Ficha Licitación

Licitación ID: 3296-14-LP18

Mejoramiento y Ampliación Cancha Futbolito

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ, SECPLAN

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
La iniciativa contempla el Mejoramiento y Ampliación de la Cancha de Futbolito de la Comuna de Curaco de Vélez

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mejoramiento y Ampliación Cancha Futbolito

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El proyecto contempla el mejoramiento y ampliación de la cancha de Futbolito de Curaco de Vélez. La iniciativa contempla la generación de una estructura adosada a la existente, Cierre en todos sus paramentos verticales, iluminación, obras exteriores, entre otras.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.231.000-4

Dirección:

Gabriela Mistral 10

Comuna:

Curaco de Vélez

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-11-2018 15:00:00

Fecha de Publicación: 09-11-2018 16:46:06

Fecha inicio de preguntas: 09-11-2018 17:05:00

Fecha final de preguntas: 19-11-2018 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-11-2018 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-11-2018 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-11-2018 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 21-12-2018 15:53:53

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita Terreno Voluntaria 16-11-2018 11:00:00

Entrega Garantía Seriedad de la Oferta 29-11-2018 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Según punto 4.2.1 de las bases administrativas generales

Documentos Técnicos

1.- Según punto 4.2.1 de las bases administrativas generales

Documentos Económicos

1.- Según punto 4.2.1 de las bases administrativas generales

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Según punto 13 de las bases administrativas especiales	25%
2 Plazo de Ejecución	Según punto 13 de las bases administrativas especiales	10%
3 Capacidad Económica	Según punto 13 de las bases administrativas especiales	10%
4 Experiencia en obras públicas misma naturaleza	Según punto 13 de las bases administrativas especiales	30%
5 Experiencia en obras pública distinta naturaleza	Según punto 13 de las bases administrativas especiales	15%
6 Registro MOP, Minvu o Municipal	Según punto 13 de las bases administrativas especiales	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	F.R.I.L GORE Los Lagos



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	120 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Soledad Cardenas Gomez
e-mail de responsable de pago:	scardenas@curacodevelez.cl

Nombre de responsable de contrato:	Ronny Illanes Ojeda
e-mail de responsable de contrato:	rillanes@curacodevelez.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2667729-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez
Fecha de vencimiento:	12-02-2019
Monto:	940000 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta, se garantizará mediante la presentación de un Vale a la Vista o una Boleta de Garantía Bancaria o una Póliza de Seguro de Garantía, a nombre del municipio, por un monto fijo en pesos chilenos de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales y con una validez mínima de 60 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha de apertura de la propuesta de acuerdo al calendario de Licitación.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta del proceso de licitación denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CANCHA FUTBOLITO"

Forma y oportunidad de restitución:	El instrumento de garantía será devuelto por la unidad técnica a todos los proponentes, salvo a aquellos que obtuvieron los dos primeros lugares, en un plazo no superior a los 20 días hábiles contados desde la fecha de apertura. La devolución de las boletas bancarias de garantía por seriedad de la oferta a los proponentes que obtuvieron los dos primeros lugares, se hará dentro de 10 días hábiles contados desde la fecha de firma del contrato. El mandante tendrá derecho a hacer efectivo el instrumento de garantía por seriedad de la oferta en caso que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro de los 5 días hábiles a contar de la fecha en que por escrito se le comunique dicha decisión.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez
Fecha de vencimiento:	18-07-2019
Monto:	5 %

Descripción:	A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante la presentación de una boleta bancaria de garantía o vale a la vista o póliza de seguro de garantía, a nombre del municipio, por un monto en pesos chilenos igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de la obra, más 90 días corridos contados a partir de la fecha del contrato

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CANCHA FUTBOLITO"

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la Correcta Ejecución de las Obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez
Fecha de vencimiento:	21-04-2020
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el adjudicatario deberá presentar una boleta bancaria de garantía o vale a la vista o póliza de seguro de garantía, a nombre del municipio, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de la obra denominada "mejoramiento y ampliación cancha futbolito"

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de existir obras que deban ser garantizadas ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la boleta de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dichas obras, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. La garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En el Caso de Producirse un empate en el puntaje final (Considerando 2 decimales de aquella puntuación) entre los oferentes que sean mejor evaluados, en forma sucesiva, se establecen las siguientes reglas para desempatar, las cuales serán aplicadas en el siguiente orden:

a) Oferente que tiene número mayor de acuerdo a primer decimal en el puntaje Final. Se definirá según criterio de evaluación (Experiencia en obras públicas de la misma naturaleza de la licitación que tiene una ponderación del 30%)

b) Oferente que Obtiene mayor Puntaje en Criterio Oferta Económica. En caso de que sigan empatados en puntaje, se definirá según el criterio de evaluación (Precio el cual tiene una ponderación del 25%).

c) Oferente que Obtiene Mayor Puntaje en Criterio Experiencia. En caso de que sigan empatados en puntaje, se definirá según el criterio de evaluación (Experiencia en obras pública de distinta naturaleza de la licitación el cual tiene una ponderación del 15%).

d) Oferente que Obtiene Mayor Puntaje en Criterio Plazo Ejecución. En caso de que sigan empatados en puntaje, se definirá según el criterio de evaluación (plazo de ejecución que tiene una ponderación del 10%).

e) Oferente que Obtiene mayor Puntaje en Criterio Visita Terreno. En caso de que sigan empatados en puntaje, se definirá si el oferente fue a la visita a terreno presencialmente con una ponderación del 10%).

f) Oferente que Obtiene mayor Puntaje en Registro MOP, Minvu o Municipal, En caso de que sigan empatados en puntaje, se definirá con una ponderación del 10%).

En caso de que luego de haber analizado cada uno de los criterios mencionados anteriormente, se propondrá la adjudicación del oferente que haya ingresa primero su oferta en el portal, de acuerdo a la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de las ofertas.

Subir