Licitación ID: 2446-237-LP18
Licitación Pública Nº 78/2018 para la ejecución del Proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, IMUNI_COQUIMBO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 332
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
“VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Licitación Pública Nº 78/2018 para la ejecución del Proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”.
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Licitación Pública Nº 78/2018 para la ejecución del Proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Unidad de compra:
IMUNI_COQUIMBO
R.U.T.:
69.040.300-5
Dirección:
BILBAO 348
Comuna:
Coquimbo
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-06-2018 11:59:00
Fecha de Publicación: 17-05-2018 9:34:37
Fecha inicio de preguntas: 23-05-2018 9:00:00
Fecha final de preguntas: 24-05-2018 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-05-2018 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-06-2018 12:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-06-2018 12:00:00
Fecha de Adjudicación: 22-06-2018 10:51:27
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886."
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA: A la visita a terreno deberán asistir todos los oferentes que estén interesados en participar de la licitación y se realizará en callle Aldunate N° 739, Coquimbo, a cargo del profesional responsable del proyecto, dependient 22-05-2018 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- DOCUMENTOS ANEXOS ANTECEDENTES QUE SE REQUIEREN Y QUE DEBEN PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO WWW.CHILECOMPRA.CL a) Garantía a la orden de la I. Municipalidad de Coquimbo, destinada a garantizar la seriedad de la oferta, por un valor equivalente a $ 500.000.- (quinientos mil pesos) y una vigencia mínima de 120 días corridos posteriores al acto de apertura de la propuesta. Deberá indicar “Para garantizar la Seriedad de la Oferta del proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO” Este documento deberá ser subido escaneado como archivo adjunto al portal mercado público, y conjuntamente, antes de la fecha y hora de apertura de ofertas, deberá ser ingresado, en forma física (documento original), en las dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la I. Municipalidad de Coquimbo, ubicada en calle Bilbao N° 348, 2° Piso. En Secplan no se recibirán garantías entregadas fuera de plazo. b) Identificación completa del oferente y su representante legal cuando corresponda, incluyendo los domicilios y el RUT, según Anexo, entregado como parte de los antecedentes. c) Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad o R.U.T., según se trate de persona natural o jurídica. d) Declaración Jurada Simple, en que el oferente declare estar en conocimiento de los antecedentes que forman parte de esta licitación y que acepta ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la obra, según Anexo que se adjunta. e) Declaración Jurada Simple, en que el oferente declare cumplir con lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, según Anexo que se adjunta. f) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Inspección del Trabajo, con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de la Apertura, en que conste que no tiene deudas, ni multas laborales ni previsionales. g) Formulario de experiencia del Oferente, donde indique la totalidad de m2 construidos en obras de edificación. Certificados y demás documentación fidedigna que permita acreditar la Experiencia del Oferente, lo cual debe coincidir con lo declarado en el Formulario de Experiencia. Se aceptará como acreditación de experiencia: a. Certificados emitidos por Instituciones Públicas que actúan como mandante de una obra. Debiendo indicar como mínimo, nombre de la obra, superficie edificada (m2) y nombre del acreditado. Nota: Si el certificado no especifica claramente el tipo de obra acreditada, quedará a criterio de la Comisión de Evaluación considerarlo. b. Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación, emitido por la Dirección de Obras Municipales. Nota: Si en el certificado no se individualiza a la empresa oferente, deberá adjuntar contrato de obra que acredite su participación en la ejecución de la misma. d. Certificados emitidos por privados que actúan como mandante de una obra, debiendo indicar nombre de la obra, superficie edificada (m2), dirección de la edificación y nombre del acreditado. También debe indicar dirección y teléfono de quien emite el certificado para la verificación de lo indicado en el certificado.
2.- OFERTA TECNICO - ECONÓMICA ANTECEDENTES QUE SE REQUIEREN Y QUE DEBEN PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO WWW.CHILECOMPRA.CL a) Presupuesto detallado del proyecto, el cual se incluirán todas las partidas que acrediten el desarrollo completo del proyecto de acuerdo a lo establecido en Especificaciones Técnicas y Planimetría correspondiente a los proyectos. No se aceptarán partidas definidas como “incluidas en”. Las partidas indicadas como GLOBALES serán canceladas una vez que se encuentren ejecutadas en un 100%. No será motivo de declarar Fuera de Bases a las empresas oferentes, cuyas ofertas sean superiores al monto oficial del proyecto, sino que será considerado para posterior análisis de Evaluación de parte de la Comisión Evaluadora. b) Formato oficial de la Oferta Económica del Proyecto, indicando el monto total de la oferta con IVA incluido y el Plazo ofertado en días corridos, según Anexo adjunto.
Documentos Técnicos
1.- OFERTA TÉCNICO - ECONÓMICA ANTECEDENTES QUE SE REQUIEREN Y QUE DEBEN PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO WWW.MERCADOPUBLICO.CL a) Presupuesto detallado de los proyectos, en el cual se incluirán todas las partidas e ítems señalados en itemizado oficial. El presupuesto debe contener todas las partidas indicadas en Especificaciones Técnicas y Planimetría correspondiente al proyecto. No se aceptarán partidas definidas como “incluidas en”. Las partidas indicadas como GLOBALES serán canceladas una vez que se encuentren ejecutadas en un 100%. El presupuesto deberá ser formulado en base al itemizado que se publica en la ficha de licitación y su confección acorde a las partidas que se indican en éste, el valor de los gastos generales y utilidades no deben exceder del 25% y los permisos correspondientes para la ejecución de las obras, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales. b) Carta Gantt, Programa Maestro o de Hitos, que consiste en la preparación de un programa general de hitos, es decir, fechas de inicio y término de partidas generales o resumen. Una vez adjudicada la propuesta al contratista se le exigirá dentro de un plazo de 10 días corridos a contar de la entrega de terreno, la programación real y definitiva de las obras, eso sí, respetando el programa maestro en lo que se refiere a las fechas de comienzo y fin de los hitos o tareas resumen. c) Formato oficial de la Oferta Económica del Proyecto, indicando el monto total de la oferta con IVA incluido y el Plazo ofertado en días corridos, según Anexo adjunto.
 
Documentos Económicos
1.- No será motivo de declarar Fuera de Bases a las empresas oferentes, cuyas ofertas sean superiores al monto oficial del proyecto, sino que será considerado para posterior análisis de Evaluación de parte de la Comisión Evaluadora.
2.- OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Las empresas proponentes interesadas en la Licitación y que van a postular a ésta, deberán publicar sus ofertas según formato establecido por el Portal Mercado Público. (www.mercadopúblico.cl) Por otra parte deberán publicar en el sistema WWW.MERCADOPUBLICO.CL, en formato digital todos los antecedentes solicitados en los numerales 13.1. Documentos Anexos y 13.2 Oferta Técnica Económica, de las presentes Bases Administrativas. Las empresas proponentes que no hayan subido sus ofertas y la información requerida al Portal Chile Compras, quedarán Fuera de Bases. De igual forma deberán realizarse las consultas a través de este medio (Portal Chile Compras), asimismo las respuestas a las consultas de las empresas contratistas y/o aclaraciones emitidas por el Municipio.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRESUPUESTO POR PARTIDA i. Se asignará el puntaje máximo de 10 puntos al Oferente que presente el presupuesto más completo que asegure la correcta y completa ejecución de las obras licitadas. ii. Se asignará puntaje de 8 puntos al segundo presupuesto mejor evaluado. iii. Se asignará puntaje de 5 puntos al resto de los presupuestos evaluados. 30%
2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE Se considerará solo la experiencia que se encuentre indicada en Formulario de Experiencia y que esté debidamente acreditada, documentación anexa de obras que no estén mencionadas en formulario no serán consideradas. Las empresas que acrediten 5000 m2 o más en obras ejecutadas, mediante otros certificados indicados en el numeral 13.1 g), obtendrán el puntaje máximo. Los que acrediten menos experiencia, serán evaluadas de acuerdo a la siguiente formula: Pje Oi = (Oi/Oe)* 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : 5.000 m2 construidos Oi : Oferta del oferente i 25%
3 PLAZO PROPUESTO Corresponde al plazo ofertado del proyecto, según Formulario de Oferta Económica. El Plazo será el estipulado por cada oferente en su correspondiente Formulario Oferta Económica, dicho plazo será medido en días corridos. La oferta que presente el menor plazo se calificará con un diez (10), las demás ofertas tendrán su puntaje de acuerdo al porcentaje de cercanía a la oferta que presente el menor plazo de ejecución. La calificación se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Plazo más conveniente Oi : Plazo del oferente i 10%
4 OFERTA ECONOMICA Corresponde al monto total ofertado indicado en el Formulario de Oferta Económica. Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más conveniente. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente formula: Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO MUNICIPAL
Monto Total Estimado: 90000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 4 Meses
Plazos de pago: Otros
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: JAIME MUÑOZ ALFARO
e-mail de responsable de pago: jmunoz@municoquimbo.cl
Nombre de responsable de contrato: javier Bugueño Calderón
e-mail de responsable de contrato: jbugueno@municoquimbo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-51-2317387-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: I.Municipalidad de Coquimbo
Fecha de vencimiento: 03-10-2018
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Deberá indicar “Para garantizar la Seriedad de la Oferta del proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”
Glosa: Deberá indicar “Para garantizar la Seriedad de la Oferta del proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”
Forma y oportunidad de restitución: Este documento deberá ser subido escaneado como archivo adjunto al portal mercado público, y conjuntamente, antes de la fecha y hora de apertura de ofertas, deberá ser ingresado, en forma física (documento original), en las dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la I. Municipalidad de Coquimbo, ubicada en calle Bilbao N° 348, Coquimbo, en un sobre cerrado indicando el nombre de la Licitación Pública y el del Oferente junto con los datos de contacto. La Garantía de Seriedad de Oferta se devolverá 30 días hábiles posteriores a la adjudicación, a excepción de las empresas oferentes que hayan obtenido el primer y segundo lugar, en virtud del Orden de prelación indicado en Acta de Evaluación, extendida por la Comisión Evaluadora, devolviéndose éstas una vez que la empresa beneficiaria con adjudicación de la respectiva Licitación, haya entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de la Obra. Las garantías, deberán ser retiradas en dependencias de la Tesorería Municipal.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Fecha de vencimiento: 31-12-2019
Monto: 5 %
Descripción: Deberá indicar “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución del proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”.
Glosa: Deberá indicar “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución del proyecto “VARIAS REPARACIONES CLUB SOCIAL DE COQUIMBO”.
Forma y oportunidad de restitución: Dicha garantía, tendrá una validez igual al tiempo de ejecución de la obra (que se contabiliza desde Entrega de Terreno hasta Recepción Provisoria de Obras), más 12 meses. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya emitido por la Dirección de Obras Municipales la Recepción Definitiva de la obra, tramitada la Liquidación de Contrato y el Decreto Alcaldicio que aprueba dicha Recepción y Liquidación. En el evento que se autoricen aumentos de plazo el contratista deberá renovar la Garantía de modo de cubrir el período comprendido en el aumento de plazo otorgado. Si transcurrido los 10 días que se hace mención en este numeral, no se ha entregado la Garantía correspondiente, la Municipalidad, si así lo determina, queda facultada para poner término al contrato de forma unilateral y sin forma de juicio, RECOMENDACIÓN Se recomienda que la Garantía, por Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de la Obra, sean tomada por 2 meses más adicionales a los 12 meses, plazo que cubre inconvenientes, como por ejemplo, demora en proceder a levantar el Acta de Entrega de Terreno, posibles ampliaciones de plazo, tramitación de liquidación de contrato y decreto que aprueba Recepción Provisoria y Liquidación de Contrato u otros. El Contratista será responsable de mantener vigente la garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato y correcta ejecución de la Obra”, en los siguientes casos: Si al momento de dar inicio a la ejecución de la Obra (Acta de Entrega de Terreno), está no cubre el periodo de vigencia de ejecución pactado en respectivo Contrato. Si éste aumenta su plazo, si se registraran retrasos en el término de las obras o si, por cualquier otra causa, expirare su vigencia. Por todo lo anterior, deberá ser renovada en un plazo no menor a 10 días hábiles antes de su vencimiento, de lo contrario la Unidad Técnica quedará facultada para hacer el cobro de la garantía.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Aclaraciones a las Ofertas - FORO INVERSO
La Comisión podrá solicitar a los oferentes a través del foro disponible en el Portal y dentro del período de evaluación, aclaraciones de errores u omisiones detectados durante la evaluación siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores. El uso de esta potestad no podrá suponer en ningún caso la presentación extemporánea de antecedentes exigidos expresamente en estas Bases.
READJUDCACION
La Municipalidad podrá, en caso de que el proveedor adjudicado se rehusé a suscribir el contrato, no entregue la garantía de fiel cumplimiento en el plazo establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar, establecidos en las presentes ofertas, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a la ley 19.886 y su reglamento, adjudicar al oferentes que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuesta y así sucesivamente.
Mecanismo para Solución de Consultas respecto a la adjudicación
Los oferentes que tengan dudas respecto de la adjudicación, podrán efectuar sus consultas al mail del contacto de la licitación, dentro de un plazo de 48 horas siguientes, contados desde la fecha de la adjudicación de la licitación, vencido este plazo no se dará respuesta a consultas.
Resolución de Empates
En caso de producirse empate en el puntaje final de dos o más ofertas, La Unidad Técnica, adjudicará a la oferta con mayor puntaje obtenido en el criterio “Oferta Económica”. De persistir el empate, se preferirá y adjudicará a la oferta que hubiere acreditado mayor experiencia en obras similares al proyecto licitado.
FORMA DE PAGO
DE LA FORMA DE PAGO Se adoptara el sistema de Estados de Pago por estado de avance de la obra, es decir de acuerdo al avance físico por partidas que esta presenta al momento de cursar el estado de pago. Las partidas indicadas como globales en el presupuesto serán canceladas cuando se encuentren ejecutadas en un 100%. Los Estados de Pago se presentaran a la Inspección Técnica de la Obra (ITO), siempre y cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de obra que especifica cada Estado de Pago, el que será remitido para su cancelación. El estado de pago deberá considerar una retención de un 10% hasta completar el 5% del monto contratado. La cancelación del Estado de Pago se hará presentando los siguientes antecedentes mediante Oficio conductor dirigido a la Secretaría Comunal de Planificación. Asimismo será responsabilidad de las empresas contratistas para la tramitación de cada Estado de Pago adjuntar los siguientes antecedentes: a) Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Coquimbo, Rut. Nº 69.040.300-5, domiciliada en calle Bilbao N° 348, Coquimbo. b) Carátula de solicitud de Estado de Pago, que consigne fecha de inicio y corte del estado de pago correspondiente. c) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección Provincial del Trabajo, en el que conste que no existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeñado en la ejecución de la obra. d) Nomina de trabajadores que se han desempeñado en la obra. e) Fotocopia de Planilla de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han desempeñado en la obra. f) Contrato de ejecución de las obras subcontratadas, en el caso que las hubiere. g) Si el contratista subcontratara parcialmente las obras, de acuerdo al punto 23 de las Bases Administrativas Generales, se exigirá Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección Provincial del Trabajo y la planilla de imposiciones previsionales canceladas correspondientes a los trabajadores del subcontratista. Si la empresa no subcontrata obras para el estado de pago en curso, deberá presentar un certificado notarial, que indique que no tiene partidas subcontratadas. h) Set de seis Fotografías, que muestren el avance de la obra. i) En el caso del Primer Estado de Pago, se deberá acompañar adicionalmente lo siguiente: • Acta de Entrega de Terreno • Contrato • Boleta de garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de las Obras. • Si el Contratista no cuenta con el Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo, podrá presentar las planillas de los trabajadores. • Fotografía (alta resolución) del letrero instalado en la obra. j) En el caso del último Estado de Pago, se deberá acompañar lo siguiente: • Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, emitida por la ITO y la comisión de Recepción. • Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones (actualizado al momento de cursar el estado de pago). • Set de Fotografías, de acuerdo a lo especificado en el punto Nº 21 letra h) de las presentes Bases Administrativas Generales. • Boletas canceladas al día de pago de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad, de forma que no existan deudas al momento de la entrega de la obra u otro certificado que acredite que la empresa no tiene deudas por dichos servicios utilizados durante la ejecución de la obra. Nota : El valor total del último Estado de Pago, no deberá ser inferior al 5% del monto total del contrato suscrito. Nota : No se autorizará la factorización del último estado de pago.