Ficha Licitación

Licitación ID: 3498-20-LP25

Mejoramiento espacio central Liceo Diego Missene

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 26

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Mejoramiento de la superficie de la multicancha de liceo de cobquecura.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mejoramiento espacio central Liceo Diego Missene

Estado:

Cerrada

Descripción:

La ejecución de las obras contempla principalmente las partidas de mejoramiento superficie de juego en concreto de un espesor de 12 cm, mejoramiento y relleno de contorno para instalación de césped sintético y mobiliario, además de una cancha de calistenia con piso de caucho sobre radier. Las obras se ejecutarán considerando las presentes especificaciones técnicas y a los planos correspondientes.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.140.400-5

Dirección:

INDEPENDENCIA 300

Comuna:

Cobquecura

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-10-2025 15:30:00

Fecha de Publicación: 02-10-2025 12:00:00

Fecha inicio de preguntas: 02-10-2025 14:14:00

Fecha final de preguntas: 15-10-2025 14:14:00

Fecha de publicación de respuestas: 22-10-2025 18:14:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2025 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-10-2025 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 25-11-2025 17:10:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- DECRETO Y BASES

2.- BASES GENERALES

3.- DECREO QUE APRUEBA RESOLUCION

4.- ANEXOS

Documentos Técnicos

1.- PLANIMETRIA

2.- EETT

3.- KMZ

Documentos Económicos

1.- Presupuesto

2.- CONVENIO

3.- DICTAMEN

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 OFERTA ECONÓMICA	REMITIR A BASES	80%
2 CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL	REMITIR A BASES	5%
3 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	REMITIR A BASES	5%
4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD	REMITIR A BASES	5%
5 PLAZO DE EJECUCION	REMITIR A BASES	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	GORE
Monto Total Estimado:	150655000

Justificación del monto estimado	PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	PAULINA ALARCON ESPINOZA
e-mail de responsable de pago:	paulina.alarcon@cobquecura.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento:	02-01-2026
Monto:	5 %

Descripción:	La constitución de las garantías para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigirá en las contrataciones superiores a las 1.000 UTM y alcanzará un cinco por ciento del precio final neto ofertado por el adjudicatario. A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, según se establece en el artículo 41 del decreto N.º 661, de 2024, mediante la presentación de una Garantía pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, deberá presentar una nueva garantía de acuerdo al monto del aumento del contrato, con igual vigencia de la garantía original y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada o prorrogada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más ciento veinte días corridos. Sólo en la situación de aumento de obras sea sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional para respaldar financieramente el diez por ciento de dicho aumento, con las mismas características de la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en lo concerniente a:

Glosa:	Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato“Mejoramiento espacio central Liceo Diego Missene, Comuna de Cobquecura“ Código BIP 40065498.

Forma y oportunidad de restitución:	Además, se pedirá junto a la solicitud de devolución de dicha garantía, copias de los finiquitos de todos los trabajadores y una declaración jurada de estos, estableciendo que no tiene temas pendientes con su empleador.

Beneficiario:	I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento:	02-10-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar una Garantía pagadera a la vista y de tener el carácter de irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura , por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos o unidades de fomento, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra. En caso de existir obras de urbanización que deban ser garantizadas ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontarán de la garantía de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dichas obras, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. La garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 365 días, contados desde la fecha del acta definitiva de recepción provisoria de la obra sin observaciones, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, constatado por el acta de recepción provisoria. Las características de la Garantía por Correcta Ejecución de la Obras deben ser la siguiente:

Glosa:	Garantiza Correcta Ejecución de la Obra“Mejoramiento espacio central Liceo Diego Missene, Comuna de Cobquecura“ Código” BIP 40065498.

Forma y oportunidad de restitución:	Dicha garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sancionada por Decreto Alcaldicio de recepción definitiva de la obra, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Efectuada la evaluación, la comisión determinará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, señalando su adjudicación mediante la emisión de un Acta de Evaluación. Posteriormente, se redactará el Decreto Alcaldicio que formalice dicha adjudicación. En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la comisión evaluadora seleccionará al oferente más conveniente a los intereses de la municipalidad, de acuerdo al siguiente orden de prelación.

A) EXPERIENCIA DEL OFERENTE SECTOR PÚBLICO(CANTIDAD DE OBRAS)

B) OFERTA ECONÓMICA

C) CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

D) PROGRAMA DE INTEGRIDAD

E) PLAZO DE EJECUCIÓN

F) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir