Licitación ID: 1469-183-LR24
Habilitación Laboratorios Investigación U. Talca
Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE TALCA, Universidad de Talca
Fecha de Cierre: 19-07-2024 14:14:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 26
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 2 días para que cierre esta licitación.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad
Cod: 72131501
n Habilitación de Laboratorios de Investigación, Campus Talca, Universidad de Talca.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Habilitación Laboratorios Investigación U. Talca
Estado:
Publicada
Descripción:
Contratar las obras de habilitación interior y obras complementarias para la habilitación de los Laboratorios de Investigación ubicados en el nivel -1 del Edificio Bioterio. Contempla: divisiones interiores, puertas, ventanas, instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad, climatización, sistemas de ventilación, terminaciones e instalaciones de los recintos individualizados en proyecto. La habilitación total tiene una superficie de 318,25 m2 en total, cuya obra gruesa se encuentra ejecutada.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
UNIVERSIDAD DE TALCA
Unidad de compra:
Universidad de Talca
R.U.T.:
70.885.500-6
Dirección:
Avda. Lircay S/N
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-07-2024 14:14:00
Fecha de Publicación: 11-06-2024 16:51:00
Fecha inicio de preguntas: 11-06-2024 20:02:00
Fecha final de preguntas: 19-06-2024 20:02:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-06-2024 20:02:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-07-2024 14:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-07-2024 14:15:00
Fecha de Adjudicación: 29-08-2024 14:15:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 15-10-2024
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 30 Días
Visita a terreno 18-06-2024 10:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- La Oferta Administrativa deberá contener, firmados cuando se indique y debidamente cumplimentados, los siguientes archivos: a) Anexo Nº1.- Presentación del Oferente b) Anexo Nº2.-Declaración Jurada Simple, sobre conocimiento de los documentos de la licitación. c) Anexo N°3.- Declaración Jurada simple sobre inhabilidades, que acrediten que los postulantes no se encuentran afectos a las inhabilidades previstas en la Ley N° 19.886, y respecto de otros aspectos relevantes. Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores, deberá presentar un anexo por cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores, suscritos por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante. d) Anexo Nº4.- Antecedentes Laborales, Previsionales - Certificado de Antecedentes laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo. En caso de constitución de Unión Temporal de Proveedores, se adjuntarán los certificados de cada uno de los proveedores unidos en dicha constitución. - e) Anexo Nº 5.- Antecedentes Legales e.1) En el caso que el oferente sea una persona jurídica: e.1.1) Copia de escritura de constitución. e.1.2) Copia de certificado de vigencia e.1.3) Fotocopia del Rol Único Tributario En el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N°20.659, presentar certificado de vigencia obtenido desde el Registro de empresas y sociedades creados en virtud de la citada ley, al cual se accede desde los sitios electrónicos www.tuempresaenundia.cl y www.registroempresas.cl, administrados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Respecto de las personas jurídicas distintas de las sociedades, deberá adjuntar certificado de vigencia (Ministerio de Justicia; Subsecretaría de Economía o Servicio de Registro Civil e Identificación, según corresponda) y fotocopia del Rol Único Tributario. e.2) De tratarse de una persona natural, deberá presentar e.2.1) Certificado digital de inicio de actividades otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, o bien el formulario 4415 de Inscripción al Rut y aviso de Inicio de Actividades. En el caso que el oferente no cuente con cualquiera de los documentos anteriormente señalados, podrá presentar la Cartola Tributaria emitida por el SII, donde indique la fecha de Inicio de Actividades. e.2.2) Fotocopia de cedula de identidad, por ambos lados. e.3) De tratarse de una constitución de Unión Temporal de Proveedores Junto con los antecedentes legales para poder ofertar descritos en las letras e.1) y e.2) de cada uno de los proveedores que se unen para el efecto de participar en este proceso de compras, según proceda, el representante de la unión temporal deberá adjuntar al momento de ofertar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. f) Anexo Nº6.- Currículum del oferente En el cual se señale experiencia y listado detallado de Obras de edificación similares a las que constituyen la materia de esta licitación, ejecutadas a terceros dentro de los últimos 48 meses, contados desde la fecha de la oferta, indicando: Identificación de las obras; Año de construcción; Superficie Construida; Presupuesto final de la edificación; Mandante; Datos de contacto del mandante; Breve descripción de los trabajos con Resumen de materialidad y sistema constructivo. No se validará experiencia sin certificación documental, ya sea recepción Definitivas Municipales, certificados de la Inspección Técnica de Obras indicando recepción conforme de los trabajos y término de obra, o en su defecto, porcentaje de avances para obras en curso y contrato de obras firmados por ambas partes. Deberá indicar nombre y cargo de los receptores de las obras indicadas, datos de contactos y sitio web del contratista, si posee. Las obras que serán consideradas similares son :Obras Públicas o Privadas de Edificación para Instituciones Educativas y/o Edificación Institucional Pública o Privada que contengan los siguientes parámetros mínimos: Habilitación de espacios existentes u obras nuevas de construcción de recintos superiores iguales o superiores a 300 m2 de superficie, intervenida o ejecutada., que contemplen divisiones interiores, puertas, ventanas, instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad, datos, climatización , sistemas de ventilación, terminaciones e instalaciones Los Proveedores sin Bienes o Servicios contratados en el Registro de Proveedores, deberán entregar la documentación según lo indicado en las bases. El hecho de estar inscrito en el Registro de Proveedores no otorgará ninguna puntuación especial al momento de evaluar las propuestas o decidir la adjudicación de la licitación.
Documentos Técnicos
1.- La Oferta Técnica debe realizarse considerando exhaustivamente los requisitos establecidos en los requerimientos del proyecto de arquitectura y las especialidades consideradas en los antecedentes de la licitación, las bases técnicas de la habilitación, planos y todo documento adjunto, los que se entenderán conocidos y obligatorios por el sólo hecho de presentar oferta. La falta o inexistencia en el proceso de apertura de ofertas, de a lo menos 01 (uno) de los documentos obligatorios en este ítem, dejará al oferente fuera de evaluación y su oferta será considerada inadmisible g) Anexo Nº7.- Propuesta Técnica Debe realizarse considerando exhaustivamente los requerimientos establecidos en las bases técnicas para Desarrollo de Proyecto y Ejecución y todo documento adjunto, los que se entenderán conocidos y obligatorios por el sólo hecho de presentar oferta. La propuesta deberá incluir: 1.- Carta Gantt. Considerando los hitos de desarrollo y ejecución descritos en el presupuesto detallado. Deberá presentarse en archivo de MS Project, con todas las partidas identificadas, fechas de inicio y término de cada partida relaciones de dependencias entre las mismas. 2.- Plan de Ejecución: que vele por la seguridad del edificio, de las instalaciones, mobiliario y personas que trabajarán y que asegure la calidad de los trabajos. 3.- Se debe presentar una metodología de trabajo y supervisión. 4. - Se deberá presentar una memoria explicativa, sobre la forma como se ejecutará el proceso constructivo y como se abordarán los trabajos. Esta memoria deberá incluir, a lo menos, la estrategia a emplear en el desarrollo de las siguientes actividades: - Instalación de Faenas - Suministro de Materiales - Obra gruesa - Terminaciones - Instalaciones Eléctricas - Instalaciones Sanitarias - Instalaciones de Climatización - Pavimentación y Obras Exteriores - Mantención de Aseo Permanente de obra y retiro diario de escombros. La descripción de las estrategias a seguir, deben considerar en todo momento que la obra se ejecutara en espacio reducido y las diferentes dependencias que cohabitan con el edificio a construir no paralizan en sus funciones. Así mismo, se debe considerar la contención suficiente para ruidos molestos y polución del aire. En caso de ser necesario, cada actividad principal se desglosará en sub-actividades, hasta el tercer orden. Junto con la propuesta de abordaje de los trabajos se deberá entregar un esquema de organización del trabajo u Organigrama, que señale claramente a los responsables de cada conjunto de actividades. La Universidad de Talca realizará una calificación de Higiene y Seguridad Industrial a las Empresas Contratistas, basado en los siguientes antecedentes: h) Anexo Nº8.- Higiene y Seguridad Industrial a las Empresas Contratistas. El oferente deberá presentar la siguiente información detallada en los siguientes puntos: h.a) Estadística de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de los últimos 24 meses, el valor de la Tasa de Cotización Adicional. Esta obligación rige también para los Subcontratistas de la Empresa Contratista. En aquellos casos en que la Empresa Contratista no tenga 24 meses de constitución, la Universidad evaluara al oferente con los antecedentes que presente desde la fecha de su constitución. h.b) Certificado del Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ley N°16.744, en que acredite que la Empresa Contratista ejecuta acciones de Control de Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en forma permanente y sistemática. Se aceptará como documento de validación de este punto, un Certificado de Afiliación o adherencia emitido por el Organismo Administrador. h.c) Presupuesto de control de riesgos, en los correspondientes ítems, indicando el costo de cada uno de ellos, según el siguiente detalle: - Experto Asesor en Prevención de Riesgos. - Exámenes médicos ocupacionales y pre ocupacionales a sus trabajadores, compatibles con las labores a realizar (Ejemplo: trabajos en altura, vértigo, etc.). - Exámenes para conductores y operadores - Capacitación del personal en Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y en materias específicas relacionadas con la Higiene y Seguridad Industrial. - Equipos y Elementos de Protección Personal. - Ropa de Trabajo. - Señalización. - Prevención y combate de incendios. - Otros. h.d) Documentos que acrediten la existencia previa de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Se aceptará como documento de validación de este punto, un documento que acredite ingreso del citado reglamento en la Dirección del Trabajo o SEREMI de Salud. Estos antecedentes deben ser ingresados en la sección de anexos técnicos. En caso de constitución de Unión Temporal de Proveedores, se adjuntará la documentación de sólo uno de los proveedores de la unión. En caso de que el oferente se encuentre afiliado al Instituto de Seguridad Laboral se aceptarán como válidos los certificados emitidos por este organismo, para estos efectos.
 
2.- Visita a terreno: Se consulta una visita a terreno obligatoria para el quinto día hábil posterior a la fecha de publicación a las 10:00 horas. El lugar de encuentro con los oferentes será en el terreno donde se ejecutarán las obras, ubicado en Avenida Lircay n° 3340, rol n°3707-137. El funcionario encargado de la visita a Terreno será el jefe de Departamento de Desarrollo de Infraestructura, Sr. Álvaro Lillo Sepúlveda. En la visita a terreno se levantará un acta, donde se dejará constancia de los asistentes, la cual deberá ser firmada por todos los participantes a ella. En caso de que el oferente no asista o asista en un horario posterior al consignado en el párrafo precedente, quedará fuera del proceso licitatorio. En el evento que un oferente haya presentado una oferta sin haber asistido a la visita a terreno indicada, dicha oferta será declarada inadmisible por no dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes Bases.
 
Documentos Económicos
1.- La Oferta Económica deberá presentarse sólo a través del Portal y deberá incluir los siguientes antecedentes: i) Anexo N°9.- Oferta Económica, indicando precio, plazo de ejecución formalizado El valor debe expresarse en monto neto, sin I.V.A, de acuerdo a formato adjunto. El plazo de ejecución debe contemplar referencia a los hitos de desarrollo contenidos en las bases técnicas y expresar el total de días corridos. j) Anexo N°10.- Presupuesto Detallado El oferente deberá presentar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto. El oferente podrá utilizar el ítem “Otras partidas”, si estima que existe alguna omisión en el presupuesto detallado o cuando a su juicio sea necesaria la ejecución de alguna obra para la buena terminación de los trabajos. En estos casos, se deberá considerar la obra en forma unitaria, no global, acompañando un detalle de las distintas obras consideradas, como anexo. Los oferentes deberán indicar separadamente el costo directo, sus gastos generales y utilidad como cantidades independientes y no como una suma única. Los oferentes deberán tener en consideración que en aquellas ocasiones en que se hace referencia a marcas específicas, debe entenderse que se admite, en todo caso, bienes o productos equivalentes de otras marcas o genéricos, debiendo entenderse expresamente agregada a la marca sugerida la frase "o equivalente".
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de los Oferentes Según bases de licitación 25%
2 Plazo de ejecución Según bases de licitación 20%
3 Higiene y seguridad Según bases de licitación 10%
4 Precio Según bases de licitación 25%
5 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Según bases de licitación 10%
6 Cumplimiento de los requisitos Según bases de licitación 5%
7 Cumplimiento de programas de Integridad y Complian Según bases de licitación 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Presupuestario
Monto Total Estimado: 380000000
Justificación del monto estimado En base a análisis técnico económico
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Se formalizará contrato
Tiempo del Contrato 160 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Jefa Departamento de Tesorería
e-mail de responsable de pago: psamur@utalca.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Universidad de Talca - RUT N°70.885.500-6
Fecha de vencimiento: 11-11-2024
Monto: 1500000 Peso Chileno
Descripción: Los oferentes deberán entregar una garantía de seriedad de la oferta, que tendrá el carácter de irrevocable y renovable, podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, que sea pagadera a la vista, a primer requerimiento, expresada en pesos chilenos y con la glosa exigible respecto de los instrumentos que admiten la incorporación de estas, mencionándose a modo de ejemplo los siguientes tipos de garantías, sin perjuicio de otros que pudieran existir en el mercado: Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza, Depósito a la Vista o Póliza de Seguro Electrónica, entre otras, a favor de la Universidad de Talca. En el caso que la garantía sea otorgada de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónicas y Servicios de Certificados de dicha firma.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la “Habilitación de Laboratorios de Investigación, Campus Talca, Universidad de Talca”.
Forma y oportunidad de restitución: Se hará devolución de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado denominado “Devolución de Garantía de Seriedad de la Oferta”, del numeral 9 de las presentes bases.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Universidad de Talca - RUT N°70.885.500-6
Fecha de vencimiento: 19-06-2025
Monto: 10 %
Descripción: El oferente adjudicado deberá entregar una garantía de fiel cumplimiento de contrato, que tendrá el carácter de irrevocable y renovable, podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, que sea pagadera a la vista, a primer requerimiento, expresada en pesos chilenos, y con la glosa exigible respecto de los instrumentos que admiten la incorporación de estas, mencionándose a modo de ejemplo los siguientes tipos de garantías, sin perjuicio de otros que pudieran existir en el mercado: Boleta de Garantía bancaria, Vale vista, Certificado de fianza, Depósito a la vista, entre otras, a favor de la Universidad de Talca. En el caso que la garantía sea otorgada de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónicas y Servicios de Certificados de dicha firma.
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato de la Obra: “Habilitación de Laboratorios de Investigación, Campus Talca, Universidad de Talca”.
Forma y oportunidad de restitución: Se hará devolución de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado denominado “Devolución garantía de fiel cumplimiento de contrato”, del numeral 9 de las presentes bases. Importante: Esta garantía también cauciona el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, conforme lo normado en el artículo 68 del Reglamento de la ley N°19.886.
    Otras Garantías
Beneficiario: Universidad de Talca - RUT N°70.885.500-6
Fecha de vencimiento: 19-06-2025
Monto: 100 %
Descripción: Los oferentes deberán entregar una garantía por anticipo de la obra, que tendrá el carácter de irrevocable y renovable, podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, que sea pagadera a la vista, a primer requerimiento, expresada en pesos chilenos y con la glosa exigible respecto de los instrumentos que admiten la incorporación de estas, mencionándose a modo de ejemplo los siguientes tipos de garantías, sin perjuicio de otros que pudieran existir en el mercado: Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Depósito a la Vista o Póliza de Seguro Electrónica, entre otras, a favor de organismos públicos a nombre de la Universidad de Talca. En el caso que la garantía sea otorgada de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónicas y Servicios de Certificados de dicha firma.
Glosa: Para garantizar el anticipo de la obra “Habilitación de Laboratorios de Investigación, Campus Talca, Universidad de Talca”.
Forma y oportunidad de restitución: Se hará devolución de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado denominado “Devolución de Garantía por Anticipo de la Obra”, del numeral 9 de las presentes bases.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
De los participantes del proceso
Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que no registren las inhabilidades establecidas en los incisos 1° y 6° del artículo 4°, y literales a,b, c, d y e del artículo 35 septies, todos de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (ley de compras), ni las incompatibilidades del artículo 35 quárter de la misma ley precitada, ni la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por haber sido condenados en virtud de lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de la personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito de cohecho.
De los requisitos para contratar
Podrán suscribir contratos con esta Corporación aquellas personas naturales o jurídicas, que no tengan causal de inhabilidad o incompatibilidad conforme con lo dispuesto en el artículo 4°, 35 quarter y35 septies de la ley Nº19.886. Los oferentes de este proceso concursal deberán, mediante declaración jurada simple contenida en Anexo N° 3, manifestar: No estar afecto a las inhabilidades previstas en el artículo 4, inciso 1° y 6° de la ley N°19.886, establece que no podrán contratar quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos años contados desde la presentación de la oferta. No formar parte del personal de la Universidad de Talca, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluido el personal a honorarios No ser cónyuge, conviviente civil, u otra persona unida al personal de la Universidad, por vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad. No ser una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada de las que forme parte o sea beneficiario final un miembro del personal de la Universidad. No ser sociedad en comandita, por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que un miembro de la Universidad, sea accionista directamente, o beneficiario final. No ser sociedad anónima abierta en que un miembro del personal de la Universidad o éstas, sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni ser gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. -No estar ondenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal y Código Tributario. -No estar condenados por incumplimiento contractual en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por tribunales. -No estar condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores. -No estar Condenados por cohecho o lavado de activos establecidos en el Código Penal y la Ley N°18.314. -No haber proporcionado antecedentes maliciosamente falsos, enmendados o tergiversados o que se presenten de forma que induce error en su evaluación. Asimismo, se debe considerar que ningún órgano de la Administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios, con los funcionarios directivos de la Universidad, ni las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni las sociedades de personas de las que aquellos o estas formen parte, ni las sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni las sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni los gerentes, Administración, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. La acreditación mediante declaración jurada simple contenida en Anexo N°3, en el caso de personas jurídicas, indica que tampoco podrán contratar aquellas que tengan prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por condena sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos que indica la ley N° 20.393. (Declaración exigible solo tratándose de oferentes personas jurídicas) o bien que haya sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del decreto ley N°211, de 1973. Los participantes tendrán la obligación de estar atentos al proceso licitatorio a través del Portal Mercado Público, ya que es allí donde la Universidad informará de todas las actuaciones, requerimientos u otros.