Licitación ID: 4640-62-LQ18
Proyecto Conservacion Hospital de Lota
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA, Adquisiciones HLota
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 103
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Comprende la intervención del sistema de iluminación interna y externa, conservación pinturas interiores de servicios clínicos, conservación de boxes de atención y conservación de baños, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, del proyecto  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Proyecto Conservacion Hospital de Lota
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital de Lota requiere ejecutar la siguiente obra “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA”, ID: 4640-60-LQ18, de acuerdo a proyecto que se adjunta
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
Unidad de compra:
Adquisiciones HLota
R.U.T.:
61.602.203-2
Dirección:
Carrera 702
Comuna:
Lota
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-10-2018 15:00:00
Fecha de Publicación: 14-09-2018 15:28:00
Fecha inicio de preguntas: 14-09-2018 16:01:00
Fecha final de preguntas: 28-09-2018 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-10-2018 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-10-2018 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-10-2018 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 25-10-2018 14:45:09
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Primera Visita a Terreno 24-09-2018 12:00:00
Segunda Visita a Terreno 26-09-2018 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE
2.- ANEXO 1.A DECLARACIÓN JURADA
3.- ANEXO 1.B DECLARACIÓN JURADA
4.- ANEXO 2 DECLARACIÓN ACEPTACION DE CONDICIONES
5.- ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA
6.- ANEXO 4 SIN DEUDA VIGENTE DE TRABAJADORES
7.- ANEXO 5 CON DEUDA VIGENTE DE TRABAJADORES
8.- ANEXO 6 RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS NATURALES
Documentos Técnicos
1.- ARQ 1er PISO LOTA BAÑOS
 
2.- ARQ 2° PISO LOTA BAÑOS
 
3.- ARQ 3° PISO LOTA BAÑOS
 
4.- ARQ ZOCALO LOTA BAÑOS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 7 ECONOMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Comportamiento contractual anterior Se calificará de acuerdo a Multas cursadas a las empresas y/u otras Infracciones que se le hayan sancionado a las empresas participantes en otros procesos realizados, y cuya falta se encuentre publicada en el portal Chilecompra. ………… 0 Multas = 5% ……1 o más multas y/o infracciones = 0% Fórmula de Cálculo: Puntaje = aplica directo 5%
2 Cumplimiento de los requisitos Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre: 100 puntos. Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud. 1 punto. No cumple con los requisitos formales contenidos en las Bases o no ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs., contados desde la solicitud: Inadmisible. (Fórmula de cálculo: puntaje obtenido *factor) 5%
3 Experiencia de los Oferentes Se asignará puntaje según m2 de experiencia en construcción, habilitación, conservación en Infraestructura en salud, (OS) y otro tipo de Obras (OTO) de edificación. < 500m2 (OS) Y (OTO)= NOTA 0 500m2 - 1000m2 (OTO)= NOTA 1 500m2 - 1000m2 (OS)= NOTA 2 1.001m2 – 3.000m2(OTO)= NOTA 3 1.001m2 – 3.000m2(OS)= NOTA 4 > 3.001m2(OTO) = NOTA 5 > 3.001m2(OS) = NOTA 6 EVALUACION: Nota de Empresa a evaluar/Nota de Empresa mayor puntaje*factor*100 20%
4 Plazo de Entrega Menor plazo ofertado/Plazo a evaluar* factor * 100 10%
5 Precio Precio más económico/precio a evaluar*factor*100 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Hospital de Lota
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Jefe Contabilidad y Presupuesto
e-mail de responsable de pago: ggonzalez@ssconcepcion.cl
Nombre de responsable de contrato: Rodrigo Inzunza
e-mail de responsable de contrato: rinzunza@ssconcepcion.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2721258-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL DE LOTA
Fecha de vencimiento: 04-12-2018
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: El oferente deberá entregar Instrumento de Garantía, podrá ser tomado por uno o varios integrantes del oferente, por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos) pagadero a la vista y de carácter irrevocable con una vigencia de 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación. Entregar en oficina de partes del Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota. Tiene plazo de entrega hasta antes del día y hora de cierre de la licitación, quien presente la Garantía después de la hora señalada queda fuera de Bases. El Hospital de Lota, podrá hacer efectiva esta Garantía en el evento de que el proveedor adjudicado desistiera de su oferta o no haga entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural.
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación Pública “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18
Forma y oportunidad de restitución: A las empresas participantes se les devolverá la garantía a los 10 días corridos contados desde su vencimiento, a través de oficio conductor, por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota al domicilio fijado por el oferente, según lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL DE LOTA
Fecha de vencimiento: 29-03-2019
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de las obligaciones que impone el contrato, el adjudicatario deberá entregar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contado desde la fecha en que se notifique la adjudicación de la propuesta en conformidad a lo previsto en estas bases, un instrumento de Garantía, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia que exceda en noventa (90) días corridos al plazo de duración del contrato. En el evento que se generen Aumentos de Plazo y/o de Obra, autorizados por el Mandante, el Contratista deberá cambiar la Garantía por una nueva, con la nueva vigencia que exceda a lo menos en 90 días corridos el nuevo Plazo de duración del Contrato y por el 10% del nuevo monto. La Garantía deberá ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable, ser emitida por un Banco con sucursal en la ciudad de Concepción y entregar en sobre cerrado en Oficina de Partes del Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural.
Glosa: Boleta de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18
Forma y oportunidad de restitución: A la empresa adjudicada se le devolverá la garantía dentro del plazo de 10 días de realizada la Recepción Provisoria de Obra Sin Observaciones, a través de oficio conductor, por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota al domicilio fijado por adjudicado, previa entrega de la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras.
    Otras Garantías
Beneficiario: HOSPITAL DE LOTA
Fecha de vencimiento: 31-12-2018
Monto: 30 %
Descripción: La fecha de vencimiento indicada mas arriba es estimada. El Anticipo, en caso de ser requerido, corresponderá hasta un 30% del monto del aporte del mandante y le será cancelado al contratista contra Factura y entrega de los documentos de Garantía ascendentes al 100% del monto del Anticipo a nombre del Hospital de Lota, en cantidad similar a los meses ofertados por el contratista en la ejecución de toda la obra. Las Garantías serán de igual monto, a excepción de la última que se ajustará para completar el monto total del anticipo otorgado.
Glosa: Garantía de un 30% de ANTICIPO, Glosa que debe contener la Garantía será: “Para Garantizar el anticipo del contrato de ejecución de la Obra “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18
Forma y oportunidad de restitución: La primera garantía tendrá una vigencia mínima de 60 días, la segunda tendrá una vigencia mínima de 90 días y así sucesivamente, plazos que se contarán desde la fecha de facturación del anticipo. En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural. Una vez caucionadas estas Boletas en los Estados de Pago se devolverán a través de oficio conductor por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota
   
Beneficiario: HOSPITAL DE LOTA
Fecha de vencimiento: 28-06-2019
Monto: 5 %
Descripción: Una vez que las obras estén ejecutadas, Recepcionadas conforme Sin Observaciones Provisoriamente y como requisito previo al pago total de la obra, el Contratista deberá tomar a su nombre y presentar una garantía de plazo definido en el Artículo 30 de las presentes Bases Administrativas, extendida a nombre del Hospital de Lota, por un monto equivalente al 5% del monto total contratado, deberá consignar la siguiente frase “para caucionar la Correcta Ejecución de la obra “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18 En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural.
Glosa: En garantía por la Correcta Ejecución de las Obras de la Licitación Pública “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Definitiva, a través de oficio conductor, por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota al domicilio fijado por el adjudicado. Lo anterior es sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el caso de que dos o más empresas se encuentren en una situación de empate en la evaluación de ofertas se procederá a re-evaluar el criterio precio, de persistir el empate se reevaluara el criterio Plazo y criterio Experiencia, para decidir la empresa que se adjudicará la licitación se adjudicará al que ofrezca el precio más bajo y de persistir el empate se adjudicará a la empresa que oferte el plazo más bajo y tenga el mejor puntaje en experiencia, de persistir el empate se adjudicara a la empresa que presente mejores condiciones en alguno de los criterios evaluados o requeridos. Es decir tendrán prevalencia de desempate los criterios de evaluación de mayor a menor de acuerdo a su porcentaje de evaluación.


Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Bases Administrativas
A. BASES ADMINISTRATIVAS LICITACIÓN 4640-62-LQ18 PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA GENERALIDADES.- Corresponde a la Conservación de Hospital de Lota, que comprende la intervención del sistema de iluminación interna y externa, conservación pinturas interiores de servicios clínicos, conservación de boxes de atención y conservación de baños, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, del proyecto. DEFINICIONES Días corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa, sin descontar los feriados. CONSIDERACIONES PREVIAS Las obras a ejecutar en virtud de lo dispuesto en las presentes bases, comprenden hasta la total y cabal terminación de ellas, e incluyen todas las partidas especificadas o graficadas en los planos de obra. Incluye la ejecución y coordinación de las obras civiles, instalaciones, obras complementarias y otros que se requieran para la completa, habilitación o remodelación del proyecto, garantizando su óptimo funcionamiento. Tratándose de un contrato a Suma Alzada, el Oferente deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de cada partida, de existir omisiones de deberán consultar en el periodo de consultas y aclaraciones de la licitación. Se da por entendido que los oferentes están en conocimiento de todas las normas, reglamentaciones y disposiciones legales aplicables a la ejecución de los proyectos, por lo que el Contratista deberá responder por cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de cualquier partida. Por tanto en caso de ser solicitado, deberá reponer los elementos o rehacer los procedimientos rechazados en cualquier ítem dentro del período de la obra o de garantía de las obras, sin que esto signifique un mayor costo para la entidad licitante. El proyecto, se compone esencialmente de Planos Generales, de Detalles y Especificaciones Técnicas que en conjunto conforman un todo indivisible y complementario. De esta manera, la sola mención, especificación y/o dibujo de algún elemento, producto y/o partida con su respectiva individualización, en cualquiera de estos documentos, implicará su provisión y colocación en el valor de la propuesta entregada por el Oferente. Para todos los efectos siempre prevalecerán los planos de arquitectura por sobre las definiciones de los planos de las distintas especialidades. En caso de existir omisiones en los planos de las especialidades se deberá cotizar en base a lo explicado en los planos de arquitectura. En todo caso, las ofertas deberán contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la correcta ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo a la más exacta interpretación de los planos , especificaciones e instruciones del ITO. Se aceptará sólo una oferta por Oferente, la cual debe ser por el total de las partidas y especialidades indicadas para la licitación en la documentación respectiva. El oferente no podrá realizar exclusiones en su oferta. Si se encontrase un ítem sin indicación de su unidad de medida en el Formulario de Presupuesto Detallado o Itemizado, deberá efectuar las consultas pertinentes a través del foro electrónico en el período definido para tal efecto. El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún error, ambigüedad u omisión de los planos, especificaciones y de otros antecedentes, ante cualquier duda que surja, con posterioridad a la adjudicación de la propuesta o durante la ejecución de la obra. Siempre deberá someterse al dictamen de la Inspección Técnica de la Obra. Las presentes Bases Administrativas, conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Consultas, Respuestas y Aclaraciones, formarán parte integrante del Contrato de Ejecución de Obras, sin perjuicio de otros documentos que sean aprobados por la entidad Licitante. Asimismo, se entenderá como parte integral de la licitación toda la reglamentación vigente que diga relación con los proyectos a ejecutarse como la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos atingentes a la ejecución de la obra, como la de los demás servicios, tales como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación, gas, Código Sanitario, normas Técnicas Básicas, normativa específica de la Seremi de Salud, de Transportes u otras. PROGRAMA OFICIAL DE OBRA El Contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta Entrega de Terreno para entregar a la Inspección Técnica de la obra, la complementación de la programación de la obra, esta se hará en una Carta Gantt detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de principio y término de cada partida de construcción, en concordancia con el plazo de ejecución y con el Presupuesto Detallado. Indicando además, la ruta crítica de la ejecución de la obra. Se requerirá efectuar la presentación en formato MS Project y deberá permitir la evaluación diaria de los avances programados y reales, tanto en el aspecto Físico como Financiero del contrato. Se requiere que en la programación se detallen las secuencias de las partidas o actividades, en coherencia con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Itemizado y todos los documentos técnicos y administrativos del Contrato. Deberá considerar procesos de ejecución logísticos acordes con la más óptima y correcta de las prácticas. El Programa de Trabajo debe permitir evaluar el avance del Proyecto semanalmente, la Unidad Técnica y/o la I.T.O. podrá exigir la subdivisión de las actividades programadas por lo que el contratista a su requerimiento deberá completarlo con sub-programas que incorporen un mayor detalle de todas las actividades involucradas del Proyecto, todo esto con el objeto de controlar las mediciones de las posibles variaciones a partir de la fecha de su vigencia. Una vez que el Inspector Técnico de Obra y la Unidad Técnica, aprueben el Programa Detallado de Trabajo, este se establecerá como el “Programa Oficial de la Obra”, y el avance del proyecto se empezará a controlar periódicamente con este programa en lo que respecta a su avance físico y financiero, no pudiendo exceder el plazo establecido para la ejecución de la obra fijado por la entidad licitante. - El Programa Oficial de Obras será uno de los requisitos que deberá cumplir el “Contratista”, para aprobar el segundo Estado de Pago. - El Programa de Obra deberá estar ubicado en un lugar visible de la obra. - De acuerdo a lo previsto en las presentes Bases, el Programa Oficial de la Obra podrá ser modificado en los siguientes casos: • Por aumentos y/o disminuciones de obras. • En caso de requerirlo el Hospital, sin que exista una modificación de obras. • Por caso fortuito, a solicitud del contratista. 1.- CARACTERISTICAS DE LA LICITACION. a) Nombre de la licitación “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA”, ID: 4640-62-LQ18. b) Descripción: El Hospital de Lota requiere ejecutar la siguiente obra “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA”, ID: 4640-60-LQ18, de acuerdo a proyecto que se adjunta. c) Tipo de licitación : Pública-Licitación Pública superior a 2000 UTM y menor a 5000 UTM d) Tipo de convocatoria : ABIERTO e) Moneda : Peso Chileno f) Etapas del proceso de apertura : Una Etapa g) Contrato : A suma alzada y sin reajuste de ningún tipo. Se Requerirá suscripción de contrato h) Toma de razón por Contraloría : No requiere Toma de Razón por Contraloría i) Publicidad de ofertas técnicas : Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación. 2.- ORGANISMO DEMANDANTE: a) Razón social : Hospital de Lota b) Unidad de compra : Abastecimiento Hospital de Lota c) R.U.T. : 61.602.203-2 d) Dirección : Carrera 702 e) Comuna : Lota f) Región en que se genera la licitación : Región del Biobío 3.- ETAPAS Y PLAZOS. a. 1ª Visita a Terreno: de carácter obligatorio, a las 12:00 hrs al 4° día hábil desde la fecha de Publicación. b. 2ª Visita a Terreno: de carácter obligatorio a las 12:00 hrs al 7° día hábil desde la fecha de Publicación. Estos plazos pueden adelantarse o atrasarse en uno o dos días para evitar caer un día sábado, domingo o festivo. - Los oferentes estarán obligados a asistir sólo a una de estas Visitas. Los representantes del Hospital junto con los oferentes interesados en participar en esta propuesta, se reunirán a las 11:45 hrs., en oficina del Depto. De Recursos Físicos del Hospital ubicado en calle Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota. Cerrando Acta a las 12:00hrs, para salir desde ahí a recorrer el recinto hospitalario. El objetivo de ésta, es que los participantes puedan contar con una visión más completa de los requerimientos de las obras. La persona encargada de la visita será el Jefe de Recursos Físicos o quien lo Subrogue. c. Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:00 horas. d. Fecha inicio de preguntas: a partir de la fecha de publicación, a las 15:00:00 horas. e. Fecha final de preguntas: 10 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:00 horas. f. Fecha de publicación de respuestas: 12 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 19:00 hrs. g. Fecha de Acto de apertura técnica: 21 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:01 hrs. h. Fecha de Acto de apertura económica (referencial): 21 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:02 hrs. i. Fecha de Adjudicación: 40 días corridos, a partir de la fecha de publicación de Licitación, a las 17:00hrs. j. Fecha estimada de firma de contrato: 10 días hábiles, a partir de la fecha de Adjudicación de Licitación, a las 17:00 Hrs. k. Tiempo estimado de evaluación de ofertas: 10 días hábiles, posteriores a la fecha de cierre de licitación. 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA La Propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de los Antecedentes Técnicos y de los Antecedentes Económicos, según se detalla en los puntos 4.2, 4.3 y 4.4. La falta de presentación de cualquiera de los Antecedentes indicados en esos puntos será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación y adjudicación. Documentos Administrativos 4.1 Ser persona Natural o Jurídica habilitada legalmente para participar: Quienes postulen deberán tomar en consideración las prohibiciones de contratación contempladas en el ordenamiento jurídico vigente y en especial, las contenidas en la ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 4.2 Entregar Antecedentes Administrativos: Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, según se indica en el punto Etapas y Plazos, los siguientes documentos firmados por su representante legal. N° Documento Según Formato 1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE FORMULARIO ANEXO 1 2 PRESENTAR FORMULARIO 1-A O FORMULARIO 1-B, S/G CORRESPONDA FORMULARIO 1-A FORMULARIO 1-B 3 DECLARACION ACEPTACION DE CONDICIONES FORMULARIO ANEXO 2 4 DECLARACION JURADA FORMULARIO N° 3 5 SIN DEUDAS VIGENTES CON TRABAJADORES FORMULARIO N° 4 6 CON DEUDAS VIGENTES CON TRABAJADORES FORMULARIO N° 5 7 RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS FORMULARIO N° 6 8 GARANTIA GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LAS PRESENTES BASES 9 CERTIFICADOS, DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE, EN CONSTRUCCION, HABILITACIÓN, CONSERVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN SALUD, (OS) y OTRO TIPO DE OBRAS (OTO) DE EDIFICACION, EMITIDOS POR LA ENTIDAD QUE ACTUE COMO MANDANTE, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL, Se asignará puntaje según m2 de experiencia en construcción, habilitación, conservación en Infraestructura en salud, (OS) y otro tipo de Obras (OTO) de edificación. < 500m2 (OS) Y (OTO)= NOTA 0 500m2 - 1000m2 (OTO)= NOTA 1 500m2 - 1000m2 (OS)= NOTA 2 1.001m2 – 3.000m2(OTO)= NOTA 3 1.001m2 – 3.000m2(OS)= NOTA 4 > 3.001m2(OTO) = NOTA 5 > 3.001m2(OS) = NOTA 6 10 CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS FORMALES(*) (*)El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos obtendrá 100 puntos. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, los haya acompañado dentro del plazo de 48 horas contados desde su solicitud, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886, obtendrá 1 pts. 4.3 Entregar Antecedentes Técnicos: Subir al portal Programación de Obra a través de Excel, Projet o similar, detallando la secuencia de sus operaciones, plazos de principio y término de cada partida de construcción, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. 11 PROGRAMACION DE OBRAS A través de Excel, Projet o similar 4.4 Entregar Antecedentes Económicos: Subir al portal Formulario Presupuesto Desglosado Completo. La propuesta económica deberá expresarse en moneda nacional y comprender un presupuesto total por la ejecución del contrato incluyendo honorarios, impuestos y cualquier otro rubro que incida en la misma. Si eventualmente, a juicio del oferente, fuera necesario adicionar partidas que no figuren en el itemizado y ellas contribuyan para un mejor entendimiento y resolución de la propuesta, deberá incluir un ítem denominado ”otras partidas”, expresado en global, y acompañando un detalle separado de las distintas partidas que eventualmente lo constituyen, ya que la propuesta incluirá la total ejecución de las obras hasta su terminación satisfactoria. En la valorización de los trabajos se debe considerar los salarios, leyes sociales, seguros, implementos de seguridad, transportes materiales, equipos y, en general, todos los gastos inherentes al tipo de trabajo a ejecutar. Cualquier omisión que a juicio del proponente pudiera existir y que incida en la buena terminación de los trabajos, deberá considerarla en el ítem “otras partidas” en forma global, agregando un detalle separado de las distintas obras incluidas. El oferente que no cotice la totalidad de las partidas indicadas en el Formulario Presupuesto Desglosado, o no lo presente al momento de presentar su oferta, quedará automáticamente fuera de Bases y fuera del proceso licitatorio. De igual manera el oferente que modifique en cualquier punto el formato de presupuesto o los formatos anexos de las especialidades, quedará automáticamente fuera de Bases y fuera del proceso licitatorio. Si el oferente encuentra una partida o ítem, y a su juicio ésta no corresponda, o no requiere evaluación, el ítem deberá ser valorizada con $1 (un peso), de lo contrario se aplicará lo señalado en el párrafo anterior. 12 OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTO DESGLOSADO FORMULARIO ANEXO 7, 4.5.- Entregar Antecedentes Físicos: El oferente deberá hacer entrega de Documento de Garantía por la Seriedad de la Oferta en Oficina de Partes del Servicio de Salud Concepción, ubicadas en O´Higgins N° 297 de Concepción el día hábil anterior a la fecha de cierre de la Licitación. 5. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES. 5.1. PERSONA NATURAL 5.1.1. Requisitos para ofertar: 1.- No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador ni condenado por delitos concursales establecidos en el Art. 463 y siguientes del Código Penal, en los últimos 2 años. 5.1.2. Requisitos para ser contratado: El adjudicado debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos: 1.- No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún Órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.” 2.- Inscritos en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. Documentos persona natural - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad. - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 incisos 6 de la ley 19.886. 5.2. PERSONA JURÍDICA 5.2.1. Requisitos para ofertar: 1.- No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador ni condenado por delitos concursales establecidos en el Art. 463 y siguientes del Código Penal, en los últimos 2 años. 5.2.2. Requisitos para ser contratado: El adjudicado debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos: 1.- No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún Órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”. 2.- Inscritos en Chileproveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. 3.- No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). Documentos persona jurídica - Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886. - Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393. - Copia Legalizada de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones. - Certificado de Vigencia de Sociedad no superior a 30 días. - Certificado de Vigencia de Poder. 6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Ítem Observaciones Ponderación Menor Plazo ofertado Menor plazo ofertado/Plazo a evaluar* factor * 100 10% Menor Precio Precio más económico/precio a evaluar*factor*100 60% Experiencia Se asignará puntaje según m2 de experiencia en construcción, habilitación, conservación en Infraestructura en salud, (OS) y otro tipo de Obras (OTO) de edificación. < 500m2 (OS) Y (OTO)= NOTA 0 500m2 - 1000m2 (OTO)= NOTA 1 500m2 - 1000m2 (OS)= NOTA 2 1.001m2 – 3.000m2(OTO)= NOTA 3 1.001m2 – 3.000m2(OS)= NOTA 4 > 3.001m2(OTO) = NOTA 5 > 3.001m2(OS) = NOTA 6 EVALUACION: Nota de Empresa a evaluar/Nota de Empresa mayor puntaje*factor*100 20% CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre: 100 puntos. Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud. 1 punto. No cumple con los requisitos formales contenidos en las Bases o no ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs., contados desde la solicitud: Inadmisible. (Fórmula de cálculo: puntaje obtenido *factor) 5% COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR Se calificará de acuerdo a Multas cursadas a las empresas y/u otras Infracciones que se le hayan sancionado a las empresas participantes en otros procesos realizados, y cuya falta se encuentre publicada en el portal Chilecompra. ………… 0 Multas = 5% ……1 o más multas y/o infracciones = 0% Fórmula de Cálculo: Puntaje = aplica directo 5% 1. La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación. 2. La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada. 3. Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta. 7.- MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO. a) Estimación en base a : Presupuesto disponible b) Fuente de financiamiento : Hospital de Lota c) Monto total estimado : $ 150.000.000 Impuesto incluido. d) Duración del contrato : Contrato de ejecución en el tiempo e) Tiempo estimado del Contrato : 90 días corridos. f) Plazos de pago : a 45 días. g) Nombre de responsable de pago : Jefe Contabilidad y Finanzas h) e-mail de responsable de pago : ggonzalez@ssconcepcion.cl i) Prohibición de subcontratación : Se permite subcontratación parcial. 8.- DE LAS GARANTIAS. Los documentos de garantía consistirán en cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo.31 del Decreto 250 y sus modificaciones En los casos en que se otorgue Garantía Electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En el caso de la Garantía Electrónica, ésta se restituirá dentro de 10 días contados desde la fecha de la Resolución Aprobatoria de Contrato, en la forma que señale el oferente en su oferta. 8.1.-GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. Los oferentes deberán entregar al Hospital un instrumento de garantía, el que deberá ser tomado en las instituciones respectivas, sean estos bancos comerciales o Instituciones de Garantía Recíproca IGR, pagadero a la vista con carácter irrevocable y a la orden del Hospital de Lota, la que deberá tener las siguientes características: Tipo de documento Instrumento de Garantía de acuerdo las condiciones dispuestas en el artículo.31 del Decreto 250 y sus modificaciones. Mandante Hospital de Lota Pagadera A la vista con carácter irrevocable Vigencia mínima 60 días corridos como mínimo, posteriores a la fecha de apertura electrónica. Expresada en $ (Pesos Chilenos) Monto $ 500.000 (Quinientos mil pesos) Glosa Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación Pública “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18 Descripción El oferente deberá entregar Instrumento de Garantía, podrá ser tomado por uno o varios integrantes del oferente, por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos) pagadero a la vista y de carácter irrevocable con una vigencia de 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación. Entregar en oficina de partes del Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota. Tiene plazo de entrega hasta antes del día y hora de cierre de la licitación, quien presente la Garantía después de la hora señalada queda fuera de Bases. El Hospital de Lota, podrá hacer efectiva esta Garantía en el evento de que el proveedor adjudicado desistiera de su oferta o no haga entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural. Forma y oportunidad de su restitución A las empresas participantes se les devolverá la garantía a los 10 días corridos contados desde su vencimiento, a través de oficio conductor, por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota al domicilio fijado por el oferente, según lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Lugar de entrega de la Garantía Oficina de Partes del Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota El Hospital de Lota, hará efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el proponente, se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. b) Si se comprobare falsedad de cualquiera de los documentos constitutivos de la oferta. c) Si el Contratista no suscribe el contrato o no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chile Proveedores) dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades de la Licitación para la firma del contrato. d) Si el contratista no entrega en forma oportuna la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta, será rechazada por el Hospital de Lota por no ajustarse a los términos de las presentes Bases. 8.2.- GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Los oferentes deberán entregar al Hospital una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, tomada por el mismo oferente, la que deberá tener las siguientes características: Tipo de documento Instrumento de Garantía de acuerdo las condiciones dispuestas en el artículo.31 del Decreto 250 y sus modificaciones. Mandante Hospital de Lota Pagadera A la vista con carácter irrevocable Vigencia mínima Vigencia igual al Plazo Contractual aumentado en 90 días corridos. Expresada en $ (Pesos Chilenos) Monto 10% del monto total del contrato. Glosa Boleta de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18 Descripción Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de las obligaciones que impone el contrato, el adjudicatario deberá entregar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contado desde la fecha en que se notifique la adjudicación de la propuesta en conformidad a lo previsto en estas bases, un instrumento de Garantía, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia que exceda en noventa (90) días corridos al plazo de duración del contrato. En el evento que se generen Aumentos de Plazo y/o de Obra, autorizados por el Mandante, el Contratista deberá cambiar la Garantía por una nueva, con la nueva vigencia que exceda a lo menos en 90 días corridos el nuevo Plazo de duración del Contrato y por el 10% del nuevo monto. La Garantía deberá ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable, ser emitida por un Banco con sucursal en la ciudad de Concepción y entregar en sobre cerrado en Oficina de Partes del Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural. Lugar de entrega Garantía Oficina de Partes Dirección Hospital de Lota ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota. El día hábil anterior a la fecha de cierre de la licitación. Forma y oportunidad de su restitución. A la empresa adjudicada se le devolverá la garantía dentro del plazo de 10 días de realizada la Recepción Provisoria de Obra Sin Observaciones, a través de oficio conductor, por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota al domicilio fijado por adjudicado, previa entrega de la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. El Hospital hará efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el licitante adjudicado no cumpliese con una o más de las obligaciones contractuales. El Hospital de Lota contará en los casos señalados, con la facultad de demandar los perjuicios que estime causados. b) Se hace presente que esta Garantía además caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto con el Artículo 11 de la Ley de Compras. 8.3.- GARANTIA DE ANTICIPO El Anticipo será de carácter optativo, en caso de ser requerido y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria será de un máximo de un 30% del monto ofertado. El contratista deberá garantizarlo en un 100% presentando las garantías de acuerdo a lo siguiente: Tipo de documento Instrumento de Garantía de acuerdo las condiciones dispuestas en el artículo.31 del Decreto 250 y sus modificaciones. Mandante Hospital de Lota Pagadera A la vista Vigencia mínima Las Garantías en cantidad similar a los meses ofertados por el contratista en la ejecución de toda la obra. Las Garantías serán de igual monto, a excepción de la última que se ajustará para completar el monto total del anticipo otorgado. La primera garantía tendrá una vigencia mínima de 60 días, la segunda tendrá una vigencia mínima de 90 días y así sucesivamente, plazos que se contarán desde la fecha de facturación del anticipo. Expresada en $ (Pesos Chilenos) Monto 30% del valor total del contrato. Glosa Garantía de un 30% de ANTICIPO, Glosa que debe contener la Garantía será: “Para Garantizar el anticipo del contrato de ejecución de la Obra “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18 Descripción El Anticipo, en caso de ser requerido, corresponderá hasta un 30% del monto del aporte del mandante y le será cancelado al contratista contra Factura y entrega de los documentos de Garantía ascendentes al 100% del monto del Anticipo a nombre del Hospital de Lota, en cantidad similar a los meses ofertados por el contratista en la ejecución de toda la obra. Las Garantías serán de igual monto, a excepción de la última que se ajustará para completar el monto total del anticipo otorgado. La primera garantía tendrá una vigencia mínima de 60 días, la segunda tendrá una vigencia mínima de 90 días y así sucesivamente, plazos que se contarán desde la fecha de facturación del anticipo. En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural. Una vez caucionadas estas Boletas en los Estados de Pago se devolverán a través de oficio conductor por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota Lugar de entrega Boleta Oficina de Partes Dirección Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota. 8.4.- GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCION. Los oferentes deberán entregar al Hospital de Lota una Garantía por la Correcta Ejecución de las Obras, tomada por el mismo oferente en un banco comercial con oficinas en Concepción, la que deberá tener las siguientes características: Tipo de documento Instrumento de Garantía de acuerdo las condiciones dispuestas en el artículo.31 del Decreto 250 y sus modificaciones. Mandante Hospital de Lota Pagadera A la vista con carácter irrevocable Vigencia mínima Con una Vigencia de 180 días corridos desde la Recepción Provisoria de Obras Sin Observaciones. Expresada en $ (Pesos Chilenos) Monto 5% del monto total del contrato. Glosa En garantía por la Correcta Ejecución de las Obras de la Licitación Pública “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18 Descripción Una vez que las obras estén ejecutadas, Recepcionadas conforme Sin Observaciones Provisoriamente y como requisito previo al pago total de la obra, el Contratista deberá tomar a su nombre y presentar una garantía de plazo definido en el Artículo 30 de las presentes Bases Administrativas, extendida a nombre del Hospital de Lota, por un monto equivalente al 5% del monto total contratado, deberá consignar la siguiente frase “para caucionar la Correcta Ejecución de la obra “PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA. Id 4640-62-LQ18 En caso de Vale Vista adjuntar carta indicando nombre de la obra a caucionar, ID de la Licitación y nombre de la Empresa o persona natural. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Definitiva, a través de oficio conductor, por carta certificada, en sobre cerrado que contenga la Garantía endosada por el Director del Hospital de Lota al domicilio fijado por el adjudicado. Lo anterior es sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes. Lugar de entrega Garantía Oficina de Partes Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702, 3er. Piso, comuna de Lota. 8.5.- ERRORES EN LAS GARANTÍAS: Si los documentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del mandante u otro, el oferente podrá presentar en el plazo de 48 horas de notificado sobre el error, un nuevo documento correctamente emitido. 9.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS: 9.1.- DEL CONTRATO Y SU PRÓRROGA a) Una vez adjudicada la propuesta, se celebrará el contrato a suma alzada, sin reajustes y de acuerdo a lo establecido en el punto Condiciones de Pago. b) La minuta de contrato será elaborada por el Departamento de Asesoría Jurídica del Hospital de Lota, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada, y a los demás antecedentes del llamado a propuesta. c) Plazo para celebrar el Contrato: El adjudicatario debe firmar el contrato dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha en que se le notifique de la adjudicación. d) Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario. e) Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario. En consecuencia, el Hospital de Lota no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato y a los actos que de él se deriven. El Contrato entrará en vigencia a contar de la total tramitación de la resolución que lo aprueba. f) Las partes podrán de común acuerdo y por escrito, modificar el contrato si se generaran Aumentos de Obra, Disminuciones de Obra, Otorgamiento de Obras Extraordinarias, Aumentos en el plazo de ejecución de las obras, y siempre que no exceda el Plazo total del contrato. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas por Resolución Exenta respectiva. 9.2.- DOCUMENTOS DE LA LICITACION Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes: * Las presentes Bases Administrativas, * Las Bases Electrónicas * Las Especificaciones Técnicas * Las consultas y respuestas * Las enmiendas del Hospital de Lota sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven * Los Formularios * La oferta adjudicada * La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa * Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital de Lota. El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital de Lota podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. 9.3.- INGRESO DE OFERTAS EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los formularios y documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes Bases. 10.- MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION 10.1. El Hospital de Lota, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda, por Resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. 10.2. Hospital de Lota deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas, lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl. 10.3. Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital de Lota a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl. 11.- VIGENCIA DE LA OFERTA 11.1. La oferta tendrá una vigencia de 60 días corridos a partir de la fecha de apertura de la propuesta. 11.2. No obstante cualquier declaración, las ofertas técnicas y económicas que se presenten, se entienden tener vigencia de 60 días corridos, desde la fecha de apertura. Si el Hospital pudiere efectuar la adjudicación dentro de este plazo, podrá solicitar a los proponentes la revalidación de sus ofertas y la renovación de la garantía de seriedad de la oferta, por un nuevo plazo de 60 días. En estas circunstancias, los proponentes no estarán obligados a continuar participando en la licitación y podrán solicitar la devolución de la garantía de seriedad de la oferta 12.-PROVEEDOR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro de 15 días hábiles contados desde la adjudicación en este caso queda sin envío la orden de compra hasta su inscripción. En caso que el proveedor aún no haya iniciado la ejecución de las obras y haya expirado el plazo antes mencionado. Dicha situación facultará al Hospital, para Readjudicar esa línea de licitación. 13.- DE LOS PRECIOS Los valores netos deberán cotizarse en pesos chilenos. 14-. DE LA FORMA DE PAGO La forma de pago será mediante estados de Pago de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en las presentes bases, bases técnicas, especificaciones técnicas y previa aceptación de factura. Se consultan Estados de Pago cada 30 días, contados de la fecha de Entrega de Terreno de acuerdo al Avance de las obras. Cabe señalar que la Ley de Presupuestos 2017 en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. El pago se efectuará por el Hospital de Lota.- El Contratista recibirá el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de pago, de acuerdo a lo siguiente: - Primer Estado de Pago: Este se cancelará luego de transcurridos 30 días corridos, contados desde la fecha de Entrega de Terreno de acuerdo al Avance de las obras. - Estado de Pago Final: por el monto total del contrato deducido lo pagado en el o los Estados de Pago anteriores, se cancelará una vez efectuada la Recepción Provisoria de los trabajos Sin Observaciones previa presentación de la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. A cada Estado de Pago se le descontará una cuota del anticipo otorgado si corresponde, cuotas en cantidad similar a los meses ofertados. La facturación deberá emitirse a nombre del Hospital de Lota, R.U.T.: 61.602.203-2 con domicilio en calle Los Carrera 702 de Lota, y se deberá entregar en Oficina de Partes de la Dirección del Hospital de Lota, ubicada en calle Los Carrera 702 de Lota. Junto a cada Estado de Pago el contratista deberá hacer llegar entre otros documentos los siguientes: - Formulario de Detalles de Partidas del estado de Pago indicando el Avance de las Obras. - Factura correspondiente al cobro del Estado de Pago, cancelada en Original y dos copias. - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo, con menos de treinta días de antigüedad en el cual conste que no tiene: Deudas, Reclamos, Denuncias ni Multas provisionales o de remuneraciones pendientes, en relación con el presente proyecto. - Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo, con menos de treinta días de antigüedad, mediante el cual la Dirección del Trabajo Certifica los antecedentes respecto de la empresa solicitante. - Fotocopias del Instituto de Normalización Previsional o Administradoras de Fondos de Pensiones, en que se acredite que el contratista no tiene conflictos ni pagos pendientes con el personal que labora en las obras. Estos certificados deben indicar expresamente su objetivo y tendrán sólo un mes de validez. Sin estos certificados y antecedentes no se cursará el estado de pago correspondiente. - Comprobante de Pago mensual de los consumos básicos como Agua, Electricidad y otros, cuando corresponda. - Listado actualizado de Subcontratistas en la Obra. - Consentimiento de cada Subcontratista, indicando que se encuentra al día en el pago de Remuneraciones con sus empleadores y que el Contrato General de la Obra se encuentra al día con el Pago del Subcontratista. - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo por cada Subcontratista, con menos de treinta días de antigüedad en el cual conste que no tiene: Deudas, Reclamos, Denuncias ni Multas provisionales o de remuneraciones pendientes, en relación con el presente proyecto. Entonces, de existir anticipo, en cada Estado de Pago se descontará una cuota de éste, equivalente al monto de la boleta que lo garantiza. Para el pago del anticipo, el contratista debe adjuntar factura, documentos de garantía y carátula de estado de pago por anticipo firmado por ITO. 15.- DEL PLAZO DE ENTREGA El proveedor deberá indicar el plazo de ejecución en días corridos, el cual comenzará a contarse desde la Entrega de Terreno o dependencias (según el caso), y no podrá superior al 31 de diciembre del 2018. 16.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS La apertura de las ofertas técnicas y económicas de la Licitación se efectuará a través del Portal Mercado Publico del día señalado en las presentes Bases y calendario de la Ficha de Publicación, levantándose acta de lo actuado a través del Portal Mercado Publico. Los proponentes podrán formular observaciones a dicha acta, dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de la citada acta, a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. 17.- DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACION El proceso de evaluación será interno, se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estará a cargo de una Comisión Evaluadora y adjudicadora la cual estará integrada por los siguientes profesionales y/o técnicos:  Referente Técnico (RRFF)  Subdirector Administrativo o quien le subrogue  Encargada Calidad Hospital  Jefa Contabilidad y Finanzas FUNCIONES COMISIÓN DE EVALUACIÓN: a) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público. (Art. 18. Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos). b) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicaran a los demás oferentes, solo para efectos que éstos tomen conocimientos de las mismas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o rupturas del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Con excepción de las situaciones antes descritas en el presente inciso, durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. (Art. 18. Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos). c) Solicitar a cualquier oferente, que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas. Estos requerimientos se harán por escrito a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, debiendo el oferente dar respuesta en la misma forma, dentro del plazo señalado. (Art. 18. Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos). d) Revisar y estudiar la documentación solicitada, evaluará las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes. e) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación. Esto es en primer lugar, Precio, en segundo lugar Plazo de Ejecución y en tercer lugar Experiencia. f) Hacer presente el evento en que la oferta mejor evaluada sea menor en un 50% del precio presentado por el segundo oferente mejor evaluado, a fin que el Director exija un aumento del valor de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato al adjudicatario, en un 50% adicional respecto a la garantía estipulada en las bases tomando como base la segunda oferta.(EN EL CASO QUE CORRESPONDA). g) Podrá proponer desestimar la propuesta, si de la evaluación se determina que no se ajusta a las necesidades del Hospital o excedieren de su presupuesto. h) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Comisión de Adjudicación. Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará la Licitación a un oferente, aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada desde su publicación. El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La fecha de adjudicación indicada en el cronograma de actividades de la Licitación podrá ser modificada, y se podrá adjudicar en una fecha distinta a la indicada originalmente. La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la Resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos: a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación, ya sea por escrito o a través del portal, y también en el caso que no acepte la orden de compra en el plazo de 24 horas desde la notificación en el portal de la orden de compra. b) Si el adjudicatario no acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y/o no suscribe y/o no entrega el respectivo Contrato, dentro de los plazos establecidos en estas Bases. c) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, dentro de los 15 días hábiles contados desde la adjudicación. d) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley. En todos estos casos, el Hospital podrá readjudicar en la licitación, al oferente evaluado con la siguiente mejor calificación, según cuadro comparativo, en la medida que cumplan íntegramente con las Bases Administrativas y Técnicas, y resulten convenientes a los intereses institucionales y dejarla sin efecto en caso contrario. 18.- PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas corridas, contados desde que se solicita esta información en el Portal, ya sea para responder aclaraciones, salvar los errores u omisiones de su oferta, o para presentar los documentos omitidos, en cuyo caso procederá a evaluar en la forma establecida en el punto 6 de las presentes bases. El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible. 19.-RESOLUCIÓN DE EMPATES En el caso de que dos o más empresas se encuentren en una situación de empate en la evaluación de ofertas se procederá a re-evaluar el criterio precio, de persistir el empate se reevaluara el criterio Plazo y criterio Experiencia, para decidir la empresa que se adjudicará la licitación se adjudicará al que ofrezca el precio más bajo y de persistir el empate se adjudicará a la empresa que oferte el plazo más bajo y tenga el mejor puntaje en experiencia, de persistir el empate se adjudicara a la empresa que presente mejores condiciones en alguno de los criterios evaluados o requeridos. Es decir tendrán prevalencia de desempate los criterios de evaluación de mayor a menor de acuerdo a su porcentaje de evaluación. 20.- MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN Las consultas generadas producto de la licitación deberán realizarse a través de correo electrónico a los profesionales: Rodrigo Inzunza Sepúlveda, rinzunza@ssconcepcion.cl 21. -DE LA ORDEN DE COMPRA La orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatario 24 hrs. desde su publicación en el portal Mercado Publico. La empresa tendrá un plazo de 24 horas, para aceptar la orden de compra desde la notificación en el Portal Mercado Público. Su no aceptación en el plazo antes señalado se entenderá como rechazo de la orden de compra. 22.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. El Hospital de Lota, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato, por alguna de las siguientes causales: 1. Que el proveedor, en los casos que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente: a) Cinco (5) veces por Faltas Leves. b) Tres (3) veces por Faltas Graves; o una vez por falta grave, habiéndose aplicado anteriormente una multa por tres (3) faltas leves. c) Por dos (2) Faltas Gravísimas. 2. Que el proveedor no pudiere cumplir cualquiera de sus obligaciones contempladas en la licitación, de carácter GRAVISIMAS. 3. Que el proveedor fuese declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 4. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 5. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora. 6. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo. 7. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 8. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista. Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de Resciliación. CLASIFICACION DE FALTAS: FALTAS LEVES: a) No cumplir con las órdenes que imparta el ITO. b) Falta a la Ley N° 16.744, que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. c) Incumplimiento a lo descrito en D.S. N° 594, que aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo. d) Tomar Ensayes sin la presencia de la ITO. El incumplimiento de cada una de estas causales será sancionado con una multa diaria, la que será aplicada administrativamente cuando estas sean incumplidas, FALTAS GRAVES: a) Colocar materiales que no cumplen con lo especificado en el Proyecto. b) Colocar material sin certificación nacional. c) Ausencia del profesional a cargo de la obra sin autorización de la ITO. d) Cuando el Avance de la Obra mensual no supere el 10% de lo programado, sin razón justificada. e) Ejecutar Aumentos de Obra y/o Obras Extraordinarias sin autorización. f) Construir sin apego a lo proyectado y sin autorización del ITO FALTAS GRAVISIMAS: a) Cambiar y/o retirar Equipos y/o Materiales instalados y recepcionado por Estado de pago sin importar el porcentaje pagado por este. b) Cuando el atraso en el Avance de la Obra, supere el 25% respecto al Plazo Contractual, sin razón justificada. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO: a) En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 7, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable , se informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas. Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El Hospital de Lota tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía. b) El término del contrato por la causal establecida en el numeral 8 se deberá generar mediante la subscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, autorizado por Notario y protocolizado en notaria de Concepción, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno. Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula. 23.-CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIONES El Ejecutor o Contratista no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital de Lota para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en el punto DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO de las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato. Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito del Hospital de Lota, el adjudicatario sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la Unidad Técnica. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el adjudicatario seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Hospital de Lota. El personal que contrate el Ejecutor, con motivo de la ejecución de los servicios materia de la presente licitación no tendrá, en caso alguno, relación laboral, ni vínculo de subordinación y/o dependencia con el Hospital de Lota, sino que exclusivamente con el Ejecutor. 24.-Pacto de integridad a) El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos. b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 25.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO 1. El Hospital de Lota podrá ordenar el aumento de las cantidades de obra contempladas en el Contrato previa aprobación expresa del Mandante, hasta un 10% (Diez por ciento) del monto contratado. Los aumentos de obras se valorizarán de acuerdo a los precios de la Propuesta y Análisis de Precios Unitarios. Su definición debe entenderse referida a aquellas obras que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar sus ofertas y que sean necesarias para llevar a mejor término la obra contratada. Con todo, los aumentos de obras y obras extraordinarias efectivas, no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, deduciendo las disminuciones de obras, si las hubiere. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente cualquier aumento de obras u obra extraordinaria deberá contar con la autorización de Disponibilidad Presupuestaria respectiva. 2. Si durante el transcurso de la obra fuera necesario la ejecución de obras extraordinarias a precios no convenidos en la Propuesta, el Contratista de la Obra deberá presentar presupuesto detallado con el análisis de sus precios unitarios a fin de convenirlos con el Hospital de Lota. 3. Las modificaciones en el valor del contrato, referidas a aumentos de obras y de obras extraordinarias se garantizarán mediante instrumento de garantía, bajo idénticas condiciones de porcentajes y plazos estipulados en la propuesta. 4. Las modificaciones y/o aumentos de obras y/u obras extraordinarias, podrán dar origen a una variación en los plazos convenidos, los que deberán ser estudiados en cada caso en particular. La modificación del plazo puede tener su origen en una de las siguientes situaciones: a) Aumento o Disminución del plazo por concepto de aumento y/o disminución de obras o ejecución de obras extraordinarias. Si por disposición del Mandante se origina un aumento o una disminución de obra o la ejecución de una obra extraordinaria que altere el programa de obra aprobado por la ITO, se aumentará o disminuirá el plazo según corresponda. b) Aumento o Disminución del plazo por modificación del programa de ejecución de obra ordenado por el Mandante. Si por aplicación de instrucciones del Mandante, que no originen aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, se modifica el programa de ejecución de obra aprobado por la ITO, el contratista tendrá derecho a solicitar el aumento o disminución del plazo correspondiente. La ITO revisará los antecedentes y aprobará o rechazará la solicitud del Contratista. Un Aumento de plazo solicitado por el contratista basado en la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, aceptado por el Mandante, no dará origen a reembolso alguno por ningún concepto ni pago de Gastos Generales. El Contratista presentará un Programa Detallado de Trabajo o Carta Gantt, que entregará al Inspector Técnico (ITO), para su revisión y aprobación, si procede, en un plazo no mayor de 10 días corridos, contados desde la Entrega de Terreno. Cualquier modificación del Contrato original será convenida con la Dirección del Hospital de Lota, mediante la suscripción de un convenio el que será autorizado mediante Resolución dictada por el Hospital de Lota, previa aprobación del Mandante. Las modificaciones de Contrato, hasta un 10% (diez por ciento) del monto del Contrato se refieren a aumentos de obra y/u obras extraordinarias. Toda modificación al contrato deberá ser acordada por ambas partes contratantes, mediante contrato de aumento o modificación de obra, autorizado ante notario en una Notaría de Concepción. Los gastos de los trámites anteriores serán de cargo del proveedor. El contratista quedará obligado a ejecutar los nuevos trabajos o aceptar la disminución de las obras, hasta el porcentaje indicado. Los aumentos o disminuciones de obra y las obras extraordinarias podrán dar origen a una variación del plazo, que será resuelto por el Hospital de Lota de acuerdo con los antecedentes del caso y el informe que para tal efecto elabore el Inspector Técnico de la Obra. El valor de los aumentos o la reducción del precio del contrato, se determinará sobre la base de los precios unitarios del Presupuesto Detallado. El precio resultante se recargará o disminuirá en el porcentaje de gastos generales y utilidad del presupuesto más I.V.A. En caso de disminución de obras el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por parte del Hospital de Lota En casos de aumento de obras u obras extraordinarias deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá disminuirse el valor de las garantías reguladas en el presente contrato. La nota de cambio con los presupuestos de aumento y disminución de obra y de obras extraordinarias deberán ser presentados por el Contratista dentro de un plazo máximo de 20 (veinte) días corridos a la Inspección Técnica de la Obra, desde la orden escrita impartida por dicha Inspección. El ITO y el Contratista no podrán requerir ni presentar notas de cambio dentro de los 20 (veinte) días previos a la fecha fijada para el término de la obra. La resolución corresponderá a la formalización suficiente y obligación para que el Contratista proceda al aumento o disminución de obras u obra extraordinaria. Finalizada la obra las resoluciones emitidas pasaran a integrar una única modificación final al contrato. Con todos los aumentos de obra y obras extraordinarias efectivas, no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, deduciendo las disminuciones de obras, si las hubiere. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente cualquier aumento de obras u obra extraordianria deberá contar con la autorización de Disponibilidad Presupuestaria respectiva. Para determinar el monto de obra extraordinaria se aplicará a las cantidades efectivas de obra el precio unitario que se pueda deducir u homologar del Presupuesto Detallado. Si no existiere un valor unitario en el mencionado presupuesto detallado, se considerará para la obtención del mismo, los que se encontraren en el análisis de precios unitarios entregados por el contratista y a falta de alguno de estos, los valores se fijarán de común acuerdo entre las partes en base a tres cotizaciones de elementos de equivalencia en calidad y funcionalidad. El precio resultante se recargará en el porcentaje de gastos generales y utilidad del presupuesto, más I.V.A. Los aumentos o disminuciones de obras y obras extras o extraordinarias serán aprobados por el Inspector Técnico de la Obra en primera instancia a través de una nota de cambio. Este documento lo firmará tanto el Inspector Técnico de la Obra como el Contratista, y un representante de la Unidad Técnica, el cual estará compuesto por un presupuesto detallado en el mismo formato del itemizado, con descripción de la materia y observaciones aclaratorias. El aumento de obra u obra extraordinaria que no afecte el plazo total del contrato ni la ruta crítica, no dará derecho a pago por concepto de Gastos Generales. 26. DE LAS SANCIONES Y MULTAS.- Corresponderá al Inspector Técnico de la Obra informar el o los incumplimientos de la Empresa y corresponderá al Director del Hospital de Lota emitir la respectiva Resolución de cobro de multa a nombre del Hospital de Lota y cursar las multas que se señalen en los numerales siguientes por actuaciones imputables al contratista, las que se harán preferentemente efectivas en el estado de pago más próximo al incumplimiento, sin perjuicio de las facultades del Hospital de Lota para dar por terminado el contrato y hacer efectivas las garantías y/o retenciones que obraren en su poder. Todas las multas serán aplicadas administrativamente, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, salvo que el contrato lo sea, en cuyo caso la multa se reajustará de igual forma que el estado de pago o en caso de ser fijadas en Unidades de Fomento, según se indique para cada caso. Las multas en su conjunto tendrán un tope máximo de 10% del valor del contrato. La acumulación de las multas por un monto superior al 10% del valor total del contrato será causal de Término anticipado del mismo. Excepcionalmente este tope no se aplicará si la Dirección del Hospital de Lota estima por Resolución Fundada que no resulta conveniente para los intereses de éste el poner Término al contrato en virtud del estado de avance de las obras. Multa por Atraso en la entrega de la obra terminado el plazo total contractual. En caso de atraso en la entrega de la obra una vez terminado el plazo de ejecución de esta y no habiéndose concedido ampliación de plazo de acuerdo a lo regulado en las presentes bases o no habiéndose justificado caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo estipulado en el artículo 45 del Código Civil, se aplicará una multa por día de atraso en la entrega de las Obras, equivalente al valor calculado de acuerdo a la siguiente formula: VTO : Valor Total de la Obra, sus ampliaciones u obras extraordinarias, menos las disminuciones de obra, si la hubiere. DTO : Días corridos totales de ejecución de obra pactados, más los aumentos de plazo si los hubiere. VDE : Valor diario de ejecución de obra. VALOR MULTA = 0,2 x (VTO) DTO La multa se hará efectiva en el último estado de pago, en las retenciones que obren en poder del Hospital de Lota o las garantías que se encuentren en poder de este o del Gobierno Regional en su caso. La multa se calculará de la siguiente manera: VALOR MULTA DIARIA X DÍAS DE ATRASO Multa por atraso en cumplimiento de instrucciones del Inspector Técnico de Obra El contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones del Inspector Técnico de la Obra, las que impartirá por escrito mediante el Libro de Obra u otro medio establecido en el contrato. El incumplimiento de cada orden será sancionada con una multa diaria de 5 UF, la que será aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual sea acatada hasta por un máximo de 15 días. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. Otras Multas a) Se aplicará una multa por cada día de atraso en la entrega de cualquier documento solicitado en las presentes Bases, como por ejemplo: entrega del PAC, Carta Gantt fechada, informes y demás establecidos en las Bases. Independientemente de la complejidad de la obra, equivalente a 5 UF, por cada evento. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. b) Se aplicará una multa por cada día de atraso en la ejecución de pruebas y ensayes. Independientemente de la complejidad de la obra, equivalente a 3 UF. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. c) Se aplicará una multa por el incumplimiento de cualquier obligación establecida para los materiales de construcción. Independientemente de la complejidad de la obra, equivalente a 10 UF, por cada evento, sin perjuicio de la reposición del material especificado o autorizado para su homologación La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. d) En caso de que el Contratista no despeje y retire del sitio de los trabajos la totalidad de los materiales excedentes, obras y basuras de cualquier especie, los que deberán ser depositados en un botadero autorizado fuera del terreno en el que se ejecutan las obras, será sancionado con una multa por cada día de atraso en el retiro, de acuerdo a las instrucciones de la I.T.O., independientemente de la complejidad de la obra, equivalente a 8 UF, por cada evento, las cuales se descontaran del Estado de Pago posterior desde que ocurre el evento. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. e) Solo en casos justificados y de fuerza mayor, el I.T.O. podrá autorizar la ausencia de un profesional que requiera presencia permanente y/o personal mínimo establecido de acuerdo a la complejidad de la obra hasta por un máximo de siete (7) días. En el evento de exceder el plazo autorizado se aplicará una multa por cada día de ausencia injustificada de 3 UF. para profesionales con exigencia de presencia permanente y para los demás profesionales de 1 UF. f) Se aplicará una multa diaria por incumplimiento en los parámetros de calidad contenidos en el PAC u otro documento que forma parte del sistema de gestión de calidad, por cada evento. El incumplimiento de que se trata será sancionado con una multa diaria 8 UF la que será aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual se produzca el incumplimiento. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. h) Se aplicará una multa 8 UF por cada día de atraso en la presentación de las pólizas de seguro, sin perjuicio de no poder iniciarse las obras. i) Retardo en la entrega de acta de reuniones programadas se aplicará una multa equivalente a 3 UF. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. j) Iniciar trabajos mediante subcontratación sin autorización de la I.T.O. Si el contratista subcontratara parte de las obras, sin contar con la autorización respectiva se aplicará una multa equivalente al 20% del valor de la partida subcontratada y presupuestada, incluyendo el valor asociado de gastos generales y utilidad. Si la partida no estuviese claramente especificada en el presupuesto, esta se valorará de acuerdo a los precios unitarios, aplicando a estos el respectivo porcentaje de gastos generales y utilidades. Sanciones por infracción a las Normas de la Ley N°16.744. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que le cabe al Contratista, en los accidentes que se puedan producir en la obra por el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos establecidas en la Ley N°16.744 y sus reglamentos, en el Código Sanitario y sus reglamentos, en el Código del Trabajo, y en las presentes Bases, el Inspector Técnico de la Obra está facultado para aplicar las siguientes medidas correctivas según corresponda: a) Podrá exigir la separación de cualquier Subcontratista, empleado u operario del Contratista o Subcontratista, en caso de insubordinación o cuando se acredite reincidencia en actitudes que ponen en peligro la seguridad o salud propia, la de sus compañeros de trabajo o de la obra, como la continuidad de la obra. b) Podrá suspender las faenas, en forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales, especialmente en la eventualidad que estos se hayan producido, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los organismos fiscalizadores pertinentes, quienes pueden aplicar las sanciones pecuniarias que correspondan. Esta suspensión no dará motivo a aumentos de plazo ni a indemnizaciones al Contratista. c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases Administrativas en lo relativo a Prevención de Riesgos o de cada orden anotada en el libro de obras, será sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente por el Inspector Técnico de la obra, por cada día de atraso en la corrección de la infracción equivalente a 25 UF. En caso de reincidencia la multa diaria será aumentada al doble. La Unidad de Fomento será aquella vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa. d) De igual manera, el contratista que no entregue oportunamente la información que se señala en el para los estados de pago o recepción de las obras establecidos de esta Bases, o se niega a hacerlo, será sancionado con una multa equivalente a 10 UF, vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa a que deberá ser aplicada administrativamente y descontada en el estado de pago respectivo. En caso de reincidencia la multa diaria será aumentada al doble. 27.- ATRASOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA Si durante la ejecución de la obra se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito, o se presentara imposibilidad temporal atribuible al Hospital de Lota para continuar con su ejecución, el contratista deberá presentar al Inspector Técnico de la Obra su justificación antes de transcurridos 10 (diez) días hábiles contados desde la ocurrencia del hecho, el que calificará los motivos de los atrasos para los efectos de la prórroga del plazo, o su rechazo. Pasados los diez días no se aceptará justificación alguna. La petición escrita de prórroga podrá ser aceptada o rechazada por el Inspector Técnico de la Obra; de ser aceptada, se dictará el Acto Administrativo que corresponda. En todo caso no se admitirá la prórroga una vez transcurrido el plazo de ejecución de la obra. La ampliación del plazo en estas circunstancias, no dará derecho a pago adicional. Las multas por retardo serán aplicadas de acuerdo a lo indicado en el numeral pertinente y serán descontadas del Estado de Pago siguiente al mes que se encuentre ejecutoriada la Resolución que aplica la sanción. 28.- PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACION DE MULTAS: En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes) para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse en caso fortuito o fuerza mayor, acompañando todos los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal. Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 29.- DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 29.1.- UNIDAD TÉCNICA DE LA OBRA (U.T.) Se entiende por Unidad Técnica de la Obra, a los Profesionales designados por el Hospital de Lota que tendrán a su cargo la función de supervisar técnica y administrativamente la obra, en conformidad a las Bases Administrativas, Técnicas, demás antecedentes del proceso de licitación y el Contrato. Dentro de la Unidad Técnica habrá un funcionario designado como Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.), quien junto a los demás profesionales que designe el Hospital de Lota, sean éstos funcionarios públicos o contratados a honorarios con carácter de Agente Público, fiscalizarán, apoyarán el desarrollo y ejecución del proyecto. Sin perjuicio de las funciones que desempeñe la Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra (A.I.T.O.), quienes para todos los efectos estarán bajo dependencia del I.T.O. 29.2.- INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (I.T.O.) Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico de Obra (I.T.O.), al profesional funcionario perteneciente a la Unidad Técnica a quien el Director(a) mediante Resolución le haya encomendado velar directamente por la correcta ejecución de la Obra y en general, por el cumplimiento del Contrato. La Unidad Técnica será representada ante el Contratista por el I.T.O., el que deberá, entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezca la ejecución de las faenas, la calidad de los equipos y cualquier otra que estime necesaria: interpretar las especificaciones del proyecto; en su materialización en obras; verificar la protección de materiales y equipos; requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad y de las instalaciones; controlar el cumplimiento de la programación de las obras, velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo y otras que el Hospital de Lota y las presentes bases le encomiende. En consecuencia, el I.T.O. estará facultado para: rechazar materiales que no cumplan con las especificaciones pertinentes; suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con peligro para personas e instalaciones; exigir ensayos cuando le merezca duda de calidad de las obras y de los materiales utilizados o cuando, a su juicio, sean necesarios y ordenar la paralización previo V°B° de la U.T., a costa del Contratista, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados de ubicación, dimensiones y/o calidad de los materiales y obras ejecutadas. Esta inspección técnica de las obras no libera el Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las responsabilidades que le corresponden. El Contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Hospital de Lota a través del I.T.O., las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones establecidas en las Bases, y a la naturaleza de la obra a ejecutar, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que el I.T.O. estipule. El incumplimiento de cada orden será sancionado con una multa según se indica en el numeral respectivo de estas Bases, hasta un plazo máximo de 15 (quince) días corridos. El I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier sub contratista o trabajador del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente fundado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada de sus funciones. Si el I.T.O. detecta un avance inferior al planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la Obra. El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean aceptados por el I.T.O., por razones de carácter técnico siempre y cuando este no modifique las especificaciones técnicas y dichos materiales sean de igual o superior calidad que los especificados, sin que ello implique mayor costo para el Hospital de Lota El I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la Obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en el numeral respectivo de estas Bases, sin perjuicio de ordenar la paralización de la Obra. El I.T.O. podrá establecer solo modificaciones que no involucre un cambio sustancial del proyecto previa aprobación de la U.T. (Unidad Técnica), en caso de cambios o modificaciones relevantes y que afecten el proyecto original deberá solicitar adicionalmente un pronunciamiento a los proyectistas. Cuando el Contratista solicite un cambio de materiales o elementos a utilizar, la I.T.O. deberá analizar los plazos involucrados, los argumentos y documentos presentados, verificar la equivalencia técnica y las características de la alternativa y entregar un informe con su propuesta de aceptación o rechazo. Ante eventuales dudas respecto de que el material a utilizar no cumpla efectivamente con los requisitos establecidos en la Bases, la I.T.O. podrá pedir ensayos adicionales que serán de cargo exclusivo del Contratista. La aceptación definitiva del material por parte del I.T.O. de la Obra, se hará durante la marcha misma de las obras. Los ensayos se realizarán de acuerdo a Normas Chilenas. En caso de no existir Normas Chilenas para algún material, el procedimiento será sometido previamente a la aprobación de la I.T.O. El ingreso de toda persona ajena calificada por la I.T.O. a la obra debe ser autorizada por éste o un integrante de la Unidad Técnica. 30.- RECEPCIÓN DE LA OBRAS: 30.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS: Los gastos que incurre el oferente por concepto de tramitación de permisos, aprobaciones de organismos relacionados con el proyecto deberán ser de cargo del proveedor adjudicado y deberán ser incluidos en el ítem Gastos Generales, salvo que se indique que corresponden a valores proforma, en cuyo caso deberán ser facturados a nombre del Hospital de Lota No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y definitiva de la obra, se comprobare que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. 30.2.- RECEPCIÓN PROVISORIA Esta podrá ser por una o varias etapas, así como también sub etapas de un mismo proyecto dependiendo de si el licitado contempla una o más etapas de ejecución, lo que deberá quedar definido y expresado en el Anexo Complementario; así como en el contrato. La Comisión Receptora fijará la oportunidad para dar inicio a la Recepción Provisoria dentro de un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha en que se registre en la secretaría de la Unidad Técnica, la carta de contratista, donde indica el término de la obra una vez terminado el plazo contractual y que solicita la Recepción Provisoria. El I.T.O. dará el V°B° para que se proceda a la recepción de la Obra y establecerá en el libro de obra, la fecha en la que procederá a iniciarla. Se constituirá la Comisión Receptora, nombrada a través de la Resolución respectiva, la cual estará compuesta por el Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue y por, a lo menos, dos profesionales que designe el director del Hospital, y un Ministro de Fe, todos los cuales deberán ser funcionarios del Hospital de Lota. Al acta de recepción asistirá la Comisión designada para tales efectos, el Inspector técnico y el Contratista o su representante. Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes. Si de la Inspección de la Obra que haga la Comisión, determina que los trabajos presentan observaciones menores que no afecten el funcionamiento de la obra ejecutada, procederá a recepcionar con reservas, elaborando un listado de las observaciones y fijando al Contratista un plazo determinado por la Comisión para subsanarlas. Terminado este plazo, se constituirá nuevamente en terreno para verificar su cumplimiento. Habiendo el Contratista subsanado las observaciones realizadas en el listado preparado por la Comisión Receptora, en el plazo fijado para esto por la comisión, se procederá a verificar dicha circunstancia en tal caso, no se considerará atraso el plazo otorgado por la Comisión Receptora. Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo fijado con el término de las observaciones y éstas son menores, la Comisión quedará a la espera del aviso del I.T.O. del término definitivo de éstas para proceder a su verificación y se le aplicará la multa correspondiente. El Hospital de Lota en el caso del párrafo anterior, resolverá en consecuencia y se procederá al término anticipado del Contrato, efectuando todos los actos administrativos y técnicos que correspondan. En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.O. o de haber sido ejecutados por un subcontratista. Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que fije la Comisión Receptora, de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, el I.T.O. con el V°B° de la Unidad Técnica podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo al último estado de pago, a la retenciones y/o de las garantía por el fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la multa por atraso si ello procediere. Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, ésta deberá proceder a efectuar la Recepción Provisoria, estimándose como fecha de término de las obras, la fecha en que esta recepción provisoria sea efectiva. Dicho plazo quedará consignado en el acta de recepción. Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad encargada de su administración podrá usar la Obra para la función a la que estaba destinada. El Contratista será responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la Obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa. En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podrá ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la Obra, previa recepción de éstas. Antes de la Recepción definitiva, será de cargo del Contratista las fallas que experimente, siempre que sean imputables a la mala ejecución de la Obra o al empleo de materiales deficientes. Se establece que el periodo de tiempo para dar inicio a la recepción, así como también el tiempo que dure este proceso “no da derecho a cobro de mayores Gastos Generales” por parte del Contratista. Efectuada sin observaciones la Recepción Provisoria, el Hospital de Lota tomará posesión de las obras y desde ese momento podrá utilizarlas según su destino prefijado, subsistiendo la responsabilidad del Contratista. También se podrá proceder a la Recepción Provisoria de sub etapas o sectores de la obra que se definan de común acuerdo durante el desarrollo del contrato. Las recepciones parciales serán solicitadas por el Contratista al I.T.O. a través del libro de obras, el que en un plazo de treinta días corridos definirá el plazo para proceder a dicha recepción. El proceso de recepción parcial, se realizará con igual formalidad que la recepción provisoria, y la misma comisión receptora, exceptuando el listado de antecedentes requeridos para ello. Dicha recepción corresponderá exclusivamente a la ejecución física de las obras. Será la misma comisión designada. En el caso de recepción provisoria con observaciones o sin observaciones de sub etapas, etapas o sectores, se procederá en forma similar a la descrita anteriormente no siendo exigible en esa oportunidad la entrega de los certificados y/o Planos, documentos que serán estregados en la recepción provisoria de término de obra. El Contratista será responsable hasta la recepción definitiva de la obra, de los problemas derivados de defectos de construcción o de materiales empleados en ella, así como del funcionamiento de equipos e instalaciones, deberá proceder a su reparación cuando le sea ordenado por la Inspección Técnica de la Obra. Por su parte el Hospital de Lota será responsable de deterioros y pérdidas originados por el uno normal y que no derive de defectos de la construcción de los sectores recepcionados provisoriamente. El Contratista sólo podrá cursar el último estado de pago, una vez que cuente con el Acta de Recepción Provisoria debidamente firmada por la Comisión receptora y los antecedentes que a continuación se detallan: a) Certificados de la Inspección del Trabajo, que acrediten que la Empresa adjudicada no tiene reclamos pendientes por parte del personal que labora en la obra y adeuda suma alguna por este concepto. b) Certificados de la Inspección del Trabajo, que acrediten que las empresas subcontratadas no tiene reclamos pendientes por parte del personal que labora en la obra y adeuda suma alguna por este concepto. c) Certificado de cancelación total de consumos de agua potable, electricidad, gas y otros, si los hubiere utilizados en la ejecución de la obra, incluidos los del período de marcha blanca. d) Planos as-built, un original y tres copias, firmado por el Contratista y respaldo digital. e) Certificados, catálogos, garantías a nombre del mandante y cualquier otra información técnica pertinente a los equipos instalados y/o información requerida por el I.T.O., toda en ESPAÑOL, incluido el listado de proveedores, si procediere. f) Requerimiento de mantención de todos los equipos instalados en obra, si procediere. g) Declaración jurada que no tiene deuda vigente con los subcontratistas. h) Certificado de Capacitación conforme, firmado por el usuario del recinto representado por su Director(a), si procediere. En el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones se consignará, entre otros aspectos: • Fecha Entrega Terreno. • Aumento de plazo (si correspondiere). • Monto Modificaciones de Obra. • Fecha de Término Contractual. • Monto Inicial del Contrato. • Monto total del contrato. • Listado de Observaciones aprobadas, si las hubiere. • Días que se otorgaron para subsanar observaciones. • Días de atraso. • Multas desagregadas por causales. • Fecha de término efectivo de la Obra. • Fecha de recepción provisoria sin observaciones de la Obra. • Fecha fijada de Recepción definitiva de la Obra. 30.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción definitiva se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas solemnidades que la recepción provisoria transcurrido el plazo de 150 días corridos. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar con 30 días hábiles de antelación al vencimiento de la garantía de correcta ejecución. Efectuada la recepción definitiva, se procederá a liquidar el contrato dictándose la Resolución pertinente, la que surtirá plenos efectos una vez que se encuentre totalmente tramitada, se procederá a devolver dicha garantía. Durante el plazo de garantía de la obra, el Contratista será responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle por mala ejecución de la obras. Finalmente, el Contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasión de defectos de construcción o de mala calidad de los materiales empleados en la Obra, sea que provengan de erros, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependiente. 31.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Hecha la recepción definitiva sin observación alguna de la Unidad Técnica, se procederá a efectuar la liquidación del contrato con el Contratista mediante documento oficial con la firma de los representantes legales de ambas partes, dictándose para tal efecto el acto administrativo respectivo, el que sufrirá plenos efectos una vez que se encuentre totalmente tramitado.
Bases Tecnicas
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACION 4640-62-LQ18 PROYECTO CONSERVACIÓN HOSPITAL DE LOTA PROYECTO: “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LOTA”. UBICACIÓN: HOSPITAL DE LOTA DIRECCIÓN: LOS CARRERAS N° 702, LOTA. 1 GENERALIDADES Las presentes Especificaciones Técnicas son de carácter general, se refieren al tipo y calidad de materiales, y al método o sistema de construcción que se consulta para cada una de las partidas que comprenden el proyecto, de la ejecución total del proyecto denominado “Conservación Infraestructura Hospital de Lota” del Servicio de Salud Concepción. Esta obra se llevará a cabo en dependencias del Hospital de Lota y comprende la intervención del sistema de iluminación interna y externa, conservación pinturas interiores de servicios clínicos, conservación de boxes de atención y conservación de baños. Las Especificaciones Técnicas se coordinan y complementan con los respectivos planos y comprenden todas las partidas especificadas y graficadas en los planos en las presentes especificaciones, itemizado de presupuesto y en documentos anexos, por lo que, basta que un elemento esté indicado y/o dibujado y/o especificado en alguno de estos documentos, para que deba ser valorado y colocado en la propuesta y posteriormente en la obra, sin ser considerado como aumento de obra u obra extraordinaria. El Contratista y su personal a cargo de las obras, tendrá siempre presente que se le exigirá rigurosidad y perfección en la ejecución de cada partida, tanto en obra de terminaciones e instalaciones. El Contratista deberá tener presente que trabajará en un recinto en funcionamiento, por lo tanto, entregará un programa de obras para ser coordinado por el I.T.O. y aprobado por la Dirección del Establecimiento; tomará todas las medidas de seguridad para el control de su personal y de manejo de materiales; cerrará mediante cierros provisorios las áreas de faenas según programación de etapas y no ocupará áreas o pasillos al interior del establecimiento para tránsito de personas o materia¬les, como no sean las expresamente indicadas para la ejecución del proyecto en cuestión. Los cierros deberán ser sellados en sus intersticios con espuma de poliuretano. Todas las obras incluidas en el contrato se ejecutarán en todas sus partes en conformidad a la “Ordenanza General de Construcciones y Urbanización” y “Normas I.N.N.” Se da por entendido que el Contratista está en conocimiento de todas las Normas, Leyes, Reglamentos y recomendaciones de fabricantes, por consiguiente cualquier defecto de materiales o mala ejecución de alguna partida, ya sea, de su propia ejecución o por subcontratis¬tas es de su única responsabilidad, por lo que, se verá obligado a rehacer, modificar o reemplazar la obra defectuosa observada; dentro del período de duración de la construcción de recepción provisoria o definitiva de las obras. Todas las instalaciones como eléctricas, sanitarias, gases clínicos y/o soldaduras, serán ejecutadas por personal calificado y de primera categoría comprobable. El Contratista, además deberá contar con todos los equipos, herramientas, e implementos, tanto de construcción como de seguridad para un desarrollo eficiente, continuado y seguro de la obra. Así también, deberá cuidar de interferir el mínimo con el normal funcionamiento del Servicio en cuanto a accesibilidad, estética y orden de los materiales a usar en las faenas; todo daño provocado a las construcciones y terminaciones del edificio existente, más allá de los trazados para demoliciones o picados de proyecto, serán corregidos por el Contratista, a su cargo, hasta la recepción conforme de la ITO. Al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra de Conservación, el Contratista deberá entregar planos de todas las instala¬ciones según levantamiento real en sitio de la instalación tal como fue ejecutada. Estos planos se entregarán en CD o dispositivo de almacenamiento externo, y dibujados en Autocad versión 2007 como mínimo. Todos los materiales deben ser nuevos, estar en buen estado y ser uniformes, en conformidad del I.T.O. Si es preciso, se exigirá certificación de calidad de ellos. Se debe disponer de un Libro de Obras permanente, en triplicado y autocopiado. Este Libro será depositario de todas las órdenes, modificaciones y/o autorizaciones que el I.T.O. o el Arquitecto determinen, así como, las observaciones que ambas partes presenten para su revisión, corrección y constancia, teniendo prevalencia la posición del Arquitecto. Para su validación deberá tener la rúbrica de la persona que anota su acotación. Por ser un proyecto de caracteristicas singulares, se deja consignado que los planos, dimensiones y geometrías de lo existente, son de carácter referencial lo que deberá ser confirmado en terreno por los contratistas, para el desarrollo de la propuesta como para la posterior ejecución del proyecto. PROGRAMA OFICIAL DE OBRA El Contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta Entrega de Terreno para entregar a la Inspección Técnica de la obra, la complementación de la programación de la obra, esta se hará en una Carta Gantt detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de principio y término de cada partida de construcción, en concordancia con el plazo de ejecución y con el Presupuesto Detallado. Indicando además, la ruta crítica de la ejecución de la obra. Se requerirá efectuar la presentación en formato MS Project y deberá permitir la evaluación diaria de los avances programados y reales, tanto en el aspecto Físico como Financiero del contrato. Se requiere que en la programación se detallen las secuencias de las partidas o actividades, en coherencia con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Itemizado y todos los documentos técnicos y administrativos del Contrato. Deberá considerar procesos de ejecución logísticos acordes con la más óptima y correcta de las prácticas. El Programa de Trabajo debe permitir evaluar el avance del Proyecto semanalmente, la Unidad Técnica y/o la I.T.O. podrá exigir la subdivisión de las actividades programadas por lo que el contratista a su requerimiento deberá completarlo con sub-programas que incorporen un mayor detalle de todas las actividades involucradas del Proyecto, todo esto con el objeto de controlar las mediciones de las posibles variaciones a partir de la fecha de su vigencia. Una vez que el Inspector Técnico de Obra y la Unidad Técnica, aprueben el Programa Detallado de Trabajo, este se establecerá como el “Programa Oficial de la Obra”, y el avance del proyecto se empezará a controlar periódicamente con este programa en lo que respecta a su avance físico y financiero, no pudiendo exceder el plazo establecido para la ejecución de la obra fijado por la entidad licitante. - El Programa Oficial de Obras será uno de los requisitos que deberá cumplir el “Contratista”, para aprobar el segundo Estado de Pago. - El Programa de Obra deberá estar ubicado en un lugar visible de la obra. - De acuerdo a lo previsto en las presentes Bases, el Programa Oficial de la Obra podrá ser modificado en los siguientes casos: • Por aumentos y/o disminuciones de obras. • En caso de requerirlo el Hospital, sin que exista una modificación de obras. • Por caso fortuito, a solicitud del contratista SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE MATERIALES El Contratista al estudiar la propuesta, deberá analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o extranjeros, estén o no estos últimos en Chile, no se aceptarán sustitutos que no cumplan con la calidad de equivalente técnico ni elementos hechizos, que adquiere el compromiso con el solo hecho de presentarse a la licitación. Si por algún motivo el Contratista no pudiera cumplir con la calidad de algún material especificado, deberá realizar una presentación a la ITO, con el respaldo del proveedor correspondiente, que certifique su discontinuidad en el mercado. El Contratista asume bajo su propio riesgo y sin derecho a reclamo y compensación, en la eventualidad que instala algún material o elemento sin aprobación previa y que no corresponda a lo especificado y no sea su equivalente técnico, el I.T.O. ordenará su retiro inmediato de la obra y éste, deberá ser reemplazado por el especificado en el proyecto. PLANOS Las obras deberán ejecutarse en conformidad a las presentes Especificaciones Técnicas, y los planos de Arquitectura; como así también los detalles e instalaciones, emitidos o que se generen como anexos. LICITACIÓN El Contratista deberá contemplar todos los materiales para el buen construir de la obra, medidas que verificará en terreno, que no darán lugar a aumentos de obra, por lo que en su visita a terreno deberá considerar todas las preguntas que le merezcan atención a consultar por el portal, respondiéndosele por el departamento técnico del mandante. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES GENERALES El contratista deberá ceñirse para la ejecución de los Trabajos a los Planos, al presupuesto adjudicado, a las Especificaciones Técnicas y a todas las normas y disposiciones que se consultan en las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas, tanto Fiscales como Municipales, vigentes a la fecha de la propuesta y que afecten a la obra. Se entenderá, además, incorporada a este Contrato la siguiente documentación: Las Bases Administrativas Tipo; Bases Técnicas; planos respectivos; aclaraciones, respuestas a las consultas formuladas en el proceso licitatorio; la oferta y documentos presentados por el Contratista y cualquier otro documento originado y/o relativo al proceso de licitación. Queda prohibido al Contratista introducir por iniciativa propia modificaciones o alteraciones a la Obra, debiendo deshacer a su costo aquellos trabajos que no hayan sido establecidos en las Bases de la licitación o aquellos que no han sido autorizados por el Hospital de Lota a través de la I.T.O. El Contratista tendrá la obligación de designar un profesional que estará a cargo de la Obra encomendada, que ejercerá como Profesional Responsable de la Obra de acuerdo a la complejidad y será el representante autorizado del Contratista; sin perjuicio de ello, la dirección de la Obra estará siempre a cargo del Contratista. La I.T.O. podrá requerir fundamentalmente el cambio del Profesional Responsable de la Obra si estima que no es una persona idónea para la función encomendada. El profesional de reemplazo deberá contar con la aprobación de la I.T.O. y cumplir con los mismos o mayores requisitos establecidos en las presentes bases para dicho profesional. Será requisito esencial para autorizar las obras, que el Contratista haya obtenido los permisos, autorizaciones, derechos si procediesen, ante los organismos correspondientes y que, además, cuente con los proyectos de especialidad aprobados por los organismos respectivos. OBLIGACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LA OBRA. Entre otras, el Contratista tendrá las siguientes tareas: Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, ciñéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas. Coordinar la ejecución de los proyectos de Obras Civiles y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo. Mantener al personal, de acuerdo a la complejidad de la obra. Se exigirá que el profesional Administrador a cargo de la Obra, el jefe de terreno y el Prevencionista de Riesgos, permanezcan según lo estipulado en las bases en el lugar donde se desarrollan los trabajos. Así mismo, si se requiere sustituir a cualquiera de los profesionales incluidos en el contrato, éstos deberán tener igual o superior experiencia que los profesionales considerados en la oferta y contar con el V°B° del I.T.O. Para esta sustitución contará con u plazo no mayor a cinco días corridos a partir de la ausencia del profesional. Mantener y actualizar a lo menos una vez cada 15 (quince) días los gráficos de avance. Proveer y mantener un Libro de Obra donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio, observaciones de arquitectos y proyectistas, servicios públicos de la especialidad y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la Obra. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir comunicación relacionada con el desarrollo de proyecto, vía correo electrónico entre el I.T.O. y el Jefe de Obra, estos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obra. La presentación oportuna y con documentación completa de los Estados de Pago. Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el I.T.O. Proveer de los recintos necesarios para que se instale la Inspección Técnica de Obra, definido en la Especificación Técnica. El contratista o el Administrador de Obra a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo a las disposiciones de las presentes bases, estará obligado a acompañar a los funcionarios del Hospital de Lota o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, el contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de la Obra, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen. Proveer de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, la conservación de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras. La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine. Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O., en el plan de ensayes, cuyo costo será de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos certificados. No obstante si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en el hecho, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlos y de reconstruir por su cuenta y a su costa la Obra en que fue empleado. Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para uno o más partidas, la posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el contratista está en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la I.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse, sin perjuicio de lo que para tal efecto se indique en el PAC. Asegurar de su cuenta y riesgo el tránsito por las vías públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o municipio con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato. Mantener en la Obra libro de asistencia del personal para la fiscalización que hará el I.T.O., Unidad Técnica u otra autoridad competente. Mantener vigentes las garantías de la Obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, según le instruyan oportunamente la I.T.O. El personal del Contratista, sub-contratista o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el recinto de la Obra y no se les permitirá acceso a otra ya terminada si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el contratista deberá establecer expresa prohibición. Al término de las obras, el Contratista deberá despejar y retirar del sitio todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones. OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL El Contratista deberá presentar al inicio de las obras, un Programa Detallado de Prevención de Riesgos e Higiene Industrial que entregará al Inspector Técnico para su aprobación. Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten durante el periodo de duración de los trabajos de la Obra, de acuerdo a la normativa legal vigente. El Hospital de Lota solicitará al Contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los Subcontratistas con sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la correspondiente Inspección del Trabajo, según lo indicado en las presentes bases. En el evento que el Contratista o Subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, el Hospital de Lota podrá retener de los pagos mensuales el monto por estos conceptos, de que es responsable el Contratista o Subcontratista, o utilizar las retenciones y/o garantías del Contrato, en el mismo orden de prelación antes indicado y exclusivamente hasta el efectivo pago de las obligaciones laborales y previsionales adeudadas. Con las retenciones antes referidas el Hospital de Lota pagará al trabajador o la institución Previsional acreedora. Cumplir con la normativa laboral, de seguridad social y de protección a los trabajadores. Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la Obra. Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que cuenten con certificados de calidad por organismos competentes. Cumplir con la regulación relativa a la contratación de trabajadores extranjeros. El Contratista deberá proveer de acuerdo a la ley, a sus trabajadores, de los servicios básicos necesarios de acuerdo a la complejidad de la obra a ejecutar. Al inicio de la Obra, el I.T.O. solicitará al Contratista la entrega de copia de los contratos de todos los trabajadores que laboran en la Obra, tanto los propios como los de sus Subcontratistas, en la oportunidad correspondiente. Esta documentación deberá mantenerse actualizada y a disposición del I.T.O. durante toda la Obra. OBLIGACIONES DE COORDINACIÓN El Contratista deberá considerar: 1. Que no podrá dar inicio a la Obra, sin contar con la autorización de la I.T.O. de acuerdo a la Entrega de Terreno. 2. Cierros provisorios según corresponda. 3.- Programación de obras con el I.T.O. de la Unidad Técnica del Hospital de Lota. 4.- Que en zona de trabajo deberá operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten el ingreso de personas ajenas a la Obra, proveer de cierros y todas las señalizaciones y signos de advertencia que sea necesario y los mantendrá en buen estado, sin elementos corto punzantes o peligrosos hacia el exterior según se indique en las respectivas bases técnicas. 5. La instalación de empalmes provisorios de electricidad y agua, cuyos gastos deberán ser solventados en su totalidad por el Contratista. 6.- Que queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que el Hospital de Lota contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. 7. Que el Hospital de Lota no se hará responsable de ningún tipo de pérdida, hurto o extravío dentro de las instalaciones de la Obra. PERSONAL DE CONTRATA El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte y programación de la Obra. El personal de Contratista, Subcontratista o proveedores, está autorizado a permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a obras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición. Al inicio de la Obra, el I.T.O. podrá solicitar al Contratista la entrega de copia de los contratos de todos los trabajadores que laborean en la Obra, tanto los propios como los de sus Subcontratistas. Esta documentación deberá mantenerse actualizada y a disposición de la I.T.O. durante la Obra, como de otras entidades fiscalizadoras. CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección, tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, y disponer en general de todas las medidas pertinentes para dar debido cumplimiento a las normas legales que regulan la materia, particularmente la ley de accidentes del trabajo. El Contratista deberá presentar al inicio de las Obras, un Programa Detallado de Prevención de Riesgos e Higiene Industrial que entregará al Inspector Técnico para su aprobación. Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. ACCIDENTES DE LA OBRA Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, a menos que un estudio técnico realizado por la Unidad Técnica califique el caso como extraordinario o ajeno a toda previsión. Si se determina, por estudios técnicos calificados que la responsabilidad es atribuible al Contratista, éste mantendrá su responsabilidad aun cuando la obra haya sido recibida definitivamente. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer los alcances de los trabajos necesarios para el proyecto de Conservación de la Infraestructura del hospital de Lota, que incluirá entre otras partidas: • Conservación de las instalaciones de iluminación interna y externa. • Conservación de pintura interior de servicios clínicos. • Conservación de Box de atención de pacientes. • Conservación de baños reponiendo artefactos y accesorios. Además de la intervención y reparaciones globales y/o reposición de materialidades de terminación, todo ello orientado a optimizar las condiciones actuales del establecimiento, permitiendo además mejorar los espacios internos para que cuenten con buenas condiciones ambientales, requeridas para un mejor servicio. Con al finalidad de generar ahorro en esta etapa de obras de Conservación de la infraestructura del Hospital de Lota, el contratista podrá hacer uso de las instalaciones de agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, alcantarillado y en general todas aquellas otras instalaciones que presenten utilidad exclusivamente durante el período de la construcción y que luego deben ser retiradas. Se consulta por cuenta del contratista mantener en obra un botiquín totalmente equipado para primeros auxilios en caso de accidentes. El Contratista deberá cumplir con lo que exigen las normativas chilenas vigentes. El Contratista que se adjudique la Propuesta deberá presentar a consideración del I.T.O. el programa de intervención en el sector donde se desarrollarán los trabajos. Deberá tener el V°B° del I.T.O, para iniciar faenas de demolición y desarme, así mismo, deberá someterse a los horarios que fije la Dirección de la Unidad para este tipo de partidas. Todos los materiales en buen estado, extraídos de los desarmes, deberán ser entregados por escrito al ITO. Encargado de la obra. Esta partida contempla ademas aperturas de vanos, demoliciones de tabiques en mal estado, apertura de vano de puertas y en donde se indique en los planos y en visita de terreno. Comprenden los cierros provisionales de la obra. En aquellos sectores donde especifique el I.T.O., se ejecutarán cierros de pino bruto 2x3”, revestidos en placas MDF o equivalente técnico, ambas caras, con puertas de paso entre recintos y/o pasillos, sellando la totalidad del perímetro donde sean dispuestos (piso a cielo) con espuma de poliuretano, ubicación a disponer de acuerdo con el I.T.O. y la Jefatura involucrada, de acuerdo a programación de Obras Civiles. El objetivo de los cierros es para aportar seguridad a las obras, y principalmente a los pacientes y usuarios del Establecimiento. Las construcciones tendrán la solidez necesaria para asegurar un buen servicio durante todo el período de las faenas. Se considera extracción de escombros, y el transporte será fuera de la obra a botadero municipal autorizado. El precio unitario comprende el carguío y transporte dentro de la obra, además del transporte y descarga del material y compensará totalmente la provisión de mano de obra necesaria, equipo, transporte, etc. El Contratista deberá mantener las faenas perfectamente aseadas. Diariamente deberán quedar libre de elementos punzantes o de corte, todas las zonas de trabajo y de circulación con actividades en proceso. Una vez finalizada las faenas, la obra se entregará limpia o despejada de escombros y excedentes de materiales de la obra. Las construcciones e instalaciones provisionales deberán ser totalmente desarmadas y retiradas del recinto de la obra, al igual que los materiales sobrantes. El contratista deberá otorgar todos los elementos de seguridad que correspondan a la protección personal, como los relacionados con las diferentes faenas a ejecutar, incluido andamios con barandas, cuerdas de vida, arneses y otros elementos necesarios, que garanticen la seguridad del personal que ejecuta las obras. Se reitera que se procederá de acuerdo con la normativa chilena, municipal, así como el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas del Servicio de Salud Concepción. Deberá en caso de ser necesario proponer aquellas medidas que cumplan objetivos y normas de seguridad vigentes. I. A.- CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA I.A.1- CONSERVACIÓN PINTURA INTERIOR SERVICIOS CLÍNICOS I.A.1.1.- Preparación de Superficies Se consulta la limpieza de todas las superficies de base hormigón y/o ladrillo, Tabiques a pintar, mediante proceso manual o mecánico de lijado, quedando todas las superficies a intervenir, libres de grasa o sustancias que perjudiquen la adherencia de la pintura aplicada. I.A.1.2.- Empaste y pulido Luego se aplicará un impermeabilizante tipo Sika Conservado 5 en las zonas a tratar que indique el plano respectivo, y pasta muro, lijado de ésta, retape y lijado final. I.A.1.3.- Esmalte Epóxico Antibacterial Base Agua Todas las superficies de muros y tabiques interiores de Servicios Clínicos y Boxes de Atención, recibirán previo empaste y lijado prolijo, una mano de aparejo; se recorrerán y lijarán las imperfecciones; luego se darán tres manos de terminación o más si la ITO así lo dispone. Se aplicará esmalte epóxido antibacterial base agua. Se aplicarán las manos necesarias de pintura, considerándose como mínimo la aplicación de tres manos sobre todas las superficies a intervenir. El tiempo de secado entre capas no será inferior a 18 Hrs y se utilizará diluyente del tipo AS 613 o aguarrás mineral hasta 0,4 lt/gl. Se incluye en esta partida la preparación, raspado, limpieza, lijado y aplicación de pinturas a las superficies que se indican o la aplicación de barnices a ciertas superficies. Incluye también la aplicación de anticorrosivos a elementos metálicos que por diversas causas no lleguen a la obra con la protección y por último a aquellos elementos que se confeccionen en la obra y también aquellos elementos pre-pintados, que exhiban defectos en su pintura. En esta partida se incluyen todas las pinturas interiores; en general todas las pinturas se ejecutarán con las manos necesarias hasta cubrir totalmente, mínimo tres. No obstante, lo anterior, el Contratista deberá contar con la aprobación de la I.T.O., quien podrá exigir el repintado, en las manos que sea necesario, de aquellas áreas que a su juicio no presenten una correcta terminación. En todo caso el Contratista deberá atenerse estrictamente a las especificaciones y catálogos de las fábricas respectivas. Se harán muestras previas de recintos completos para verificar colores y texturas y cuantas veces se estimen necesarias. No se recibirán las pinturas si no se ha dejado previamente constancia escrita de la aprobación de muestras. Se da por establecido que se consideran todas las superficies con algún tipo de terminación y, por lo tanto, el Contratista estará obligado a considerar el tipo más adecuado de terminación (Pinturas, Revestimientos, etc.) en los lugares donde hubieran podido ser omitidas las indicaciones y no podrá cobrar por ello. En cada caso, se utilizará el mejor producto disponible en el mercado; todos los envases llegarán sellados a la obra y recepcionados por la ITO; las marcas y colores de las pinturas deberán contar con la aprobación del arquitecto y la ITO, previa muestra. I.A.2.- CONSERVACION BOX ATENCIÓN I.A.2.1.- Pisos I.A.2.1.1.- Retiro de pisos Se procederá al retiro del pavimento existente en aquellos recintos que presentan revestimientos dañados. Será responsabilidad del Contratista, que durante el proceso de retiro del pavimento no sufra deterioros de su capacidad estructural, siendo de costo del Contratista el realizar los trabajos que fuesen necesarios en la recuperación (si aconteciere algún daño parcial o total) de la losa estructural. El contratista deberá proveer de todos los elementos de seguridad y protección personal a la mano de obra, en conformidad a la actual legislación vigente. I.A.2.1.2.- Baldosa microvibrada lisas y antideslizante Las baldosas serán microvibradas, de alta comprensión micrograno, de 40x40cm, compuestas de dos capas perfectamente cohesionadas, sin permitir una capa intermedia de material secante. Base cemento gris y blanco, alternando con franjas de baldosas de otro color (amarilla, verde, azul y rojo. Ver códigos de referencia más adelante). (Ver especificaciones e instrucciones del fabricante, en cuanto a colocación, mortero de pega, fraguado, pulido, juntas de dilatación). Se consulta la provisión y colocación se efectuará sobre una capa de mortero de proporción 1:4, cemento, arena (de pozo) que se aplicará sobre radier (compactación controlada) rugoso debidamente aseado (e=10cm, 5 sacos de cemento, malla C-92). Se colocará perfectamente alineada y nivelada y en los casos que sea necesario, con la pendiente adecuada de acuerdo a planos o indicaciones de la inspección. Deberá quedar al mismo nivel que el determinado para otros pavimentos contiguos de menor espesor. Antes de 24 horas de colocado el pavimento, se procederá a sellar sus junturas con una lechada de cemento de color igual a la baldosa, la que se aplicará presionando con una goma dura para el perfecto llenado de las uniones y limpieza de la baldosa. A partir de 10 días se procederá al pulido a máquina completo (4 etapas), hasta conseguir una superficie absolutamente libre de imperfecciones. Irán donde lo indiquen los planos. Se dejarán separaciones cada 1,5m a 3,0m en ambos sentidos con separador de vidrio de 50x3.0mm de espesor cortando igualmente el mortero de pega. Deberá ajustarse a las dilataciones del radier. Deberán quedar perfectamente asentadas en el mortero y no podrán sonar hueca al golpe suave. (Ref. Budnik; Códigos para baldosas lisas: AI4017A / AJ4055A / AJ4056A / AI4013A AI4003A; colores/ VERDE ARROZ / AMARILLO ARROZ / AZUL MARINO ARROZ / ROJO VALLENAR ARROZ; Códigos para baldosas antideslizantes: códigos AK4063GP / AK4085CCGP / AK4086CCGP / AK4081GP, modelos MALLORCA GRIS / SEVILLA RECTA ESPECIAL GRIS / SEVILLA CURVA ESPECIAL GRIS / FLORIDA GRIS (para la franja de 50cm al inicio y término de rampas y escaleras, según 4.1.7. nº6 de la OGUC). Pulidas. Baldosa Micro Vibrada base cemento blanco perla arroz código AJ4001A Se consulta de 40x40cm para todos los pasillos y salas de espera. I.A.2.1.3.- Guardapolvo Baldosa En todos los encuentros interiores de piso con muros se considera guardapolvo de baldosa. Se exceptúan los baños y sala de procedimiento donde no habrá guardapolvo. En estos casos el revestimiento de cerámica parte desde el piso. Será del Tipo delgado con chaflán. 75 mm de altura x 12 mm de espesor. En todos los sectores con piso de baldosa o pavimento pétreo, pulido igual al pavimento del recinto. (Ref. Budnik) I.A.2.1.4.- Piso Vinílico Alto tráfico Se detalla como revestimiento de piso el uso de Pavimento Vinílico de Alto Tráfico en rollo y palmetas, espesor 2,4mm o equivalente técnico, adherido al pavimento base utilizando como material de adherencia aquel que en conformidad indique el fabricante. El pavimento será determinado de acuerdo a las características de diseño y colores presentes en el mercado y alternados según lo especificado por el arquitecto o señalado en planos de detalles respectivos. I.A.2.2.- Cielos I.A.2.2.1.- Retiro cielo modular Se consulta en aquellos sectores indicados en los planos, el retiro del cielo existente. Se deberá tomar las precauciones necesarias que protejan las redes de instalaciones existentes en los diferentes recintos a intervenir. I.A.2.2.2.- Sistema de cielo modular De acuerdo a los recintos señalados en planos, se consulta cielo registrable modular de fibra con revestimiento vinílico lavable, Referencia Thermaclean S de Thermatex –AMF o equivalente técnico. Sistema Perfil Visible, formato 600 x 600 mm, espesor 15 mm (aprox. 4,5 kg/m2), color Blanco tipo RAL 9010. Datos técnicos.Material : clase C-s3,d0 segun DIN EN 13501-1, Resistencia al Fuego: F30-F120 segun DIN 4102 parte 2, Aislamiento Acustico: Dn,c,w = 34 dB segun DIN EN 20140-9 (15 mm espesor), Reflexion a la luz: hasta 81 %, Conductividad termica λ = 0,052 - 0,057 W/mK segun DIN 52612, Estabilidad a la humedad hasta 95 % Humedad Relativa, Classificacion de salas ISO - Classe 4 (segun ISO 14644-1), blancas Classe 10 (segun US Fed. Std. 209E), ISO - Classe 5 (segun ISO 14644-1), Classe 100 (segun US Fed. Std. 209E) I.A.2.3.- Iluminación I.A.2.3.1.- Retiro de equipos de iluminación Se consulta en aquellos sectores indicados en los planos, el retiro de los equipos de iluminación correspondientes. Se deberá tomar las precauciones necesarias que protejan las redes de instalaciones existentes en los diferentes recintos a intervenir. I.A.2.3.2.- Equipos LED. Se consulta en aquellos sectores indicados en los planos, la instalación de los equipos de iluminación correspondientes. Se consulta la provisión e instalación de equipos de iluminación LED 40W/220V Sus dimensiones serán de 600x600 mm., e irán embutidos en el cielo americano. I.A.2.4.- Lavamanos I.A.2.4.1.- Retiro de lavamanos Se consulta solo en aquellos sectores indicados en los planos, y cuando corresponda el retiro de lavamanos dañados y sus correspondientes griferías en caso que presenten desperfectos. I.A.2.4.2.- Instalación de Lavamanos y grifería 12. Se consulta la provisión y colocación de artefactos y fittings que se detalla a continuación: Complementos Ítem Tipo Modelo Artefacto Grifería Desagüe Sifón Lo1 Lavamanos Mural Lavamanos de porcelana vitrificada con rebalse, para poner en muros suspendido. Cod ROC-30-0617 marca Roca, modelo Meridian – N65, con juego fijación. Grifo cromado para lavamanos, con mezclador y aireador, modelo LAV VICTORIA-N, COD. ROC-03-0327, marca ROCA, con limitador de caudal. Desagüe de 1 ¼” con rebalse tornillo adaptador con goma adaptadora. Modelo 100211 45, COD. GNB-03-0009, marca GENEBRE Sifón cromado de 1 ¼” para lavamanos, COD. CHS-09-0024, marca GENEBRE con goma adaptadora. I.A.2.4.3.- Dispensador de jabón Se consulta junto a todos los lavamanos a instalar, se deberá considerar dispensador jabón líquido PISA modelo pisaroll de 800 ml, o equivalente técnico una por cada lavatorio. I.A.2.4.4.- Retiro cerámico Baños I.A.2.4.4.1.- Cerámico en muros Considera la reposición de aquellos sectores que se encuentren saltados por el uso, o dañados durante los trabajos de cambio de artefactos, así como aquellos sectores deteriorados, considerando armonizar con los colores existentes. Por ello; se reitera que sólo consulta en aquellos sectores indicados en los planos, el retiro de los cerámicos dañados en paredes de recintos de baño. En estos recintos los planos indican el cambio total del paño o la reposición parcial del mismo, irá Porcelanato natural para revestimiento de muros, formato monocalibrado igual al material pulido, e = 8 mm o más, resistente al ataque de ácidos. Líneas Tinte Unite, Granigliati (Graniti) y/o Diamantea (Planets) de Flaviker, Italgraniti o equivalente técnico certificado que cumpla con las texturas, tamaños y los colores existentes en el recinto. Se aceptarán combinaciones de colores seleccionados, generando mosaicos en algunos casos, y se procederá a su combinación conforme a muestras y previa aprobación del arquitecto y la ITO. Se deberá tomar las precauciones necesarias que protejan las redes de instalaciones existentes en los diferentes recintos a intervenir. I.A.2.4.4.2.- Cerámico en respaldo del Lavamanos Se consulta en aquellos sectores señalados en planos. En algunos recintos de baños se considera solo reponer parcialmente el cerámico, considerado en protección de lavamanos, cuando solo corresponda el cambio de artefactos, y sus dimensiones serán conforme a las dimensiones y color homologable al existente. Se aceptarán combinaciones de colores seleccionados, generando mosaicos en algunos casos, y se procederá a su combinación conforme a muestras. En aquellos casos de cerámicos que se encuentren sueltos, se deberá considerar su retiro y el cambio del paño total. previa aprobación del arquitecto y de la ITO Todo lo anterior, será de acuerdo a lo indicado en cada caso, y previo visto bueno del arquitecto, como de la aprobación de la ITO. En aquellos recintos que los planos indican el cambio total, irá Porcelanato natural para revestimiento de muros ubicados en respaldo zonas húmedas de lavamanos, formato monocalibrado igual al material pulido, e = 8 mm o más, resistente al ataque de ácidos. Líneas Tinte Unite, Granigliati (Graniti) y/o Diamantea (Planets) de Flaviker, Italgraniti o equivalente técnico certificado que cumpla con las texturas, tamaños y los colores existentes en el recinto. Cantería será de 3 mm, rectilínea y pareja. Se rechazará saltaduras y/o desalineamientos aunque el material estuviere instalado. Fijación con adhesivo Bekron d•a de Aislantes Nacionales o equivalente técnico certificado; procedimiento a llana completa. Fragüe ad-hoc del color del respectivo porcelanato, recomendado por el fabricante. El contratista entregará al propietario un 3 % de la cantidad utilizada de porcelanato como material de reposición, el que se guardará en la bodega que indique la ITO. I.A.2.5.- Pinturas I.A.2.5.1.- Preparación de Superficies Se consulta la limpieza de todas las superficies de base hormigón y/o ladrillo, Tabiques a pintar, mediante proceso manual o mecánico de lijado, quedando todas las superficies a intervenir, libres de grasa o sustancias que perjudiquen la adherencia de la pintura aplicada. I.A.2.5.2.- Empaste y pulido Luego se aplicará un impermeabilizante tipo Sika Conservado 5 en las zonas a tratar que indique el plano respectivo, y pasta muro, lijado de ésta, retape y lijado final. I.A.2.5.3.- Esmalte Epóxico Antibacterial Base Agua Todas las superficies de muros y tabiques interiores de Servicios Clínicos y Boxes de Atención, recibirán previo empaste y lijado prolijo, una mano de aparejo; se recorrerán y lijarán las imperfecciones; luego se darán tres manos de terminación o más si la ITO así lo dispone. Se aplicará esmalte epóxido antibacterial base agua. Se aplicarán las manos necesarias de pintura, considerándose como mínimo la aplicación de tres manos sobre todas las superficies a intervenir. I.A.2.6.- Circuito cerrado televisión I.A.2.6.1.- LCD Se consulta la provisión de televisores LCD. Se consulta la instalación de soportes y televisores necesarios para permitir el funcionamiento de estos equipos, conforme lo establecen los proveedores de estos equipos. I.A.2.6.1.1.- Cantidad: 13 Televisores LED de 32”, Smart TV. Marca: Led Samsung 32" HD Smart TV UN32J4300DGXZS o similar Tipo: Led Resolución: HD Pantalla: 32" Smart TV: Si Color: Negro Wi-Fi Incorporado: Si Entradas HDMI2: Entradas Contraste: Mega Contraste Sintonizador Digital: Si Potencia de Parlantes:10 W Entradas USB: Si Puerto Internet: Si Control Remoto: Si Dimensión con Base: 46,3x15x74,5 Cm Peso con Base: 3,8 Kg Dimensión sin Base: 44,2x6,8x74,5 Cm Peso sin Base: 3,7 Kg No incluye 3D, android TV, control por voz, control por movimiento, cámara incorporada, conexión auxiliar 3.5 mm, conexión RCA, conexión VGA y lentes 3D. Garantía: Válida por 1 año. I.A.2.6.1.2.- Cantidad: 3 Televisores LED de 40”, Smart TV Marca: LED Samsung 40" FHD Smart TV UN40J5200DGXZS o similar Pulgadas: 40" 3D: No Tasa de refresco: 60 Contraste: Mega Contraste Resolución: Full HD Smart: Sí Control por voz: No Control por movimiento: No Cámara incorporada: No Sintonizador digital: Sí Potencia de parlantes: 20 W Incluye: Control remoto Conectividad: WiFi: Sí USB: 2 HDMI: 2 Puerto Internet: No Conexión auxiliar 3.5 mm: Sí Dimensiones con/sin base: Alto:55,5 / 53 cm Profundidad:17 / 7,2 cm Ancho:92,2 cm Peso:6,5 / 6,4 Kg Garantía: Válida por 1 año. I.A.2.6.1.3.- Cantidad: 5 Televisores LED de 50”, Smart TV Marca: Led LG 50" 4K Ultra HD Smart TV 50UK6550 o similar Pulgadas:50 Tipo: LED Resolución: 4K ultra HD Sistema operativo: WebOS Procesador: Quad Core Smart: Si Aplicaciones destacadas: Netflix, Youtube Color: Gris Potencia de parlantes: 20 W Entradas: Entrada HDMI: 4 entradas Entrada USB: 2 entradas Conexión: Conexión RCA:1 Entrada Conexión VGA:Sin entradas Conexión WiFi:Si Conexión Bluetooth:Sí Dimensión: Alto:715 Mm Profundidad:259,2 Mm Ancho:1128 Mm Peso:12,8 kg Información Adicional: Incluye manual de usuario, cable de alimentación, control remoto y baterías. Garantía: Válida por 1 año. I.A.2.6.2.- Cableado Se tendrá presente el proyecto eléctrico y las normativas actuales vigentes. Se consulta cableado necesario para el funcionamiento de los equipos del circuito cerrado de televisión. I.A.2.6.3.- Canalizaciones Se tendrá presente el proyecto eléctrico y las normativas actuales vigentes. Se consulta la canalización necesaria para permitir el funcionamiento de los equipos del circuito cerrado de televisión. I.A.2.6.4.- Instalación Televisores Se consulta la instalación de soportes y televisores necesarios para permitir el funcionamiento de estos equipos, conforme lo establecen los proveedores de estos equipos. I.A.2.6.5.- Instalación de audios (parlantes) Se tendrá presente el proyecto eléctrico y las normativas actuales vigentes. Se consulta la instalación necesaria para permitir el funcionamiento de los equipos de audio, conforme a instrucciones de fabricante. I.A.2.7.- Puertas I.A.2.7.1.- Reparación e instalación de puertas de madera y quicios Se consulta el retiro de todas las puertas. Todas las puertas interiores en general, deberán ser reparadas y pintadas. A todas se les deberá instalar protección formica de alto impacto de 3mm. espesor, de 30cm. en peinazos y 20cm. a altura de medio cuerpo respectivamente por ambas caras, según detalles. Cambiar todos los marcos de puertas de madera serán de aluminio. Se fijarán por medio de tres bisagras metálicas de 3 ½ “ del tipo palas iguales que permitan retirar la hoja sin necesidad de quitar los tornillos, se colocarán en los extremos separadas a 15cm.del borde, la tercera bisagra y cuarta si así corresponde distribuidas en el centro. Llevará cerradura acero inoxidable, modelo U ref. Scanavini o equivalente técnico I.A.2.7.2.- Reposición de puertas. Todas las puertas interiores en general, salvo indicaciones, deberán ser reparadas y pintadas. En los casos, en que algunas puertas no tengan recuperación, deberán ser repuestas por unas nuevas de terciados de 45 mm. Llevarán, en su parte superior, vidrio stipolite fijo. Su estructura estará compuesta por bastidores de laurel de 90x45mm., alma o relleno de tablillas y contrachapado resistente a la humedad de 6mm. de espesor por cara. (Considerar refuerzo adicional en la estructura de todas las puertas de ancho superior a 0,90m). Todas las puertas llevarán protección formica de alto impacto de 3mm. espesor, de 30cm. en peinazos y 20cm. a altura de medio cuerpo respectivamente por ambas caras, según detalles. Todos los marcos de puertas de madera serán de aluminio. Se fijarán por medio de tres bisagras metálicas de 3 ½ “ del tipo palas iguales que permitan retirar la hoja sin necesidad de quitar los tornillos, se colocarán en los extremos separadas a 15cm.del borde, la tercera bisagra y cuarta si así corresponde distribuidas en el centro. Llevará cerradura acero inoxidable, modelo U ref. Scanavini o equivalente técnico. Para puerta doble de vaivén se consultan quicios hidráulicos con retenedor embutido en piso y pasador superior, mod. CTSU 300 marca TESA, ref. DUCASSE o equivalente técnico certificado. I.A.2.8.- Banquetas I.A.2.8.1.-Banquetas de 3 cuerpos Se consulta por la provisión de banquetas LAYER de 3 cuerpos, 150x44x76h, asiento y respaldo en polipropileno, estructura splash negra, compuesta en la pata por una estructura de acero ovalada de 2 mm. Y un pilar de 2,5 mm. De espesor, fosfatizados y pintados con pintura electrostática, extremos de las patas protecciones anti golpes plásticos y patines regulables en altura. I.A.2.9.- CONSERVACION BAÑOS Se contempla la intervención de los actuales baños, con la finalidad de conservar su funcionamiento. Estas obras incluyen la provisión e instalación de los artefactos sanitarios solo en aquellos recintos que se indica su cambio y que aparecen señalados en los planos, sean corrientes o especiales o de uso estrictamente médico y de los accesorios correspondientes, en las ubicaciones que a continuación se indica y con las condiciones y características que se detalla o que exigen los catálogos o instrucciones de los fabricantes. Serán blancos y de los tipos que se indica y en los recintos especificados en los planos respectivos, previo consenso con el arquitecto y la I.T.O. Las marcas señaladas son referenciales. Se consulta cuando corresponda la provisión e instalación de todos los artefactos sanitarios corrientes y especiales que se indican en planos, su grifería, fittings y accesorios correspondientes. Todos los elementos serán de 1º calidad exigible. Se rechaza¬rá todo artefacto o grifería defectuosa. Se tendrán presentes los planos de Arquitectura, los planos de alcantarillado, agua potable, la provisión y colocación de los artefactos que se detallan más adelante. En la ejecución de las obras deberá considerarse cuidadosa¬mente las exigencias del artefacto en cuanto a distancia de centros, refuerzos o soportes, consumo y regulación, etc. Todos los artefactos y los accesorios se entregarán instala¬dos. Se deben considerar refuerzos en los tabiques que soportan artefactos, lo que el Contratista coordinará en la etapa oportuna de faenas, así también la fabricación de los muebles que llevan artefactos sobrepuestos. Todos los W.C. incluyen asiento sólido y tapa propia¬mente tal, del mismo color del artefacto. Todos los tornillos o elementos de afianzamiento deben quedar recubiertos con adorno de losa o bronce cromado al igual que las perforaciones sobrantes para grifería no ocupa¬das. Todos los elementos deben tener una protección adecuada hasta el día de su entrega. Todo deterioro será de cargo del Contratista. Se consulta una llave de paso para alimentación de cada tubería de artefacto ya sea fría o caliente las que serán croma¬das. El Contratista en el caso del cambio total de artefactos en un recinto de baños, deberá presentar un baño completo típico con todos sus artefactos y accesorios, barras, portarrollos, tapas de inodoros, perchas, étc para revisión y aprobación del Arquitecto responsable de la obra. I.A.2.9.1.- INODORO WC Y ACCESORIOS WC marca Wasser modelo Widder de porcelana vitrificada altura de 38 cm. con descarga al piso. Taza cuadrada de bordes redondeados con surtidor perimetral integrado, para acoplar fluxor de bajo consumo con manecilla de descarga diferenciada que al pulsar hacia abajo produce una descarga de 6 litros para residuos sólidos y al pulsar hacia arriba descarga 4 litros para residuos líquidos. - Taza salida vertical, alimentación posterior, marca Wasser, modelo Widder cód JB2007301. Certificado según norma chilena Nch 407-2005. - Válvula flush horizontal de membrana (alta tolerancia a aguas duras), marca Zurn con tubo de descarga curvo diámetro nominal 1” con manecilla de descarga diferenciada de 6 litros (residuos sólidos) y 4.2 litros (residuos líquidos) marca Zurn, modelo Z6010VCDF. Producto con certificación ASME A.112.18.1-2005 y fabricación conforme a las normas de deszincado AS 2345-1992 - Asiento y tapa 806923004 con bisagras de acero inoxidable - Pernos de fijación, modelo RE1000100 - Hilo npt de enlace fluxor alimentación muro, modelo HB2006702 El Contratista, previa a la instalación de los artefactos, entregará a la I.T.O. las muestras del mecanismo de desagüe del estanque para su aprobación. Las tuberías a la vista se entregarán pintadas con dos manos mínimo de esmalte similar color del recinto. Se contempla válvulas de corte rápido de buena calidad para cada suministro. I.A.2.9.2.- LAVATORIO Y ACCESORIOS Lavamanos mural de porcelana vitrificada blanca. Ref.: Roca, modelo Victoria o equivalente técnico, de 56 cm por 46 cm. exterior y 45 cm. por 29.5 cm. interior, con una profundidad de 15 cm. modelo 325394001, con dos orificios insinuados con una separación de 20 cm. entre ambos y un orificio central practicado para la grifería. Pedestal de apoyo de porcelana vitrificada blanco modelo Ref.: Victoria 331300001 o equivalente técnico. Grifo monomando cuello de cisne con caño giratorio de bronce cromado y cartucho cerámico marca Roca, modelo Victoria-N, código 5ª8425C00 con aireador y caño con una proyección horizontal de 23 cm. Grifería bajo consumo de 5 lts x minuto. Manecilla gerontológica modelo 525836400 de 15 cm. y enlaces de alimentación flexibles. Sifón cromado modelo AT2007105 y desagüe cromado modelo AT2007104, cadenilla cromada y tapón. Ref.: Roca o equivalente técnico. I.A.2.9.3.- LLAVES ELECTRÓNICAS CON CUELLO DE GANSO PARA LAVAMANOS DE PABELLONES Llaves Electrónicas con cuello de ganso para lavamanos(4) operan por medio de un sensor Infrarrojo. Similar Línea SLOAN EBF-750 H-4. Considera retiro de sistema existente, reparación y retape de conexiones. I.A.2.9.4.- DEPOSITO LAVADO ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS Serán de acero inoxidable amagnetico de 61 x 51 x 25 cm de profundidad desagüe incluido de 1 1/2”, rebosadero insonorizado totalmente embutidos y sin soldaduras, marca Wasser, Modelo Guten La grifería será monomando mural agua fría y caliente con caño de una proyección de 34 cm cromada, aireador y enlaces de alimentación, marca Wasser, modelo Lauter, Cód. HJ2010116 ó equivalente técnico. El receptáculo irá montado sobre una estructura de acero inoxidable a una altura de 60 cm. marca CHC código CH3000505. I.A.2.9.5.- BAÑO LLUVIA Y ACCESORIOS Se ejecutarán la reposición de receptáculos de ducha enlozados, con desagüe cromado sin tapón, con rejilla. Terminación misma cerámica de piso. En caso de que la obra presente un sistema de sifón general se instala con desagüe pipa recto de 1 ½ salida horizontal, diámetro de 40 mm. Ángulo recto, código AQ1000381. De no ser así se recomienda la instalación de un desagüe sifónico curvo de 1 ½ código AQ1000382. Grifería monomando de bronce cromado y cartucho cerámico de 40 mm, Ref.:Roca, modelo Victoria-N, código 5ª2025C00 o equivalente técnico, solo ducha con rociador, flexible y soporte . I.A.2.9.6.- BAÑO TINA Y ACCESORIOS Se ejecutarán la reposición de tinas dañadas, según lo indicado en planos. Serán de fierro esmaltado, con desagüe cromado sin tapón, con rejilla. Terminación misma cerámica de piso. En caso de que la obra presente un sistema de sifón general se instala con desagüe pipa recto de 1 ½ salida horizontal, diámetro de 40 mm. Ángulo recto, código AQ1000381. De no ser así se recomienda la instalación de un desagüe sifónico curvo de 1 ½ código AQ1000382. Grifería monomando de bronce cromado y cartucho cerámico de 40 mm, Ref.:Roca, modelo Victoria-N, código 5ª2025C00 o equivalente técnico, solo ducha con rociador, flexible y soporte . I.A.2.10.- SISTEMA DE ILUMINACIÓN I.A.2.10.1.- Retiro de equipos existentes Se consulta en aquellos sectores indicados en los planos, el retiro de los equipos de iluminación correspondientes. Se deberá tomar las precauciones necesarias que protejan las redes de instalaciones existentes en los diferentes recintos a intervenir. I.A.2.10.2.- Equipos LED interna Se consulta en aquellos sectores indicados en los planos, la instalación de los equipos de iluminación correspondientes. Se consulta la provisión e instalación de equipos de iluminación LED 40W/220V Sus dimensiones serán de 600x600 mm., y de 1200x600 mm., en ambos casos irán embutidos en el cielo americano. Imagen de Ref.: I.A.2.10.3.- Equipos LED externa Se consulta en aquellos sectores indicados en los planos, la instalación de los equipos de iluminación correspondientes. Se consulta la provisión e instalación de equipos de iluminación tipo hermético para exterior LED 40W/220V. I.A.2.10.4.- Instalación y ejecución. Para la ejecución e instalación de los diferentes equipos de iluminación, se tendrá presente el proyecto eléctrico y las normativas actuales vigentes. II.- INSPECCIÓN El contratista será responsable de la inspección de los materiales y de la correcta ejecución de los trabajos. No obstante, deberá dar todas las facilidades a la inspección y controles que se estimen convenientes, a objeto de verificar que las labores y mano de obra cumplan con las normas y especificaciones. La I.T.O. se reserva el derecho de rechazar el material y/o la mano de obra, en caso que uno de estos dos, o ambos, no cumpla con lo estipulado. Supervisará la correcta ejecución de los trabajos a realizar un profesional de la Unidad de Proyectos o quien se estime necesario por decisión de jefaturas previo al inicio del proyecto, debiendo el Contratista atenerse a las instrucciones que imparta dicho Supervisor. Los trabajos a realizar, se llevarán a cabo con el mayor orden y limpieza posible, de modo de no malograr la obra allí ejecutada. Cualquier daño o destrozo por los trabajos realizados por parte del Contratista, será de su obligación el repararlo totalmente, sin costo para el Mandante. III.- DISPOSICIONES GENERALES El Contratista tendrá la obligación de concurrir a terreno conjuntamente con la ITO, con el fin de visitar los espacios donde se deben de realizar los trabajos, con el fin de realizar las consultas que fuesen necesarias. IV.- Antecedentes que se entregan al proponente a) Las presentes Especificaciones Técnicas. b) Bases Administrativas Especiales. c) Itemizado de Presupuesto Desglosado. d) Planos de Arquitectura. e) Plano de Detalles. V.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Los oferentes deben presentar sus ofertas a través del Portal de Compras y Contrataciones Públicas Chilecompras.cl, en formulario respectivo de dicho Portal, antes del cierre de la Publicación. VI.- FINANCIAMIENTO El financiamiento corresponde a fondos sectoriales, correspondiendo como Unidad Ejecutora al departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud Concepción. VII.- NORMATIVAS El Contratista deberá considerar las normativas nacionales e internacionales, mencionadas aquí las principales como REFERENCIA, debiendo la empresa contratista además respetar las normativas específicas implícitas y/o señaladas en memorias de cálculo de las distintas especialidades componentes de proyecto: “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado” (RIDAA), 2003, aprobado por Decreto MOP Nº50, del 25.01.2002, y sus modificaciones posteriores. Normas chilenas oficiales, sobre diseño y condiciones básicas: NCh 2727/1. Of.2003 Aislación térmica- Espuma rígida de poliuretano. Artefactos Sanitarios NCh 407 Of. 1999 Sobre condiciones laborales de los trabajadores: NCh436.Of 2000 Prevención de accidentes del trabajo – Disposiciones generales; NCh 436 Of. 51 De prescripciones generales acerca de la prevención de accidentes del trabajo; NCh 438 Of. 51 De protección de uso personal. En el diseño, componentes, elaboración y colocación de hormigones, se exigirá la aplicación de las siguientes normas según corresponda: Normas de Diseño: ACI 318-83; Nch. 429-430 Normas de Cemento Tipo Portlans STEM - C150; Nch. 148 Of. 68. Normas Agua para aglomerantes: Nch. 170 Of. 52. Normas Aridos: Nch. 163 Of. 79; Nch. 164 Of. 76 Nch. 165 Of. 77; Nch. 166 Of. 62 Normas de Hormigón: Nch. 170 Of. 52; Nch. 171E Of. 75 Nch. 172 Of. 52; Nch. 1017E Of. 75 Nch. 1019E Of. 74; Nch. 1037 Of. 77 Nch. 1443 Of. 78; Nch. 1498 Of. 82 Nch. 170 Of. 85; Nch. 1789 Normas de Acero : Nch. 427 – 428 Para puertas interiores se deberá tener presente las siguientes Normas NCH 354, NCH 641, NCH 747 of. 70.- En partidas de pinturas se aplica normas NCh 148.Of, 163.Of, 173.Of, 174.Of, 183.Of, 186.Of, 194.Of, 222.Of y 223.Of., 354.Of, 355.Of, 446.Of, 523.Of, 723.Of, 888.EOf, 889.EOf y 891.EOf. ASTM: B244, B449, D3359 y D3363. ISO: 2143 y 3210. FORMULARIO ANEXO N° 1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA NOMBRE LICITACION: ______________________________________________ ID LICITACION: ___________________________________________________ R.U.T.________________________________ Razón Social ________________________________________________________________ Teléfonos ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________________________________________ Dirección ____________________________________________________________________ Representante Legal o Persona Natural ________________________________________ R.U.T. Representante legal o Persona Natural _______________________________________ Se compromete en este acto a cumplir lo ofrecido, lo cual será considerado en la evaluación de su oferta: Ítem 1: Oferta Económica Precio Neto: ____________________________________ Ítem 2: Plazo de Entrega: Plazo de Ejecución (días corridos):_______________________________________ NOMBRE DEL OFERNTE Firma Representante Legal Oferente o Persona Natural LOTA, _____________________________________ FORMULARIO N°1.A D E C L A R A C I Ó N J U R A D A Sin Conflicto de Intereses (Solo completar con los datos del representante legal) Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° de la Ley 19.886, no posee vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Organos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. , __________________________ o Persona Natural NOTA: Todos los datos solicitados entre ------------> deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada. FORMULARIO 1.B DE C L A R A C I Ó N J U R A D A Con Conflicto de Intereses en Algunos Organismos (Solo completar con los datos del representante legal) Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° de la Ley 19.886, no poseen vínculos de parentesco con funcionarios Directivos de los Organos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo con las siguientes excepciones: Institución del Estado Rut Institución del Estado Funcionario Institución del Estado Funcionario Empresa Relación de Parentesco , __________________________ o Persona Natural NOTA: Todos los datos solicitados entre -----------> deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada. FORMULARIO ANEXO N° 2 DECLARACIÓN SIMPLE NOMBRE PROPUESTA: __________________________________________ El proponente, abajo firmante, por el sólo hecho de presentar su oferta, declara y acepta explícitamente lo siguiente: 1. Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta y verificado la concordancia entre ellos. Haber revisado los términos de la presente licitación: las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, Formularios de presentación de la oferta y reglamentación sobre la materia. 2. Estar conforme con las condiciones generales de la propuesta, aceptar las condiciones y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de base para el llamado a licitación, en el entendido que formarán parte del contrato que firmen las partes. NOMBRE DE LA EMPRESA : ________________________________ R.U.T. : _________________________________ NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL: _________________ RUT REPR. LEGAL O PERSONA NATURAL: ___________________________________ LOTA, _______________________________2018 FORMULARIO N°3 D E C L A R A C I Ó N J U R A D A Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador, ni ha sido condenado por delitos concursales establecidos en el Artículo 463 y siguiente del Código Penal, en los últimos 2 años. , __________________________ o Persona Natural FORMULARIO N° 4 D E C L A R A C I Ó N J U R A D A (Sin Deudas Vigentes con Trabajadores) Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que yo o mi representada en su caso: No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. __________________________ , FORMULARIO N° 5 D E C L A R A C I Ó N J U R A D A (Con Deudas Vigentes con Trabajadores, completar sólo si procede) Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que yo o mi representada en su caso: Si registra saldos insolutos de Remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. Por lo anterior, (razón social empresa) se compromete a destinar los primeros estados de pago del próximo contrato adjudicado, para utilizarlos en el pago de dichas obligaciones insolutas. Debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. __________________________ , FORMULARIO 6 D E C L A R A C I Ó N J U R A D A RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro bajo juramento que la empresa que represento no ha sido condenada a alguna de las penas señaladas en la ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. __________________________ , FORMULARIO 7 __________________________ Patricio Gonzalez Paredes Jefe Recursos Físicos