Licitación ID: 2373-16-LE18
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2017
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, SECRETARIA DE PLANIFICACION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 480
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad
Cod: 81101513
MATERIALES CONSTRUCTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS.(según lo especificado en bases técnicas)  

2
Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad
Cod: 81101513
FLETE PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS.(según lo especificado en bases técnicas)  

3
Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad
Cod: 81101513
MANO DE OBRA: MAESTROS Y JORNALES PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS.(según lo especificado en bases técnicas)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2017
Estado:
Adjudicada
Descripción:
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2017
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Unidad de compra:
SECRETARIA DE PLANIFICACION
R.U.T.:
69.254.800-0
Dirección:
Recoleta 2774
Comuna:
Recoleta
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-05-2018 12:00:00
Fecha de Publicación: 16-05-2018 20:54:00
Fecha inicio de preguntas: 16-05-2018 23:00:00
Fecha final de preguntas: 18-05-2018 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-05-2018 23:59:00
Fecha de acto de apertura técnica: 29-05-2018 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-05-2018 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 27-06-2018 16:34:57
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- ART. N°21.- Para el caso de los “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, el proponente deberá presentar los siguientes antecedentes: Persona Natural y Jurídica (Todos) a) Garantía de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden del Tesorero de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, por el monto y plazo definido en las Bases Administrativas Especiales. El Original de este documento deberá ingresarse presencialmente, única y exclusivamente en la Secretaría Municipal (Edificio Consistorial, ubicado en Av. Recoleta N°2774 5° Piso Ala Sur) hasta el día y hora señalada en el Cronograma de Licitación en las Bases Administrativas Especiales, el cual deberá ir acompañado del Formulario N°1 – “Comprobante de Recepción Garantía de Seriedad de la Oferta”, adjunto a las presentes bases, el que deberá ser llenado por el participante con la información allí solicitada. Al momento de recibir dicha caución, se le entregará al proponente una copia de dicho Formulario firmado y timbrado, en el cual la entidad receptora identificará el día y la hora de la recepción de la caución. Cerrado el proceso, el Secretario Municipal remitirá las garantías a la Unidad de Compra, previo al proceso de apertura de la propuesta. El no cumplimiento del procedimiento anterior dejará automáticamente fuera de bases al participante. No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantía al portal www.mercardopúblico.cl. b) Formulario N°2 de “Identificación del Proponente”, adjunto a las Bases. c) Declaración Jurada Simple en la que el oferente deja expresa constancia de haber estudiado todos los antecedentes de la licitación y verificado la concordancia entre ellos, de estar conforme con las condiciones generales de la licitación, de aceptación expresa de las Bases de la licitación, y de las consultas, respuestas, rectificaciones y adiciones, si las hubiere; y que “en conformidad al artículo Nº 4 de la Ley 19.886, no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por lo delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años a la fecha de la presentación de la oferta”. Sin perjuicio de la facultades de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DCCP) de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles; según Formulario Nº3, adjunto a las Bases. Persona Natural d) Fotocopia de Cédula de Identidad Vigente. e) Fotocopia de Iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Persona Jurídica f) Fotocopia de Rut de la Empresa. g) Fotocopia de Cédula de Identidad Vigente del Representante Legal. h) Certificado de Poder vigente del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 30 días desde la fecha de apertura de la propuesta, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Alternativamente sólo para el caso de las sociedades Anónimas, podrán acreditar lo solicitado en las letras h), mediante la presentación de la Escritura de la Sociedad o su Extracto, legalizada notarialmente con una antigüedad no superior a 60 días desde la fecha de apertura de la propuesta, donde conste la vigencia de la misma y su representación legal. i) Declaración Jurada Notarial con la Identificación de socios y/o accionistas principales de la empresa (Ley Nº20.285 de Acceso a la Información Pública), con una antigüedad no superior a 60 días desde la fecha de apertura de la propuesta. Unión Temporal de Proveedores j) El representante de la Unión Temporal de Proveedores, deberá adjuntar el documento que formaliza la unión, indicando a lo menos la solidaridad entre las partes de todas las obligaciones que se generen con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado con poderes suficientes. Los demás documentos administrativos que debe adjuntar el representante de la “Unión Temporal de Proveedores”, corresponderán a los detallados precedentemente, ya sea, Persona Natural o Jurídica.
Documentos Técnicos
1.- ART. N°22.- Para el caso de los “ANEXOS TÉCNICOS”, el proponente deberá subir los siguientes antecedentes: a) Certificado de Capacidad Económica extendido por una Institución Financiera en el cual conste el Patrimonio del proponente, emitido con no más de 30 días de antigüedad respecto a la fecha de apertura de la propuesta. b) Formulario N°4, “Capacidad Económica” c) Declaración Jurada Simple de Obras en Ejecución, según Formulario Nº5, adjunto a éstas Bases. d) Certificado de inscripción en los registros y categorías de contratistas que sean exigidos en las Bases Administrativas Especiales, emitido dentro de los 30 días anteriores a la fecha de la apertura de la propuesta. e) Formulario N°6, “Experiencia del Proponente”, la cual deberá ser certificada a través de la presentación de copia de las recepciones de la obra y/o certificado emitido por el mandante en el cual consten los datos del nombre de la obra, mandante, empresa ejecutora y metros cuadrados construidos. f) Programa de Trabajo: deberá incluir Carta Gantt de ejecución de las obras, en la cual se deberá detallar la secuencia de sus operaciones, fecha de principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. g) Fotocopia del Certificado de Título (autorizados ante Notario) del profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor, etc).
 
Documentos Económicos
1.- ART. N°23.- Por su lado la “PROPUESTA ECONÓMICA”, deberá considerar los siguientes aspectos y documentación: a) Ofertar Electrónicamente, a través del Formulario digital dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl en el cual cada uno de los proponentes deberá ingresar el valor unitario neto de sus ofertas. b) A través del Formulario Nº7 (Oferta Económica) dispuesto en las bases administrativas especiales de licitación, el que deberá ser llenado con el valor total de la suma alzada propuesta, con Impuesto al Valor Agregado Incluido (IVA 19%) para posteriormente subido al portal como archivo anexo. c) De la misma manera deberá procederse con el Formulario N°8 “Presupuesto Detallado”, también inserto en las bases administrativas especiales. d) Programación Financiera de los Estados de Pago que genere la obra en virtud del avance físico de las obras y en conformidad con la Carta Gantt correspondiente, según Formulario N°9.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Técnica Este factor se evaluará conforme a los requisitos establecidos en el Articulo N°22 de las Bases Administrativas Generales, letras f) y g), además del contenido de partidas y cantidades que se oferten de acuerdo con el Formulario N°8 “Presupuesto Detallado”. Las Ofertas Técnicas se evaluarán considerando los anteriores puntos, determinándose en su conjunto un criterio de ordenamiento desde la mejor evaluación a la más deficiente, entregándose puntaje de acuerdo con el siguiente criterio: Mejor Oferta Técnica = 100 puntos 2ª Mejor Oferta Técnica = 90 puntos 3ª Mejor Oferta Técnica = 80 puntos 4ª Mejor Oferta Técnica = 70 puntos 5ª Mejor Oferta Técnica = 60 puntos 6ª y siguientes Ofertas Técnicas = 50 puntos En este sentido, la oferta técnica mejor valorada obtendrá un total de 30 puntos ponderados. En todo caso, deberá generarse un cuadro explicativo que de cuenta metodológicamente del ordenamiento de cada una de las ofertas técnicas. 30%
2 Precio Corresponde al valor de la oferta económica, indicado en el Formulario Nº 7 “Oferta Económica” de las BAG. La evaluación de las ofertas económicas se realizará a través de la aplicación del “Análisis del Mínimo Costo”, considerando la relación entre cada oferta y la de menor costo. En este sentido, la oferta económica más baja obtendrá un total de 50 puntos ponderados, mientras que el resto de ellas tendrá un puntaje proporcional a aquella. 50%
3 Experiencia de los Oferentes Este factor se evaluará considerando lo informado por los participantes en el Formulario N°6 “Experiencia del proponente”. En este sentido, se medirá la experiencia de la empresa, basada en las obras de similares características a las licitadas, ejecutadas desde hace 5 años a la fecha del llamado a licitación. Se deberá acreditar la experiencia con certificados emitidos por los mandantes donde se indique nombre de la obra, año, monto y metros cuadrados y/o unidades ejecutados, según corresponda. También podrá ser acreditada mediante acta de recepción provisoria o definitiva, documentos que deberán ser subidos al portal. Se evaluará de acuerdo a la aplicación de las fórmulas descritas en las BAE 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2017
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 75 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: FARES JADUE LEIVA
e-mail de responsable de pago: fjadue@recoleta.cl
Nombre de responsable de contrato: JIMENA JIMENEZ GONZALEZ
e-mail de responsable de contrato: jjimenez@recoleta.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-29457130-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA
Fecha de vencimiento: 22-08-2018
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: Los proponentes deberán entregar la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo establecido en artículo Nº 42 de las Bases Administrativas Generales, y deberá ser tomada a la orden de “Tesorero Municipal de Recoleta” o en su defecto a la orden de la “Municipalidad de Recoleta”, ambos con Rut N° 69.254.800-0, por un monto de $300.000 (trescientos mil pesos), con una validez mínima hasta el día 22 de agosto de 2018.- Las garantías deberán ser irrevocables, y pagaderas a la vista a su sola presentación.
Glosa: GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Forma y oportunidad de restitución: Se procederá a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no resultaron adjudicadas, a contar del día siguiente del decreto alcaldicio que aprueba el contrato de obras, no teniendo derecho a indemnización alguna, previa solicitud por escrito a la Dirección de Secpla.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA
Fecha de vencimiento: 31-01-2019
Monto: 10 %
Descripción: El Contratista que resulte adjudicado, deberá presentar al momento de suscribir el contrato una “Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato”, por el monto equivalente al 10% del valor total contratado, con una duración de a lo menos el plazo del contrato aumentado en 90 días. El Contratista deberá mantener durante todo el Contrato vigente esta Garantía.
Glosa: “Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato"
Forma y oportunidad de restitución: Al momento de la Recepción Provisoria Sin Observaciones, el Contratista deberá cambiar la garantía de fiel cumplimiento del contrato por otra de “Correcta Ejecución de las Obras”,
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de producirse empates en la evaluación de las ofertas, este se resolverá aplicando la siguiente sucesión de criterios:

 

a)       Primer Criterio              : Menor Oferta Económica.

b)       Segundo Criterio           : Mejor Propuesta Técnica

c)       Tercer Lugar                 : Mayor Experiencia Acreditada

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
POR ESCRITO AL SEÑOR ALCALDE
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
no procede