|
1.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES |
|
PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, CHILENAS O EXTRANJERAS HABILITADAS PARA FUNCIONAR LEGALMENTE EN CHILE, CON FINES DE LUCRO, LAS PERSONAS NATURALES PODRÁN ACTUAR PERSONALMENTE O REPRESENTADAS POR UN TERCERO, CUYA ACTIVIDAD TENGA RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN QUE MOTIVA ESTA LICITACIÓN; TAMBIÉN PODRÁN POSTULAR LOS PROVEEDORES QUE UTILICEN LA NUEVA FIGURA “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES”. TODOS LOS PROVEEDORES INTERESADOS QUE CUMPLAN CON LA CONDICIÓN ANTERIOR, PODRÁN ACCEDER A LAS BASES ADMINISTRATIVAS, EN EL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, PARA PODER PRESENTAR OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: CONTAR CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y PERSONAL IDÓNEO. EL IDIOMA ESPAÑOL REGIRÁ PARA TODO EL PROCESO DE LICITACIÓN, PARA TODOS LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS Y AQUELLOS QUE POSTERIORMENTE ORIGINEN LA REALIZACIÓN DE ESTA ADQUISICIÓN. LA OMISIÓN, DISTORSIÓN O ALTERACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS O ANTECEDENTES REQUERIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, SERÁ CAUSAL SUFICIENTE PARA RECHAZAR LA PROPUESTA PRESENTADA DECLARÁNDOLA COMO INADMISIBLE. ATENDIDAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS, EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, NO SE CONTEMPLA LA ASISTENCIA EN FORMA PERSONAL NI REPRESENTANTES DE LOS OFERENTES EN EL ACTO DE APERTURA.
|
|
|
|
2.- UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES |
FOMENTANDO EL PRINCIPIO DE ASOCIATIVIDAD EN LAS COMPRAS PÚBLICAS SE RECONOCE UNA NUEVA FIGURA PARA CONTRATAR DENOMINADA “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES O UTP” REGULADA POR EL ARTICULO Nº67 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS. SIN PERJUICIO DE TODOS AQUELLOS ALCANCES CONTEMPLADOS EN LA DIRECTIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS Nº22. SE CONSIDERARA QUE UNA OFERTA ES PRESENTADA BAJO ESTA FIGURA CUANDO DOS O MÁS PROVEEDORES SE ENCUENTRAN UNIDOS EN LA PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA A UN PROCESO DE COMPRA Y ADJUNTAN A SU OFERTA EL DOCUMENTO QUE FORMALIZA LA UTP SEA ESTE DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, EL CUAL DEBE CONTENER A LO MENOS, LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE GENEREN CON LA MUNICIPALIDAD, ADEMÁS DE NOMBRAR UN REPRESENTANTE O APODERADO. LAS CAUSALES DE INHABILIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, AFECTARAN A CADA INTEGRANTE DE LA UTP INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. EN CASO DE AFECTAR UNA CAUSAL DE INHABILIDAD A ALGÚN INTEGRANTE DE LA UNIÓN, ESTA DEBERÁ DECIDIR SI CONTINUARA CON EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON LOS RESTANTES INTEGRANTES NO INHÁBILES DE LA MISMA O SE DESISTE DE SU PARTICIPACIÓN EN EL RESPECTIVO PROCESO.
EN EL CASO QUE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES HAYA PRESENTADO LA OFERTA MÁS CONVENIENTE Y LA MUNICIPALIDAD LE VA A CONTRATAR DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE:
A.- EN TODO PROCESO IGUAL O SUPERIOR A 1.000 UTM EN QUE CONSTE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES DEBERÁ MATERIALIZARSE EN UNA ESCRITURA PÚBLICA, COMO DOCUMENTO PARA CONTRATAR, SIN QUE SEA NECESARIO CONSTITUIR UNA SOCIEDAD.
B.- LA VIGENCIA DE LA UTP NO PODRÁ SER INFERIOR A LA DEL CONTRATO ADJUDICADO, INCLUYENDO LA RENOVACIÓN QUE SE CONTEMPLE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 19.8866.
C.- CADA PROVEEDOR INTEGRANTE DE LA UTP PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES.
MODIFICACIONES DE LA UTP.
TODA MODIFICACIÓN QUE EXPERIMENTE LA UTP DEBE SER INFORMADA DE INMEDIATO A LA MUNICIPALIDAD, DEBIENDO HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO MODIFICATORIO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICHA MODIFICACIÓN DEBERÁ MATERIALIZARSE A TRAVÉS DE LAS MISMAS FORMALIDADES QUE FUERON NECESARIAS PARA SU CONSTITUCIÓN.
DE LA FACTURACIÓN
EN EL CASO DE UNA UTP, SERÁ EL REPRESENTANTE DE LA MISMA, INDICADO EN EL DOCUMENTO DE SU CONSTITUCIÓN, QUIEN DEBERÁ EMITIRÁ LA BOLETA O FACTURA RESPECTIVA PARA CURSAR LOS PAGOS QUE GENEREN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
SON CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO LAS SIGUIENTES.
A.- LA CONSTATACIÓN DE QUE LOS INTEGRANTES DE LA UTP CONSTITUYERON DICHA FIGURA CON EL OBJETO DE VULNERAR LA LIBRE COMPETENCIA. DE VERIFICARSE TAL CIRCUNSTANCIA, SE REMITIRÁN LOS ANTECEDENTES PERTINENTES A LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA.
B.- SI UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA UTP SE RETIRA DE ÉSTA, Y DICHO INTEGRANTE REUNIESE UNA O MÁS CARACTERÍSTICAS OBJETO DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.
C.- OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EJECUTAR EL CONTRATO, QUE AFECTE A CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS.
D.- INHABILIDAD SOBREVINIENTE DE ALGUNO DE SUS INTEGRANTES, EN LA MEDIDA QUE LA UTP NO PUEDA CONTINUAR EJECUTANDO EL CONTRATO CON LOS RESTANTES MIEMBROS, EN LOS MISMOS TÉRMINOS ADJUDICADOS.
E.- DISOLUCIÓN DE LA UTP.
|
|
|
|
|
3.- DEL ÍTEM |
ÍTEM: 22.06.001.
FINANCIAMIENTO: FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO TOTAL $ 6.125.539 IMPUESTOS INCLUÍDOS.
|
|
|
|
|
4.- APLICACIÓN NORMAS DEL DERECHO |
LA PRESENTE LICITACIÓN SE REGIRÁ EXCLUSIVAMENTE POR ESTAS BASES ADMINISTRATIVAS, ANEXOS, CONSULTAS Y ACLARACIONES, SI LAS HUBIERE, TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA, ASÍ COMO TODA LA RESTANTE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y LA OFERTA ECONÓMICA, QUE SE ENTIENDE FORMA PARTE DE LA REFERIDA PROPUESTA. UNA VEZ ADJUDICADA LA LICITACIÓN TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA SERÁ OBLIGATORIO Y SE ENTENDERÁ QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES PARA LOS EFECTOS DE SU CUMPLIMIENTO Y SANCIONES POR INFRACCIÓN. SUPLETORIAMENTE SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE SOBRE LA MATERIA CONTEMPLA LA LEGISLACIÓN CHILENA. PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE ESTA LICITACIÓN REGIRÁ EL ORDEN DE PRELACIÓN INDICADO A CONTINUACIÓN:
PRELACIÓN ADMINISTRATIVA
- NORMATIVA VIGENTE.
- CONSULTAS Y ACLARACIONES, SI LAS HUBIERE.
- BASES ADMINISTRATIVAS Y SUS ANEXOS.
- OFERTA ECONÓMICA.
- CONTRATO.
PRELACIÓN TÉCNICA
- NORMATIVA VIGENTE.
- CONSULTAS Y ACLARACIONES, SI LAS HUBIERE.
- TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA
|
|
|
|
|
5.- DE LAS OFERTAS |
|
LAS OFERTAS DE LOS PROPONENTES QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS SOLICITADOS, SERÁN DECLARADOS FUERA DE BASES POR LA MUNICIPALIDAD EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS. LA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ SER PRESENTADA EN PESOS SEGÚN FORMATO ANEXO N°4. LAS OFERTAS DE LOS PROPONENTES SERÁN CALIFICADAS EN ÚNICA INSTANCIA POR LA MUNICIPALIDAD, LA QUE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN TECNICO-ECONÓMICA Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS PODRÁ SOLICITAR ASESORÍA QUE CONSIDERE NECESARIA. POR EL SÓLO HECHO DE LA PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA, LOS OFERENTES ACEPTAN LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS, CONSULTAS Y ACLARACIONES SI LAS HUBIERE, ANEXOS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA
|
|
|
|
|
6.- DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA |
|
LOS OFERENTES, CON LA SOLA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA, QUEDAN OBLIGADOS AL MANTENIMIENTO DE LA MISMA HASTA LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y LA FIRMA DEL CONTRATO, CONTADOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA. EL ADJUDICADO QUEDA OBLIGADO EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE INDICA EL CONTRATO Y LA RESTANTE DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN.
|
|
|
|
|
7.- DE LA SUFICIENCIA DE LA OFERTA |
|
SE CONSIDERARÁ QUE EL OFERENTE, ANTES DE PRESENTAR SU OFERTA, ESTÁ EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS RIESGOS, CONTINGENCIAS Y DEMÁS FACTORES DE TODO TIPO Y FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA CUBRIR TODAS LAS OBLIGACIONES EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES ADMINISTRATIVAS, SUS ANEXOS, TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA, CONSULTAS Y ACLARACIONES, SI LAS HUBIERE, Y TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN.
|
|
|
|
|
8.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS |
|
EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA SERÁ EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, PLATAFORMA DE LICITACIONES, EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES, EN PRESENCIA DE UNA COMISIÓN DE APERTURA COMPUESTA POR EL DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Ó FUNCIONARIO DE DICHA REPARTICIÓN, PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, FUNCIONARIO RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LA LICITACIÓN, ENTENDIÉNDOSE POR TAL, AQUEL PERTENECIENTE A LA UNIDAD SOLICITANTE O DEMANDANTE DE LA LICITACIÓN, QUIÉN ADEMÁS SERÁ EL RESPONSABLE DE LEVANTAR EL ACTA DE APERTURA CORRESPONDIENTE.- EN CASO QUE LA OFERTA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS ÉSTA SERÁ RECHAZADA EN FORMA ELECTRÓNICA, Y NO SERÁ CONSIDERADA EN LA EVALUACIÓN , LA MISMA FACULTAD CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN CASO QUE EL INCUMPLIMIENTO SE DETECTE EN ESA ETAPA (EVALUACIÓN). SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACIÓN CUANDO NO SE PRESENTEN OFERTAS. SE DECLARARÁ INADMISIBLE LAS OFERTAS CUANDO ESTAS NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y/O NORMATIVA VIGENTE, EN ESTA ETAPA O EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. LOS OFERENTES PODRÁN HACER OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL PROCESO DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN , DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES DE OCURRIDA. ATENDIDAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS POR EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, NO SE CONTEMPLA LA ASISTENCIA PERSONAL NI REPRESENTANTES DE LOS OFERENTES AL ACTO DE APERTURA.
|
|
|
|
|
9.- EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS |
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR EL DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN O QUIÉN LO SUBROGUE, SE EXCEPTÚAN LOS FUNCIONARIOS QUE ELABORARON LAS BASES, DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN RELATIVO AL ÁREA, MATERIA DE LA LICITACIÓN Ó QUIÉN LO SUBROGUE, PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FUNCIONARIO RESPONSABLE Y/O ENCARGADO, ENTENDIÉNDOSE POR TAL, AQUÉL PERTENECIENTE A LA UNIDAD SOLICITANTE O DEMANDANTE DE LA LICITACIÓN, ESTUDIARÁN LAS DIFERENTES OFERTAS RECIBIDAS. LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS CONSIDERARÁ LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS, EN CADA CASO SE ASIGNARÁN PUNTAJES, SERÁN ESTANDARIZADOS Y SE CONFECCIONARÁ UN RÁNKING DE EVALUACIÓN SEGÚN LA PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS. LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EVALUARÁ LAS DISTINTAS OFERTAS RECIBIDAS Y PRESENTARÁ AL SR. ALCALDE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, UNA NÓMINA DE LOS OFERENTES ORDENADOS DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, PROPONIENDO ADJUDICAR AL O LOS OFERENTES MEJOR EVALUADOS. LA MUNICIPALIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS CUANDO NO SEAN CONVENIENTES A LOS INTERESES MUNICIPALES, CON EL DEBIDO FUNDAMENTO, SIN QUE POR ELLO INCURRA EN RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO DEL OFERENTE NO ADJUDICADO.
CABE SEÑALAR QUE EN EL CASO QUE LA ADJUDICACIÓN SEA MAYOR A LAS 500 UTM., DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 65, LETRA J) DE LA LEY 18695, DICHA CONTRATACIÓN DEBERÁ CONTAR CON EL ACUERDO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL CONCEJO MUNICIPAL. RESUELTA LA PROPUESTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO A TRAVÉS DEL SISTEMA WWW.MERCADOPUBLICO.CL.
LOS OFERENTES NO ADJUDICADOS TAMBIÉN SERÁN NOTIFICADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA WWW.MERCADOPUBLICO.CL. LOS OFERENTE QUE INGRESEN UNO Ó MÁS DOCUMENTOS ADULTERADOS QUEDARÁN FUERA DE BASES.
|
|
|
|
|
10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES:
A) PRECIO 60% : SE EVALUARÁ DE ACUERDO AL MENOR VALOR DE OFERTA RECIBIDA SEGÚN "ANEXO N°4", A LA OFERTA CON MENOR VALOR OBTENDRÁ "100 PUNTOS", LOS RESTANTES INVERSAMENTE PROPORCIONAL, SEGÚN FÓRMULA PUNTAJE = (MENOR VALOR OFERTA RECIBIDA / VALOR OFERTA A EVALUAR) X 100.
B) PLAZO DE EJECUCIÓN 30%: SE EVALUARÁ DE ACUERDO AL MENOR PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS CORRIDOS SEGUN "ANEXO Nº 4", QUE RIGE DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO, OBTENDRÁ "100 PUNTOS", RESTANTES INVERSAMENTE PROPORCIONAL. SEGÚN FORMULA (MENOR PLAZO OFERTADO / PLAZO OFERTA A EVALUAR) X 100.,
C) PRESENCIA COMUNAL 10%: LOS OFERENTES QUE TENGAN CASA MATRIZ Ó SUCURSAL: EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, "100 PUNTOS", EN LA PROVINCIA DE BIO BÍO, "50 PUNTOS", EN LA REGIÓN DEL BIO BÍO, "10 PUNTOS", OTROS, "0 PUNTO". SE EVALUARÁ SEGÚN DIRECCIÓN DE PATENTE INGRESADA EN ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
LOS PLAZO DE EJECUCIÓN MÍNIMO 18 DÍAS Y PLAZO MÁXIMO ES 40 DÍAS CORRIDOS, LAS OFERTAS QUE ESTÉN FUERA DEL RANGO INDICADO QUEDARÁN FUERA DE BASES.
|
|
|
|
|
11.- RESOLUCIÓN DE EMPATES |
SI EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS SE PRODUJERA UN EMPATE ENTRE 2 O MÁS OFERENTES RESPECTO DE SU EVALUACIÓN FINAL, SE ADJUDICARÁ AL OFERENTE QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN EL CRITERIO: “PRECIO” DE CONTINUAR EL EMPATE ENTRE DOS Ó MÁS OFERENTES, SE ADJUDICARÁ AL OFERENTE QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN EL CRITERIO: “PLAZO DE EJECUCIÓN”, DE CONTINUAR EL EMPATE ENTRE DOS Ó MÁS OFERENTES, SE ADJUDICARÁ AL OFERENTE QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN EL CRITERIO: "PRESENCIA COMUNAL",
SI APLICANDO LA PRELACIÓN ANTERIOR EL EMPATE CONTINUASE ENTRE DOS Ó MÁS OFERENTES, SE ADJUDICARÁ A QUIÉN HAYA INGRESADO PRIMERO SU OFERTA EN EL PORTAL, EN DÍA.
DE CONTINUAR EL EMPATE ENTRE DOS Ó MÁS OFERENTES, SE ADJUDICARÁ A QUIÉN HAYA INGRESADO PRIMERO SU OFERTA EN EL PORTAL, EN HORA.
|
|
|
|
|
12.- MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN |
|
EN CASO QUE LOS OFERENTES QUIERAN ACLARAR ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, PODRÁN COMUNICARSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON EL CONTACTO DE LA LICITACIÓN INDICADO EN EL PUNTO Nº7 DE LAS RESPECTIVAS BASES.
|
|
|
|
|
13.- DE LA READJUDICACIÓN |
|
SI EL RESPECTIVO ADJUDICATARIO SE DESISTE DE SU OFERTA, O NO ENTREGA LOS ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR, NO FIRMA EL CONTRATO, NO ENTREGA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O NO SE INSCRIBE EN CHILEPROVEEDORES EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS PRESENTES BASES Y NORMATIVA, LA MUNICIPALIDAD PODRÁ DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SELECCIONAR AL OFERENTE QUE, DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LE SIGA EN PUNTAJE, Y ASÍ SUCESIVAMENTE, A MENOS QUE, DE ACUERDO A LOS INTERESES MUNICIPALES, SE ESTIME DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN CON EL DEBIDO FUNDAMENTO
|
|
|
|
|
14.- DEL CONTRATO |
PARA CONTRATAR EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON INSCRIPCIÓN EN EL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL EN CALIDAD DE PROVEEDOR DEL RUBRO RESPECTIVO. SI EL OFERENTE POSTULÓ CON LA MODALIDAD DE ”UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES”, TODOS LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE DICHA UNIÓN DEBERÁN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CHILEPROVEEDORES. UNA VEZ RESUELTA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Y UNA VEZ NOTIFICADO A TRAVÉS DEL SISTEMA WWW.MERCADOPUBLICO.CL AL PROPONENTE FAVORECIDO, SE PROCEDERÁ A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, DE CARÁCTER PRIVADO ANTE NOTARIO, REDACTADO POR UN PROFESIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. UNA VEZ REDACTADO EL CONTRATO, SE LE INFORMARÁ AL ADJUDICADO PARA QUE PROCEDA A RETIRARLO Y FIRMARLO NOTARIALMENTE.
EL CONTRATO SUSCRITO ANTE NOTARIO DEBERÁ SER ENTREGADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN. SI EL OFERENTE NO SUSCRIBIERE EL CONTRATO EN EL PLAZO SEÑALADO SE APLICARÁ LA READJUDICACIÓN Y FACULTARÁ A LA MUNICIPALIDAD A ADJUDICAR AL SEGUNDO OFERENTE MEJOR EVALUADO O HACER UN NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN EN CASO DE NO EXISTIR OTRA OFERTA VÁLIDA. EL CONTRATO ESTABLECERÁ LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA "SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SSHH DE LICEO SANTA FE E-937 - FMPE", QUE SE INCLUYE EN LAS EXPRESADAS BASES ADMINISTRATIVAS, ANEXOS, CONSULTAS Y ACLARACIONES, SI LO HUBIERE Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA
TODOS LOS GASTOS QUE SE ORIGINE POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SERÁN EXCLUSIVAMENTE DE CARGO DEL OFERENTE ADJUDICADO.
EL ADJUDICADO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON LA MUNICIPALIDAD EN VIRTUD DEL CONTRATO Y LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE. LOS OFERENTES NO ADJUDICADOS TAMBIÉN SERÁN NOTIFICADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA. EL CONTRATISTA NO PODRÁ TRASPASAR SU CONTRATO A OTRA PERSONA, SEA NATURAL O JURÍDICA.
|
|
|
|
|
15.- RESPONSABILIDAD CIVIL |
|
LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE SE PRODUJERA A TERCEROS CON MOTIVO U OCASIÓN DEL TRASLADO DE MATERIALES, O POR LAS OBRAS, RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL PERTINENTE EN EL ADJUDICADO.
|
|
|
|
|
16.- SUBCONTRATACIÓN |
|
EL CONTRATISTA PODRÁ SUBCONTRATAR HASTA EL PORCENTAJE MÁXIMO 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, EN TODO CASO QUE EL CONTRATISTA ES SIEMPRE RESPONSABLE DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON LA MUNICIPALIDAD O ANTE TERCEROS EN VIRTUD DEL CONTRATO, COMO ASIMISMO DEL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES PARA CON LOS TRABAJADORES U OTROS QUE OMITA PAGAR EL PROVEEDOR.
|
|
|
|
|
17.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
EL CONTRATO PODRÁ TERMINAR POR RESCILIACIÓN Ó MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y TAMBIÉN CUANDO LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES NOTIFIQUE POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE SU DECISIÓN DE RESCINDIR O PONER TÉRMINO ANTICIPADO UNILATERALMENTE DEL CONTRATO, SIN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA NI ARBITRALES, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A- INCUMPLIMIENTO GRAVE DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTAS BASES ADMINISTRATIVAS, CONSULTAS Y ACLARACIONES SI LAS HUBIERA, TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y POR LA OFERTA.
B- DECLARACIÓN DE QUIEBRA DEL ADJUDICADO.
C- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO.
D- DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA.
E.- CUANDO LOS EXIJA EL INTERÉS PÚBLICO O LA SEGURIDAD NACIONAL,SEGÚN LO ESTABLECE EL ART.77 DEL DECRETO SUPREMO 250-04, DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
F- FALLECIMIENTO DEL CONTRATADO, SI ES PERSONA NATURAL.
LOS OFERENTES Y/O ADJUDICATARIOS DE LA LICITACIÓN ACEPTAN EXPRESAMENTE LO SEÑALADO EN LOS INCISOS PRECEDENTES, TODO DE CONFORMIDAD AL ART.1547 DEL CÓDIGO CIVIL, RELATIVO A LO ESTIPULADO EXPRESA DE LAS PARTES EN MATERIA DE LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES.
EN CASO DE PRODUCIRSE LAS CAUSALES INDICADAS EN LAS LETRAS A, B. C, .Y/O D, LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PONER TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO EN FORMA ADMINISTRATIVA Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA NI ARBITRALES,SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS ACCIONES LEGALES POR LOS MONTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
|
|
|
|
|
18.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO |
A. SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EJECUTAR LAS OBRAS CON SUJECIÓN ESTRICTA A LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y DEMÁS ANTECEDENTES DE ESTA LICITACIÓN Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE, EMPLEANDO MATERIALES, MAQUINARIA EQUIPOS Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y LO ESTABLECIDO EN SU OFERTA.
B. SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA ACATAR Y DAR SOLUCIÓN INMEDIATA A LAS OBSERVACIONES E INDICACIONES QUE HAGA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.
C. EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL D. S. N°75 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE 1987, EN EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MATERIALES.
D. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS PAGOS DE PERMISOS U OTROS SIMILARES QUE NO SIGNIFIQUEN OBRAS, QUE HAYA QUE PAGAR A SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y ENTREGA AL USO PÚBLICO DE LAS OBRAS QUE COMPRENDE LA LICITACIÓN.
E. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES RESPECTO DE SU PERSONAL, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA TANTO EL PAGO DE REMUNERACIONES O INDEMNIZACIONES QUE SE DEVENGUEN, COMO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS LEYES LABORALES, PREVISIONALES Y TRIBUTARIAS VIGENTES. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LAS LEYES VIGENTES EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA, YA SEA EN MATERIAS LABORALES, TRIBUTARIAS U OTRAS, SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE. PARA EL EVENTO QUE LA MUNICIPALIDAD DEBA PAGAR ALGUNA OBLIGACIÓN LABORAL O PREVISIONAL O DE OTRA NATURALEZA CONTRAÍDA POR EL CONTRATISTA, AQUÉLLA PODRÁ EJERCER EN CONTRA DE ESTE ÚLTIMO LAS ACCIONES DE REPETICIÓN QUE FUEREN PERTINENTES Y QUE LE CONFIERA LA LEGISLACIÓN VIGENTE. QUE DE LA MISMA MANERA PARA EL EVENTO QUE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES SEA CONDENADA A PAGAR CIVILMENTE UNA CANTIDAD O MONTO DE DINERO A CAUSA O CON OCASIÓN DE HABER SIDO ESTA DEMANDADA POR FALTA DE SERVICIO A RAÍZ DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESENTES OBRAS QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, ASÍ DECLARADA POR SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA, AQUELLA PODRÁ EJERCER EN CONTRA DE ESTA ÚLTIMO LAS ACCIONES DE REPETICIÓN PERTINENTES Y QUE LE CONFIERE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
F. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA REALIZAR TODO TIPO DE ENSAYOS PERTINENTES A LA OBRA Y QUE HAYAN SIDO SOLICITADO POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y/O ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA
G. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE ÍNTEGRAMENTE DE LAS EMERGENCIAS, DAÑOS A TERCEROS O A SUS PROPIOS TRABAJADORES EN RAZÓN DE LAS LABORES REALIZADAS, EN VIRTUD DE LO CUAL DEBERÁ DISPONER LAS MEDIDAS DE RESGUARDO Y/O CONTRATACIÓN DE SEGUROS NECESARIOS.
H. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR Y MANTENER POR SU PROPIA CUENTA LOS CUIDADORES, SERENOS, CERCOS Y LAS LUCES DE ALUMBRADO, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS Y LA SEGURIDAD Y CONVENIENCIA DEL PÚBLICO Y DE SUS PROPIOS OBREROS.
I. SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA QUE DURANTE LA NOCHE, LOS PUNTOS DE PELIGRO, PERMANEZCAN SEÑALIZADOS ACORDE A LAS NECESIDADES.
J. EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A PROVEER, COLOCAR Y MANTENER POR SU CUENTA, DE DÍA Y DE NOCHE, DURANTE TODO EL PERÍODO QUE DUREN LAS FAENAS, LA SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO Y TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS A LA NATURALEZA DE SUS TRABAJOS, SIENDO APROBADA POR EL I.T.O. ESTA SEÑALIZACIÓN DEBE SER RETIRADA SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE EMANEN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA.
K. EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO Y SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS TRABAJOS CON EL MENOR MALESTAR A LOS VECINOS Y VEHÍCULOS QUE DEBAN TRANSITAR POR ZONAS CONTIGUAS A DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS. LA MUNICIPALIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE PONDERAR ESTE COMPORTAMIENTO Y APLICAR LAS SANCIONES Y/O MULTAS DE ACUERDO A LA ORDENANZA LOCAL, POR USO INDEBIDO DE CALLES Y DEMÁS TERRENOS DE USO PÚBLICO, QUE CORRESPONDA.
L. TODO DAÑO DE CUALQUIER NATURALEZA QUE CAUSE A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, ASÍ COMO LOS DAÑOS QUE PUEDAN CAUSAR CUALQUIER CONDICIÓN DEFICIENTE DE LA CONSERVACIÓN DE LA OBRA SERÁ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
M. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA A LA LEY N°20.123 Y REGLAMENTO QUE REGULA EL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS Y EL CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS TRANSITORIOS.
N. SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 66 BIS DE LA LEY N°16.744 SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS.
Ñ. SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO DE LA “ORDENANZA AMBIENTAL EN LA COMUNA DE LOS ÁNGELES” DECRETO Nº 1.822 DEL 24 DE MAYO DE 2016 Y FORMULARIO DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
O. UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS, EL CONTRATISTA LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A LA I.T.O., PARA QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN PROVISORIA, ACTO EN EL CUAL SE PROCEDERÁ A VERIFICAR Y CONFIRMAR EL TÉRMINO DE LAS OBRAS COMO EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.
|
|
|
|
|
19.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO |
|
LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN ESTAS BASES IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL PROPONENTE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS MISMAS. LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE SE PRODUJESEN A TERCEROS Y AL PERSONAL TRANSPORTADO POR MOTIVO U OCASIÓN DE UN ACCIDENTE, RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN EL ADJUDICADO.
|
|
|
|
|
20.- PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS ACCIDENTES |
|
EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER A SU PERSONAL DEL EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD, CUMPLIR LAS PREVENCIONES DE RIESGOS DE LAS MISMAS Y LAS INSTRUCCIONES QUE IMPARTE LA MUTUAL DE SEGURIDAD Ó LA ENTIDAD ASEGURADORA CON LA CUAL SE HAYA CONTRATADO EL SEGURO DE ACCIDENTES CORRESPONDIENTES, ADEMÁS DE LAS NORMAS SOBRE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA ESTABLECIDOS POR EL ART. N°102 DE LA LEY DE TRÁNSITO N°18.290, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS QUE SE SEÑALAN EN LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA DE ESTAS BASES.
|
|
|
|
|
21.- DAÑOS A TERCEROS |
|
PARA EL INICIO DE OBRAS EL ADJUDICADO DEBERÁ HACER ENTREGA AL ITO. DESIGNADO, DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN INCLUIDO UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS.
|
|
|
|
|
22.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE |
|
TODA DIVERGENCIA QUE SURJA ENTRE LAS PARTES ACERCA DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DE ESTAS BASES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN, SERÁ SOMETIDA A CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA. PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO LAS PARTES FIJAN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, PRORROGANDO EN CONSECUENCIA ANTE SUS TRIBUNALES LA COMPETENCIA. EN TODOS LOS CASOS SERÁ APLICABLE LA LEGISLACIÓN CHILENA QUE SE PRESUME CONOCIDA POR LAS PARTES
|
|
|
|
|
23.- DEL PLAZO |
EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES DE 40 DÍAS CORRIDOS, QUE EMPIEZAN A REGIR DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO Y CORRESPONDERÁ AL PLAZO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA ECONÓMICA. SÓLO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Ó CASO FORTUITO DEBIDAMENTE CALIFICADO POR EL MANDANTE SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS POR EL TIEMPO QUE ESTRICTAMENTE DURE EL INCONVENIENTE.
A) EL CONTRATISTA DEBERÁ EVALUAR TÉCNICAMENTE EL TIEMPO REAL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, AL MOMENTO DE EFECTUAR SU OFERTA. EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS CORRESPONDIENTES.
B) EL PLAZO FIJADO EN LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS SE ENTENDERÁ EN DÍAS CORRIDOS SIN DEDUCCIÓN DE DÍAS DE LLUVIA, FERIADO, FESTIVOS Y ESTRICTAMENTE, SALVO EN CASO DE FUERA MAYOR Ó CASO FORTUITO CUANDO CONCURRAN LAS SIGUIENTE CIRCUNSTANCIAS:
- QUE SE PRODUZCA EL ATRASO EN FORMA INDEPENDIENTE DE LA VOLUNTAD DEL CONTRATISTA.
- QUE EL HECHO SEA IMPREVISIBLE, INESPERADO, SORPRESIVO.
- QUE EL HECHO SEA INSUPERABLE.
- QUE SE PRODUZCA LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA.
SI EL CONTRATISTA ESTIMARA TENER DERECHO A UN AUMENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO FUNDADAMENTE A LA MUNICIPALIDAD CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 15 DÍAS CORRIDOS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL. LA EJECUCIÓN DE NUEVAS OBRAS, YA SEAN OBRAS EXTRAORDINARIAS Ó AUMENTO DE OBRAS, DARÁ DERECHO A UN AUMENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL A CONVENIR ENTRE LAS PARTES. EL AUMENTO DEL PLAZO DEBERÁ SER CONCEDIDO EN FORMA, PREVIO A LA FECHA DE LOS TÉRMINOS DEL PLAZO CONTRACTUAL. SI EL CONTRATO SUFRIERA AUMENTO DE PLAZO SE DEBERÁ PRORROGAR LA VIGENCIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA EN CUSTODIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE CONTRATO GENERARÁ EN "CONTRATO MODIFICATORIO".
|
|
|
|
|
24.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS |
|
LA MUNICIPALIDAD PODRÁ OTORGAR AMPLIACIÓN DE OBRAS Y/U OBRAS EXTRAORDINARIAS HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO, PREVIO INFORME TÉCNICO DE LA ITO, VISADO POR EL DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN, Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LAS PRESENTAS BASES ADMINISTRATIVAS, LA MUNICIPALIDAD PODRÁ, CON EL FIN DE LLEVAR A UN MEJOR TÉRMINO LA OBRA CONTRATADA, ORDENAR MODIFICACIÓN O PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS, LAS QUE DEBERÁN SER APROBADAS POR DECRETO ALCALDICIO, ANTES DE LA FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL, ADEMÁS LOS AUMENTOS EFECTIVOS DE OBRA Y AUMENTOS DE PLAZO, DEBERÁN SER DEBIDAMENTE GARANTIZADOS MEDIANTE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS MISMOS PORCENTAJES ESTIPULADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y LA VIGENCIA DE DICHOS DOCUMENTOS SERÁN A LO MENOS LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS MAS 90 DÍAS CORRIDOS. LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS SE COTIZARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO. LA OFERTA DEL CONTRATISTA INCLUYE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, POR LO QUE NO PODRÁ COBRAR NINGÚN TIPO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS. NO OBSTANTE, A EXCLUSIVO JUICIO DE LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ÉSTA ORDENAR OBRAS EXTRAORDINARIAS O EL EMPLEO DE MATERIALES NO CONSIDERADOS A PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS, A FIN DE LLEVAR A UN MEJOR TÉRMINO LA OBRA, EN CUYO CASO SE INCLUIRÁN ÉSTAS AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMO “AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS” Y SIEMPRE QUE EXISTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. CUALQUIER AUMENTO, DISMINUCIÓN DE OBRAS Y/O OBRAS EXTRAORDINARIAS, DEBEN SER APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD ANTES DE 10 DÍAS DE LA FECHA CONTRACTUAL.
|
|
|
|
|
25.- ENTREGA DE TERRENO |
|
LUEGO DE FIRMADO EL CONTRATO Y CON LA APROBACIÓN MEDIANTE EL DECRETO APRUEBA CONTRATO, LA DAEM, ENVIARÁ TODOS LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, SOLICITANDO INSPECTOR TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. UNA VEZ RECIBIDOS LOS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DEL DAEM, EL INSPECTOR DESIGNADO DEBERÁ PROCEDER A REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
|
|
|
|
|
26.- DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA. |
|
PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS PRESENTES BASES SE ENTENDERÁ POR INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA EL PROFESIONAL A QUIÉN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LE HAYA ENCOMENDADO VELAR DIRECTAMENTE POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE UNA OBRA Y, EN GENERAL, POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL QUE DEBERÁ SER DESIGNADO POR DECRETO ALCALDICIO INDICANDO ITO SUPLENTE Y LAS FUNCIONES A DESARROLLAR. EL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (ITO) SERÁ RESPONSABLE DE SUPERVISAR QUE LOS SERVICIOS SE EJECUTEN CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES EN LA MATERIA, LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA GENERALES, DEL PROYECTO "SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SSHH DE LICEO SANTA FE E-937 - FMPE". DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, HABRÁ A LO MENOS UN INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA.
|
|
|
|
|
27.- ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TÉCNICO. |
EL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA, ITO TENDRÁ COMO ATRIBUCIÓN LA APLICACIÓN DE MULTAS.
LA MULTA SE APLICARÁ SIN FORMA DE JUICIO Y SE DESCONTARÁ DE LOS ESTADOS DE PAGO, O DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SI AQUELLOS NO FUESEN SUFICIENTES (INCLUYE RETENCIONES).
LA I.T.O. PODRÁ EXIGIR AL CONTRATISTA EL TÉRMINO DE LAS LABORES DE CUALQUIER SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR DEL CONTRATISTA, POR INSUBORDINACIÓN, DESÓRDENES, INCAPACIDAD U OTRO MOTIVO GRAVE DEBIDAMENTE COMPROBADO A JUICIO DEL I.T.O., QUEDANDO SIEMPRE RESPONSABLE EL CONTRATISTA POR LOS FRAUDES, VICIOS DE CONSTRUCCIÓN O ABUSOS QUE HAYA PODIDO COMETER LA PERSONA SEPARADA.
SI LA I.T.O. DETECTA UN AVANCE INFERIOR AL 15% PLANIFICADO Y APROBADO, PODRÁ EXIGIR EL INCREMENTO DE PERSONAL Y/O FIJAR NORMAS PARA REGULAR EL RITMO DE LAS FAENAS Y DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GANTT APROBADO QUE RIGE LA OBRA.
EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE RECONSTRUIR POR SU CUENTA LAS OBRAS O REEMPLAZAR LOS MATERIALES QUE NO SEAN ACEPTADOS POR LA I.T.O.
LA I.T.O. PODRÁ ORDENAR EL RETIRO, FUERA DE LA ZONA DE LA FAENA, DE LOS MATERIALES QUE SEAN RECHAZADOS POR MALA CALIDAD, CUANDO EXISTA EL PELIGRO DE QUE DICHOS MATERIALES SEAN EMPLEADOS EN LA OBRA SIN SU CONSENTIMIENTO. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA ORDEN DEBERÁ SER SANCIONADA EN LA FORMA DISPUESTA EN LAS PRESENTES BASES, SIN PERJUICIO DE ORDENAR LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CUALES SE UTILIZARÍA EL MATERIAL RECHAZADO.
|
|
|
|
|
28.- DEL LIBRO DE OBRAS |
EN LA FAENA SE MANTENDRÁ PERMANENTEMENTE UN “LIBRO DE OBRA” CON HOJAS FOLIADAS EN TRIPLICADO, QUE SERÁ PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA Y ESTARÁ A CARGO DEL PROFESIONAL DE OBRA Y A DISPOSICIÓN DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA. EL ORIGINAL SERÁ RETIRADO POR EL INSPECTOR Y LA PRIMERA COPIA POR EL CONTRATISTA O PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA, PREVIA FIRMA DE AMBAS PARTES. EN EL LIBRO DE OBRAS SE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA:
A) DE LOS AVANCES DE OBRAS.
B) DE LAS ÓRDENES QUE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SE IMPARTAN AL CONTRATISTA.
C) DE LAS OBSERVACIONES QUE SE HAGAN ACERCA DE LA FORMA EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS.
D) DE LAS OBSERVACIONES QUE MEREZCAN LAS OBRAS, AL EFECTUARSE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE ELLAS.
E) DE LOS DEMÁS ANTECEDENTES QUE EXIJA LA UNIDAD TÉCNICA.
F) DE LAS OBSERVACIONES QUE PUDIEREN ESTAMPAR EL I.T.O. A SOLICITUD DE LOS ARQUITECTOS Y PROYECTISTAS DE LA OBRA.
G) DE LAS SITUACIONES QUE PUEDAN AMERITAR LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y DE LAS MULTAS YA CURSADAS. TODA COMUNICACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL LIBRO DE OBRA, POR EL CONTRATISTA Y/O LA UNIDAD TÉCNICA, SE CONSIDERARÁ COMUNICACIÓN OFICIAL
|
|
|
|
|
29.- PROFESIONAL DE OBRAS |
|
PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS SE DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL DE TERRENO DE PROFESIÓN: INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTOR CIVIL Ó INGENIERO CIVIL, CON A LO MENOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.
|
|
|
|
|
30.- DEL CONTROL |
|
EL CONTROL QUE EJERZA LA MUNICIPALIDAD NO LIBERA AL OFERENTE ADJUDICADO DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y TÉCNICA QUE LE CABE.
|
|
|
|
|
31.- DEL PAGO |
|
LA "SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SSHH DE LICEO SANTA FE E-937 - FMPE", SERÁ PAGADO, DENTRO DE 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y A ENTERA CONFORMIDAD DE LA DIRECTORA DEL LICEO SANTA FE E-937 Y UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA REQUERIDOS
|
|
|
|
|
32.- DOCUMENTOS PARA EL PAGO |
EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
- FACTURA A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA EDUCACIÓN R.U.T. 69.170.101-8.
- FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL MES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EN PROCESO DE COBRO. ASÍ MISMO PARA LOS SUBCONTRATISTAS.
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES VIGENTE EMITIDO POR LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO QUE ACREDITE QUE EL CONTRATISTA NO TIENE RECLAMACIONES LABORALES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL MES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EN PROCESO DE COBRO, ASÍ MISMO PARA LOS SUBCONTRATISTAS.
- CERTIFICADO DE LAS INSTITUCIONES PREVISIONALES QUE ACREDITEN QUE EL CONTRATISTA NO REGISTRA DEUDAS DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LAS OBRAS, ASÍ MISMO PARA LOS SUBCONTRATISTAS.
- NÓMINA DE TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA OBRA, ASÍ MISMO PARA LOS SUBCONTRATISTAS.
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES VIGENTE, EMITIDO POR LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO.
LA ITO DEBERÁ ADJUNTAR LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
- EN EL CASO DE PAGO DE UNA FACTURA CEDIDA AL FACTORING SE DEBE ADJUNTAR INFORME DE CESIÓN EMITIDO A TRAVÉS DE WWW.SII.CL.
- BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA, CUANDO CORRESPONDA.
- OFERTA ECONÓMICA
- DECRETO ALCALDICIO DE ADJUDICACIÓN
- CONTRATO
- DECRETO QUE APRUEBA CONTRATO
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
- ORDEN DE COMPRA.
|
|
|
|
|
33.- DEL PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE MULTAS |
|
TODA SANCIÓN O MULTA QUE SE HUBIERE HECHO MERECEDOR EL ADJUDICADO LE SERÁ COMUNICADA POR ESCRITO (CARTA). EL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA SERÁ EL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (ITO).
|
|
|
|
|
34.- DE LAS SANCIONES Y MULTAS |
SI LAS OBRAS SE ENTREGARAN CON POSTERIORIDAD AL PLAZO CONTRACTUAL, SE APLICARÁ AL CONTRATISTA UNA Ó MÁS DE LAS SIGUIENTES MULTAS:
A) POR CADA DÍA DE ATRASO SERÁ SANCIONADA CON UNA MULTA EQUIVALENTE AL CINCO POR MIL DEL MONTO TOTAL NETO CONTRATADO, POR UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS CORRIDOS, LAS QUE SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE SIN FORMA DE JUICIO EN LOS ESTADOS DE PAGO RESPECTIVOS. SI EL CONTRATISTA EXCEDIERE ESTE PLAZO, LA MUNICIPALIDAD HARÁ EFECTIVO EL COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, QUE CAUCIONA EL CONTRATO Y DARÁ TÉRMINO AL CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. EN CASO QUE LA ENTREGA DE LAS OBRAS FUERA ANTES DE LOS 15 DÍAS, SÓLO SE APLICARÁ LA MULTA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS AFECTOS AL RETRASO. EL CONTRATISTA COMUNICARÁ POR ESCRITO EL TÉRMINO DE LAS OBRAS Y SERÁ EL ITO QUIÉN VERIFIQUE LO INFORMADO.
B) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Ó INSTRUCCIONES EMANADAS POR EL ITO SE APLICARÁ UNA MULTA EQUIVALENTE AL 3 POR MIL DEL VALOR NETO DEL CONTRATO. POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, SI LA IRREGULARIDAD SE PROLONGA POR MÁS DE 10 DÍAS CORRIDOS, LA MUNICIPALIDAD ESTARÁ FACULTADA PARA HACER EFECTIVA LA CAUCIÓN Ó GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS ACCIONES LEGALES POR LOS MONTOS NO CUBIERTOS POR LA CAUCIÓN Ó GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
|
|
|
|
|
35.- APELACIÓN DE MULTAS. |
|
EL ADJUDICADO TENDRÁ UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA APELAR CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN. DICHA APELACIÓN DEBERÁ SER INGRESADA EN OFICINA DE PARTES DEL MUNICIPIO EN HORARIO DESDE LAS 08:15 HORAS HASTA 14:00 HORAS Y DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y HASTA LAS 16:00 HORAS LOS DÍAS VIERNES DE DICHA APELACIÓN CONOCERÁ UNA COMISIÓN MUNICIPAL DE APELACIÓN, LA CUAL ESTARÁ CONFORMADA POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN A CARGO DE LA LICITACIÓN, DIRECTORA DE SECPLAN, DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECTORA DE CONTROL Y JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DAEM DE LOS ÁNGELES. DICHA COMISIÓN RESOLVERÁ, EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE LA PRESENTACIÓN EFECTUADA POR EL CONTRATISTA. LA FALTA DE APELACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA A MULTAS CURSADAS O EL RECHAZO DE LA MISMA POR LA COMISIÓN DE APELACIÓN DARÁ MOTIVO A LA CONFIRMACIÓN DE LA MULTA APLICADA LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA EN EL ESTADO DE PAGO DEL MES SIGUIENTE DE OCURRIDO EL INCUMPLIMIENTO. LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN QUE ACOJA O RECHACE LA APELACIÓN DE LA MULTA SERÁ SANCIONADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO.
|
|
|
|
|
36.- RECEPCIÓN PROVISORIA |
RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS A LA ITO, DICHA SOLICITUD DEBE SER INGRESADA EN LA OFICINA DE PARTES DEL DAEM., LA QUE DEBERÁ VERIFICAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y COMUNICARLO, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS CORRIDOS, POR ESCRITO, A LA UNIDAD RESPECTIVA, INDICANDO POR ÉL LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA PUSO TÉRMINO A LA OBRA. LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEBERÁ CONSTITUIRSE EN LA OBRA EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 10 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. EL DÍA Y LA HORA FIJADO PARA LA RECEPCIÓN DEBE SER COMUNICADO AL CONTRATISTA A TRAVÉS DE OFICIO CON DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN, POR LO MENOS, PARA QUE CONCURRA AL ACTO SI LO DESEA, LA NO CONCURRENCIA DEL CONTRATISTA, SE DEJARÁ CONSTANCIA DEL HECHO EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ VERIFICADA POR LA COMISIÓN EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ÉSTE DARÁ CURSO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y LEVANTARÁ UN ACTA DENTRO DEL PLAZO DE 7 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DEL DÍA DE LA RECEPCIÓN EN TERRENO, Y QUE SERÁ FIRMADA POR LOS MIEMBROS ASISTENTES, Y EL CONTRATISTA, SI LO DESEA. SI ESTE NO ESTUVIERE DE ACUERDO CON EL TEXTO PROPUESTO DEBERÁ FORMULAR SUS OBSERVACIONES EN EL TÉRMINO DE 5 DÍAS. LA COMISIÓN CONSIGNARÁ, LA FECHA QUE HAYA INDICADO LA I.T.O. EN EL OFICIO INDICADO ANTERIORMENTE. SI DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, LA COMISIÓN DETERMINA QUE LOS TRABAJOS ADOLECEN DE DEFECTOS FÁCILMENTE REPARABLES, RECEPCIONARÁN LAS OBRAS CON RESERVA, LEVANTANDO UN “ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES”, DETALLANDO ÉSTAS Y FIJANDO UN PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE A SU COSTO LOS TRABAJOS REQUERIDOS, EL PLAZO ADICIONAL SERÁ EL INDICADO POR LA I.T.O. Y NO ESTARÁ AFECTO A MULTAS. LA I.T.O. DEBERÁ CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN, DENTRO DEL PLAZO FIJADO PARA ELLO. UNA VEZ SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, LA COMISIÓN PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN Y A LEVANTAR UN ACTA DEJANDO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CORRECCIONES TÉCNICAS ORDENADAS, Y DE LA FECHA DE TÉRMINO REAL DE LAS OBRAS. SI EL CONTRATISTA HUBIERE EXCEDIDO EL PLAZO OTORGADO POR LA COMISIÓN, ESOS DÍAS ADICIONALES ESTARÁN AFECTOS A MULTAS, LAS QUE SERÁN APLICADAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES BASES, DE LO QUE SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN. SI DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS RESULTA QUE LOS TRABAJOS NO ESTÁN TERMINADOS O NO SE EJECUTARON DE ACUERDO A PLANOS, TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y REGLAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA, O SE HAN EMPLEADO MATERIALES DEFECTUOSOS O INADECUADOS, LA COMISIÓN NO DARÁ CURSO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y ELEVARÁ UN INFORME DETALLADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA EL CUAL NOTIFICARÁ AL CONTRATISTA, QUIÉN EJECUTARÁ A SU COSTO LOS TRABAJOS QUE FALTAN O LAS REPARACIONES QUE ELLA DETERMINE. SI LA COMISIÓN ESTABLECE DENTRO DEL PLAZO REQUERIDO, QUE LA OBRA NO HA SIDO TERMINADA, DEJARÁ CONSTANCIA DE ELLO EN EL INFORME Y AL CONTRATISTA LE SERÁN APLICADAS LAS MULTAS POR ATRASO, POR EL MONTO EQUIVALENTE AL DOS POR MIL DEL MONTO CONTRATADO, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE INGRESÓ LA NOTIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE OBRA. EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE CONSIDERE HABER TERMINADO LA OBRA DEBERÁ REQUERIR NUEVAMENTE LA RECEPCIÓN PROVISORIA EN LA FORMA SEÑALADA PRECEDENTEMENTE
|
|
|
|
|
37.- RECEPCIÓN DEFINITIVA |
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOLICITAR POR ESCRITO, AL DIRECTOR DAEM, LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE HARÁ DENTRO DE UN PLAZO DE 180 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, LA CUAL SE HARÁ EN LA MISMA FORMA Y SOLEMNIDAD DE LA PROVISORIA. EL MANDANTE USARÁ O EXPLOTARÁ LA OBRA, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE ELLA. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SERÁ SIEMPRE RESPONSABLE DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE TODOS LOS DEFECTOS QUE PRESENTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, A MENOS QUE ESTOS SE DEBAN AL USO O EXPLOTACIÓN INADECUADAS DE LA OBRA, Y DEBERÁ REPARARLOS A SU COSTO ANTES DE LA FECHA QUE RAZONABLEMENTE SEÑALE LA I.T .O. LA COMISIÓN RECEPTORA VERIFICARÁ BÁSICAMENTE DURANTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA, LO SIGUIENTE:
A) LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (QUE NO SE HAYAN PRODUCIDO DAÑOS ATRIBUIBLES A LA EJECUCIÓN DEFECTUOSA).
B) LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS (QUE NO SE HAYAN PRESENTADO DESPERFECTOS O DEFICIENCIAS PROPIAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS).
|
|
|
|
|
38.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN |
|
LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS SE EFECTUARÁ POR UNA COMISIÓN COMPUESTA POR LA DIRECTOR(A) COMUNAL DE EDUCACIÓN Y UN ARQUITECTO DEL DAEM.
|
|
|
|
|
39.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |
|
REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES, Y DICTADO EL DECRETO RESPECTIVO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS, LA QUE SERÁ SANCIONADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO. LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER CLARAMENTE SALDOS PENDIENTES QUE RESULTEN A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR Y SI NO EXISTEN SALDOS PENDIENTES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD , SE DICTARÁ EL DECRETO RESPECTIVO Y POSTERIORMENTE SE DEVOLVERÁ AL CONTRATISTA LA GARANTÍA DE “CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA ”. EN CASO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO LA LIQUIDACIÓN SE EFECTUARÁ POR LA MISMA COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
|
|
|
|
|
40.- PACTO DE INTEGRIDAD |
EL OFERENTE DECLARA QUE, POR EL SÓLO HECHO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ACEPTA EXPRESAMENTE EL PRESENTE PACTO DE INTEGRIDAD, OBLIGÁNDOSE A CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE CONTENIDAS EL MISMO, SIN PERJUICIO DE LAS QUE SE SEÑALEN EN EL RESTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS INTEGRANTES. ESPECIALMENTE, EL OFERENTE ACEPTA EL SUMINISTRAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SEA CONSIDERADA NECESARIA Y EXIGIDA DE ACUERDO A LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, ASUMIENDO EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:
1.- EL OFERENTE SE COMPROMETE A RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SUS TRABAJADORES, ENTENDIÉNDOSE POR ÉSTOS LOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN SU ARTÍCULO 19, NÚMEROS 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, Y 16º, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 485 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. ASIMISMO, EL OFERENTE SE COMPROMETE A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS, LO QUE SIGNIFICA QUE DEBE EVITAR DAR LUGAR O CONTRIBUIR A EFECTOS ADVERSOS EN LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE SUS ACTIVIDADES, PRODUCTOS O SERVICIOS, Y SUBSANAR ESOS EFECTOS CUANDO SE PRODUZCAN, DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS DE NACIONES UNIDAS.
2.-EL OFERENTE SE OBLIGA A NO OFRECER NI CONCEDER, NI INTENTAR OFRECER O CONCEDER, SOBORNOS, REGALOS, PREMIOS, DÁDIVAS O PAGOS, CUALQUIERA FUESE SU TIPO, NATURALEZA Y/O MONTO, A NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON SU OFERTA, CON EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, NI CON LA EJECUCIÓN DE ÉL O LOS CONTRATOS QUE EVENTUALMENTE SE DERIVEN DE LA MISMA, NI TAMPOCO A OFRECERLAS O CONCEDERLAS A TERCERAS PERSONAS QUE PUDIESEN INFLUIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL PROCESO LICITATORIO, EN SU TOMA DE DECISIONES O EN LA POSTERIOR ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL O LOS CONTRATOS QUE DE ELLO SE DERIVEN.
3.- EL OFERENTE SE OBLIGA A NO INTENTAR NI EFECTUAR ACUERDOS O REALIZAR NEGOCIACIONES, ACTOS O CONDUCTAS QUE TENGAN POR OBJETO INFLUIR O AFECTAR DE CUALQUIER FORMA LA LIBRE COMPETENCIA, CUALQUIERA FUESE LA CONDUCTA O ACTO ESPECÍFICO, Y ESPECIALMENTE, AQUELLOS ACUERDOS, NEGOCIACIONES, ACTOS O CONDUCTAS DE TIPO O NATURALEZA COLUSIVA, EN CUALQUIER DE SUS TIPOS O FORMAS.
4.- EL OFERENTE SE OBLIGA A REVISAR Y VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, QUE DEBA PRESENTAR PARA EFECTOS DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA ASEGURAR LA VERACIDAD, INTEGRIDAD, LEGALIDAD, CONSISTENCIA, PRECISIÓN Y VIGENCIA DE LA MISMA.
5.- EL OFERENTE SE OBLIGA A AJUSTAR SU ACTUAR Y CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, ÉTICA, MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y TRANSPARENCIA EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.
6.- EL OFERENTE MANIFIESTA, GARANTIZA Y ACEPTA QUE CONOCE Y RESPETARÁ LAS REGLAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS DOCUMENTOS INTEGRANTES Y ÉL O LOS CONTRATOS QUE DE ELLOS SE DERIVASE.
7.- EL OFERENTE SE OBLIGA Y ACEPTA ASUMIR, LAS CONSECUENCIAS Y SANCIONES PREVISTAS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA QUE SEAN APLICABLES A LA MISMA.
8.- EL OFERENTE RECONOCE Y DECLARA QUE LA OFERTA PRESENTADA EN EL PROCESO LICITATORIO ES UNA PROPUESTA SERIA, CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y EN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y ECONÓMICAS AJUSTADAS A LA REALIDAD, QUE ASEGUREN LA POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA MISMA EN LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDAD OFERTADAS.
9.- EL OFERENTE SE OBLIGA A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE FUESEN NECESARIAS PARA QUE LAS OBLIGACIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS SEAN ASUMIDAS Y CABALMENTE CUMPLIDAS POR SUS EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES Y/O ASESORES Y/O AGENTES Y EN GENERAL, TODAS LAS PERSONAS CON QUE ÉSTE O ÉSTOS SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN VIRTUD O COMO EFECTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, INCLUIDOS SUS SUBCONTRATISTAS, HACIÉNDOSE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS DE SU INFRACCIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES QUE TAMBIÉN PROCEDIESEN Y/O FUESEN DETERMINADAS POR LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.
|
|
|
|