Licitación ID: 5325-71-LE18
Construcción Cierre Perimetral Planta Tratamiento
Responsable de esta licitación: Ilustre Municipalidad de Zapallar, Licitaciones
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 35
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
"Construcción Cierre Perimetral Planta de Tratamiento Villa Esperanza, Catapilco".  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Construcción Cierre Perimetral Planta Tratamiento
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El contrato tiene como objetivo la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA ESPERANZA, CATAPILCO”, contando al efecto con una asignación de recursos para obras que alcanza la suma de 10.000.000 Diez millones de pesos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Ilustre Municipalidad de Zapallar
Unidad de compra:
Licitaciones
R.U.T.:
69.050.400-6
Dirección:
Germán Riesco Nº399
Comuna:
Zapallar
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-08-2018 12:00:00
Fecha de Publicación: 09-08-2018 10:49:41
Fecha inicio de preguntas: 09-08-2018 12:00:00
Fecha final de preguntas: 16-08-2018 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-08-2018 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-08-2018 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-08-2018 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 10-10-2018 15:12:09
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 22-10-2018
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno de carácter Obligatoria en la Delegación Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José María Mercado N°335, Catapilco. 14-08-2018 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- a) Oferta Administrativa. Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente deberá presentar los siguientes antecedentes: 1. Identificación completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando corresponda (Formato Anexo Nº 1). En caso de Unión Temporal de Proveedores, el anexo lo deberá llenar cada persona, natural o jurídica, que sea parte de dicha unión. 2. Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural. 3. Copia del Rut de la empresa, en caso de persona jurídica. 4. Copia de cédula de identidad vigente del representante legal. 5. En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unión Temporal, suscrito por los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o Apoderado común, con poderes suficientes. 6. En caso de tratarse de persona jurídica: i. Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economía conforme la Ley N° 20.659 del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Día”. ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, deberá tener una antigüedad no superior a 30 (treinta) días contados desde la fecha de cierre de la licitación. 7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado, cuya antigüedad, en ambos casos, no podrá ser superior a 30 (treinta) días contados desde la fecha de cierre de la licitación. 8. Declaración jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las características generales del terreno en que se ejecutará la obra, de las vías de acceso y de los centros de provisión de material, de los antecedentes que forman parte de la propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo Nº 2). 9. Declaración Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato Anexo Nº 3). La unión de proveedores, deberá presentar cada uno el formulario. 10. Garantía de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el monto, condiciones y plazo definido en las Bases. NOTA: En caso de Unión Temporal de Proveedores, asociación de personas naturales y/o jurídicas, cada persona que conforme parte de esta unión DEBE presentar TODOS los documentos solicitados para la Oferta Administrativa. Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio de digitalización de documentación (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en dicho registro, deberán entregar los antecedentes que se señalan en esta la letra a), debidamente digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Información. Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que SÍ cuenten con servicio de digitalización de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7 y 9, salvo que su carpeta electrónica no los tuviera.
Documentos Técnicos
1.- b) Oferta Técnica. Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberá presentar los siguientes antecedentes: 1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas referidas a obras que consideren cierres perimetrales y/o instalación de luminarias solares, cuyo monto sea igual o superior a $3.000.000.-, dentro de los últimos 5 (cinco) años, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (Formato Anexo Nº 4), Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente: 1.1. Mandantes organismos públicos: a través de Acta de Recepción provisoria y/o definitiva y/o Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados y timbrados. 1.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados y timbrados. A su vez, cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes. Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El oferente que presente 10 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje máximo en este respecto. 2. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio de Santiago con antigüedad no mayor a 30 días. 3. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos, en la cual se deberá detallar la secuencia de sus operaciones, ruta crítica, duración, fecha de principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido y el flujo de caja, definiendo los estados de pago para esto último.
 
Documentos Económicos
1.- c) Oferta Económica. Para el caso de los “Anexos Económicos”, el proponente deberá presentar los siguientes antecedentes: 1. Formulario “Oferta Económica” dispuesto, que deberá ser llenado con la información requerida en ésta (Formato Anexo Nº 5). Se recuerda que en el Anexo N° 6 el valor deberá indicar el IVA, no así en el portal donde el valor debe ser neto. 2. Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo Nº 6). Se deja constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberán ir redondeados en números enteros (sin decimales). Por tanto, cualquier diferencia o discordancia que exista entre las cantidades y precio unitario y final de una partida serán de completa responsabilidad del oferente, aplicándose como sanción el obtener 0 (cero) puntos en el criterio de Cumplimiento de los Requisitos Formales. 3. Flujo de Caja, en formato Excel, según presupuesto itemizado oficial, por partida, donde el último estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica a. Oferta Económica (30%) Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes que excedan el monto máximo disponible quedarán fuera de bases. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,30 Dónde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i 30%
2 Oferta Técnica d. Oferta Técnica (25%) El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio, de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt del oferente i. Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la presentación del Flujo de Caja del oferente i. Pje Ci : Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja del oferente i. Este factor se evaluará conforme a los antecedentes presentados en el Artículo 19° letra b) N° 5, y letra c) N° 3 de las presentes Bases. 25%
3 Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (5%) Corresponde al cumplimiento de presentación de la propuesta. El puntaje máximo (100 puntos) lo tendrá aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia tendrán el puntaje mínimo (0 punto). Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con decimales se aproximarán de la siguiente manera: Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 Se aproxima hacia número inferior Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia número superior 5%
4 Plazo de Ejecución b. Plazo de Ejecución (10%) Corresponde al plazo de ejecución de la obra. El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula: Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,10 Dónde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i Oe : Menor plazo ofertado. Oi : Oferta de plazo del oferente i NOTA: en ningún caso las ofertas podrán tener un plazo mayor a 45 días corridos. Aquellos Oferentes que sobrepasen los 45 días corridos serán declarados FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen un plazo menor a 30 días para la ejecución dada la obra a ejecutar. 10%
5 Idoneidad del Oferente c. Idoneidad del Oferente (30%) La evaluación de este punto se realizará en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendrá sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula: Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,30 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Experiencia. Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de Comportamiento Contractual Anterior con el Municipio en últimos 3 años. Pje Ci : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad. Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 19° letra b) N° 1, 2, 3 y 4 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a continuación: 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Fondos Municipales
Monto Total Estimado: 10000000
Justificación del monto estimado Presupuesto Máximo 10.000.000.- Impuestos Incluidos
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Desglose Financiamiento Aporte Municipal 10.000.000
Tiempo del Contrato 45 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: María Ignacia Gamboa Guajardo
e-mail de responsable de pago: mgamboa@munizapallar.cl
Nombre de responsable de contrato: Dirección de Obras Municipales
e-mail de responsable de contrato: hfernandez@munizapallar.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-33-2296800-2032
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Zapallar
Fecha de vencimiento: 31-12-2018
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: 2. Monto y Plazo de Duración: El monto de esta garantía será la suma de $ 200.000 (doscientos mil pesos). El plazo mínimo de vigencia deberá ser de 120 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitación. En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberán reemplazar esta garantía antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya el período de dicha postergación, lo que será debidamente informado en el portal. En todo caso, será responsabilidad del oferente mantener vigente su garantía durante todo el proceso de licitación y hasta 30 días después de la adjudicación, sin necesidad de requerimiento alguno. 3. Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta: a) Si el oferente se desiste de su oferta. b) Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación. c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligación de suscripción del contrato. d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.
Glosa: Deberá identificar este llamado a licitación: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la Propuesta Pública: “Construcción Cierre Perimetral Planta de Tratamiento Villa Esperanza, Catapilco”. En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberá ser escrita en su reverso.
Forma y oportunidad de restitución: 4. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta: La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente: a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio. b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías. En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación. La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de correo electrónico dirigido a la Directora de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolución se efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Zapallar
Fecha de vencimiento: 31-03-2019
Monto: 5 %
Descripción: El oferente que resulte adjudicado deberá entregar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Además, dicha garantía asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente licitación. Esta garantía deberá ser entregada por el Adjudicatario a más tardar al momento de la firma del contrato, conforme a lo señalado en los artículos 8° y 35º de estas Bases. Si el adjudicatario no entrega esta Garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo indicado, el Municipio podrá revocar la Adjudicación y adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitación. Adicionalmente, el Municipio hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a su beneficio. Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de la garantía es anterior a la exigida en este artículo, el Contratista estará obligado a entregar una nueva garantía que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual deberá ser entregada con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de la garantía primitiva. La devolución de la garantía primitiva se efectuará al momento de recibirse la nueva garantía. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantía en las condiciones indicadas, el Municipio podrá cobrar la garantía primitiva y/o poner término anticipado al respectivo contrato, a su elección. Será responsabilidad del Contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la garantía en caso que proceda la prórroga del contrato. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El contratista deberá renovar esta garantía, bajo sanción de que el Municipio la haga efectiva. El contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado, con cargo a la garantía indicada, y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada. 2. Monto y Plazo de Duración: El monto será el equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y deberá tener una vigencia igual al plazo del contrato, más 90 días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras. 3. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento: a) Si la vigencia de la garantía estuviera a menos de 15 días corridos de su vencimiento y no fuere renovada. b) Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos dos años, con un máximo de seis meses. c) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le formule la Inspección Técnica de Obra. d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le formule en el Acta de Recepción Provisoria de las Obras. e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.
Glosa: 1. Glosa: Deberá expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la Propuesta Pública: “Construcción Cierre Perimetral Planta de Tratamiento Villa Esperanza, Catapilco”. En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberá estar escrita en su reverso, a máquina.
Forma y oportunidad de restitución: 4. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: La garantía será devuelta al momento de la recepción provisoria de la obra sin observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato, y previa recepción de la garantía para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra. Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual la Inspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el carácter de indivisibles.
    Otras Garantías
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Zapallar
Fecha de vencimiento: 28-02-2020
Monto: 3 %
Descripción: Una vez realizada la Recepción Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista deberá entregar una garantía de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la correcta ejecución de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 8° de estas bases. La no entrega de esta garantía de conformidad a lo establecido en las presentes bases, facultará a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente. 2. Monto y Plazo de Duración: Debe ser por un monto equivalente al 3% (cinco por ciento) del valor total contratado y con una vigencia que exceda a lo menos en 14 meses a la fecha de la Recepción Provisoria, para que dentro de dicho plazo se efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 3. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de Obra: a) Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas. b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía no ha sido renovada.
Glosa: 1. Glosa: “Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la Propuesta Pública: “Construcción Cierre Perimetral Planta de Tratamiento Villa Esperanza, Catapilco”.
Forma y oportunidad de restitución: 4. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra: Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto, previa Certificación de la Dirección de Obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por 2 o más proponentes, se resolverá la prelación de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sólo se considerará esta última en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate: 1º. Mejor Idoneidad del Oferente 2º. Mejor Oferta Económica 3º. Mejor Oferta Técnica 4º. Mejor Plazo de ejecución propuesto 5º. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Remítase a las bases administrativas 
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
Remítase a las bases administrativas 
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Remítase a las bases administrativas 
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.