Licitación ID: 4455-37-L118
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS ESCUELA F-728 CARAMPANGUE
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO, Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 95
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Puertas de tela metálica 1 Unidad
Cod: 30171502
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN ESCUELA F-728 DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS ESCUELA F-728 CARAMPANGUE
Estado:
Publicada
Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS ESCUELA F-728 CARAMPANGUE
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
R.U.T.:
69.160.100-5
Dirección:
Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna:
Arauco
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-11-2018 17:30:00
Fecha de Publicación: 08-11-2018 16:25:41
Fecha inicio de preguntas: 09-11-2018 8:30:00
Fecha final de preguntas: 12-11-2018 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-11-2018 17:20:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-11-2018 17:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-11-2018 17:30:00
Fecha de Adjudicación: 23-11-2018 16:36:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO DÍA LUNES 12 DE NOVIEMBRE A LAS 11:30 HRS EN DAEM 12-11-2018 11:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 1.- Las ofertas que se presenten a la Licitación, deberán adjuntar en el Portal www.mercadopublico.cl los siguientes antecedentes: a) Formulario Conformidad de las Bases. b) Declaración Jurada por prácticas antisindicales, anexo n°1. c) Declaración jurada sin conflicto de intereses, anexo n°2 d) Declaración jurada sin deuda vigente con trabajadores, anexo n°3.
Documentos Técnicos
1.- a) Requerimientos definidos en “Especificaciones Técnicas” adjuntas. b) Programación de ejecución de obras ofertadas, Carta Gantt (días), de acuerdo a lo señalado en Pto 17.8 de las presentes bases.
 
Documentos Económicos
1.- a) Adjuntar propuesta económica según formato adjunto “Presupuesto”, considerando valores netos y traslados hacia los distintos establecimientos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los Requisitos formales El oferente cumple con toda la documentación exigida en plazo establecido. El oferente salva error u omisión formal en el plazo establecido El oferente no salva error u omisión en el plazo establecido o no adjunta la documentación exigida. *5% 5%
2 Garantía o servicio Post venta. (vigencia de las g Tiempo de garantía más de 18 meses Tiempo de garantía 12 meses Tiempo de garantía 6 meses Tiempo de garantía inferior a 6 meses. *15% 15%
3 Experiencia en el rubro 5 o más certificados de experiencia = 100 puntos. 3 a 4 certificados de experiencia = 80 puntos 2 certificados de experiencia = 60 puntos 1 certificados de experiencia = 40 puntos No informa o no se puede comprobar= 0 puntos *10% 10%
4 Plazo de ejecución Tiempo de ejecución 5 días corridos. Tiempo de ejecución 7 días corridos. Tiempo de ejecución 10 días corridos. Tiempo de ejecución superior a 10 días corridos *30% 30%
5 Precio X=Puntaje=(menor precio ofertado/precio oferta)*100*40% 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FAEP, MANTENIMIENTO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 5 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: JEANNETTE BURDILES ROCHA
e-mail de responsable de pago: jburdiles@daemarauco.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I.Municipalidad de Arauco – DAEM
Fecha de vencimiento: 30-01-2019
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el pago de cualquier obligación emanada del contrato y de la correcta ejecución de las obras contratadas, el Oferente adjudicado, contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles, desde la fecha de adjudicación, para emitir un documento pagadero a la vista de cobro rápido y efectivo, con carácter de irrevocable por un 10% del valor total del contrato, a nombre de I. Municipalidad de Arauco-DAEM, RUT. 69.160.100-5, este documento deberá ser entregado en la oficina de Finanzas del Departamento de Educación, ubicado en calle Esmeralda esquina Tucapel s/n Arauco, en sobre cerrado indicando ID de la licitación. Está garantía cauciona también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del oferente adjudicado y el plazo de entrega de los servicios. Dicha garantía no devengará intereses ni reajuste alguno y se hará efectiva en caso de incumplimiento total o parcial del contrato o de cualquier obligación emanada del mismo por parte del adjudicatario. La glosa de la garantía deberá indicar expresamente: “Para garantizar el Fiel y oportuno cumplimiento de la licitación pública 4455-37-L118 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante”. La “garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato”, tendrá una vigencia no inferior al plazo de ejecución más 60 días hábiles adicionales, la que será devuelta una vez que la Municipalidad apruebe mediante Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra y previa sustitución por la Garantía Bancaria de Correcta Ejecución de las Obras, para garantizar el periodo posterior a la ejecución de los trabajos. Esta nueva boleta o vale vista debe contener las mismas exigencias que la primera.
Glosa: “Para garantizar el Fiel y oportuno cumplimiento de la licitación pública 4455-37-L118 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante”.
Forma y oportunidad de restitución: Entrega y reintegro será en oficinas de contabilidad del DAEM de Arauco, ubicada en calle Esmeralda esquina Tucapel s/n. Para el reintegro de la garantía debe entregarse la solicitud de devolución de garantías, al siguiente día se reintegrará el documento. – HORARIOS DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS LUNES A JUEVES DE 14:30 A 17:30 HRS VIERNES DE 14:30 A 16:30 HRS.
    Otras Garantías
Beneficiario: I.Municipalidad de Arauco – DAEM
Fecha de vencimiento: 31-01-2020
Monto: 5 %
Descripción: Para caucionar la “Correcta Ejecución de las Obras”, el Contratista, deberá entregar una Garantía Bancaria (Boleta de Garantía o Vale Vista), por un monto equivalente al 5% del valor total del Contrato, cuya vigencia será el tiempo de postventa ofertado, contado desde la fecha de Acta de Recepción Provisoria, sin observaciones. Dicha Garantía Bancaria, deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de Arauco-DAEM, RUT. 69.160.100-5. Glosa: Garantiza “Correcta Ejecución de las Obras" licitación 4455-37-L118 “Suministro e Instalación de Cortinas Metálicas Escuela de Carampangue de la Comuna de Arauco” Dicha garantía debe ser ingresada dentro del plazo de 10 días corridos, posteriores a la fecha de Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. El retardo en la entrega de dicha garantía será sancionado de acuerdo al punto 13.1 de las Bases administrativas, hasta que sea subsanada la observación.
Glosa: Garantiza “Correcta Ejecución de las Obras" licitación 4455-37-L118 “Suministro e Instalación de Cortinas Metálicas Escuela de Carampangue de la Comuna de Arauco”
Forma y oportunidad de restitución: Entrega y reintegro será en oficinas de contabilidad del DAEM de Arauco, ubicada en calle Esmeralda esquina Tucapel s/n. Para el reintegro de la garantía debe entregarse la solicitud de devolución de garantías, al siguiente día se reintegrará el documento. – HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS LUNES A JUEVES DE 14:30 A 17:30 HRS VIERNES DE 14:30 A 16:30 HRS.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de ejecución”, si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el subcriterio “precio”, de persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el subcriterio “experiencia en el rubro” y , de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el subcriterio “garantía o servicio post venta” .


Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/o adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contrato. Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al proveedor que realiza la consulta, y junto con ello las preguntas y respuestas serán publicadas como anexo a la licitación.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

El Departamento de Educación Municipal, podrá solicitar, de conformidad a lo establecido en al artículo 13 de la ley 19.880, que los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y cuando la rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecte los principios de estricta sujeción a las bases en igualdad ante los oferentes lo que se informara al resto de los oferentes a través del portal.

El DAEM podrá también permitir la presentación de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no multables entre el vencimiento del plazo para y el periodo de evaluación.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.