Licitación ID: 4359-31-L118
Mantenimiento y reparaciones Postas y Depto. Salud
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO, Salud
Fecha de Cierre: 13-12-2018 12:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 23
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 2 días para que cierre esta licitación.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad
Cod: 72102304
LINEA 1: OBRAS CIVILES VARIAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  

2
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad
Cod: 72102304
LINEA 2: REPARACIONES E INSTALACIONES GASFITERIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  

3
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad
Cod: 72102304
LINEA 3: REPARACIONES ELECTRICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Mantenimiento y reparaciones Postas y Depto. Salud
Estado:
Publicada
Descripción:
Buen funcionamiento y entrega de servicio a la comunidad.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Unidad de compra:
Salud
R.U.T.:
69.170.700-8
Dirección:
Freire Nº 402 A
Comuna:
Nacimiento
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-12-2018 12:00:00
Fecha de Publicación: 07-12-2018 14:49:17
Fecha inicio de preguntas: 07-12-2018 15:01:00
Fecha final de preguntas: 11-12-2018 11:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 11-12-2018 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-12-2018 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-12-2018 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 28-12-2018 11:48:00
Fecha de entrega en soporte fisico 10-12-2018
Fecha estimada de firma de contrato 31-12-2018
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Anexo N° 1 Declaracion Simple
2.- Anexo N° 2 Identificacion del oferente
Documentos Técnicos
1.- Anexo N° 3 Plazo del oferente
 
2.- Anexo N° 4 Anexo Técnico
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N° 5 Anexo Econíomico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se evaluara de acuerdo a cumplimiento de requisitos informados en anexo de oferta técnica que deberá adjuntar con las características de lo ofertado, Según descripción de la oferta que cumpla los requerimientos técnicos. Se evaluara según la siguiente escala: 100 pts. = Cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados en las bases. 50 pts. = Cumple con parte de lo solicitado o Entrega antecedentes incompletos o poco claros. 0 pts. = No entrega antecedentes técnicos o no cumple con lo solicitado, el puntaje se ponderara con el factor asignado a este criterio. 35%
2 Cumplimiento de los requisitos Cumple Requisitos de Antecedentes Administrativos = 100 Puntos. No Cumple Requisitos de Antecedentes Administrativos = 0 Puntos, en caso de no adjuntar formulario con cumplimientos de especificaciones tecnicas, se dara un plazo de 24hrs, para adjuntarlas a traves del foro inverso, sin embargo no se asiganara puntaje en este item por el retraso. 5%
3 Plazo de Entrega Considera entrega de los trabajos terminados. Segun plazo de entrega se asignaran los siguientes puntajes: de 1 a 10 días= 100 puntos de 11 a 15 dias= 75 Puntos de 16 a 20 dias 50 puntos. Mas de 20 dias = Fuera de Bases. No indica el plazo de entrega se considera fuera de bases y no sera evaluado. 10%
4 Precio Puntaje total=0.5 * puntaje precio. Puntaje precio (oferente x)= precio (mínimo entre los oferentes) * 100 / precio oferente x 50% 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Depto. de Salud
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Ingrid Lonconado Rivera
e-mail de responsable de pago: ingrid.lonconado@nacimiento.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I. Municipalidad de Nacimiento
Fecha de vencimiento: 28-02-2019
Monto: 5 %
Descripción: Al momento de firmar el contrato, el oferente deberá ingresar Documento en garantía que sea irrevocable, pagadero a la vista y de cobro rápido y efectivo (Boleta de garantía, vale vista, certificado de fianza, póliza de seguros, póliza de seguro electrónica, etc.) para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con vigencia no inferior al plazo contractual aumentado en 30 días la cual se devolverá una vez que la municipalidad sancione la recepción definitiva, previa solicitud por escrito.
Glosa: En caso de requerirse debe decir: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento y obligaciones emanadas del Contrato
Forma y oportunidad de restitución: Esta será devuelta una vez vencido su plazo y por solicitud expresa dirigida al Jefe del Departamento de Salud, por parte del oferente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Se dara el plazo de 24 hrs, una vez realizada la solicitud a través de foro inverso al proveedor para adjuntar los antecedentes técnicos, administrativos y económicos omitidos por este, lo cual provocara el descuento del puntaje en el criterio cumplimiento de los requisitos administrativos.
Terminos de Referencia
“Reparaciones Postas Rurales y Departamento de Salud Municipal” 1. Generalidades: Los presentes Términos de Referencia están destinados a reglamentar la adquisición de “Reparaciones Postas Rurales y oficina Depto. de Salud”. 2. Financiamiento y Tipo de Contrato: La ejecución del proyecto será financiado con recursos del Departamento de salud Municipal. 3. Mandante: El Mandante del presente trabajo es la Ilustre Municipalidad de Nacimiento, Departamento de Salud Municipal. 4. Unidad Técnica: Estará a cargo del Departamento de Salud Municipal y será el Jefe del Departamento de Salud. 5. Contrato: El Oferente favorecido deberá suscribir contrato con la Ilustre Municipalidad de Nacimiento dentro de los 05 días hábiles siguientes a la fecha que se comunique la adjudicación a través del portal Mercado Público. Si el consultor no suscribiese el contrato en el plazo señalado, la Municipalidad podrá dejar sin efecto el Decreto de Adjudicación. De ser necesario y previo VºBº del Alcalde se podrán realizar modificaciones al contrato, tales como disminuciones y aumentos de obra, o aumentos de obra extraordinarias y modificaciones por aumento de plazo, solamente justificadas en estos casos. En caso de realizarse modificaciones al contrato por aumento de obras y aumento de obras extraordinarias, los montos asociados a estos no podrán ser superiores al 50 % del monto total del contrato. 6. Garantías: El oferente adjudicado deberá entregar al momento de firmar contrato una garantía para caucionar el fiel cumplimiento de éste, por una cantidad equivalente al 5 % del valor del monto del contrato, la cual se devolverá una vez que la Municipalidad sancione la Recepción Definitiva, previa solicitud por escrito. 7. Plazo: El plazo de ejecución del contrato será propuesto por el Oferente, se entenderá en días hábiles y se iniciará a partir de la fecha del acta de entrega de terrenos, no pudiendo ser mayor a 30 días hábiles. El contratista estará obligado a cumplir con los plazos y procedimientos administrativos estipulados en el contrato. El contratista deberá indicar el plazo de ejecución en su oferta. 8. Forma de Pago: La cancelación de los trabajos se realizará dentro de los 30 días siguientes de presentación de la factura y previo visto bueno de la Unidad Técnica. 9. Multas: En cada caso que la empresa adjudicataria no cumpla los procedimientos establecidos en las Bases técnicas y administrativas para la operatividad del contrato, facultará a la Municipalidad de Nacimiento para emitir una multa de 0,5% del valor del contrato por día de retraso.- Además los incumplimientos mencionados en los párrafos precedentes, facultan a la Municipalidad de Nacimiento, Departamento de Salud, a hacer efectiva la Boleta o vale de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de que se pueda rescindir del contrato. El supervisor del contrato del Departamento de Salud Municipal comunicará a la empresa la aplicación de la multa correspondiente. Con excepción de aquellos atrasos que hayan sucedido por fuerza mayor o que sean atribuibles a disposiciones del Departamento de Salud para asegurar el buen funcionamiento del servicio y que ameriten de acuerdo a su justificación, una postergación de los trabajos. La aplicación de las multas se hará administrativamente. Sobre apelación de la multa Se podrá realizar sólo por los siguientes motivos: Se considerarán como causales válidas de apelación las relacionadas con caso fortuito o fuerza mayor, o bien aquellas relacionadas con incumplimiento de bases o cálculo erróneo por parte del Municipio. Se notificará la sanción al adjudicatario mediante correo electrónico entregándole un plazo de 2 días hábiles para que presente su apelación, dirigida al señor Alcalde, vía carta ingresada en Oficina de Partes. La apelación será analizada y su resultado se informará a través de resolución fundada enviada vía correo electrónico al Proveedor dentro de 10 días hábiles. 10. Visita a Terreno: Se solicita visita obligatoria guiada a las postas rurales el día lunes 10 de diciembre de 2018 a las 11:00 hrs.  La salida se realizará desde el Departamento de Salud Municipal en Freire N° 402.  El traslado del contratista será a su propia cuenta. 11. Recepción de los Trabajos: Terminados los trabajos correspondientes a la obra, el contratista deberá informar a la Unidad Técnica, la recepción definitiva de los trabajos. 12. Obligaciones del Contratista: El contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato, si los hubiere, por lo cual todo trabajo que presente falla o vicios constructivos deberá ser demolida, reparada o reconstruida por su cuenta y cargo. El contratista será el único responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo daño o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a un fenómeno natural, que con motivo de la ejecución de la obra, se ocasione a bienes nacionales de uso público, señalizaciones, mobiliario urbano o bienes de terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo. Todos los costos asociados al contrato, insumos, materiales y necesidades para la correcta ejecución del contrato serán responsabilidad del contratista. 13. Causales de Término Anticipado del Contrato por Incumplimiento del Contratista Los siguientes hechos serán causales de término anticipado del contrato, cuya enumeración en ningún caso es taxativa, son de incumplimiento del adjudicatario: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato y los Términos de Referencia. b) Incumplimiento de las observaciones formuladas por la Inspección Técnica Municipal. c) Quiebra o insolvencia del adjudicatario. d) Cualquiera otra situación o circunstancia de responsabilidad del adjudicatario que signifique perjuicio para la Municipalidad. 13.1 Efectos del Término anticipado del Contrato por Incumplimiento del Contratista La Unidad técnica, mediante decreto pondrá término al contrato sin derecho a apelación efectuando el cobro de la garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Nacimiento, podrá ejercer las acciones legales pertinentes ante la justicia ordinaria 13.2 Otras Causales de Término De mutuo acuerdo entre las partes, siempre que los intereses municipales no se vean perjudicados.
Condiciones Generales
1. La obra será de carácter obra vendida por lo cual la empresa se hace responsable de la compra y traslado de materiales al lugar de la obra. 2. Los trabajos de mantención y reparación deberán garantizar el buen funcionamiento del sistema en su totalidad. 3. El oferente deberá realizar visita a terreno, de tal manera de realizar una propuesta ajustada a la realidad, la cual deberá presentarse en detalle en la oferta pudiendo incorporar reparaciones necesarias para garantizar un buen funcionamiento de la Posta que no se encuentren establecidas en las presentes especificaciones técnicas.  4. Será responsabilidad del contratista realizar el aseo final de las superficies de trabajo, retirando todos los materiales sobrantes y barriendo los restos de desperdicios. Posteriormente, se realizará la recepción de la obra, por el Jefe de Departamento de Salud Municipal. 5. La obra deberá ser ejecutada de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, siendo la finalidad de este trabajo la aprobación por parte del Servicio de Salud. 6. Todas las partidas contempladas en las presentes especificaciones, consideran el aprovisionamiento de materiales de primera calidad, nuevos y sin uso y la correcta y total ejecución e instalación hasta lograr un buen funcionamiento de las partes y del total, todo de acuerdo a las normas vigentes e instrucciones del fabricante. 7. Los materiales deberán ser provistos por el proveedor. 8. La falta de información sobre detalles específicos deberán ser consultadas con el Jefe del Departamento de Salud Municipal.
Especificaciones Técnicas
Según términos de referencias adjunto a esta licitación en documento word.
Visita a terreno
Se realizará visita a terreno obligatoria, el día lunes 10 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas. (Sin espera).  Si en visita a terreno surgen nuevas demandas de trabajo se especificará en este ítem, como aclaración e incorporación de trabajos.

Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá en primera circunstancia, el menor precio ofertado.  Luego se considerará el mayor puntaje en el cumplimiento de antecedentes, luego en tercer lugar, el mayor puntaje en plazo de entrega y como última opción, se desempatará según puntaje de requisitos administrativos.