Ficha Licitación

Licitación ID: 3763-26-L116

Escenario Plegable, escuela Hamburgo

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CISNES, Educación

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Tarimas	2 Unidad
Cod: 30161702	2 Unidad
ESCENARIOS PLEGABLES CON RUEDAS, SEGÚN EETT ANEXAS

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Escenario Plegable, escuela Hamburgo

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Adquirir dos unidades de escenarios plegables, según detalla especificaciones técnicas anexas. Producto entregados en la localidad de Puerto Cisnes o Coyhaique

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CISNES

Unidad de compra:

Educación

R.U.T.:

69.240.200-6

Dirección:

Rafael Sotomayor 191

Comuna:

Cisnes

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-11-2016 9:00:00

Fecha de Publicación: 18-11-2016 15:21:00

Fecha inicio de preguntas: 18-11-2016 17:00:00

Fecha final de preguntas: 21-11-2016 9:01:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-11-2016 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 25-11-2016 19:50:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-11-2016 19:50:00

Fecha de Adjudicación: 29-11-2016 15:59:05

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Declaración de No parentesco

2.- Formato Identificación del Proponente

Documentos Técnicos

1.- .- Anexar Catalogo, imágenes,dimensiones, especificaciones técnicas del producto ofertado

Documentos Económicos

1.- Presupuesto

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	Tiempo Mínimo/Tiempo Ofertado evaluado * 10 No Informa 0 Puntos INDICAR PLAZO EN DÍAS CORRIDOS	10%
2 Precio	Precios Netos Precio Mínimo/Precio Ofertado *50	50%
3 Flete	Lugar de Entrega del Producto: Entrega en Pto. Cisnes 15 Pto. Entrega en Coyhaique 7Pto. No Informa 0 Pto. Se podrá Consulta Vía Foro de Aclaraciones Respuestas: Entrega en Pto. Cisnes 7 Pto. Respuesta: Entrega en Coyhaique 3 Pto. No Informa 0 Pto.	15%
4 Cumplimiento de los requisitos	Productos Igual o similar a modelos y calidad solicitados. 20 Pto Productos no Igual o no similar a modelos y calidad solicitados. 0 Pto En caso de No Informar: Se podrá solicitar documentación a través de foro de aclaraciones Responde al foro de aclaraciones entregando documentación solicitada, productos Igual o similar a modelos y calidad solicitados 7 Pto Responde al foro de aclaraciones entregando documentación solicitada, productos no igual o no similar a modelos y calidad solicitados 0 Pto No Responde al foro de aclaraciones Oferta Rechazada Documentos Solicitados a) Catálogos, especificaciones, imágenes, características, ej. Dimensiones	20%
5 Garantía	Tiempo Ofertado Evaluado/Tiempo Mayor ofertado*5 No Informa 0 Pto	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	MARLY TRIVIÑO ANDRADE
e-mail de responsable de pago:	marly.trivino@demcisnes.cl

Nombre de responsable de contrato:	PEDRO FUENTEALBA PINILLA
e-mail de responsable de contrato:	pedro.fuentealba@demcisnes.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-67-2346463-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Otras Garantías

Beneficiario:	I.Municipalidad de Cisnes
Fecha de vencimiento:	26-12-2016
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Se retendrá, como garantía de la compra, al momento de pago de factura, el 5% del monto total facturado, que será liberado después de 30 días corridos desde la fecha de recepción provisoria conforme de entrega del producto, previa recepción definitiva

Forma y oportunidad de restitución:	Área finanza de Educación liberara la retención del 5%, cumplido el periodo de 30 días, previa recepción definitiva del producto. Documento de pago sera remitido a la dirección facturación via chilexpres

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

MULTA

Por atraso de entrega de la obra, se aplicará una multa que ascenderá al 1% del monto total de la obra por día de atraso, superado el tiempo comprometido por el oferente en licitación, para la ejecución de la obra.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EETT" De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "FLETE"De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO DE ENTREGA"De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "GARANTIA "

Subir