Licitación ID: 1943-5-LR18
Construcción infraestructura PN La Campana
Responsable de esta licitación: CORP NACIONAL FORESTAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 43
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Pórtico acceso. Habilitación de acceso y estacionamientos.  

2
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Baño camping La Troya, ubicado en el acceso del sector Granizo. Tramitaciones Sectoriales del mismo baño.  

3
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Mirador La Balmaceda. Mirador Sendero El Andinista. Sendero El Andinista. Paneles de Información.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Construcción infraestructura PN La Campana
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El proyecto se origina con el fin de otorgar el servicio y condiciones mínimas a los visitantes y personal de CONAF, mediante el mejoramiento de la infraestructura pública habilitante en el Sector Granizo del Parque Nacional La Campana. Para ello se requiere la reposición del actual pórtico de acceso al parque y baño camping la Troya, la habilitación de estacionamientos en el acceso, mejoramiento del sendero Andinista y la construcción de mirador La Balmaceda y mirador Sendero El Andinista. Considera además obras y tramitación de permisos de demolición, limpieza de terreno, retiro y disposición de escombros.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
V Región - Oficina Regional de Valparaiso
R.U.T.:
61.313.000-4
Dirección:
3 Norte 555
Comuna:
Viña del Mar
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-09-2018 9:00:00
Fecha de Publicación: 27-08-2018 14:24:20
Fecha inicio de preguntas: 27-08-2018 16:01:00
Fecha final de preguntas: 10-09-2018 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-09-2018 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-09-2018 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-09-2018 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 03-10-2018 11:43:26
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Líneas de la Licitación: Se presenta en tres Líneas a ofertar, una línea por cada producto que se requiere contratar. Cada proveedor podrá ofertar en una, dos o las tres líneas, si así lo estima conveniente, pudiendo resultar adjudicado hasta en las tres líneas un mismo oferente, siempre que cumpla con los requisitos indicados en las Bases y obtenga el mejor puntaje en las tres líneas.
2.- Si el oferente oferta en más de una línea basta con presentar una vez los anexos administrativos. Anexo A N°1 Declaración Jurada Simple, firmada por el(los) Representante(s) Legal(es) de la empresa, o la persona natural, donde el oferente declare conocer y aceptar en su totalidad el texto de las Bases Administrativas y Bases Técnicas de esta licitación, con expresa mención que este conocimiento ha sido determinante para postular a la mencionada licitación pública y presentar oferta. Anexo A N°2 Declaración Jurada Simple, firmada por el(los) Representante(s) Legal(es) de la empresa, o la persona natural, donde el oferente declare conocer y aceptar en su totalidad el texto de las Bases Administrativas y Bases Técnicas de esta licitación, con expresa mención que este conocimiento ha sido determinante para postular a la mencionada licitación pública y presentar oferta. Anexo A N°3 Declaración Jurada Simple, firmada por el(los) Representante(s) Legal(es) de la empresa o de la persona natural, donde el oferente declare no haber sido condenado por prácticas antisindicales, por infracción de derechos fundamentales laborales, no tener deudas de remuneraciones y/o previsionales con sus trabajadores, si la empresa fuere persona natural; y si el oferente fuere persona jurídica, se requiere, además, que su representante declare que a ésta no le afecta la prohibición establecida en el artículo 10 de la Ley N° 20.393. Anexo A N°4 Declaración Jurada Simple, firmada por el(los) Representante(s) Legal(es) de la empresa o persona natural, donde el oferente declare no tener calidad de funcionario directivo de CONAF, no tener vínculo de parentesco con directivos de CONAF, y que no es una sociedad de la que formen parte directivos de CONAF o sus parientes. Todos estos anexos deben venir debidamente firmados por el oferente y son de carácter obligatorio, de no ser incluidos, se rechazará la oferta íntegramente en acto apertura electrónica. No obstante CONAF podrá solicitar a través del foro inverso aquella documentación que se haya omitido al momento de efectuar la oferta, en cuyo caso esta oferta se verá afectada en el criterio de evaluación “cumplimiento de los requisitos formales”.
Documentos Técnicos
1.- El oferente deberá presentar un anexo técnico por cada línea. Todos los anexos técnicos que a continuación se detallan, deben ser presentados debidamente firmados por el oferente y son de carácter obligatorio. Las ofertas que no incluyan estos anexos, no serán evaluadas siendo rechazadas en acto de apertura electrónica. Esta información se considerará en el proceso de evaluación de las ofertas. Anexo T N°1 Presupuesto detallado. El Oferente debe valorizar los ítems que componen cada partida y que permiten dar cumplimiento a las Bases Técnicas teniendo en consideración la información que se describe en éstas. Anexo T N°2 Metodología de Trabajo, según lo descrito en Anexo T N°2. Anexo T N°3 Experiencia del Oferente, según lo descrito en Anexo T N°3. Anexo T N°4 Cronograma de Obras. En la propuesta, el oferente deberá presentar un Cronograma de Obras que de cumplimiento a las Bases y documentos técnicos de la presente Licitación. Para la elaboración del cronograma requerido se deberá utilizar el formato de la planilla Excel adjunta en Anexo T N°4 “Cronograma de Obras”, incorporando los ítems adicionales que estime necesarios. Anexo T N°7 Programación financiera, según cuadro de Anexo T N°7.
 
2.- Visita a Lugar de Emplazamiento de Obras: Para el caso de la línea 3, el oferente deberá realizar una visita de carácter obligatorio, al lugar de emplazamiento de las obras de manera de conocer la ubicación y dimensionar los requerimientos necesarios para preparar su oferta. En el caso de las líneas 1 y 2, la visita no es obligatoria. La o las visitas se podrán efectuar desde el 2° al 10° día hábil, luego de publicada la oferta en el portal, en el área de acceso del Sector Granizo del Parque Nacional La Campana, comuna de Olmué, en horario de 10:30 a 14:00 hrs., coordinando previamente con el Administrador (I) del Parque Nacional La Campana don Félix Forno al correo electrónico felix.forno@conaf.cl y celular 33-2441342.
 
Documentos Económicos
1.- Antecedentes a Considerar en la Oferta La oferta económica debe ser presentada a través del portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, y considerará en el precio neto total de la línea correspondiente, todos los costos para la ejecución de dicha línea, establecidos en pesos. Una vez adjudicado el proyecto, CONAF no asumirá ningún costo adicional que el proveedor no haya incluido en su oferta. El contrato será a suma alzada, es decir, se considerará incluidos dentro del valor de la oferta todos los gastos concernientes a honorarios profesionales, leyes sociales, y elementos requeridos para la ejecución del proyecto y sus respectivas aprobaciones sectoriales. Asimismo, se considerarán incluidos los gastos de transporte y viáticos, y en general, todos los gastos necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las obras. En la propuesta por suma alzada, el valor de la propuesta quedará fijado por la suma total indicada por el proponente. Las cantidades de obras deben ser determinadas por el proponente, teniendo sólo valor referencial las cantidades de obras que entregue la Corporación al llamar a licitación. La suma total indicada por el proponente debe incorporar todas las partidas, materiales, maquinarias, mano de obra, insumos en general para ejecutar la obra encomendada y detallada en planimetría y especificaciones técnicas. En caso de desacuerdo entre los planos y las especificaciones, el contratista debe atenerse a los planos y a su verificación en el terreno. El presupuesto detallado por partidas y los detalles de precio unitario solicitados serán utilizados para evaluar el criterio de metodología de obra y serán antecedentes para el cálculo de avance de obras. Será responsabilidad del Contratista verificar y revisar las cubicaciones del proyecto y en caso de detectar errores deberá informarlos en el Anexo TN°1. Toda oferta mayor al presupuesto máximo disponible no será evaluada y será rechazada en acto de apertura electrónica. Asimismo, toda oferta menor al monto disponible, en un veinte ó más porciento, no será evaluada y será rechazada en el acto de apertura electrónica, por no garantizar la calidad técnica solicitada.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Metodología de ejecución de obras Ver detalle en clausula "Criterios de Evaluación" 35%
2 Cumplimiento de antecedentes formales Ver detalle en clausula "Criterios de Evaluación" 10%
3 Propuesta Económica Ver detalle en clausula "Criterios de Evaluación" 10%
4 Experiencia de los oferentes Ver detalle en clausula "Criterios de Evaluación" 45%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Convenio Subsecretaria de Turismo
Monto Total Estimado: 251890000
Justificación del monto estimado Toda oferta mayor al presupuesto máximo disponible no será evaluada y será rechazada en acto de apertura electrónica. Asimismo, toda oferta menor al monto disponible, en un veinte ó más porciento, será rechazada en el acto de apertura electrónica.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Toda oferta mayor al presupuesto máximo disponible no será evaluada y será rechazada en acto de apertura electrónica. Asimismo, toda oferta menor al monto disponible, en un veinte ó más porciento, será rechazada en el acto de apertura electrónica.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Luisa Mortales
e-mail de responsable de pago: luisa.morales@conaf.cl
Nombre de responsable de contrato: Marcelo Pérez Contreras
e-mail de responsable de contrato: marcelo.contreras@conaf.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2320261-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Corporación Nacional Forestal, Rut. 61.313.000-4.
Fecha de vencimiento: 30-11-2018
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Las garantías deberán ser entregadas a la licitación que postule, ya se 1 o más líneas de productos a las cuales postule, y/o se adjudique, identificadas en el punto Descripción del servicio. Descripción: Garantía de Seriedad de la Oferta, consistente en una boleta de garantía pagadera a la vista, o vale vista, de carácter irrevocable. Fecha y entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle 3 Norte 555 Viña del Mar, en horario de atención de público entre las 9:00 y 14:00 horas, en sobre cerrado dirigido en sobre cerrado dirigido a la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Garantía de Seriedad de la Oferta Licitación Pública ID N°1943-5-LR18, antes de la fecha de cierre de la presente licitación.
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación Pública ID N° 1943-5-LR18”. En el caso de que el documento de garantía sea un “Vale Vista”, no es necesaria la glosa, puesto que para su cobro no requieren de un fundamento, bastando con presentarla en la entidad bancaria que la emitió.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta a los oferentes no favorecidos, en la misma oficina de partes de CONAF donde la entregó, a partir del décimo día hábil siguiente al de la fecha de adjudicación de esta licitación. Para el caso del oferente adjudicado, el documento será devuelto una vez suscrito el contrato y entregado el documento que garantiza el fiel cumplimiento del contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Corporación Nacional Forestal, Rut. 61.313.000-4.
Fecha de vencimiento: 30-04-2019
Monto: 5 %
Descripción: Monto: Equivalente al 5% del valor total del contrato, impuesto incluido. Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2019, debiendo ser extendida hasta la recepción definitiva de las obras por parte de la DOM para el caso específico de la Línea 2. Descripción: El oferente que se adjudique esta licitación pública deberá entregar a CONAF, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la que tendrá por objeto asegurar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de sus obligaciones contractuales y laborales, y permisos sectoriales. El documento consistirá en una boleta de garantía pagadera a la vista, póliza o vale vista, de carácter irrevocable. Fecha y Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle 3 Norte 555 Viña del Mar, en horario de atención de público entre las 9:00 y 14:00 horas, durante los 2 días hábiles siguientes a la aceptación de la orden de compra, en sobre cerrado dirigido a la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Garantía de Fiel Cumplimiento Contrato Licitación Pública ID N°1943-5-LR18”.
Glosa: “Para garantizar el fiel, íntegro oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de las obras, y las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitación Pública ID N°1943-5-LR18”. En el caso de que el documento de garantía sea un “Vale Vista”, no es necesaria la glosa, puesto que para su cobro no requieren de un fundamento, bastando con presentarla en la entidad bancaria que la emitió.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez concluido el contrato, validada la recepción, habiéndose cumplido el plazo de los 90 días hábiles posteriores al termino del contrato, y siempre que no se hubiere ejecutado dicha garantía. Será entregada en calle 3 Norte 555, Viña del Mar.
    Otras Garantías
Beneficiario: Corporación Nacional Forestal, Rut. 61.313.000-4.
Fecha de vencimiento: 30-12-2019
Monto: 3 %
Descripción: Garantía por Obras Ejecutadas Monto: Equivalente al 3% del valor total del contrato, impuesto incluido. Descripción: El adjudicatario deberá entregar a CONAF una garantía por obras ejecutadas ante cualquier defecto que se presente atribuible a la mala ejecución de obras ó defectos de materiales. Consiste en una boleta de garantía pagadera a la vista, o vale vista, de carácter irrevocable. Fecha y Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle 3 Norte 555 Viña del Mar, en horario de atención de público entre las 9:00 y 14:00 horas, durante los 2 días hábiles anteriores a la devolución de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, la que será entregada cuando reúna las condiciones para su devolución, en sobre cerrado dirigido a la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Garantía por Obras Ejecutadas Licitación Pública ID N° 1943-5-LR18.
Glosa: En caso de tratarse de una “Boleta de Garantía” debe indicar en su texto lo siguiente: "Para garantizar las obras ejecutadas de la propuesta pública en Licitación Pública ID N°1943-5-LR18. En el caso de que el documento de garantía sea un “Vale Vista”, no es necesaria la glosa, puesto que para su cobro no requieren de un fundamento, bastando con presentarla en la entidad bancaria que la emitió.
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía será devuelta directamente al Contratista por CONAF, en oficina de partes en calle 3 Norte 555, Viña del Mar, y siempre que no se hubiere ejecutado dicha garantía.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
De los documentos de la Licitación
Esta licitación pública y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los siguientes documentos:

a) Las Bases Administrativas, especificaciones técnicas y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.

b) Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes Bases de licitación.

c) La oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado.

d) El Acta de Evaluación de las Ofertas.

e) El contrato correspondiente a la adjudicación de los servicios licitados, sus anexos y los documentos que se entiendan incorporados al mismo.

f) Las modificaciones efectuadas en la presente licitación pública, si las hubiere.

g) Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.
Apertura de las ofertas
La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema.

La sola presentación de la oferta, importará la aceptación del oferente de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes bases, en cuanto les sean aplicables.
De la adjudicación
Conforme a lo estipulado en la Ley 19.886, CONAF podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrá declarar desierta la licitación si no se presentaren ofertas, o éstas no resulten convenientes a los intereses de la Corporación.

CONAF adjudicará la oferta que obtenga el puntaje más alto de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases, considerando como puntaje mínimo 50 puntos.

Esta licitación se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje obtenido de la información ingresada por los oferentes, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases.

La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente. La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 horas transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl
De la readjudicación
En los casos en que el oferente adjudicado no suscriba el contrato dentro del plazo establecido, no entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.

Así mismo CONAF queda facultada para ejecutar la garantía de seriedad de la oferta, establecida en las presentes bases de licitación.
Plazo de adjudicación
En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes Bases de licitación, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el nuevo plazo para la adjudicación.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Posterior al cierre de la licitación no se aceptará ningún tipo de antecedentes técnicos, administrativos ni económicos, a menos que éstos sean solicitados por CONAF a través del Foro del portal, establecido para tales efectos, lo que será evaluado en el criterio “cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta”. Se exceptúa de esta opción la entrega de antecedentes técnicos, los cuales deberán ser entregados antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (Artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886).
Consultas y aclaraciones
Las consultas referentes a las bases, o si el oferente estima que existen dudas o contradicciones entre las especificaciones técnicas y demás antecedentes, deberán efectuar sus consultas sólo a través del Foro en los plazos correspondientes. Las aclaraciones y las rectificaciones que la Unidad Técnica hiciere a las consultas de uno o más interesados, o por iniciativa propia, serán enviadas a través del Portal, en la fecha indicada en el Cronograma del Portal Mercado Público. Para dar cumplimiento a la disposición del inciso anterior, si fuere necesario, se podrá postergar la fecha fijada para el envío de las aclaraciones y/o la apertura de la propuesta, en cuyo caso las nuevas fechas serán notificadas como aclaración en el Portal Mercado Público.
Metodología de desempate
Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente. Los criterios de desempate son los siguientes:

En primer lugar se seleccionará aquel oferente que presente el mayor puntaje en el criterio técnico “Experiencia del Oferente”, en el proceso de evaluación de las propuestas.

En segundo lugar, de persistir la igualdad entre dos o más propuestas, se utilizará para desempatar el puntaje mayor del criterio técnico: “Metodología de ejecución de obras”.

En tercer lugar, en caso de persistir igualdad entre dos o más propuestas en base a los criterios “Experiencia del Oferente”, y “Metodología de ejecución de obras”, se seleccionará aquel oferente que haya cotizado el MENOR VALOR en su oferta económica (Criterio “Propuesta Económica”).

Finalmente, de continuar empatadas dos o más ofertas, se resolverá en favor de quien haya ingresado primero la oferta a la Plataforma de Mercado Público.
Modificación de las bases de licitación
La Corporación podrá complementar o modificar las Bases de Licitación, de acuerdo al Art. 19° del Reglamento de la Ley de Compras, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los Oferentes durante el proceso de consultas a través del foro, otorgando en estos casos un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, e informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas complementaciones y /o modificaciones formarán parte integrante de las Bases.
Fecha de cierre de ofertas
La fecha de cierre de recepción de ofertas será la establecida en el sistema. Sin embargo, esta podrá ser prorrogada, lo que se indicará oportunamente en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. En este mismo acto, también podrán ser ampliadas cada una de las fechas de las demás etapas de esta licitación pública.
Consultas a la adjudicación
En caso de que una vez publicada la adjudicación. Persisten dudas con respecto a ésta, se deberá proceder como sigue:

a. Existirá un plazo de 2 días hábiles para hacer consultas contados desde la fecha de publicación de la adjudicación.
b. Las consultas deberán remitirse formalmente por escrito a miguel.vargas@conaf.cl
c. La institución publicará las respuestas a las consultas recibidas en documento adjunto a la licitación, en un plazo de 2 días hábiles, contados desde el día siguientes al vencimiento del plazo para presentar consultas.
Comisión evaluadora
Las ofertas técnicas y económicas de los proponentes, que cumplan con todos los requisitos formales de presentación, serán evaluadas por CONAF, quien constituirá para tal efecto una Comisión integrada los siguientes funcionarios:

1. La Jefa del Departamento de Finanzas y Administración, Sra. Patricia Correa Álvarez, o quien designe.
2. El Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Sr. Marcelo Pérez Contreras, o quien designe.
3. El Arquitecto del Departamento de Administración de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Sr. Shady Rabba Moya, o quien designe.
4. La Arquitecto de la Unidad de Desarrollo de Experiencias de la Subsecretaría de Turismo, Srta. Andrea Durán Silva, o quien designe.
5. La Jefa de la Unidad Jurídica, Abogado, Sra. Claudia Gaete Pino, quien además se constituirá como ministro de Fé, de este proceso.

La Comisión, luego de su evaluación emitirá un Acta o Informe en el que propondrá al respectivo Director Regional la adjudicación, aceptación o rechazo de las propuestas analizadas.
Contrapartes de CONAF
La contraparte técnica de CONAF ante el oferente adjudicado, serán el Administrador del Contrato, y el Inspector Fiscal ó Inspector Técnico de Obras (I.T.O.). Y la contraparte administrativa de CONAF será la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración.
Orden de compra
Una vez adjudicada la licitación pública, se procederá al envío de la respectiva Orden de Compra. En caso de que ésta no sea aceptada en un plazo de 2 días hábiles, CONAF solicitará su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas de dicha solicitud, procediendo a readjudicar. El envío de esta orden y la aceptación de ésta por parte del proveedor, facultarán a CONAF para suscribir el respectivo contrato.
Suscripción del contrato
Las Bases Administrativas y Bases Técnicas de esta licitación pública, como también la oferta, las aclaraciones a consultas realizadas a través de las modalidades FORO y FORO INVERSO del portal de compras, formarán parte de las condiciones particulares del contrato que se suscriba en virtud de esta licitación pública.

La suscripción del contrato se efectuará en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, a contar de la aceptación de la orden de compra de la adjudicación efectuada a través del portal Mercado Público, en Oficina de CONAF de calle 3 Norte 555, Viña del Mar.

En las 48 horas posteriores a la aceptación de la orden de compra, si el adjudicatario es una sociedad, deberá entregar a CONAF los siguientes antecedentes, a menos que éstos se encuentren disponibles en el portal www.chileproveedores.cl

1) Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad y de sus modificaciones.
2) Constancia de publicación y modificaciones posteriores si las hubiera.
3) Certificado de Vigencia de la sociedad.
4) Documento que acredite personería y facultades del o los representantes legales.

CONAF podrá, en caso que el oferente adjudicado rehúse suscribir el contrato, no entregue la garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento del mismo, se desista de su oferta, o sea inhábil para contratar con el Estado de acuerdo a los términos de la Ley Nro. 19.886 y su Reglamento, adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, y así sucesivamente entre los oferentes evaluados por orden de puntaje obtenido, hasta llegar al tercer lugar si fuese necesario, o declararla desierta. Además CONAF se reserva el derecho de seguir las acciones legales que en derecho correspondan, sin perjuicio del cobro de la Garantía de Seriedad de la oferta.

La redacción del contrato será efectuada por CONAF, siendo su tenor conocido por el adjudicatario, con anterioridad a su firma, a fin que manifieste su conformidad u observaciones.

El contrato que se suscriba para formalizar el servicio descrito en esta licitación no podrá ser cedido ni transferido a un tercero bajo ningún título.

En ocasión de la firma del contrato, se devolverá la Garantía de Seriedad de la Oferta, la que será reemplazada por la Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato asegurará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato, las bases y sus anexos y en especial de las obligaciones que se indican a continuación:

1) Responder por daños y perjuicios que se ocasionen a bienes y/o inversiones existentes en las instalaciones de CONAF.
2) Incumplimiento por parte del contratista respecto de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, será considerado incumplimiento grave al contrato, lo que dará motivo para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poner término anticipado al mismo.
3) Cumplir con la totalidad de lo señalado en las respectivas bases de licitación y en la oferta del proveedor.

El incumplimiento de estas y otras obligaciones establecidas en el contrato hará incurrir al adjudicatario en el cobro total de la garantía indicada, pena que corresponde a la evaluación anticipada de los perjuicios producidos, sin necesidad de ningún otro trámite judicial ni extrajudicial.
Término anticipado del contrato
La Corporación podrá poner término anticipado al contrato, y a su voluntad podrá proceder al trato o contratación directa en los casos autorizados por la ley y el reglamento, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieren constituido, si concurre alguna de las causales que se señalan:

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Por cancelación o extinción de la personalidad jurídica.

c) Por no entrega o renovación de garantías y seguros.

d) Cuando el adjudicatario no acate las observaciones efectuadas en el Libro de Obra, de acuerdo a cláusula sobre multas y su procedimiento de aplicación, clausula Multas.

e) Cuando el adjudicatario no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas u ofertadas.

f) Por demora por más de 5 días hábiles en la iniciación de los trabajos, desde la fecha de entrega de terreno.

g) Por atraso injustificado en la entrega de la obra, de más de 10 días hábiles, de acuerdo a cláusula sobre multas y su procedimiento de aplicación, clausula Multas.

h) En caso de muerte o incapacidad sobreviviente del adjudicatario.

i) Por declaración de quiebra, o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

j) Por no facilitar, cuando CONAF así lo solicite, los documentos sobre las imposiciones y comprobante de pago de remuneraciones, contratos, libros de asistencia u otros necesarios, de la totalidad del personal dependiente del adjudicatario.

k) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores y en general cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales. (Ley 20.123 - Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios).

l) Por no mantener la condición de habilitado para contratar con el Estado en el Mercado Público, durante el periodo de la contratación del servicio.

m) Cuando por negligencia del personal del adjudicatario, y/o por sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos, provoquen un incendio en dependencias de las obras que se están ejecutando.

n) Respecto a la Unión Temporal de Proveedores, la constatación de que los integrantes de ésta se constituyeron bajo aquella modalidad con el objeto de vulnerar la libre competencia; en el evento de que uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retire de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características que fueron objeto de la evaluación de las ofertas; inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados; disolución de la Unión Temporal de Proveedores.

o) En caso que las multas aplicadas, por cualquier concepto, superen el 5% del monto total contratado.

p) Cuando el contratista no anule factura emitida previa a la autorización por la I.T.O. del “Informe de Avance ejecutado”, según lo indicado en la cláusula “Forma de Pago”.

q) Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el contrato y la Ley N°19.886.-

Cualquiera de estas causales hará incurrir al adjudicatario en el cobro total de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Para el término anticipado de contrato, se notificará mediante carta certificada remitida a la otra parte, con a lo menos 10 días corridos de anticipación a dicha fecha de término, pagando sólo el avance de los servicios prestados, y cobrando las garantías correspondientes.
Modificación de contrato
Cabe señalar que CONAF podrá modificar de común acuerdo con el oferente seleccionado, el contrato ya suscrito si así lo requiere, siempre que existan circunstancias o características fundadas de ejecución y que dichos cambios no se refieran a cláusulas esenciales del mismo.
Duración del Contrato
Contrato de ejecución inmediata, con plazo hasta el 21 de diciembre de 2018, para la ejecución, tramitación y entrega de la obra a CONAF.
Aumentos, disminuciones, modificaciones u obras nuevas
Si se produjeren variaciones en las necesidades institucionales durante la vigencia del contrato, será la Corporación Nacional Forestal quien autorice a través de resolución todas las modificaciones del contrato ya sea de monto o plazo, previa autorización de CONAF. En caso de aumento de obras que involucren aumentos de recursos, estos deben ser debidamente justificados y deberán corresponder a obras imprevistas que no fue posible de estimar con los antecedentes del proyecto. Este aumento podrá ascender hasta el 10% del monto y plazo total del contrato. En este caso, el aumento deberá ser autorizado por CONAF y dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

La Corporación Nacional Forestal podrá autorizar modificaciones del proyecto, en diseño, volumen de partida, en materialidad y especificaciones técnicas sólo si la modificación es estrictamente necesaria para la correcta ejecución de la obra, pudiendo esta modificación realizarse a costo cero. Es decir, se podrán compensar partidas por reducción, aumento o modificación de obras de manera que el costo total final sea igual a “cero”. Será necesario un estudio de precios de la o las partidas que serán compensadas a costo cero. Valores que deberán ser consistentes con los precios unitarios presentados por el oferente.

Para solicitar aumento, disminución, modificación o incorporación de obras nuevas el Contratista deberá justificar cada partida con antecedentes técnicos, administrativos y financieros que respalden los argumentos que hacen necesaria la acción. La solicitud será presentada a la I.T.O. y consignada en el libro de Obras, será la I.T.O la responsable de gestionar las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, si considera pertinente la solicitud.
Seguros
Los Seguros deberán ser entregados por la o las líneas de productos a las cuales postule y/o se adjudique, identificada en el punto Descripción del servicio.

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros.


Asegurado Principal: Corporación Nacional Forestal, Rut 61.313.000-4

Descripción: A fin de cubrir todos los daños de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la obra se cause a terceros, el contratista deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil ante terceros a favor de la Corporación Nacional Forestal, derivado de la ejecución de la obra. Dicha póliza deberán tener una vigencia equivalente al plazo del contrato de ejecución de obras más un año, y podrán contemplar un deducible no superior a un 2% del monto asegurado. Dentro del mismo contexto, todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones ajenas a CONAF, sufran las obras durante el período de construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista y deberá ser reparado a su costa y cargo, teniendo presente la facultad de éste de tomar los seguros que estime pertinentes. Cualquier costo eventualmente no cubierto por el seguro, incluyendo deducibles, será igualmente de cargo del contratista. La póliza en referencia deberá ser entregada a CONAF en forma previa a cursar el primer Estado de Pago, la cual deberá ser aprobada (o rechazada) por CONAF. El monto mínimo de la póliza será equivalente al 5% del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento. La empresa contratista será responsable del deducible contemplado en el documento garantizador. En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista deberá entregar un endoso que contemple el nuevo plazo de vigencia de esta póliza. La póliza de responsabilidad civil deberá contener en forma explícita una cláusula de rehabilitación y renovación automática hasta la recepción definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador. La póliza de responsabilidad civil deberá ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Código POL 1 91 086, texto del cual deberá eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los numerales 2.3, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.15 y 2.17, deberá contemplar además la cláusula adicional de cobertura para trabajos de empresas de la construcción, Código CAD 1 91 092, o la que se encuentre vigente. Esta póliza, cuya prima deberá ser pagada al contado, contendrá en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el número y fecha de la resolución o decreto que adjudica el contrato y los daños e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos daños. La empresa contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para preservar de cualquier daño a la propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, árboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolerá o retirará ninguna propiedad, sin la aprobación previa del Inspector Fiscal, lo cual no eximirá al Contratista de su responsabilidad por eventuales daños a terceros. En los lugares donde cualquier edificación o propiedad se encuentren próximos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavación, demolición o faenas de bombeo), se apoyará, entibará o protegerá de modo que dicha edificación o propiedad se conserve estable y la empresa contratista asumirá la responsabilidad de subsanar cualquier daño que en la opinión del Inspector Fiscal sea atribuible a la realización de las obras, o a consecuencias de ella. La responsabilidad, según esta cláusula, incluirá la reparación de cualquier daño que en la opinión del Inspector Fiscal, haya sido causado por asentamiento o vibración. El incumplimiento de esta obligación facultará al Inspector Fiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin perjuicio de las demás sanciones que conforme al Reglamento, puedan aplicarse por esta infracción. La póliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores, sino limitarse a señalar el riesgo que se asegura.

Lugar de Entrega del documento:
El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle 3 Norte 555 Viña del Mar, en sobre cerrado dirigido a la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, Licitación Pública ID N° 1943-5-LR18”.

Póliza de Seguro contra Todo Riesgo de Construcción.

Asegurado Principal: Corporación Nacional Forestal, Rut 61.313.000-4

Descripción:
Adicionalmente, en forma separada a la póliza de responsabilidad civil, la empresa contratista deberá presentar, en forma previa al primer Estado de Pago, una póliza de seguro contra todo riesgo de construcción. El valor de la póliza será expresado en UF equivalente al valor total del contrato. Dicho seguro tendrá como beneficiario a la Corporación Nacional Forestal, y deberá estar vigente durante todo el periodo de construcción de la obra, incluidos sus aumentos de plazo si los hubiere. La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y obligatoria una cláusula de rehabilitación y renovación automática (cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleración. Asimismo, deberá ser suscrita por la empresa contratista y la compañía aseguradora, debido al carácter principalmente convencional, que tiene este tipo de instrumento, por cuanto no siempre se encuentra registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. El Inspector Fiscal podrá retener el pago de cualquier Estado de Pago, mientras no tenga debida constancia de que la correspondiente póliza, plenamente vigente, se encuentra en custodia en CONAF. Lo anterior no es óbice para que la empresa contratista mantenga su responsabilidad total ante cualquier accidente que deteriore o derribe la obra.

Lugar de Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle 3 Norte 555 Viña del Mar, en sobre cerrado dirigido a la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Póliza de Seguro contra Todo Riesgo de Construcción, Licitación Pública ID N° 1943-5-LR18”.
Trabajadores dependientes del adjudicado
Será de responsabilidad única exclusiva del adjudicatario velar por la salud, seguridad e integridad de sus trabajadores dando cumplimiento a la ley 16.744 sobre el Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, sus Decretos y Reglamentos, además de las Disposiciones Legales vigentes en materia de las actividades a realizar. Los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio serán dependientes exclusivos del oferente adjudicado, correspondiendo a éste cumplir las obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan, conforme a la legislación vigente. Por tanto, CONAF no tiene, ni tendrá, vínculo laboral, ni ninguna especie de relación contractual con éstos.
Obligaciones generales del adjudicatario
a) El adjudicatario responderá por sus hechos y omisiones, por los de sus trabajadores y por los de sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos. Asimismo, el adjudicatario asumirá la señalada responsabilidad respecto de todas aquellas personas que ingresen a la dependencia por cuenta de aquel, bajo cualquier título.

b) Los bienes y productos que permanezcan en el lugar de las faenas, son de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

c) Será obligación del adjudicatario disponer de un supervisor general de la faena de contratación directa de la Empresa, que actúe como un representante con permanencia diaria en las faenas que se ejecuten con motivo de la presente licitación, a fin de que CONAF, a través de sus funcionarios pueda entenderse, solucionar problemas que se presenten y notificar al adjudicatario de incumplimientos y disconformidades. El adjudicatario deberá identificar ante CONAF a su representante en terreno, quien debe tener capacidad de resolución y decisión para planificar, programar e informar previa y oportunamente a CONAF, toda clase de novedades que afecten el proceso. El representante o supervisor general será un profesional competente en la materia, es decir, un profesional titulado de arquitecto, ingeniero constructor o constructor civil.

d) Ante cualquier problema que se suscite con terceros, se deja expresamente establecido que la relación contractual es entre CONAF y el adjudicatario.

e) En el caso de existir postes, cercos u otra clase de infraestructura y si éstos resultan dañados como consecuencia de las faenas, éstos deberán ser reparados por el adjudicatario.

f) El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que emanen del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo”.

g) El adjudicatario deberá dotar sin costo para los trabajadores, de los elementos de protección necesarios para proteger su integridad física de acuerdo al tipo de faena, considerando, al menos, los siguientes elementos: cascos, guantes, zapatos de seguridad, antiparras, entre otros. Asimismo debe velar por el correcto uso de toda la implementación de seguridad, para el personal de su dependencia, y tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes ocurridos por causa o con ocasión de los trabajos licitados.

h) El adjudicatario velará por la correcta ejecución de los trabajos, de tal forma que se ejecuten sin accidentes, impactos y/o daños a la salud de las personas y al medioambiente.

i) El adjudicatario no podrá ejecutar más actividades administrativas que las estrictamente necesarias dentro de los recintos de CONAF.

j) No se permitirá fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, ni cualquier otro tipo de droga, así tampoco, trabajadores en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas al interior de la obra.

k) Al término del plazo de la faena, una vez recepcionadas conforme las obras por CONAF, el adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles para retirar todo el personal, las instalaciones, escombros y maquinarias utilizadas en la faena, debiendo entregar el área usada con sus instalaciones libres de todo residuo sólido o líquido que pueda generar un impacto ambiental y entregar el lugar en las mismas condiciones en que lo recibió al inicio de las faenas. De no proceder de la forma indicada se considerará incumplimiento de contrato, con condición de cobro de garantía bancaria.
Subcontratación
El proveedor adjudicado deberá dar cumplimiento fiel y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123, que “Regula el régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios” y el artículo 76° del Reglamento de Compras Públicas (Ley 19.886). Para lo anterior, deberá observar la normativa contenida en el “Reglamento Especial para Empresa Contratistas y Subcontratistas de la Corporación Nacional Forestal”, el cual será entregado por CONAF al momento de la celebración del respectivo contrato y/o en la reunión de inicio de faena. Por cada subcontrato se exigirán los siguientes documentos:

1. Listado de trabajo personal que va a realizar el trabajo subcontratado.
2. Contratos de Trabajo del personal que va a participar en el trabajo a ejecutar bajo subcontratación.
3. Carta Gantt de actividad a realizar por el subcontrato.
4. Registro de Entrega de Equipo de Protección Personal.
5. Registros de Inducción de Obligación de Informar a los Riesgos expuestos (ODI).
6. Matriz de Evaluación de Riesgos de la Faena a realizar.
7. Reglamento para Empresas Contratistas.
8. F-30 (Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo) y F30-1 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo).
9. Certificado de afiliación a Organismo Administrador Ley.
10. Certificado de Accidentabilidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.
11. Certificado de Siniestralidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.

Los incumplimientos de esta normativa por parte del contratista, constatados por CONAF, podrán dar lugar al término anticipado del contrato y al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa constancia de dichos incumplimientos o de irregularidades contenidas en la Ley N° 20.123.
Plazo de Ejecución de las obras
A partir de la fecha de la entrega de terreno, el oferente tendrá hasta el 21 de diciembre de 2018 como plazo máximo para la ejecución de las obras por cada línea que oferte. Excediendo este plazo, comenzará a aplicarse las multas por día de atraso.
Multas
Las multas se aplicarán de conformidad a lo establecido en este procedimiento de aplicación de multas, y se descontarán del pago correspondiente. Las multas se fijarán en unidades de fomento, al valor de la UF la fecha de la emisión de la factura, y serán informadas al registro de sanciones del mercado público.

Se considerará como infracción y causal de multa lo siguiente:

a) En caso de no acatar las observaciones establecidas en el Libro de Obra por el I.T.O. en el plazo indicado, se aplicará una multa de 20 UF. En caso de perseverar en el mismo incumplimiento, se procederá a multar nuevamente aumentando al doble el valor de la multa anterior. En caso que el contratista continúe en desatender las observaciones consignadas en el Libro de Obras, procederá el término anticipado del contrato por incumplimiento y el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

b) Por cada día hábil de atraso en la entrega de la obra, de acuerdo al plazo de entrega estipulado en su oferta y que comienza a contar desde la Entrega de Terreno. La multa aplicada ascenderá a 40 unidades de fomento (con impuesto incluido) por cada día hábil de atraso y hasta 05 días hábiles, luego de esto se podrá poner término al contrato, salvo eventos de fuerza mayor, que la Corporación se reserva el derecho de calificar. En todo caso, no podrá exceder el plazo fijado hasta el 21 de diciembre de 2018.

c) Por incumplimiento de Programa de Trabajo (Carta Gantt).

De acuerdo al informe de la ITO para estado de pago mensual, si el adjudicatario no cumpliera con lo programado en la Carta Gantt, y en el caso de producirse un atraso injustificado para dicho estado de pago mensual, con una diferencia superior al 10% entre el porcentaje de incidencia total programado para el mes y lo ejecutado, se le aplicará una multa de 1% sobre el monto NETO del contrato, salvo causas de fuerza mayor ajenas y no atribuibles al contratista.

d) El adjudicatario está obligado a cumplir, durante la ejecución de la obra, con los plazos por partidas estipulados en la Carta Gantt correspondiente, y si se produjere un atraso injustificado con una diferencia superior al 30% entre el porcentaje de incidencia total programado y lo ejecutado en cualquier momento del desarrollo de la obra, será causal de término anticipado al contrato. El adjudicatario podrá realizar ajustes en el Programa de Trabajo durante la ejecución de las obras hasta en 3 ocasiones distintas, que en ningún caso estos ajustes podrán implicar un aumento del plazo del contrato.

Procedimiento de aplicación de multas:

1. En caso de él o los incumplimientos antes mencionados, CONAF comunicará al proveedor, mediante carta oficial, indicando la aplicación de la multa y su monto.
2. El proveedor, tendrá 10 días hábiles contados desde el envío de la carta por correo certificado, para presentar sus descargos por escrito y presentado en la Oficina de Partes en horario de atención de público desde las 9:00 hasta las 14:00, ubicada en 3 Norte 555, Viña del Mar. La Corporación se pronunciará a través de Resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes. La Resolución será enviada por correo certificado.
3. La multa que se aplique será descontada del estado de pago siguiente a la fecha informada y formalizada a través de Resolución.
4. En caso de haber multado nuevamente y si no hubiere subsanado, la Corporación podrá poner término anticipado al contrato por incumplimientos, y cobrar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dependiendo de la gravedad de la falta, cuyo derecho de calificación es de reserva de la Corporación.

Se considerará el valor de la UF la fecha de la emisión de la factura.

La Resolución que aplique la multa será reclamable, de conformidad a las normas de la Ley N°19.880.-
Reposición de Garantías Bancarias y Seguros
En caso de que la garantía y/o seguros fueran cobrados o utilizados, en parte o en su totalidad, y no se diera término al contrato, éstos deberán ser repuestos en el plazo de cinco días hábiles, bajo las mismas condiciones descritas en las respectivas bases de licitación.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, acepta suministrar toda información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo los siguientes compromisos:

a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos derivasen.
f) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
h) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Cláusula de confidencialidad
El proveedor adjudicado y el personal de su dependencia no podrán divulgar a terceros, bajo ninguna condición, el contenido del contrato y la información y/o documentación que, con motivo de su ejecución, reciba o tome conocimiento, actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, respecto a su actuar administrativo, de investigación y de gestión. Específicamente, queda prohibido al proveedor adjudicado y a su personal, divulgar o hacer pública cualquier información obtenida y/o entregada. Sólo podrá ser utilizada y mencionada, en otros estudios, consultoría o cualquier tipo de actividad, previa autorización por escrito de CONAF.
Forma de pago
Los pagos serán mensuales según Estados de Avance definidos en la propuesta de programación financiera (Anexo T N°7), y de acuerdo al avance físico de la obra según lo indicado en la metodología de medición de estado de avance (Anexo T N°11). Los estados de pagos deberán adjuntar los siguientes antecedentes:

a) Factura a nombre de la Corporación Nacional Forestal V Región, Rut. 61.313.000-4, calle 3 Norte 555 Viña del Mar,

b) Informe de Avance ejecutado, con carátula tipo que le instruirá el I.T.O. de CONAF para su llenado (Anexos T N°5 y T N°6), debidamente visado por el Inspector Fiscal de CONAF, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el que se detallará el avance físico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por el Contratista.

c) Informe favorable del Prevencionista de Riesgos, dando cuenta de todos los aspectos contenidos en el Reglamento especial para empresas contratistas y sub –contratistas de seguridad y salud en el trabajo, y su respectivo Instructivo de aplicación.

d) Certificado de la Dirección del Trabajo que dé cumplimiento de las obligaciones laborales, para estados de pago, del mes inmediatamente anterior a la fecha del estado de pago que se solicita, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas con el personal y trabajadores a su cargo que participen directamente del proyecto.

En caso que los antecedentes aportados por el proveedor no sean suficientes, CONAF se encuentra facultada para ejercer los derechos que establece la Ley N° 20.123 sobre subcontratación.

Se tendrá en consideración que el Contratista emitirá la factura correspondiente sólo una vez autorizado y visado por la I.T.O. el “Informe de Avance ejecutado”, debiendo quedar claramente establecida la fecha de aprobación del Informe. El “Informe de Avance Ejecutado” deberá contar previo a su autorización con el Informe Favorable del Prevencionista de Riesgo y el certificado de la Dirección del Trabajo, solicitados en las letras c y d del párrafo anterior.

La CONAF estará facultada para poner fin anticipado del contrato si el contratista emite factura antes de autorizado el “Informe de Avance ejecutado” por la I.T.O y no corrige la situación anulando la factura emitida previo a la aprobación del Informe de Avance ejecutado.

El “informe de avance ejecutado” sólo podrá ser autorizado por la ITO una vez que se cuente con el informe favorable del Prevencionista de Riesgos.

En caso que los antecedentes aportados por el proveedor no sean suficientes, CONAF se encuentra facultada para ejercer los derechos que establece la Ley N° 20.123 sobre subcontratación.

Se pagará solamente por productos terminados, y que se encuentren ejecutados al 21 de diciembre de 2018, fecha en que se efectuará la recepción provisoria por parte de CONAF.
Anticipo
El Contratista podrá solicitar en su programación financiera anticipo de un estado de pago, hasta un monto máximo del 10% del total del contrato, siempre y cuando el monto total de lo solicitado a anticipar quede resguardado a través de una garantía tomada a favor de la Corporación Nacional Forestal, según lo estipulado en la “Garantía de Anticipo” en las presentes Bases. La Corporación podrá hacer efectiva la garantía, a partir del día hábil siguiente que se establezca como plazo máximo para ejecutar las obras anticipadas.

Garantía Anticipo

Beneficiario: Corporación Nacional Forestal, Rut. 61.313.000-4.

Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2018.

Descripción: Si el adjudicatario lo requiere, le podrá ser otorgado un anticipo que deberá ser garantizado por un monto equivalente al 100% del monto total del anticipo solicitado, consistente en una boleta de garantía pagadera a la vista, o vale vista, de carácter irrevocable. El monto máximo del anticipo será del 10% del valor total de la obra con impuestos incluidos.

Glosa: En caso de tratarse de una “Boleta de Garantía” debe indicar en su texto lo siguiente: "Para garantizar anticipo de contrato de la propuesta pública en Licitación Pública ID N° 1943-5-LR18”. En el caso de que el documento de garantía sea un “Vale Vista”, no es necesaria la glosa, puesto que para su cobro no requieren de un fundamento, bastando con presentarla en la entidad bancaria que la emitió.

Fecha y Entrega del documento: El documento deberá ser entregado en Oficina de Partes de CONAF ubicada en calle 3 Norte 555 Viña del Mar, en horario de atención de público entre las 9:00 y 14:00 horas, durante los 2 días hábiles siguientes a la aceptación de la orden de compra, en sobre cerrado dirigido a la Jefa del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, indicando la leyenda “Contiene Garantía por Anticipo, Licitación Pública ID N°1943-5-LR18.

Forma y oportunidad de la restitución: La Garantía será devuelta al adjudicatario cuando cumpla un 25% de avance de obras ejecutadas según documento emitido por el Inspector Técnico de Obras, y siempre que no se hubiere ejecutado dicha garantía.
Factoring
El Contratista deberá comunicar formalmente a través de una carta ingresada por Oficina de Partes, ubicada en 3 Norte 555, Viña del Mar, en horario de atención de público desde las 9:00 hasta 14:00 horas, dirigido a la I.T.O. de la Corporación Nacional Forestal la contratación de Factoring, por cada factura que sea factorizada. En la carta de comunicación deberá identificar el N° de Factura, monto y estado de pago correspondiente.

La Jefa de Finanzas de Conaf Valparaíso procederá a la gestión del pago correspondiente al Contratista sólo cuando se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo “Forma de Pago” de las presentes Bases y al Artículo 75° del Reglamento de Compras Públicas.
Finiquito del Contrato

Efectuada la Recepción las Obras definitiva por parte de CONAF, 15 días antes de concluir el plazo de la Garantía por obra ejecutada, se procederá a gestionar el finiquito del Contrato, siempre que esta no hubiera sido cobrada.

Monto Máximo Disponible
Monto Máximo Disponible: $251.890.000- (impuesto incluido).

Monto máximo por línea:

LÍNEA 1 $ 16.627.689- impuesto incluido.
LÍNEA 2 $105.925.648- impuesto incluido.
LÍNEA 3 $ 129.336.663- impuesto incluido.

Observaciones: El proveedor debe ingresar su oferta en valores netos.
Toda oferta mayor al presupuesto máximo disponible no será evaluada y será rechazada en acto de apertura electrónica. Asimismo, toda oferta menor al monto disponible, en un veinte ó más porciento, será rechazada en el acto de apertura electrónica, por no garantizar la calidad técnica solicitada.
Criterios de Evaluación
En primer lugar, se revisará el cumplimiento de las exigencias formales y de contenido establecido en las Bases de Licitación, es decir, si todos los documentos y antecedentes exigidos efectivamente han sido aportados y si el contenido de la propuesta corresponde a lo solicitado. No procediendo en esta etapa estipular la calificación de éstos. Este análisis se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886 (errores u omisiones detectados durante la evaluación).

Para la evaluación técnica y económica de las ofertas recibidas, cada línea ofertada se evaluará por separado y se considerarán como criterios relevantes para la adjudicación del servicio a contratar, los siguientes:

COMPONENTE 
1. Propuesta Económica 10%
2. Experiencia de los oferentes 45%
3. Metodología de ejecución de obras 35%
4. Cumplimiento de antecedentes formales 10%
TOTAL 100%

Cada una de las propuestas de los oferentes se evaluará considerando los siguientes elementos de acuerdo a la tabla de definición de rangos y asignación de puntajes que se detallan a continuación, constatando cada uno de los medios de verificación y acreditaciones que entregó cada uno de los oferentes a sus respectivas propuestas efectuadas en la Plataforma de Mercado Público, en el proceso ID N°1943-5-LR18.

Puntaje mínimo para adjudicar: No podrá ser adjudicada, bajo ninguna circunstancia, una oferta que obtenga un puntaje inferior a 50 puntos ponderados en total. Si ninguna oferta obtuviese 50 ó más puntos, éstas serán declaradas inadmisibles, procediéndose a declarar desierta la licitación.

CRITERIO 1: Propuesta Económica (10%)

Este criterio se evaluará de acuerdo al precio ofertado (Anexo T N°1). CONAF aplicará el método del “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula:

Puntaje económico = OM x 100
                                         OE

Dónde: OM: Oferta Menor
OE: Oferta en Evaluación

CRITERIO 2: Experiencia de los Oferentes en obras similares (45%)


La experiencia de los oferentes se evaluará de acuerdo al Anexo T N°3 de estas Bases. Se hace presente que, tratándose de personas jurídicas, la experiencia a evaluar es aquella de la empresa, no la de sus socios.

Los documentos que acrediten la experiencia indicada en Anexo T N°3, serán exigidos como requisito para la firma del Contrato, previo a la firma de éste y deberán ser entregados a la Corporación, ingresando los antecedentes a través de la oficina de Partes en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, será responsabilidad del Contratista preveer los tiempos necesarios para cumplir con los plazos en caso de un envío vía correo certificado. En caso de que el oferente no logre acreditar la experiencia en el período indicado, no se firmará el contrato generándose el cobro de la garantía de seriedad de la oferta. La CONAF podrá readjudicar al oferente que obtuvo el siguiente mayor puntaje.

Los documentos para acreditar la experiencia podrán ser:

- Copias simples de Contratos firmados con sus respectivas copias simples de Facturas o Boletas, o
- Copias simples de Órdenes de compra emitidas por el portal mercado público con sus respectivas copias simples de Facturas o Boletas.

La experiencia se evaluará por:

a) Obras similares: (70%)

Se evaluarán sólo obras similares que cumplan con los siguientes criterios: obras de construcciones de edificaciones de arquitectura de a lo menos 50 m2 en estructura soportante de madera, metalcom, estructura metálica, albañilería u hormigón armado realizadas por el oferente en los últimos 5 años.

Cantidad de proyectos ejecutados
DETALLE:

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 10 proyectos ejecutados. 100 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 7 y menor a 10 proyectos ejecutados. 75 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 4 y menor a 7 en proyectos ejecutados. 50 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 1 y menor a 4 proyectos ejecutados. 25 puntos.

El oferente indica 0 o más experiencias que no cumplen con lo detallado en el criterio, o bien, si el oferente no presenta los antecedentes solicitados para evaluar este subcriterio. 0 puntos.

 b) Monto total ejecutado en los proyectos presentados (30%)

DETALLE:
El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a $500.000.000 en proyectos ejecutados. 100 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a $200.000.000 y menor a $500.000.000 en proyectos ejecutados. 75 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a $100.000.000 en proyectos ejecutados y menor a $200.000.000.- 50 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a $50.000.000.- y menor a $100.000.000.- en proyectos ejecutados. 25 puntos.

El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio menor a $50.000.000 en proyectos ejecutados, o bien, si el oferente no presenta los antecedentes solicitados para evaluar este subcriterio. 0 puntos.

La Corporación Nacional Forestal se reserva el derecho a verificar los datos entregados en la declaración de la experiencia; en caso de que se detectasen inexactitudes ó inconsistencias en la información entregada, la oferta podrá ser declarada inadmisible.

CRITERIO 3: Metodología de Ejecución de Obras (35%)

Para definir este criterio se considerarán la propuesta financiera, presupuesto detallado, detalle de precios unitarios, cronograma de obras, plazo de ejecución de los trabajos, metodología de trabajo, (Anexos T N°1,2,4,7) y todos los antecedentes técnicos, anexos, y otros contenidos en las presentes bases y EETT (Especificaciones Técnicas).

DETALLE:
La oferta presenta coherencia técnica entre el equipo de trabajo, la programación o distribución de partidas, el plazo de ejecución, el presupuesto detallado, el análisis de precio unitario, la metodología descrita y la distribución del recurso financiero por cada actividad según lo estipulado en las bases técnicas, respaldado mediante una carta Gantt, elaborada según la asignación de profesionales y/o técnicos por hito y periodo detallado por actividad. 100 puntos.

La oferta presenta moderadas incoherencias técnicas las que se entenderán como las inconsistencias entre el equipo de trabajo, la programación o distribución de partida, el plazo de ejecución, el presupuesto detallado, el análisis de precio unitario, la metodología descrita y la distribución del recurso financiero por cada actividad según lo estipulado en las bases técnicas, respaldado mediante una carta Gantt, elaborada según la asignación de profesionales y/o técnicos por hito y periodo detallado por actividad que no pongan en riesgo la efectiva ejecución de la obra. Estas inconsistencias determinadas como moderadas serán justificadas con argumentos técnicos por la comisión evaluadora, y luego de firmado el contrato se realizarán los ajustes necesarios para un óptimo desarrollo de las obras. 50 puntos .

La oferta presenta graves incoherencias técnicas las que se entenderán como las inconsistencias entre el equipo de trabajo, la programación o distribución de partida, el plazo de ejecución, el presupuesto detallado, el análisis de precio unitario, la metodología descrita y la distribución del recurso financiero por cada actividad según lo estipulado en las bases técnicas. Estas inconsistencias determinadas como graves, serán justificadas con argumentos técnicos por la comisión evaluadora y serán causal suficiente para declarar inadmisible la oferta. 0 puntos .

A modo de aclaratoria los criterios que serán medidos corresponden a los siguientes:

De la coherencia técnica: se entenderá como la efectiva capacidad de realizar el trabajo solicitado con los recursos técnicos humanos y financieros declarados en su oferta en el plazo total ofertado y los plazos parciales de la carta Gantt de trabajo. Para determinar esta coherencia se analizarán el equipo de trabajo distribuido en horas diarias en la carta Gantt con el plazo indicado como máximo en su oferta. La metodología descrita deberá dar cuenta de esta distribución de tareas.

Si el oferente no presenta los antecedentes solicitados para evaluar este criterio, la oferta será declarada inadmisible.

CRITERIO 4: Cumplimiento de antecedentes formales (10%)

En este criterio se asignará puntaje de acuerdo a lo siguiente.

DETALLE:

Presenta todos los antecedentes y requisitos solicitados en las Bases, hasta el cierre de la licitación. 100 puntos .

Presenta todos los documentos y requisitos solicitados en las Bases pero parte de ellos entregados vía FORO posterior a la fecha de cierre de la licitación. 50 puntos.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.