Ficha Licitación

Licitación ID: 3840-21-LE23

Construcción Centro Comunitario Botacura Gorbea

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE GORBEA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 50

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Licitación Pública Construcción Centro Comunitario Botacura, Comuna de Gorbea

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Construcción Centro Comunitario Botacura Gorbea

Estado:

Adjudicada

Descripción:

En el sector rural de Botacura de la Comuna de Gorbea, actualmente existe un recinto donde las personas se reúnen, pero es una edificación precaria, de más de 40 años con deficiencia en la construcción y ausencia en la aislación térmica, vidrios, ventanas y puertas, es por eso la necesidad de contar con esta construcción para que la población pueda acceder de manera digna y a resolver, programar, entretener, hacer talleres, etc. como agrupación rural teniendo la infraestructura necesaria.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE GORBEA

Unidad de compra:

Municipalidad de Gorbea

R.U.T.:

69.191.200-0

Dirección:

Ramon Freire Nº 590

Comuna:

Gorbea

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-10-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 25-09-2023 18:34:00

Fecha inicio de preguntas: 25-09-2023 23:59:00

Fecha final de preguntas: 29-09-2023 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-10-2023 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-10-2023 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-10-2023 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 21-11-2023 10:39:14

Fecha de entrega en soporte fisico 06-10-2023

Fecha estimada de firma de contrato 31-10-2023

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 6 Días

Se debe entregar Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Póliza de Seguro, Certificado de Fianza o Depósito a la Vista por la Seriedad de las Oferta 06-10-2023 14:00:00

LA VISITA A TERRENO ES EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. (MAÑANA) REGISTRANDOSE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE RAMON FREIRE N° 590, FRENTE A PLAZA DE GORBEA, 2°PISO OF. DE SECPLA. 28-09-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a) Identificación completa del oferente según formato indicado en Anexo Nº 1, debidamente firmado. b) Declaración jurada, según formato indicado en Anexo Nº 2, debidamente firmado. c) En caso que el Oferente sea una Persona Jurídica deberá adjuntar: fotocopia simple de la escritura de Constitución de la Sociedad, copia de la escritura en que conste la personería del representante y sus modificaciones, si las hubiere. d) Certificado de Vigencia de la sociedad otorgado por el conservador de Bienes Raíces respectivo (solo para persona Jurídica), o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en caso de las empresas o sociedades constituidas en la plataforma “Tu empresa en un día”, con antigüedad no mayor a 30 días. e) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, con antigüedad no mayor a 30 días. Que acredite no tener sanciones o pagos pendientes o deudas pendientes con trabajadores, a la fecha. f) Certificado de la Tesorería General de la Republica que acredite que no tiene deuda fiscal vencida, con antigüedad no mayor a 30 días. Al existir deuda fiscal con convenio de pago, este debe ser adjuntado. g) Copia del documento de Garantía de Seriedad de Oferta. En el caso que el oferente cuente con inscripción vigente en el registro electrónico Oficial de Contratistas chileproveedores, y que posean esta documentación ingresada allí, se obvian los antecedentes señalados en las letras c), y d) (no obstante, deberán acreditar habilidades en el sistema al momento de adjudicarse o Contratar la Propuesta). La no presentación de alguno de estos documentos por parte del oferente lo dejara fuera del proceso de licitación.

2.- Ser persona natural o juridica que emita factura Contribuyente 1° Categoría Cobertura o Presencia Regional

Documentos Técnicos

1.- a) Acreditación de experiencia: Se consideran certificados de experiencia de instituciones publicas emitidos y debidamente firmados de obras de la misma naturaleza ofertada que den cuenta de la cantidad de metros cuadrados de obras ejecutadas: (Certificado de construcción de obras de infraestructuras, sedes, centros comunitarios, refugios peatonales, establecimientos educacionales, establecimientos de salud, obras a fin de la misma naturaleza, Etc). Los Certificados se deberán subir en orden numerados del N°1 al N°X de la misma forma que se presentan en Anexo N° 6. b) Fotocopia Certificado de título autorizado ante notario del profesional residente. c) Curriculum firmado por el representante legal, de las obras realizadas por la Empresa, consideradas en Anexo N°6, (donde detalle Nombre de la Obra, Mandante, unidad de medida ejecutada).

Documentos Económicos

1.- Ingresada al Portal www.mercadopublico.cl EN VALOR NETO. Sera de carácter obligatorio la presentación de los siguientes documentos según el formato municipal adjunto a la licitación, en caso de alteración de algún documento será causal de eliminación del proceso licitatorio: a) Anexo Nº 3. Oferta Económica. b) Anexo Nº 4. Presupuesto Detallado por partidas en forma correcta según formato sin alterar su contenido previo, ingresando solo los precios unitarios. c) Información de Mano de Obra, número de trabajadores, extraídos del Registro de la OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral) que contratará en la obra en forma mensual durante la ejecución del proyecto, se adjunta esta información en el Anexo N°5. d) Anexo N°6. Listado certificados de experiencia en instituciones públicas.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Oferta Económica	30%
2 Eficiencia energética	Experiencia del Oferente en obras de la misma naturaleza	30%
3 Plazo de Entrega	Plazo de Ejecución	20%
4 Mano de Obra Local	Mano de Obra Local	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Gobierno Regional
Monto Total Estimado:	50420168

Justificación del monto estimado	El monto que se menciona en la plataforma es en valor neto y el valor que se indica en las Bases es con IVA Incluido.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	El monto que se menciona en la plataforma es en valor neto y el valor que se indica en las Bases es con IVA Incluido.

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Claudio Oyarzo Cárcamo
e-mail de responsable de pago:	coyarzo@municipalidadgorbea.cl

Nombre de responsable de contrato:	Patricio Mora Henríquez
e-mail de responsable de contrato:	secpla@municipalidadgorbea.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-2972052-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Se prohíbe la Sub Contratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Gorbea
Fecha de vencimiento:	06-10-2023
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Se exigirá Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Póliza de Seguro de ejecución inmediata, Certificado de fianza o Depósito a la Vista para caucionar la “Seriedad De La Oferta”, tomada a favor de la Municipalidad de Gorbea, R.U.T.: 69.191.200-0, por la suma de $100.000.- (Cien mil pesos) y con un plazo mínimo de 60 días a contar de la fecha de la Apertura de la Propuesta. Este Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Póliza de Seguro de ejecución inmediata, Certificado de Fianza o Depósito a la Vista deberá indicar en forma expresa que se trata de una Garantía de Seriedad de presentación de la Oferta para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO BOTACURA, COMUNA DE GORBEA”. En el caso que la glosa antes señalada no pueda ser incluida en el documento, debe adjuntarse carta indicando dicha información. Este documento debe ser entregado en la oficina de partes de la Municipalidad de Gorbea ubicada en calle Ramón Freire N°590, hasta las 14:00 horas del día de la Apertura de la Propuesta. Esta fecha queda establecida en el portal www.mercadopublico.cl en la Ficha de la correspondiente Licitación. El hecho de no entregar en el horario correspondiente deja al postulante eliminado del proceso licitatorio.

Glosa:	Para Garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública Construcción Centro Comunitario Botacura, Comuna de Gorbea

Forma y oportunidad de restitución:	El Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Póliza de Seguro, Certificado de Fianza o Depósito a la Vista por Seriedad de la Oferta, será devuelta a los oferentes, excepto a los tres primeros puestos de la clasificación de las ofertas, previa emisión del Decreto de Adjudicación de la Propuesta. El Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Depósito a la Vista, Certificado de Fianza o Póliza de Seguro de ejecución inmediata de las tres mejores ofertas se devolverán una vez vencida su vigencia, previa emisión del Decreto Alcaldicio (que Aprueba el contrato) que así lo disponga.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Gorbea
Fecha de vencimiento:	31-01-2025
Monto:	5 %

Descripción:	Dentro de los 10 días corridos, siguientes a la notificación de la adjudicación y en todo caso en forma previa a la suscripción del contrato de la obra, el proponente favorecido deberá entregar un Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Certificado de Fianza, Póliza de Seguro o Depósito a la Vista, tomada a favor de la Municipalidad de Gorbea, R.U.T.: 69.191.200-0, para caucionar el “Correcto, Oportuno y Fiel cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de las obras”, la vigencia será por 455 días corridos contados desde la fecha de notificación para la ejecución del Contrato. Dicha garantía será por un monto equivalente al 5% del valor TOTAL del Contrato expresada en pesos. Debe contar con una glosa que especifique que se trata de una Garantía; un Vale Vista, Boleta Bancaria de Garantía, Certificado de Fianza, Póliza de Seguro o Depósito a la Vista, que cauciona el “Correcto, Oportuno, Fiel cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de las obras”. En el caso que la glosa antes señalada no pueda ser incluida en el documento, debe adjuntarse carta indicando dicha información.

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de la Obra Construcción Centro Comunitario Botacura, Comuna de Gorbea

Forma y oportunidad de restitución:	Requisito para devolver esta garantía será el finiquito del contrato y recepción definitiva sin observaciones gestionado por la Dirección de Obras Municipales de Gorbea.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Según Bases Administrativas

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

A través de la Plataforma www.mercadopublico.cl

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Según Bases Administrativas

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir