Licitación ID: 1059082-27-LR23
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES
Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Junji - Región Ñuble
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 19
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONSTRUCIÓN DE OBRA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES, COMUNA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante (JUNJI), requiere la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BROTES, COMUNA DE SAN IGNACIO”, para la Dirección Regional de Ñuble de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de compra:
Junji - Región Ñuble
R.U.T.:
70.072.600-2
Dirección:
Bulnes 1033
Comuna:
Bulnes
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-01-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 28-12-2023 17:39:00
Fecha inicio de preguntas: 28-12-2023 18:01:00
Fecha final de preguntas: 12-01-2024 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-01-2024 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-01-2024 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-01-2024 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 27-05-2024 8:34:46
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 05-01-2024 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES ADMINISTRATIVAS
2.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS WORD
3.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS PDF
4.- MANUAL DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
5.- VISITA A TERRENO
6.- ACTA DE VISITA A TERRENO 05.01.2024
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS TÉCNICOS WORD
 
2.- ANEXOS TÉCNICOS PDF
 
3.- BASES TÉCNICAS JI BROTES DE SAN IGNACIO
 
4.- 22.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JI BROTES DE SAN IGNACIO
 
5.- RESOLUCIÓN N°015/195 "QUE APRUEBA REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS"
 
6.- 1.-TOPOGRAFIA
 
7.- 2.-MECANICA DE SUELO Y SU RESPECTIVA MEMORIA
 
8.- 3.-PLANOS DE ARQUITECTURA - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN
 
9.- 4.-ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
 
10.- 5.- PLANOS DE INSTALACIONES AP y ALL
 
11.- 6.-INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA
 
12.- 7.- ASCENSOR
 
13.- 8.- CLIMATIZACIÓN EFICIENTE
 
14.- 9.- PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA Y PRECERTIFICACIÓN CES
 
15.- 10.- PROYECTO ELECTRICO Y CORRIENTES DEBILES
 
16.- 11.- PLANOS DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y DRENES
 
17.- 12.- FACTIBILIDADES
 
18.- 13.- PROYECTO DE GAS
 
19.- 14.-PLANOS DE CALCULO ESTRUCTURAL Y MEMORIA
 
20.- 15.- LAMINAS JUNJI
 
21.- 16.- PLANOS DE PAISAJISMO Y RIEGO
 
22.- 17.- RENDERS Y VIDEOS
 
23.- 18.- PROYECTO PLAN DE SEGURIDAD DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEÑALIZACIÓN
 
24.- 19.-PERMISO EDIFICACION
 
25.- 20.-CARTA DESESTIMIENTO Y RENUNCIA
 
26.- 21.-UBICACIÓN KMZ
 
27.- 24.- MANUAL DE USO DE VALLAS DE OBRA 2023
 
28.- 25. -INFORME REVISOR INDEPENDIENTE DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL
 
29.- 26.- MOBILIARIO FIJO
 
30.- 27.- NORMAS GRAFICAS
 
31.- 28.- PAUTA DE APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPO MÍNIMO)
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO ECONÓMICO WORD
2.- ANEXO ECONÓMICO PDF
3.- A.1.ITEMIZADO DETALLADO EN ARCHIVO EXCEL
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRECIO OFERTADO PUNTO 23 N° 1.1 50%
2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE PUNTO 23 N° 2.1 30%
3 EVALUACIÓN DE FORMALIDADES PUNTO 23 N° 3.1 5%
4 EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE PUNTO 23 N° 2.2 10%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTO 23 N° 4.1 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 456 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MACARENA PICHUN
e-mail de responsable de pago: MPICHUN@JUNJI.CL
Nombre de responsable de contrato: NICOLE SEPÚLVEDA NORAMBUENA
e-mail de responsable de contrato: nicole.sepulveda.n@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2430265-00
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles
Fecha de vencimiento: 30-03-2024
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: Para garantizar la seriedad de la Oferta, cada oferente deberá presentar una caución, consistente en cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 de Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda. El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será de $1.000.000.- (un millón de pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT N°70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativo, no endosable, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia mínima de sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha de cierre de presentación de las ofertas publicadas en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. La fecha límite para la presentación de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, se indica en la ficha de la licitación pública en Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser emitida a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La entrega de los instrumentos no electrónicos deberá otorgarse de manera física en la oficina de partes de la dirección regional de Ñuble de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle Bulnes N° 1033, comuna de Chillán, ciudad de Chillán. No se considerará entregada la garantía enviada a través de formatos y/o medios digitales cuando el proponente haya elegido emitirla a través de instrumentos no electrónicos. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el día de la fecha de cierre de recepción de ofertas, de acuerdo con el cronograma de esta licitación, en el siguiente horario: Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs
Glosa: "EN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BROTES DE SAN INGANCIO, COMUNA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DEL ÑUBLE, ID 1059082-27-LR23”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de la garantía del 2° proponente mejor evaluado se efectuará una vez que se haya generado la Resolución que apruebe el contrato firmado por ambas partes (mandante y oferente adjudicatario) o en su defecto, al momento que se genere el acto administrativo que resuelva desierta la licitación. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor evaluado, como ya se señaló, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La Garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario una vez suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente tramitado y después de efectuada la entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto N°44.2 de las presentes Bases. Si al momento de la apertura electrónica fuere constatado un error u omisión, JUNJI solicitará a través del foro inverso, el cambio o subsanación del instrumento de garantía presentado, para lo cual el proponente tendrá un plazo de 48 horas, para la corrección del documento de garantía. Aquellas cauciones que no sean corregidos, subsanados o enmendados, quedarán automáticamente fuera de bases la oferta presentada por la empresa ofertante. En el caso que la empresa subsane o cambie el instrumento presentado, se le descontaran puntos en el criterio de evaluación “Cumplimiento de requisitos formales”, establecido en estas bases. Toda solicitud será realizada a través del portal www.mercadopublico.cl.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles
Fecha de vencimiento: 11-08-2026
Monto: 10 %
Descripción: El contratistas que se adjudique un proyecto estará obligado a entregar una garantía, consistente en una boleta bancaria de garantía, vale vista, póliza de seguro, depósito a la vista o certificado de fianza, como además toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos públicos, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas. Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato, el contratista deberá presentar una garantía por un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT Nº 70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativo, no endosable, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia de (SUMATORIA DE PLAZO DE EJECUCIÓN+12 MESES DE GARANTÍA+ 90 DÍAS CORRIDOS DE LIQUIDACIÓN) días corridos posteriores a la fecha de término de la vigencia del contrato. Será aceptado como garantía de fiel cumplimiento de contrato, pago de obligaciones laborales y sociales, y multas, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva. En caso de que el contrato sufra alguna modificación de monto o plazo, será responsabilidad del proveedor presentar una nueva garantía o actualizar la garantía existente a los nuevos términos del contrato. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea
Glosa: “EN GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOCIALES Y EVENTUALES MULTAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BROTES SAN IGNACIO, COMUNA DE SAN IGNACIO, ID 1059082-27-LR23 “.
Forma y oportunidad de restitución: Su restitución será realizada al término de la Liquidación del Contrato, previa certificación de que se prestó el servicio y no existe deuda entre las partes, y su devolución la efectuará la Oficina de Tesorería ubicada en Wilson N°243, comuna Iquique, previo visto bueno del Encargado de la Unidad d Construcción y Habilitación de Espacios Educativos. La garantía podrá hacerse inmediatamente efectiva sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial, ni arbitral alguna, en los siguientes casos: i) Cuando incurra en alguna de las causales de término anticipado de contrato imputables al adjudicatario; ii) Cuando el proveedor incurra en alguna de las causales de incumplimiento grave, en los términos definidos en las presentes Bases sobre término anticipado de contrato; y iii) Cuando la multa cursada, o la suma de ellas, alcancen el 20% del valor total del contrato; en ambos casos implica además el término anticipado del contrato.
    Otras Garantías
Beneficiario: Junta Nacional de Jardines Infantiles
Fecha de vencimiento: 15-08-2026
Monto: 100 %
Descripción: El anticipo podrá ser solicitado por sola una vez y desde el momento de la notificación de la de la Resolución Aprobatoria del Contrato hasta antes el primer estado pago, mediante una carta dirigida a la Dirección Regional de Ñuble de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ingresada en la Oficina de Partes respectiva o por correo electrónico oficina_partesxvi@junjired.cl. Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolución que lo aprueba, la JUNJI, podrá anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberá presentar una garantía de acuerdo al porcentaje solicitado el cual no podrá superar el 20% del total del contrato, según la cual deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Dicha garantía en todo caso deberá asegurar el pago de manera rápida y efectiva y cumplir con las exigencias del artículo 68 del reglamento de Compras Públicas aprobado por el D.S. 250 de 2014 del Ministerio de Hacienda. La Garantía por Anticipo deberá ser presentada a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término plazo de ejecución. El anticipo será pagado en pesos chilenos contra la presentación de la factura y el Instrumento de Garantía respectivo. La devolución del anticipo se hará mediante descuentos en cada estado de pago por avance de obra. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, además el Contratista podrá, dentro del 3° día de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantía de anticipo presentada por otra que, extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la sustitución. La sustitución de esta garantía en los términos antes señalados podrá realizarse un máximo de tres (3) veces. Además, el contratista podrá realizar el pago del anticipo en una oportunidad por la totalidad del saldo anticipado. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 73 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, la garantía por anticipo a la que se hace mención en este punto será devuelta en el plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción conforme por parte de la Dirección Regional respectiva, de los servicios suministrados con cargo al respectivo anticipo.
Glosa: “EN GARANTÍA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BROTES SAN IGNACIO, COMUNA DE SAN IGNACIO, ID 1059082-27-LR23 “.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por anticipo se hará efectiva si el Contratista no da cumplimiento a la devolución del anticipo, parcial o totalmente, por diversas causas atingentes al desarrollo de la obra. Se hará efectiva de igual forma si el contratista incumple su obligación de renovarla o mantenerla vigente durante el plazo establecido en estas Bases.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala:
1°. - Puntaje de la variable Oferta Económica.
2°. - Puntaje total
3°. - Puntaje de la variable M2 construidos
Por último, de seguir el empate, se preferirá al oferente que haya presentado primero su oferta en el Portal www.mercadopublico.cl.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Durante el período de evaluación, la JUNJI podrá efectuar consultas a uno o más proponentes, para aclarar puntos específicos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberán ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través de la página web www.mercadopúblico.cl.
Asimismo, la JUNJI podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido serán informadas a los demás oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl y constituirán un descuento en la evaluación de formalidades.
El plazo que tendrán los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la JUNJI, no podrá ser superior a 48 horas, que se contarán una vez que transcurran 48 horas desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.
Por otro lado, la JUNJI podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Para estos efectos se concederá un plazo de 48 horas, que se contarán una vez que transcurran 48 horas desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl. La presentación de los antecedentes presentados en la forma señalada será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de la Evaluación de las ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluación de Formalidades.
El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluación su oferta será declarada inadmisible.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
El Contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de cotizaciones previsionales pagadas y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.
En el caso, que el contratista no presente estados de pago, igualmente estará obligado a presentar, al ITO de la obra, la documentación señalada en el párrafo anterior, el día 21 de cada mes, o al día siguiente hábil, en caso de que el día señalado sea sábado, domingo o feriado.
La JUNJI tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del contratista y que ésta aprobó formalmente.
Sin perjuicio de lo anterior, este órgano de la Administración del Estado también podrá solicitar al contratista, en cualquier momento los certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
El Contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de cotizaciones previsionales pagadas y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.
En el caso, que el contratista no presente estados de pago, igualmente estará obligado a presentar, al ITO de la obra, la documentación señalada en el párrafo anterior, el día 21 de cada mes, o al día siguiente hábil, en caso de que el día señalado sea sábado, domingo o feriado.
La JUNJI tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del contratista y que ésta aprobó formalmente.
Sin perjuicio de lo anterior, este órgano de la Administración del Estado también podrá solicitar al contratista, en cualquier momento los certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.
Pacto de integridad
El proveedor adjudicado declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el proveedor adjudicado acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
i. Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, bienes o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
ii. No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
iii. No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
iv. Revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.
v. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el proceso licitatorio y en la ejecución contractual.
vi. El proveedor adjudicado manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
vii. El proveedor adjudicado reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
viii. El proveedor adjudicado se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Durante el período de evaluación, la JUNJI podrá efectuar consultas a uno o más proponentes, para aclarar puntos específicos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberán ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través de la página web www.mercadopúblico.cl.
Asimismo, la JUNJI podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido serán informadas a los demás oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl y constituirán un descuento en la evaluación de formalidades.
El plazo que tendrán los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la JUNJI, no podrá ser superior a 48 horas, que se contarán una vez que transcurran 48 horas desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.
Por otro lado, la JUNJI podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Para estos efectos se concederá un plazo de 48 horas, que se contarán una vez que transcurran 48 horas desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl. La presentación de los antecedentes presentados en la forma señalada será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de la Evaluación de las ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluación de Formalidades.
El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluación su oferta será declarada inadmisible.