Licitación ID: 2460-115-LE18
Arriendo de Vallas papales, separadores de filas y baños químicos
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, Dirección de Administración y Finanzas
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Sistemas de barreras de vallas 1 Global
Cod: 46161510
Arriendo de vallas papales y separadores de filas, según "Requerimientos Técnicos" y "Bases" adjuntas.  

2
Baños portátiles 1 Global
Cod: 30201706
Arriendo de baños químicos ejecutivos y discapacitado, según "Requerimientos Técnicos" y "Bases" adjuntas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Arriendo de Vallas papales, separadores de filas y baños químicos
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Para actividad "Pista de patinaje en hielo en Providencia" a realizarse los meses de Junio, Julio y Agosto
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Unidad de compra:
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T.:
69.070.300-9
Dirección:
Pedro de Valdivia 963
Comuna:
Providencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-05-2018 12:00:00
Fecha de Publicación: 14-05-2018 18:21:49
Fecha inicio de preguntas: 14-05-2018 18:35:00
Fecha final de preguntas: 17-05-2018 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-05-2018 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-05-2018 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-05-2018 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 29-05-2018 10:58:43
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO 16-05-2018 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Se adjunta Anexo N°1 Declaración Jurada Simple que debe ser completada y anexada a la oferta.
Documentos Técnicos
1.- Se adjunta Anexo N°2 "Requerimientos Técnicos" que debe ser completado y anexado a la oferta.
 
Documentos Económicos
1.- Se adjunta Anexo N°3 "Carta Oferta" que debe ser completado y anexado a la oferta. Documento obligatorio.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Tiempo de Respuesta De acuerdo a lo establecido en el Punto Número N°9 "Metodología de Evaluación" de las presentes bases de licitación 5%
2 Experiencia: De acuerdo a lo establecido en el Punto Número N°9 "Metodología de Evaluación" de las presentes bases de licitación 9%
3 Precio De acuerdo a lo establecido en el Punto Número N°9 "Metodología de Evaluación" de las presentes bases de licitación 85%
4 Cumplimiento de los requisitos De acuerdo a lo establecido en el Punto Número N°9 "Metodología de Evaluación" de las presentes bases de licitación 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Presupuesto Municipal
Monto Total Estimado: 10000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Paula Borquez
e-mail de responsable de pago: pborquez@providencia.cl
Nombre de responsable de contrato: Sofia Jaña
e-mail de responsable de contrato: sofia.jana@providencia.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-26543597-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Providencia
Fecha de vencimiento: 30-10-2018
Monto: 5 %
Descripción: El proveedor adjudicado, deberá presentar un Documento en Garantía por el Fiel Cumplimiento de los bienes adquiridos, se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, por un monto equivalente al 5 % del valor total del contrato (impuesto incluido), con un vencimiento de 30 días corridos desde la total recepción de los bienes. El documento en garantía deberá ser entregado en la Dirección de Desarrollo Comunitario, dentro de 72 horas hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación al proveedor, la cual será por medio del sistema de información Mercado Público. Este documento será revisado y enviado a Tesorería Municipal para su custodia.
Glosa: En garantía del fiel y oportuno cumplimiento de (nombre completo del oferente por la propuesta pública denominada) “Arriendo de vallas papales, separadores de fila y baños químicos”. En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá estar escrita en el reverso del documento
Forma y oportunidad de restitución: El documento de Fiel Cumplimiento será devuelto o restituida, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción conforme de los bienes, para lo cual, el proveedor deberá solicitarlo a través de correo electrónico al responsable de la contratación. La orden de compra será enviada a través del Portal, solo cuando el adjudicatario haya hecho entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. En caso que la GFCC no sea entregada dentro de los plazos establecidos en las Bases de Licitación, la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, salvo que las Bases establezcan algo distinto.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

 

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

 

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

 

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

 

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

 

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

 

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

 

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

 

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en el punto número 3 de las especificaciones administrativas de la presente licitación. Las preguntas deberán formularse sólo a través del sistema www.mercadopublico.cl y la Municipalidad pondrá las referidas preguntas y sus respuestas y aclaratorias si las hubiese, en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl. Las Aclaraciones y Respuestas a las consultas pasaran a formar parte integrante de las Bases de Licitación.
Presentación de Ofertas
Los oferentes deberán ajustarse a lo explícitamente indicado en las Bases de Licitación, respecto a la presentación de las Ofertas, utilizando sólo los formularios del Portal y Anexos adjuntos si los hubiera, levantando toda la información en el sitio www.mercadopublico.cl. La oferta a través del Portal se deberá expresar en Valores Netos.
Unión Temporal de Proveedores
Si el oferente corresponde a una “Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el documento privado o público, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad y que formaliza tal unión temporal, el cual se deberá referir a lo menos, a la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Municipio y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de Decreto 250 de ley 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. El Municipio exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para formalizar la contratación, en este caso cada proveedor deberá inscribirse.
Licitación en Soporte Papel

En caso que haya indisponibilidad técnica del Portal Mercado Público, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras mediante el correspondiente certificado de indisponibilidad, el cual se tendrá que solicitar a dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Se deberá proceder como se indica a continuación: ✓ Notificar, antes del cierre de recepción de ofertas, la situación de indisponibilidad, al responsable del proceso a través de los siguientes correos electrónicos: cmosorio@providencia.cl - avillenas@providencia.cl

✓ En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información, estos antecedentes se deberán entregar en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, además de adjuntar toda la documentación solicitada para esta licitación, en la Sección Abastecimiento de la Municipalidad de Providencia, ubicada en Marchant Pereira N°880, Providencia.  Asimismo, si por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o a la situación descrita precedentemente, no fuera posible realizar la apertura de las ofertas, debido al principio de igualdad de los oferentes, no dando una situación de privilegio a uno de los participantes, se publicará a través del Portal un documento que dé cuenta de tal situación, fijándose así una nueva fecha para realizar dicho acto.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, sin dar privilegios respecto los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

 La Municipalidad podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para tales efectos se utilizará el Sistema de Información (aclaración de ofertas), otorgando un plazo de 48 horas corridas a los oferentes. La no rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado, facultará a la Municipalidad a declarar la oferta inadmisible.
Metodología y Pauta de Evaluación

Las ofertas presentadas por los oferentes en la presente licitación, serán evaluadas de acuerdo a los criterios y su ponderación, tal y como se señala a continuación:

Criterio

Ponderación

  1. Oferta Económica

85%

2. Experiencia

9%

3. Tiempo de Respuesta

5%

4. Cumplimiento de Requisitos Formales

1%

Total

100%

1.-  Oferta Económica (85%):

Este criterio evalúa el precio propuesto por cada oferente aplicándose la siguiente fórmula:

Puntaje Oferta económica = (Oferta de menor valor/Oferta evaluada)* 85% (A)

2.-  Experiencia (9%):

Se evaluará la experiencia que posea el oferente en servicios, desarrollados durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos que deben adjuntar a su oferta siempre que cumplan con las exigencias que a continuación se indican:

Certificado o carta de recomendación emitido por el mandante a nombre del oferente, donde señale la conformidad del servicio entregado de similares características al que se está licitando.

Facturas o Contratos Siempre y cuando cualquiera de estos documentos Exprese claramente, la adquisición del bien o servicio de similares características al que se está licitando.

La Experiencia se evaluará del siguiente modo:  

           

CANTIDAD

EXPERIENCIA DEBIDAMENTE ACREDITADA

PUNTAJE

0

Experiencia debidamente acreditada

0 Pts

1

Experiencia debidamente acreditada

20 Pts

2

Experiencia debidamente acreditada

40 Pts

3

Experiencia debidamente acreditada

60 Pts

4

Experiencia debidamente acreditada

80 Pts

5

Experiencia debidamente acreditada

100 Pts

    

  

Puntaje Experiencia = (Puntaje obtenido*9%) (B)

3.- Tiempo de respuesta (5%).

Este criterio evalúa el tiempo de respuesta de cada oferente en horas,  en caso de que los servicios presenten algún problema durante el desarrollo del evento,  aplicándose la siguiente fórmula:

Puntaje Tiempo de Respuesta = (Oferta menor tiempo/Oferta tiempo evaluada)*0,05(C)

  4.-  Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta (1%):       

Este criterio evalúa la entrega de toda la documentación solicitada en las Bases de Licitación (Antecedentes para incluir en la oferta), dentro de los plazos originales establecidos en las bases de licitación.

  

Si Cumple

100 puntos

No Cumple

0 puntos

 




Puntaje Cumplimiento Requisitos Formales = (puntaje obtenido* 1%) (D)

El puntaje total, corresponderá a la suma de los cuatro criterios de evaluación, y se adjudicará la oferta que posea el mayor puntaje ponderado.



Resolución de Empates

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:

1. Puntaje Oferta Económica

2. Puntaje Experiencia.

3. Puntaje Tiempo de Respuesta.

4. Puntaje Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta.




5. Oferente que ingreso primero la oferta a través del Portal Mercado Público.

Contactos Durante la Evaluación
Durante el periodo de evaluación, los oferentes podrán mantener contacto con el Municipio a través de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas si así se estima conveniente, lo cual tiene por objeto la verificación técnica de ofertado.
Adjudicación de la Propuesta
La Municipalidad de Providencia adjudicará a través de un Decreto Alcaldicio Ex. DAF, el que será publicado en el Portal www.mercadopublico.cl con la posterior emisión de la Orden de Compra. En caso que una Orden de Compra no haya sido aceptada, la Municipalidad podrá solicitar su rechazo 24 horas después de emitida ésta, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.
Adjudicación Fuera de Plazo
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo informado en el cronograma, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además solicitará la renovación de la garantía de seriedad de la oferta en caso que corresponda
Readjudicación

Se podrá readjudicar en los siguientes casos:

     Si el proveedor no acepta la orden de compra.

     No cumple con las condiciones o requisitos para el envío de la orden de compra.

El municipio podrá junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le siga en puntaje, y así consecutivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Declaración Desierta o Inadmisibilidad de la licitación u oferta
La Municipalidad de Providencia declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales.
Formalización de la contratación
La contratación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor adjudicado.
Multas
La Municipalidad de Providencia podrá, previo informe de la Unidad Técnica aplicar multas al contratista en el caso que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación. La multa será a favor de la Municipalidad de Providencia, las que serán calificadas en cada ocasión por la Unidad Técnica Supervisora en los siguientes casos:

MULTA

MONTO

1

Retraso de 1 hora, en el comienzo del montaje y/o desmontaje establecido en el ítem II “Cronograma de entrega”, según bases de licitación.

3% del total de la orden de compra Iva Incluido

2

Retraso de 2 horas en el comienzo del montaje y/o desmontaje establecido en el ítem II “Cronograma de entrega”, según bases de licitación.

5%del total de la orden de compra Iva Incluido

3

Retraso de 3 horas en el comienzo del montaje y/o desmontaje establecido en el ítem II “Cronograma de entrega”, según bases de licitación.

10% del total de la orden de compra Iva Incluido

4

Por cada evento que interrumpa el normal funcionamiento de la actividad. Ejemplo de esto serian:

En caso que no se realicen limpieza diaria y retiro residuos.

En caso de no abastecer los suministros de higiene.

Vallas en mal estado

No realizar monitoreo periódico de vallas.

5% del total de la orden de compra Iva Incluido

El monto máximo para la aplicación de multas es de un 30% del valor total de la Orden de Compra. Una vez cumplido dicho porcentaje se procederá al cobro la garantía respectiva, sin perjuicio del correspondiente pago de las multas.

Procedimiento de aplicación de Multas

Los incumplimientos considerados, en la ejecución del contrato en que haya incurrido en falta, serán informados mediante “Carta de Notificación de Incumplimiento” enviada por la Dirección de Administración y Finanzas, previo V°B° de la Dirección de Control y de la Dirección Responsable de la ejecución del contrato en caso que corresponda, remitida al domicilio registrado para estos efectos por el Contratista en la Región Metropolitana.

 El proveedor tendrá 5 días hábiles para presentar sus descargos, acompañando todos los documentos que estime pertinente.

Vencido el plazo sin presentar descargos, el Municipio dictará el respectivo Decreto Alcaldicio Ex. DAF aplicando la multa.

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta 5 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante Decreto Alcaldicio Ex. DAF, previo V°B° de la Dirección de Control, lo que se notificará al adjudicatario por carta certificada, la cual se entenderá notificada, transcurrido 3 días de remitido el documento, siendo además publicado oportunamente en el Sistema de Información.

Término Anticipado de Contrato

Serán causales de término anticipado del contrato, las siguientes:

     La resciliación o mutuo acuerdo de las partes;

     Estado notorio de insolvencia del contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación" de activos de empresas y personas".

     Fuerza mayor;

     Incumplimiento grave de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el informe de la Dirección Municipal correspondiente, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento hasta el monto del perjuicio ocasionado por el incumplimiento, si hubiera. Se considerará incumplimiento grave cuando el monto total de las multas alcance el 20% del valor de la Orden de Compra.

En estos eventos el contrato o la orden de compra terminará por vía administrativa, sin necesidad de intervención judicial alguna, procediéndose a su liquidación final.

Forma de Pago

Contra presentación de la respectiva factura, pagadera en un plazo máximo de treinta (30) días corridos.

Estos pagos se efectuarán mensualmente a medida que se vaya desarrollando el servicio.

     Comprobante de pago de multas, si las hubiere.

     Orden de compra del Portal Mercado Público en estado “aceptada”.

En caso de emitir Factura Electrónica, el proveedor deberá enviar el documento al siguiente correo: sofia.jana@providencia.cl , cc. halfaro@providencia.cl

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Una vez adjudicada la licitación, los oferentes no adjudicados que deseen hacer consultas al respecto, tendrán un plazo de 05 días hábiles a partir de la notificación. Podrán contactarse a través de correo electrónico al funcionario a cargo de la licitación, quien responderá en un plazo no mayor a 48 horas corridas. No obstante lo anterior, las consultas y respuestas se subirán al portal www.mercadopublico.cl en un documento anexo.
Visita a Terreno
Los oferentes deberán asistir a una visita a terreno de carácter obligatoria y excluyente para la participación de la presente licitación. La visita a terreno será en Avenida General Bustamante Altura 50 (frente café Literario Bustamente) el día Miércoles 16 de Mayo del 2018 a las 11:00 horas con la Srta. Sofía Jaña Cabezas.

Los oferentes tendrán excepcionalmente 15 minutos, como tiempo máximo de prórroga para asistir a la visita a terreno.

La visita a terreno se formalizará con un acta, la cual será redactada por el Sr.ta. Sofía Jaña Cabezas y se adjuntará a la presente licitación y formará parte integrante de sus bases de licitación.