Licitación ID: 1328668-7-LE24
CONSERVACIÓN DE SALA CUNA JI GRILLITOS
Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI ARICA GORE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 22
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Trabajos o pinturas al frescos 1 Global
Cod: 72102505
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GRILLITOS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACIÓN DE SALA CUNA JI GRILLITOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La presente Licitación pública tiene por objeto contratar a proveedores que presten los Servicios de Conservación de las Salas Cunas y Jardines Infantiles bajo la modalidad de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de compra:
JUNJI ARICA GORE
R.U.T.:
70.072.600-2
Dirección:
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-03-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 11-03-2024 17:51:00
Fecha inicio de preguntas: 11-03-2024 21:30:00
Fecha final de preguntas: 18-03-2024 16:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-03-2024 23:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-03-2024 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-03-2024 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 09-05-2024 16:20:32
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Reunión informativa obligatoria 13-03-2024 9:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- anexos administrativos, técnicos y económicos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRECIO Ver numeral 19 de las bases admnistrativas 30%
2 Experiencia en obras similares Ver numeral 19 de las bases admnistrativas 20%
3 Plazo de Ejecución Ver numeral 19 de las bases administrativas 35%
4 Condiciones de Empleo, Remuneración y Tasa de Acci Ver numeral 19 de las bases administrativas 10%
5 Programa de integridad Ver numeral 19 de las bases administrativas 2%
6 Cumplimiento de requisitos formales Ver numeral 19 de las bases administrativas 3%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GORE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: YERKO CASNGA
e-mail de responsable de pago: yerko.casanga@gorearicayparinacota.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Juan Luis Galleguillos
e-mail de responsable de contrato: jgalleguillos@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2578728-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Gobierno Regional de Arica y Parinacota, RUT: 61.978.890-7
Fecha de vencimiento: 02-03-2026
Monto: 10 %
Descripción: No hay información
Glosa: EN GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOCIALES Y EVENTUALES MULTAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GRILLITOS, CÓDIGO BIP: 40057016-0 PERTENECIENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA y las obligaciones que ordena el Artículo 11 de la Ley N°19.886, o similar
Forma y oportunidad de restitución: Su devolución la efectuará, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesorería, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, ubicada en General Velásquez N°1775, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 15:30 horas, de lunes a jueves a viernes, previo visto bueno del funcionario/a designado/s para tal efecto, acompañando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
READJUDICACION.
De conformidad al artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el artículo 63 del Reglamento, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Entidad Licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original y cobrar la respectiva garantía de seriedad de la oferta, adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
CONFIDENCIALIDAD
A fin de resguardar la información proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecución de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitación, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el Contratista, ni las personas que se desempeñen en su nombre con ocasión de la presente licitación, no podrán difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollará. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestarán, mediante declaración jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.
CONSULTAS, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE BASES.
Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre los antecedentes de la propuesta, las Bases Administrativas y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrónico que se canalizará a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocarán en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas. Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuarán por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de consultas y se entregarán en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el cronograma contemplado en el punto Nº6 de las presentes Bases Administrativas y publicadas en dicho portal. Para todos los efectos legales, se entenderá que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta. Las Bases Administrativas o Técnicas podrán ser modificadas previa dictación y total tramitación de una resolución fundada del Servicio antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerándose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuarán en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico
APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes bases, y el día y hora señalados en el cronograma indicado en el punto N°6 y publicado en el portal Mercado Público, se procederá a la apertura electrónica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sólo serán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos N°7, 11, 12 y 13 de estas bases y serán declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algún dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta. Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisión de evaluación verificará la existencia de: 1. Una sola oferta por cada ítem por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales y alternativas. (Será aceptada la oferta que haya ingresado en primer lugar al portal de mercado publico) 2. Luego de ello, se verificará la recepción en soporte documento de garantía seriedad de la oferta. En caso de que no se presente esta última, su oferta será considerada como rechazada y, por lo tanto, no se realizara la apertura de su oferta administrativa técnica ni económica. 3. Posteriormente, se abrirán los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura. 4. Seguido a esto, se abrirá el archivo que contiene los antecedentes económicos (oferta económica) de cada oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de apertura. 5. En el acto de apertura electrónica, la comisión solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envío de la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto N°17. La Comisión de evaluación estará encargada de la verificación y estudio en detalle de la información entregada en dichos documentos y/o anexos, como también de los requisitos formales para su presentación. Si en el examen de la oferta se verifica la omisión de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptación de la oferta, se procederá en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada, ello sin perjuicio de lo establecido en punto N°17. Terminada la apertura de las ofertas electrónicas, sin perjuicio del acta de apertura electrónica que entrega el Portal, se designará un profesional que elaborará acta de esta etapa y que contendrá antecedentes tales como: precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comisión de evaluación.
DEL CONTRATO.
Se suscribirá un contrato de ejecución de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se llevará a cabo en las oficinas de la Subdirección de Fiscalía y Asesoría Jurídica Regional, ubicadas en Ramon Carnicer Poniente #3186, Población Tierras Blancas, comuna y ciudad de Arica. El plazo para firmar el contrato con el oferente adjudicado será de 3 días hábiles contados desde la entrega de la boleta de garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales. Si el oferente presenta el documento de garantía dentro del plazo establecido y éste presenta un error dentro de lo estipulado en el punto Nº30 “Errores en el documento de Garantía”, el plazo para firmar el contrato se ampliará en 02 (dos) días hábiles. En ambos plazos el oferente adjudicado deberá entregar los siguientes antecedentes, si corresponden: 1. Fotocopia de la escritura pública o documento legal en la cual constare la personería de él o de los representantes legales del contratante, si procediere. 2. Fotocopia del Rol Único Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario. 3. Certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripción (fojas, N° y año), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda, ambos con una antigüedad no superior a 60 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución que dispone la contratación en el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de las personas jurídicas distintas de las sociedades, deberán acompañar a sus propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto, como asimismo, que la documentación que se requerirá a las personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, será aquella que proceda de conformidad a las normas referidas. Las personas jurídicas sin fines de lucro deberán acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el título XXXIII del libro I del Código Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 4. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal del adjudicado. 5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, emitido por la Inspección del Trabajo. 6. Nómina de trabajadores junto con los certificados de inhabilidad emitido por Servicio de Registro Civil e Identificación, los que no tendrán una fecha de emisión superior a un mes, antes del cierre de recepción de ofertas. El documento se descarga en el siguiente Link: https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/inhabilidades-para-trabajar-con-menores-de-edad. 7. Pólizas de seguro indicadas en el punto 46 de las bases administrativas. Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitación, de acuerdo con los intereses del Servicio.