.

Para la evaluación de las ofertas recibidas, se considerarán como criterios relevantes para la adjudicación del servicio y/o mano de obra a contratar, los siguientes (cada aspecto será evaluado por separado):

Sustentabilidad social (Ponderación 15%)  

Este criterio se evaluará aplicando una tabla de puntaje según cantidad de cartas compromisos presentadas en el proceso de Licitación, para la contratación de algún servicio en la comunidad local, requeridos para el desarrollo de la obra.

Los compromisos se presentarán según formato de cada oferente, indicando en ella los servicios a contratar para el desarrollo de la obra (Ejemplos, contratación de los servicios de pernoctación, de suministro de comidas, arriendo de espacio para bodegaje, subcontratos de obras u otros).

La comunidad local corresponderá a las comunidades inserta Caleta Pan de Azúcar y las comunidades aledañas al P.N. Pan de Azúcar de la comuna de Chañaral; comunidades locales de las Comunas de Diego de Almagro, Copiapó y Huasco.

Los compromisos presentados serán verificados por la Corporación con las personas firmantes  y deben ser en las condiciones informadas en las Cartas Compromisos, salvo que la contraparte se desista voluntariamente de la prestación del servicio o modifique las condiciones establecida.

 El formato de carta de compromisos será elaborado por el Oferente, las cuales deben contener como mínimo los siguientes datos:

- Descripción del Servicio y/o mano de obra

- Periodo mínimo de contratación del Servicio y/o mano de obra

- Identificación con nombre, rut , firma y teléfono de la persona con la que se contratará el Servicio y/o mano de obra

- Dirección en que se ubica el Servicio y/o mano de obra  a Contratar

- Monto acordado para la contratación del Servicio y/o mano de obra

Nota: En caso que las cartas compromiso no presenten algunos de los contenidos mínimos indicados anteriormente, no serán consideradas. 

1. Criterio Oferta económica (Ponderación de 20%) Anexo 1 económico.

La oferta económica se evaluará por:

Precio ofertado a través del portal de Compras Públicas: (100% del criterio)

CONAF aplicará el método del “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula:

Puntaje económico =  OM x 100

                                  OE

Dónde:

OM: Valor Oferta total mínima

OE: Valor Oferta total en evaluación

El monto disponible o presupuesto estimado alcanza a $ 245.000.000  (Doscientos cuarenta y cinco   millones  pesos).

Experiencia de los oferentes en proyectos similares (30%)

Para evaluar este factor el oferente deberá completar el Anexo T – 05 Técnico: EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES de las Bases.

Estas obras deberán haber sido realizadas por el oferente en los últimos 10 años, demostrable con algunos de los siguientes documentos:

• Facturas o Boletas que demuestren ejercicio en el rubro en el tiempo a acreditar.
• Contratos firmados con trabajos del ejercicio comercial.
• Órdenes de compra emitidas por el portal mercado público.

Los documentos que acrediten la experiencia indicada en Anexo T – 05 Técnico, serán exigidos como requisito para la firma del contrato, previo a la firma de este y deberán ser entregados a la Corporación, ingresando los antecedentes a través de la Oficina de Partes en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, será responsabilidad del Contratista proveer los tiempos necesarios para cumplir con los plazos en caso de un envío vía correo certificado. En caso de que el oferente no logre acreditar la experiencia en el periodo indicado, no se firmará el contrato, generándose el cobro de la garantía de seriedad de la oferta. CONAF podrá readjudicar al oferente que obtuvo el siguiente mayor puntaje.

Se promediara el CRITERIO EXPERIENCIA entre los siguientes sub-criterios:

3.1.    Sub-criterio: EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (70%) 

Como experiencia se evaluara sólo proyectos similares que cumplan con los siguientes criterios: Proyectos instalación y puesta en marcha de sistemas de radio comunicación digital.

La experiencia de los oferentes en obras similares será evaluada en los siguientes sub-criterios

3.1.1.       Numero  Proyectos Ejecutados (40%)

3.1.2.       Monto de Proyectos Ejecutados (60%)

3.2.    Sub-criterio: EXPERIENCIA EN TRABAJOS EN ZONAS AISLADAS (30%) 

Se evaluara la cantidad de proyectos de instalación y puesta en marcha de proyectos de radio comunicaciones en  zonas aisladas o remotas en los últimos 10 años.

Se entenderá por zonas remotas o aisladas para la presente licitación; todas aquellas que se encuentran en altura geográfica superiores a 1.200 msmm.

METODOLIGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO (Ponderación de 30%)

Se valorara la coherencia y pertinencia de las actividades identificadas para cumplir con los objetivos señalados en las bases técnicas, la comprensión del trabajo a realizar y la consistencia del proceso metodológico que se propone.

Se promediara el CRITERIO METODOLOGÍA DE EJECUCION entre los siguientes sub-criterios:

3.1.    Sub-criterio: PLAN DE ACTIVIDADES (35%) 

Coherencia entre actividades y plazos propuestos en carta Gantt y metodología de trabajo según anexos  01 y  04

3.2.    Sub-criterio: EQUIPO DE TRABAJO (35%) 

El equipo de trabajo propuesto por el oferente, será evaluado considerando los cargos de Jefe de proyecto y Prevencionista de Riesgo, en forma separada del Equipo de Trabajo, de acuerdo al siguiente detalle:

3.2.1.       Capacidad y experiencia del Jefe de Proyecto (35%)

Se evaluará la experiencia del profesional o Técnico  en telecomunicaciones que cumplirá el cargo de Jefe de Proyectos, que a posea en proyectos similares.

Para evaluar este factor el oferente deberá completar el Anexo T N°7 de las Bases Técnicas (curriculum Resumido). En este criterio  sólo  evaluara la experiencia del Jefe de Proyecto en servicios de puesta en marcha de Proyectos de radio comunicación digital, realizadas  los últimos 10 años.

3.2.2.       Capacidad y experiencia del Prevencionista de Riesgo (35%)

Se evaluará la experiencia del profesional Prevencionista de Riesgo que a posea en proyectos similares.

En este criterio  sólo  evaluara la experiencia del Prevencionista de riesgo pudiendo ser  en obra en trabajo en altura o en  puesta en marcha de proyectos de radio de Comunicación digital, realizadas  los últimos 10 años, demostrable con curriculum y referencias (según Anexo TN°6).

3.2.3.      Equipo técnico idóneo y suficiente (30%)

La evaluación del equipo técnico, será realizara considerando los términos de EXPERIENCIA, en montaje de sistemas de radiocomunicación digital, montaje de antenas, trabajo en altura, conducción en alta montaña, de al menos 5 años de experiencia

4.1.   

4.2.   

4.3.    Sub-criterio: PLAZO (30%)

          Se evaluara el plazo de entrega del servicio considerado hasta la prueba definitiva de enlace y aprobada por el AT.

Frente a la igualdad de puntaje se optará por la oferta que tenga la más alta evaluación en la siguiente jerarquización de criterios:


1.-Experiencia
2.-Metodología de Obras 
3.- Precio 
4.-Sustentabilidad Social

La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y, podrá declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las presentes Bases.

Podrá además, declarar desierta la Licitación pública cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación; en estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser manifestadas por Resolución Fundada.

La adjudicación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por la Corporación.

Esta licitación pública se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases, salvo en los casos en que se produzca igualdad de puntaje; situación en la cual se aplicará la jerarquización de criterios indicados en el punto anterior.

La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

La notificación de la Resolución de Adjudicación se entenderá realizada, luego de 24 horas transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras  www.mercadopublico.cl

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo señalado en las presentes bases de licitación públicas, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación.

Los antecedentes legales que debe cumplir y/o entregar el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) en un plazo no superior a 5 días habiles contados desde la fecha de adjudicación: son los siguientes:

1. Encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Proveedores del Estado, denominado “Chileproveedores”.  De no estar inscrito, deberá cumplir la instrucción de la Circular N° 09, de fecha 6 de Marzo de 2007, de los Ministerios del Interior y Hacienda, que se transcribe a continuación: “En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo que estipula la Ley, contados desde la adjudicación o de la emisión de la orden de compra respectiva”.
2. Copia de la escritura y extracto inscrito de constitución de la persona jurídica que póstula, sus modificaciones, y escritura en que conste la personería de su (s) representante (s) legal (es), en caso que el adjudicatario fuere una persona Jurídica. No se hará efectiva esta exigencia en caso que este antecedente se encuentre publicado en el registro electrónico “Chileproveedores”.
3. Garantía de  seriedad de oferta. Esta garantía se hará efectiva en caso que el oferente adjudicado no suscriba el contrato de prestación de servicios en el plazo señalado y/o no haga entrega de la garantía por el fiel cumplimiento del contrato. Dicho cobro se realizará sin mayor trámite, mediante simple acto administrativo.

CONAF y el adjudicatario suscribirán un Contrato de ejecución de obras, el cual será publicado en la respectiva licitación pública del portal mercado público. Este contrato será confeccionado por la Unidad Jurídica Regional de CONAF y en él se establecerán las cláusulas que regirán el proceso de la ejecución de la obra, incluyendo derechos y obligaciones, los que deberán ser concordantes con lo estipulado en las presentes Bases. Contrato que deberá ser firmado por el adjudicatario dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber sido puesto a su disposición, para la firma, por parte de la Unidad Jurídica Regional de la Corporación Nacional Forestal.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de la ejecución del contrato, por lo tanto CONAF tendrá derecho a encomendar la realización de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, además, se hará efectivo el cobro de  la Garantía de Seriedad de la oferta.

Del mismo modo, en el caso que el oferente adjudicado no entregare la garantía de fiel cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en punto 8, la CONAF tendrá derecho a encomendar la realización de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, además, se hará efectivo el cobro de  la Garantía de Seriedad de la oferta.

Cualquier diferencia en la interpretación de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, será resuelta administrativamente por CONAF.

El proveedor ingresara estado de pago a través de oficina de partes de Conaf Atacama previa visación del Asesor Técnico  junto a los siguientes documentos.

* Formato de Estado de Pago (Anexo Técnico "Metodología de medición de avance del proyecto) firmado por el AT  y Encargado Técnico del proyecto.

*Certificado de la Inspección del Trabajo por el período correspondiente que no registra deudas previsionales.

*Copia del pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que están trabajando en el proyecto. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales F30 y F30-1.

*Copia de los contratos, liquidaciones de sueldo y finiquitos si procede, que correspondan a cada mes de ejecución.

Luego de ser revisado y visado por el encargado técnico y el Jefe de Finanzas y Administración se solicitara a través del Asesor Técnico  la correspondiente factura, la cual deberá ser ingresada por oficina de partes de CONAF Atacama, para ser incorporada al expediente del estado de pago y su posterior envío al Gobierno Regional de Atacama.

 El pago de la obra ejecutada se hará mediante estado de pago (Anexo T N°2), de acuerdo al avance de la obra y al cumplimiento de la programación financiera informado por el Asesor Técnico la ITO presentada en Anexo Técnico "Metodología de medición de avance de Obra”.

Los estados de pagos deberán ser entregados a CONAF los días 20 de cada mes con objeto de ser enviados antes del mes al Gobierno Regional de Atacama para su correspondiente pago.

CONAF tendrá un plazo de 5 días corridos contados desde la recepción de la factura para hacer observaciones y rechazarla si procede.

 No se contempla anticipo de pago.

 Condiciones CONAF para propuesta  Financiera

*  La cantidad máxima de  estados de pago que podrá solicitar será de 1 al mes, el cual deberá ser considerado en la Canta Gantt,  (Anexo T N°2). Además el proveedor deberá dejar un estado de pago para la etapa de la recepción final de la instalación.

* Por cada estado de pago se aplicara una Retención de un 10%, que será enterada en su totalidad al Contratista al momento de la Recepción definitiva  del servicio por parte de CONAF.

* Debe dejar al menos un 10% del presupuesto para el último pago, el cual incluye las recepciones finales.

 Plazo de pago

El pago se realizará en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la  factura. La cual deberá ser extendida de la siguiente manera: Razón Social: Gobierno Regional de Atacama Rut: 72.232.200-2 Domicilio: Calle Los Carrera N°645 Copiapó.

El adjudicatario podrá subcontratar, para ello deberá dejar constancia de la misma  en el libro de obra.  Sin embargo, el adjudicatario será siempre responsable de todas las obligaciones para con los trabajadores, empleados, proveedores u otros que omita pagar el subcontratante. El adjudicatario deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa de accidentes laborales Ley 16.744.

Si el adjudicatario subcontrata sin que quede constancia en el libro de obra o no se encuentra al día en los pagos de sus trabajadores y/o de las obligaciones con el subcontratante, no se le cursará Estado de Pago alguno, hasta que no regularice dicha situación. Para acreditar esta circunstancia se le exigirán los certificados correspondientes. Las empresas o persona natural contratistas deben cumplir con los requisitos de habilidad para contratar con el Estado y según el artículo 76 del Reglamento de Compras, el subcontratista o sus socios o administradores, no deben estar afectos a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 92 del mismo Reglamento.

Si se produjeren variaciones en las necesidades institucionales durante la vigencia del contrato, será la Corporación Nacional Forestal quien autorice todas las modificaciones del contrato.

La Corporación podrá poner término anticipado al contrato, y a su voluntad podrá proceder al trato o contratación directa en los casos autorizados por la ley y el reglamento, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieren constituido, si concurre alguna de las causales que se señalan:

1.-Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

2.-Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

3.-Declaración de quiebra o incapacidad sobreviniente.

4.-Cancelación o extinción de la personalidad jurídica.

5.-Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

6.-La constatación de que los integrantes de la UTP se constituyeron bajo aquella modalidad con el objeto de vulnerar la libre competencia.

7.   En el evento de que uno de los integrantes de la UTP se retire de ésta, y dicho integrante hubiese reunido uno o más características objeto de la evaluación de las ofertas.

8. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

9. Disolución de la UTP

Casos en lo que no procederá el cobro de garantía:

1.-Mutuo acuerdo entre los contratantes, Resciliación.

2.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

3.-Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

4.-Caso de muerte del adjudicatario, para personas naturales.

La Corporación podrá además dar término al contrato en caso de que el adjudicatario incumpla gravemente cualquiera de sus obligaciones y a su voluntad podrá proceder al trato o contratación directa en los casos autorizados por la ley y el reglamento, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, haciendo efectiva las garantías que se hubieren constituido. Se considerarán para estos efectos incumplimientos graves las siguientes:

1. Atrasos y demoras NO autorizadas por la Dirección Regional de CONAF, en la realización de las obras materias del presente contrato.

2. No pago íntegro y oportuno de las obligaciones legales a sus trabajadores.

3. Mala ejecución de las obras o ejecución de obras distintas a las contratadas, situación calificada directamente por CONAF.

4. Incumplimiento reiterado y no justificado de las obligaciones que forman parte de las bases administrativas y especificaciones técnicas y de todos aquellos documentos que forman parte integrante de este contrato.

5. La no constitución oportuna ni la existencia, entrega y/o mantención continua de la vigencia de las garantías señaladas.

6. Incumplimiento de otras obligaciones esenciales, calificadas como tales al momento de suscribir el respectivo contrato, como asimismo en los demás documentos que las partes tienen como integrante del mismo.

7. En caso que la sumatoria de las multas aplicadas, por cualquier concepto, superen  un 15%.

Si el término del contrato fuera imputable al adjudicatario, la Corporación Nacional Forestal continuará la ejecución de la obra de conformidad a la ley, y teniendo estados de pago pendientes, estos podrán retenerse con el objetivo de descontarse los perjuicios consistentes en el mayor costo de terminación de la obra y todo mayor gasto que sea ocasionado, directa o indirectamente por el incumplimiento.

La aplicación de las multas se hará sobre el valor NETO del contrato, administrativamente, sin forma de juicio y se deducirán de los estados de pago, de las retenciones hechas al adjudicatario, o de la garantía del contrato si aquellas no fueren suficientes.

 A: Por Atraso

El atraso en la entrega de los servicios contratados será la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, más las ampliaciones de plazo, si las hubiese, y la fecha de recepción de la obra por parte de la AT, la cual debe estar debidamente registrada en el libro de obra.

El atraso en la ejecución y entrega de los servicios, facultará a CONAF para resolver administrativamente con Cargo al Contrato una multa por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo contractual la que será equivalente a 0.1% del valor neto del contrato.

En el caso que la CONAF ordene una paralización del servicio y el adjudicatario no acatare la orden, el periodo trabajado estará afecto a igual multa que los días de atraso.

Si durante la ejecución del servicio se produjeren atrasos parciales, ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el adjudicatario deberá presentar a la Inspección de la obra su justificación por escrito y consignado en el libro de obras, antes de que transcurran 7 días corridos desde que se hayan producido; pasado este período no se aceptará justificación alguna. El Asesor Técnico de la Corporación Nacional Forestal estudiará el informe presentado por la Inspección y las razones invocadas por el adjudicatario para justificar el atraso y resolverá la aceptación o rechazo de la ampliación del plazo. Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo por la Inspección de materiales que no cumplan las condiciones del contrato, no autorizan al adjudicatario para solicitar prórroga del plazo.

B: Por incumplimiento de instrucciones de la Asesor técnico

Si el adjudicatario no cumpliere una instrucción de la Asesor Técnico  registradas en el libro de obra, se le aplicará una multa de 0.5% sobre el monto neto del  contrato por cada día que no se haya subsanado la observación una vez cumplido el plazo establecido por el AT. Ante esta medida el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos al A.T. Si el contratista no apela o si la apelación fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida por el mandante podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los estados de pago según la gravedad del caso, y/o poner término anticipado al contrato por causas imputables a éste.

C: Por incumplimiento de Programa de Trabajo o Carta Gantt.

Se aplicará una multa del 0,5 % diario, sobre el valor neto del contrato, si el avance del servicio  se encuentra más de un 10 % bajo los porcentajes acumulados en cada periodo de 28 días. El cómputo del plazo para el cálculo de la multa estará vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.

D: Por falta de aviso en caso de accidente de trabajo a la autoridad competente

Se aplicara una multa equivalente a 3 UTM en caso que el proveedor no de aviso en forma oportuna a la autoridad competente de accidentes de trabajo en las faenas.

Multas

Procedimiento de aplicación de multas:

1.- En caso de los incumplimientos mencionados anteriormente, CONAF comunicara al proveedor indicando la aplicación de la multa, por medio de carta certificada.

2.- El proveedor, tendrá un plazo de 3 días hábiles  para realizar sus descargos, dicho plazo se contara desde la recepción de la carta, señalado en el número antecedente.

3.- Una vez transcurrido el plazo, para realizar los descargos, la Corporación emitirá una Resolución fundada, respecto a la aplicación o no de la multa.

4.- Respecto de la Resolución, el proveedor podrá ser uso de los  recursos establecidos en la Ley 19.880.

5.- La aplicación de las multas se hará administrativamente sin forma de juicio, y se deducirán del estado de pago más próximo por cursar.

Nota: En caso que el adjudicatario sea objeto de 3 o más multas CONAF podrá resolver poner término al contrato en forma anticipada.

*El adjudicatario deberá revisar y conocer completamente el proyecto, ejecutando todos los trabajos solicitados de manera completa y oportuna, en tiempo y forma, con estricto apego a las bases.

*El adjudicatario debe dirigir los trabajos personalmente o a través de un profesional o especialista competente, por él designado, y atenderlos de manera que el avance del servicio  esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.

*Cualquier modificación al proyecto original deberá ser autorizado por el mandante y deberá registrarse en el libro de obras.

*El adjudicatario está obligado a cumplir con todas las normas que el proyecto considera, gestionando y pagando todos aquellos permisos o autorizaciones que el proyecto requiera.

*Será responsable de todo el personal contratado para la ejecución del servicio cumpliendo con normas de seguridad y prevención de riesgos asociado a dicho trabajo.

*El adjudicatario se obliga a cumplir las leyes laborales vigentes así como también toda normativa legal vigente aplicable al contrato.

*El adjudicatario deberá dar cumplimiento al Reglamento Especial para empresas contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo, de CONAF.

*El adjudicatario deberá habilitar y mantener un libro de obras foliado y triplicado, en el que se anotarán las novedades de su ejecución y las instrucciones que imparta el Asesor Técnico , como las modificaciones que se autoricen en el proyecto, el que estará disponible y a la vista de CONAF en cualquier tiempo y cuando el mandante o sus delegados así lo requiera.

*Será obligación del adjudicatario mantener durante la ejecución del proyecto, copia de todos los contratos de trabajo, así como también todos los trabajadores deberán portar su cédula de identidad.

*Será responsabilidad del adjudicatario la procedencia de los materiales comprobando su óptimo estado, asegurándose que dichos materiales sean los especificados en las EETT. Si no fuese posible obtener los materiales especificados, estos deberán ser cambiados por materiales de igual o mayor calidad y en consenso con el mandante.

*El acopio de materiales deberá mantener el óptimo estado de materiales.

*Cuando el Asesor Técnico  y/o mandante encuentren trabajos en mal estado, podrá ordenar al adjudicatario rehacer la parte mal ejecutada. Los gastos que esto demande deberán ser pagados por parte del contratista considerando la inspección del Asesor Técnico.

*Todas las herramientas, andamios, materiales e insumos necesarios para la óptima ejecución de los servicios  deberán ser proporcionados por el adjudicatario.

*Durante la ejecución de los servicios, el adjudicatario contará con las medidas de seguridad y vigilancia necesarias para evitar pérdidas, hurtos, robos, daños o perjuicios producidos en el trascurso de la intervención.

*El adjudicatario deberá considerar todas las medidas necesarias para evitar daños  a la obras, a su personal y a terceros. Si a pesar de las precauciones hubiese daños o perjuicios, el contratista queda obligado a reparar los daños causados e indemnizar los perjuicios.

*El adjudicatario asumirá todos los riesgos e imponderables de la ejecución del proyecto que signifiquen mayores costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia. Así como  de aquellos derivados de la mala construcción, por el empleo de materiales deficientes o de mala calidad. Por su parte será único y exclusivo responsable, de todos los daños provocados a las instalaciones, al medio ambiente, a funcionarios de CONAF o los ocasionados a terceros, por actos culpables o negligentes que se verifiquen  en el desarrollo de las obras.

*Durante la ejecución del proyecto se deberá mantener el orden y la limpieza en toda el área de intervención. Si el contratista no cumpliera con tal responsabilidad, el mandante podrá contratar a un agente externo, que realice tales funciones, descontando de la cantidad ofertada el costo de esta labor.

Como toda Empresa que suscriba contrato con la Corporación Nacional Forestal, el adjudicatario respectivo deberá aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevención de Accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le imparta al inspector respectivo sobre la materia, durante el desarrollo del servicio. Además de lo anterior, responderá del fiel cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo, leyes previsionales, de medicina curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en general, toda legislación social y previsional vigente.

El adjudicatario es el único responsable del servicio ante la Corporación Nacional Forestal y frente a terceros.

El adjudicatario será el responsable exclusivo de los daños y perjuicios que causare a funcionarios de CONAF o a terceros, y también respecto de su propiedad, ya sea por defecto del proyecto, por infracción a los Reglamentos y Ordenanzas, y en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.  

DEL LIBRO DE OBRAS

El libro de Obras deberá ser en triplicado y quedará bajo la custodia del adjudicatario, quien será el responsable en caso de su extravío, enmendaduras, destrozos o adulteraciones que contengan. Asimismo, será obligación del adjudicatario mantener dicho Libro en un sitio adecuado para efectos de anotaciones oportunas de órdenes que sean impartidas o efectuadas por los profesionales del Proyecto. El Libro de la Obra quedará en poder de CONAF al término del servicio, sin perjuicio que durante toda la vigencia del contrato CONAF tendrá libre acceso al mismo en cualquier tiempo.

 Este libro comenzará una vez iniciado el servicio, registrando procesos  e hitos importantes del desarrollo del proyecto. Dejando constancia de los siguientes aspectos del proceso;

 *Visitas relacionadas con el desarrollo del proyecto, órdenes, instrucciones, observaciones y comunicación que estimen oportunas la inspección técnica de Obra (AT) y/o el mandante.

*En caso de paralización transitoria de obras, o de fuerza mayor, se deberá explicitar las causas de dicha decisión.

*En caso de existir observaciones al momento de recepcionar las obras.

*Las autorizaciones de posibles modificaciones de obra.

*Cualquier otro aspecto que el jefe de obra considere relevante durante la ejecución.

El adjudicatario debe iniciar los trabajos inmediatamente después de la firma del contrato de acuerdo con el programa de trabajo aprobado por la Corporación.

 La demora por más de siete días corridos en la iniciación de los trabajos, y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el Asesor Técnico ,  dará derecho a la CORPORACIÓN para poner término anticipado al contrato. 

 El adjudicatario no puede hacer, por iniciativa propia, cambio alguno de las bases, planos y especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, deberá reconstruir las obras sin cargo para la CORPORACIÓN, o reemplazar, por su propia cuenta y costo, los materiales que a juicio de la Inspección, se aparten a las condiciones del contrato.

Cuando razones de orden técnico aconsejen paralizar o suspender temporalmente la ejecución de las obras, las partes contratantes concordarán previamente la paralización o suspensión, siempre y cuando esto no implique un incremento del presupuesto asignado. El Director Regional de CONAF podrá autorizar la paralización o suspensión del mismo hasta una fecha en que técnicamente sea aconsejable su prosecución. Para avalar lo anterior, la Inspección técnica de la obra deberá emitir un Informe Técnico, estableciendo las razones por las cuales deban paralizarse temporalmente las obras. 

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACIÓN

Cumplidos todos los trámites que le den vigencia legal al contrato, se dará inicio al plazo contractual del servicio.

La Corporación Nacional Forestal designará a un AT para inspeccionar y controlar las obras  quienes deberán entregar un Informe de avance cumplidos 30 días corridos de ejecución. Una copia de cada Informe se deberá incorporar al libro de obras respectivo.

La inspección citada en el punto precedente no libera al adjudicatario de ninguna de las obligaciones de responsabilidad que le son propias y dicha inspección no constituirá, en caso alguno, aprobación parcial o total del servicio.

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la AT, deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del adjudicatario en el plazo que la AT establezca, según las indicaciones de esta, sin que ello represente, en caso alguno, aumento de Obra ni costo adicional para el  Mandante.

Las observaciones efectuadas en el Libro de Obra por la AT, deberán ser acatadas de inmediato por el adjudicatario, y su inobservancia será causal de multas parciales y/o término anticipado del Contrato, en caso de recurrencia.

La  Asesoría  Técnico (AT) está facultada para no dar curso a los estados de pago cuando el adjudicatario no acreditare el pago oportuno de los sueldos, salarios e imposiciones de previsión del personal empleado en dichas faenas o trabajos, o bien, para ordenar retener de dichos estados de pago, las cantidades adecuadas por tales conceptos, los que serán pagados a cuenta del proveedor, a las personas o instituciones que corresponda.

El Asesor Técnico o Encargado del proyecto de CONAF  podrá solicitar en cualquier momento los Contratos de Trabajo de todas las personas que estén laborando, así como también solicitar la identificación de cada trabajador. Si se detectare que algún trabajador de la obra está sin contrato vigente, tal evento se consignará por escrito en el Libro de Obras y se le solicitará inmediatamente el abandono de la Unidad.

El asesor técnico o unidad Técnica realizará visitas de inspección a la instalación y la provisión de equipos. En estas visitas se tratarán todos los temas relacionados con el desarrollo del proyecto, con el objetivo de ir avanzando según plazos, verificando la óptima ejecución del trabajo.

Sera responsabilidad del adjudicatario el contar con un teléfono permanente con el objetivo de permitir un contacto entre mandante y contratista.

El adjudicatario debe iniciar los trabajos inmediatamente después de la firma del contrato de acuerdo con el programa de trabajo aprobado por la Corporación.

 La demora por más de siete días corridos en la iniciación de los trabajos, y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el Asesor Técnico ,  dará derecho a la CORPORACIÓN para poner término anticipado al contrato. 

 El adjudicatario no puede hacer, por iniciativa propia, cambio alguno de las bases, planos y especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, deberá ejecutar nuevamente el servicio sin cargo para la CORPORACIÓN, o reemplazar, por su propia cuenta y costo, los materiales que a juicio de la Inspección, se aparten a las condiciones del contrato.

Cuando razones de orden técnico aconsejen paralizar o suspender temporalmente la ejecución de las obras, las partes contratantes concordarán previamente la paralización o suspensión, siempre y cuando esto no implique un incremento del presupuesto asignado. El Director Regional de CONAF podrá autorizar la paralización o suspensión del mismo hasta una fecha en que técnicamente sea aconsejable su prosecución. Para avalar lo anterior, la Inspección técnica del servicio deberá emitir un Informe Técnico, estableciendo las razones por las cuales deban paralizarse temporalmente el proyecto.  

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACIÓN

Cumplidos todos los trámites que le den vigencia legal al contrato, se dará inicio al plazo contractual del servicio.

La Corporación Nacional Forestal designará a un AT para inspeccionar y controlar el proyecto  quienes deberán entregar un Informe de avance cumplidos 30 días corridos de ejecución. Una copia de cada Informe se deberá incorporar al libro de obras respectivo.

La inspección citada en el punto precedente no libera al adjudicatario de ninguna de las obligaciones de responsabilidad que le son propias y dicha inspección no constituirá, en caso alguno, aprobación parcial o total del servicio.

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la AT, deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del adjudicatario en el plazo que la AT establezca, según las indicaciones de esta, sin que ello represente, en caso alguno, aumento de Obra ni costo adicional para el  Mandante.

Las observaciones efectuadas en el Libro de Obra por la AT, deberán ser acatadas de inmediato por el adjudicatario, y su inobservancia será causal de multas parciales y/o término anticipado del Contrato, en caso de recurrencia.

La  Asesoría  Técnico (AT) está facultada para no dar curso a los estados de pago cuando el adjudicatario no acreditare el pago oportuno de los sueldos, salarios e imposiciones de previsión del personal empleado en dichas faenas o trabajos, o bien, para ordenar retener de dichos estados de pago, las cantidades adecuadas por tales conceptos, los que serán pagados a cuenta del proveedor, a las personas o instituciones que corresponda.

El Asesor Técnico o Encargado del proyecto de CONAF  podrá solicitar en cualquier momento los Contratos de Trabajo de todas las personas que estén laborando, así como también solicitar la identificación de cada trabajador. Si se detectare que algún trabajador de la obra está sin contrato vigente, tal evento se consignará por escrito en el Libro de Obras y se le solicitará inmediatamente el abandono de la Unidad.

El asesor técnico o unidad Técnica realizará visitas de inspección a la instalación y la provisión de equipos. En estas visitas se tratarán todos los temas relacionados con el desarrollo del proyecto, con el objetivo de ir avanzando según plazos, verificando la óptima ejecución del trabajo.

Sera responsabilidad del adjudicatario el contar con un teléfono permanente con el objetivo de permitir un contacto entre mandante y contratista.

En caso de que el Contratista tramite un estado de pago y existan deudas de remuneraciones y/o Previsionales con el personal que labora en la Obra, la CONAF podrá ejecutar los recursos retenidos para ser utilizados para el pago de estas deudas.

Terminados los trabajos, el adjudicatario notificará por escrito en el Libro de Obras a la Inspección Técnica de la Obra, quien deberá verificar el fiel cumplimiento de las bases,  y especificaciones técnicas del respectivo contrato y lo comunicará por escrito al Encargado del Proyecto, indicando la fecha en que el proveedor puso término a la obra.

La recepción provisoria de las obras se efectuará por una Comisión conformada por él  Encargado del Proyecto (o quien lo represente), el jefe del Dpto. Finanzas y Administración o quien lo represente, la AT. y funcionario del Gobierno Regional.

La comisión deberá reunirse en las obras en un plazo no superior a 10 días hábiles, a contar desde la fecha en que el adjudicatario solicite la recepción de las obras. A esta reunión asistirá, aparte de la comisión, el adjudicatario y/o su representante.

Verificado y confirmado el término del servicio  y el fiel cumplimiento del Contrato, ajustado a los planos, especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, el AT lo consignará en el libro de obras con la fecha exacta de término.

Si de la Inspección del servicio que haga la Comisión, resulta que los trabajos no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las bases, planos, especificaciones técnicas, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la Comisión no dará curso  a la recepción, fijando un plazo para que el adjudicatario ejecute, a su costa, los trabajos y reparaciones que aquella determine, situación que deberá quedar reflejada en el libro de obras.

Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del adjudicatario, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para verificar la atención a las observaciones y efectuar la Recepción Provisoria, si procediere, levantándose el Acta de Recepción correspondiente. En caso de no cumplimiento, se procederá a rescindir el contrato.

Si el adjudicatario no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo establecido, la Corporación Nacional Forestal podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del adjudicatario con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato y/o retenciones, si las hubiere.

Efectuada sin observaciones la recepción definitiva del servicio por parte de CONAF, se procederá a realizar el pago del penúltimo estado de pago (según propuesta del adjudicatario) y a la devolución de las retenciones efectuadas en pagos anteriores. En caso que para el último estado de pago aún queden obras pendientes por ejecutar, del penúltimo pago antes mencionado igualmente se retendrá el 10%,

Una vez entregados  a la Corporación el servicio se procederá a la liquidación final del contrato. Cumplida esta formalidad, y si no existen saldos pendientes a favor del mandante, la Corporación devolverá al adjudicatario el o los saldos de retenciones, si las hubiere.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras Mercado público, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la mencionada modalidad FORO.

TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ADJUDICADO

Será de responsabilidad única exclusiva del adjudicatario velar por la salud, seguridad e integridad de sus trabajadores dando estricto cumplimiento a la ley 16.744.

Los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio adquirido serán dependientes exclusivos del oferente adjudicado, correspondiendo a éste cumplir las obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan en cuanto empleador, conforme a la legislación vigente. Por tanto, CONAF no tiene ni tendrá ningún vínculo laboral ni ninguna especie de relación contractual con estos trabajadores.

OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas a través del mecanismo establecido por el portal de compras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Solamente para el caso de Apertura de las propuestas, automáticamente serán rechazadas las ofertas que no cuenten con el documento de garantía por seriedad de la oferta.

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

En caso de que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter administrativo, podrán presentarlo en un plazo fatal de 24 horas contados desde el requerimiento de CONAF, a través del FORO. Se exceptúa de esta opción la entrega de antecedentes técnicos y económicos, los cuales deberán ser entregados antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (Artículo N° 40 del Reglamento).

CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN

CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de FORO Inverso del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten, deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta, o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables de esta licitación.

CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN

Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del correo electrónico del funcionario encargado de la licitación, las que serán respondidas por el mismo medio. Sólo se responderán las consultas ingresadas hasta 48 horas (hábiles) a contar de la adjudicación.

READJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

En los casos en que el oferente adjudicado no suscriba el contrato dentro del plazo establecido, no entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, se entenderá que desiste de ejecutar el contrato, por lo tanto, CONAF tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, además, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

VISITA A TERRENO

 La visita a terreno ES OBLIGATORIA. Se realizará el día 23 de Enero del 2019,  el punto de encuentro será la Oficina Regional Ubicada en calle Juan Martinez N° 55  a las 08.30 hrs.

Esta visita quedará consignada en un acta de asistencia que se levantará en el Portal de Compras Públicas y considerará un recorrido por los sectores de intervención con el propósito de dimensionar,  prever y cautelar las condiciones propias del terreno, necesario para la correcta ejecución de las obras. La visita        deberá coordinarse el día anterior con el profesional del Dpto.Áreas Silvestres Protegidas, Sra. Luz Chacana Villa  luz.chacana@conaf.cl.

Los oferentes que no se presenten a la visita a terreno, no serán considerados en la evaluación.

Programación visita a terreno

08:30 Presentación de antecedentes del proyecto a oferentes.

Lugar: Oficina Regional Conaf, ubicada en Avenida Juan Martínez 55, Copiapó

09:30 Salida por Ruta 5 en dirección Sur por cuesta Cardones tomando luego by pass Toledo. Avistamiento cerros Capis e Infante.

12:30 Llegada al Parque Nacional Pan de Azúcar. Visita a Cerro Chango Aracena

14:30 Salida desde Pan de Azúcar en dirección a la ciudad de Diego de Almagro.

16:30 Llegada a Inca de Oro. Avistamiento Cerro Vicuña.

17:30 Ruta C-17. Avistamiento Cerro El Salto

18:00 Llegada a la ciudad de Copiapó. Termino de la visita.

CONTRAPARTES DE CONAF 

Las contrapartes técnicas serán el Jefe DASP (Encargado Técnico del Proyecto)  y el AT de la obra. La contraparte administrativa de CONAF la ejercerá el Jefe del Departamento de Finanzas y Administración   (o quien lo represente). El encargado del proyecto técnico del proyecto velará  por el cumplimiento del contrato.

Modificación de Programa de Trabajo durante la ejecución:

El adjudicatario podrá realizar ajustes en el Programa de Trabajo durante la ejecución del servicio  hasta en 3 ocasiones distintas, que en ningún caso estos ajustes podrán implicar un aumento del plazo y  presupuesto ofertado. De lo anterior y previa aprobación del AT, deberá dejarse constancia en el libro de obra.

En el caso de ocurrir atraso o suspensión ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito la empresa deberá entregar la programación de trabajo actualizada la que debe estar autorizada por la Unidad Técnica y deberá dejarse constancia en el libro de obra.

Denuncias de Accidentes de Trabajo:

Es obligación del adjudicatario efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo, y su no cumplimiento será sancionado con una multa de una  UTM correspondiente al mes que ocurra el accidente, con cargo a las garantías o retenciones del contrato y su aplicación, cuando fuere necesario, se hará administrativamente.

Jurisdicción Aplicable

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual desde ya se someten las partes, estableciendo como domicilio la ciudad y comuna  de Copiapó. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que la Controlaría General de la República pueda ejercer sobre la materia cuestionada.

Alance Final 

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación pública, como también las aclaraciones a consultas realizadas a través de las modalidades FORO y FORO INVERSO del portal de compras, forman parte de las condiciones particulares del contrato que se suscriba en virtud de esta licitación pública.

ANEXOS ADMINISTRATIVOS (Evaluados)

Anexo 1. Identificación del Oferente 

Anexo 2.Declaración de Conformidad con las Bases 

Anexo 3. Declaración de no haber sido condenado por prácticas antisindicales 

Anexo 4. Declaración de que no tiene calidad de funcionario

Anexo 5. Declaración de no habérsele rescindido contrato
Anexo 6. Compromiso Equipo Profesional



ANEXOS TECNICOS (Evaluados)

Anexo 1. Carta Gantt 

Anexo 2. Programación Financiera

Anexo 3. Presupuesto detallado por partida

Anexo 4: Metodología Ejecución de la Obra

Anexo  5: Experiencia de los oferentes
Anexo 6: Carta de Recomendación
Anexo 7: Curriculum Resumido
Anexo 8: Personal Técnico

Anexo: Base Técnica

ANEXOS ECONÓMICOS (Evaluados)

Anexo 1.- Económico

OTROS ANTECEDENTES 

- Ficha Caracterización de sitios
- Ficha Lamina Región de Atacama
- Mapa Ubicación Antenas
-KMZ
-Reglamento Especial empresas contratistas

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

El contratista en la eventualidad que envíe las facturas a una empresa de factoring debe cumplir con el siguiente procedimiento, para que la Corporación proceda a realizar los pagos correspondientes:

1.- Informar oportunamente mediante una carta dirigida al Director regional de CONAF Atacama, indicando claramente todos los antecedentes de factura, empresa de factoring e incluir copia del contrato con dicha empresa.

2.- Dar cumplimiento al procedimiento de pago establecido en las presentes bases, vale decir cumplir con la entrega de todos los antecedentes que debe acompañar la factura al momento de su entrega. 

3.- Cumplir con lo establecido en el Art. N°75 del reglamento en orden que no exista obligaciones o multas pendientes.

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratarán y mantendrán vigente hasta la recepción definitiva del servicio, los seguros que se mencionan a continuación. Los seguros deberán cubrir los riesgos propios de la obra, de todo el personal y de sus acciones.

a.  Seguro de compensación legal de accidentes del trabajo. Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b. El Contratista deberá contratar a satisfacción del Mandante, un seguro total contra Todo Riesgo de Construcción,  y Montaje   para cubrir las obras a ejecutar y equipos materia de este contrato, además este seguros deberá contemplar la Cobertura de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, todo por el plazo que dure la ejecución del servicio  y su eventual  aumento de plazo. El Contratista deberá incluir también en este seguro, los equipos de radio entregados por CONAF. Además, deberá cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar donde se instalarán. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. Finalmente en este punto se deberán considerar también adicionalmente  las siguientes clausulas:

Huelga y Motín

Mantenimiento Ampliado

Gastos Extraordinarios

Gastos por Flete Aéreo

Bienes existentes

Instalaciones de Obra

Equipos Contratistas

Estructuras en Zonas Sísmicas

Cables o Tuberías Subterráneas Existentes

Almacenaje de Materiales de Construcción

Cláusula de Medidas de Prevención de Incendio

Cláusula de Construcción de Conductos

Caminos Provisionales de Acceso

Error de Diseño

Terrorismo

c. Con respecto a la cobertura de Responsabilidad Civil mencionada en el punto anterior el Contratista deberá contratar a satisfacción del Mandante  mediante la Sección Segunda de las  Pólizas de Todo Riesgo de Construcción  y Montaje la cobertura de Responsabilidad Civil  por  daños a la propiedad pública y privada, y a las personal, por el plazo que dure la ejecución del servicio y su eventual aumento de plazo y por un monto equivalente UF. 3.000.- Esta cobertura deberá incluir especialmente la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, considerando el personal, los bienes y las instalaciones del Mandante,  que no sean materia de las obras, como si fueran de terceros. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  y se deberán considerar también adicionalmente las siguientes clausulas:

 Cláusula de Responsabilidad Civil Patronal

Cláusula de Responsabilidad Civil Vehicular

Cláusula de Responsabilidad Civil Equipos Móviles

Se incluye el Daño Moral y Lucro Cesante siempre y cuando sean una consecuencia directa de un daño corporal y/o material cubierto por la póliza.

Cláusula de Responsabilidad Civil Contaminación y Polución Súbita y Accidental

Responsabilidad Civil Incendio y Explosión.

Responsabilidad por Transporte de Personas

Responsabilidad por Transporte de Carga

Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

Daños causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.

Daños por incendio y explosión causados por El Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si los daños exceden el monto de la póliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de previsión. En tal caso el Contratista quedará personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia. El Mandante está facultado para pagarse de los daños causados con ocasión del respectivo Contrato, de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrá recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los daños.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo daño o perjuicio que se produzca o se ocasione en accidentes de tránsito u otros relacionados con el servicio  contratado, cualquiera sea la causa, razón o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista. Dicha responsabilidad se extenderá incluso a aquellos casos en que encontrándose asegurado el riesgo respectivo, la Compañía de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los daños resultantes de acuerdo con cláusulas de la póliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales daños o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

El Contratista deberá mantener vigentes los Seguros mencionados, durante los periodos señalados para cada seguro. En caso de otorgarse extensión del plazo contractual o atraso en la Recepción Provisoria, el Contratista deberá prorrogar el período de vigencia de los Seguros, en igual número de días y el costo de éstos, será de cuenta del Contratista. El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados. El contratista deberá acompañar una fotocopia de las pólizas de los seguros contratados al momento de la suscripción del contrato los cuales quedarán como antecedentes de dicho instrumento.

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compañías de Seguros, deberá hacerlas el Contratista a su cargo y costo. En todos los seguros deberán figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y el Mandante.

Obligaciones Específicas Para Empresas Contratistas, Subcontratistas y Servicios Transitorios.

 Las Empresas Contratistas y/o Subcontratistas, deben dar cumplimiento íntegro  a lo establecido en el Reglamento Especial Para Empresas Contratistas y Sub – Contratistas de Seguridad y Salud en el Trabajo, también deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de higiene y seguridad laboral:

a).- Equipo de Protección Personal:

Todo el personal dependiente de los contratistas o de las empresas subcontratistas deberá contar y utilizar correctamente los elementos de seguridad que sean requeridos en función de la tarea que se esté ejecutando.

En todo trabajo en altura con riesgo grave de caída, los trabajadores deberán usar arnés de seguridad según las normas que lo regulen, con cuerda de vida u otro sistema de seguridad que cumpla igual función.

En los lugares o faenas que presenten riesgos de daños o lesiones a la vista, el personal deberá utilizar anteojos de seguridad con protección lateral.

En ambientes donde se produzcan emanaciones tóxicas y en trabajos de limpieza con solventes  y/o  en  interior  de  equipos,  el  personal  deberá  utilizar  respiradores,  guantes, delantales y cualquier otro elemento de protección personal que exija la hoja de seguridad del producto y en cualquier otra situación de trabajo especial o que requiera la utilización de alguna máquina o herramienta deberá utilizarse los elementos de protección personal indicados en las etiquetas de seguridad o manuales del fabricante.

b)- Protección de Máquinas - Herramientas:

El contratista o la empresa contratista deberán mantener protegidas las partes móviles y transmisiones de los equipos y máquinas-herramientas que utilice en la ejecución del trabajo.

Todas  las  máquinas  y  herramientas  deben  estar  en  perfectas  condiciones  de  uso  y mantención.

c).- Transporte, Carga de vehículos y Operación de Maquinaria:

Dentro de los establecimientos, deberán respetarse las normas de conducción de la Ley de Tránsito y cualquier otra norma interna establecida por CONAF.

Todo vehículo debe contar con su documentación y elementos de seguridad reglamentarios según la normativa legal vigente.

Los vehículos deben reunir, a lo menos, las siguientes condiciones: buen estado general mecánico y de carrocería, documentación del vehículo y del conductor.

No está permitido el tránsito o ubicación de personas debajo de cargas suspendidas.

Los  conductores  y  operadores  deberán  acreditar  sus  respectivas  licencias,  cursos  o certificados al   día, según las exigencias de la normativa legal vigente.                                                                                                                                                                   

Al transportar materiales o herramientas, éstas deberán estar bien estibadas y amarradas, de forma tal que no implique riesgos para los conductores, operadores o terceros.

No se admiten pasajeros en las maquinarias tales como tractores, grúas, camiones y cualquier otro vehículo que no esté destinado y en condiciones para transportar personal.

Los vehículos y maquinarias deberán ser utilizados únicamente para los servicios contratados.

Sólo con autorización previa del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales o sus unidades  Regionales,  el  contratista  podrá  transportar  materiales  inflamables,  sustancias tóxicas  o  explosivos  dentro  de  los  recintos  de  la  Corporación.  Lo  cual  deberá  estar debidamente señalizado, según la normativa legal vigente aplicable al respectivo material a transportar.

Los conductores de camiones sin protección especial de cabina, deben salir de ésta cuando su vehículo está siendo cargado por una grúa, pala mecánica o métodos similares y alejarse a distancia prudente.

Toda  maquinarias como  grúas, y  similares  deben  estar  en  perfectas condiciones  de uso y mantención.

Los conductores y pasajeros si corresponde, deberán desocupar el vehículo durante el carguío de combustible.

 d).- Servicios Higiénicos:

El contratista o las empresas sub-contratistas deberán proveer de los servicios higiénicos acordes a lo exigido en el D.S 594 reglamento de condiciones sanitarias básicas y ambientales en  los  lugares  de  trabajo, debiendo  mantenerlas  ordenadas,  limpias  y  en  condiciones higiénicas. La disposición final de los residuos deberán  ser dispuestos en lugares autorizados por la autoridad Sanitaria (entregar certificado de disposición final).

e).- Antecedentes  de las Empresas  Contratistas, Subcontratistas y Servicios Transitorios

Copia de los contratos que mantiene la Corporación con las respectivas empresas contratistas, y de éstas a su vez con las subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de servicios transitorios.

Copia de la Razón Social de la(s) empresa(s), Rut y certificado de afiliación al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución (Carta GANTT).

Listado de los trabajadores suministrados por la(s) empresa(s) contratista o/y sub-contratista.

Copia de todos los antecedentes registrados en la identificación del Libro de Faena.

Copia del comprobante de entrega del Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratista de Seguridad y Salud en el Trabajo de Conaf, correspondiente al representante de la(s) empresa(s) contratista y sub-contratista, así como el comprobante de entrega a sus trabajadores.

Informe de la evaluación de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios (Matriz de Control de Riesgos).

Copia de los registros pertinentes relacionados con obligación de la(s) empresa(s) de informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores; las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos de trabajo correctos (Obligación de Informar de las empresas contratista o subcontratista y Procedimientos de trabajo seguro).

Actas de entrega de los respectivos elementos de protección personal y ropa de trabajo a sus trabajadores, y registro de capacitación en el correcto uso de los elementos de protección personal de sus trabajadores.

Copia del registro de entrega a los trabajadores del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad o del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la(s) empresa(s) contratistas o subcontratistas, según corresponda.

Copia del Programa de Trabajo, aprobado por el representante legal de la respectiva empresa contratista y/o sub contratista, cuando corresponda.

Exámenes Ocupacionales con evaluación para altura Geográfica y Altura Física (alteraciones de equilibrio)

Copia del registro de la entrega del Protector solar.

Copia del registro de la toma de conocimiento para trabajos en Altura.

Registro de Capacitación para trabajos en Altura.

Plan y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Una vez iniciados los trabajos se deberá contar con los siguientes antecedentes,  cuando correspondan:

Copia de todas las actas de coordinación, con su respectivo listado de asistencia firmado por todos los asistentes.

Copia de las observaciones registradas en el libro de faena perteneciente a la(s) empresa(s).

Copia de los permisos especiales de ingresos emitidos por el administrador del contrato.

Informe de siniestralidad y accidentalidad laboral de la(s) empresa(s) (Certificado Estadístico Organismo Administrador)

Copia de las actas de constitución y el funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, cuando corresponda.

Copia de las visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado. Correspondientes a las obras, faenas o servicios contratados por CONAF.

Copia de las actas de constitución y el funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, cuando corresponda.

Copia de las visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado. Correspondientes a las obras, faenas o servicios contratados por CONAF.

La información correspondiente será de uso exclusivo para fines atingentes al contrato, por lo que la información será manejada con la reserva correspondiente al caso.

NOTA: El contratista se obliga a mantener la Carpeta de arranque de Prevención, las cuales debe considerar:

1.- Plan de Emergencia por cada punto a intervenir en la ejecución del servicio.

2.- Matriz de riesgos correspondientes a los procedimientos involucrados.

3.-Analisis de riesgos de trabajo, para la metodología a aplicar.

4.- Certificados de los equipos de prevención

5.-Certificado de Altura Físicos y Geográficos según corresponda.