Ficha Licitación

Licitación ID: 2042-65-LE18

MEJORAMIENTO PLATAFORMA LA PUNTILLA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TORTEL, Ilustre Municipalidad de Tortel

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
MEJORAMIENTO PLATAFORMA COMUNITARIA SECTOR LA PUNTILLA CALETA TORTEL”

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO PLATAFORMA LA PUNTILLA

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

MEJORAMIENTO PLATAFORMA COMUNITARIA SECTOR LA PUNTILLA CALETA TORTEL”

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TORTEL

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de Tortel

R.U.T.:

69.253.400-k

Dirección:

Sector Base s/n

Comuna:

Tortel

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-10-2018 19:56:00

Fecha de Publicación: 14-09-2018 11:23:00

Fecha inicio de preguntas: 14-09-2018 19:13:00

Fecha final de preguntas: 20-09-2018 19:13:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-09-2018 19:13:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-10-2018 19:57:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-10-2018 19:57:00

Fecha de Adjudicación: 31-10-2018 19:57:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- El inicio de las obras para los efectos de su plazo será la fecha correspondiente al día siguiente de la entrega de terreno y se considera un plazo máximo de 150 días corridos, pudiendo el contratista ofrecer plazos menores. En caso de atrasos en la entrega de las obras, se aplicaran las multas establecidas en el punto 10 de las Bases Administrativas generales.

Documentos Técnicos

1.- La visita a terreno será de carácter obligatoria. Si no se presenta certificado de visita a terreno valido, la oferta será declara fuera de bases.

Documentos Económicos

1.- Se deja establecido que el contratista adjudicatario deberá efectuar estados de pagos diferenciados y complementarios en la ejecución del proyecto, esto para efectos de rendiciones tanto para el Gobierno Regional de Aysén como para la Municipalidad de Tortel.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PRECIO	Puntaje precio oferente "X" = precio minimo ofertado * 100 / precio oferente "X"	20%
2 EXPERIENCIA EN OBRAS	Sin obras = 0 puntos De 0 a 2 obras = 50 puntos De 3 a 5 obras = 75 puntos Sobre 5 obras = 100 puntos	25%
3 OBRAS EJECUTADAS EN TORTEL	Sin obras = 0 puntos De 0 a 2 obras = 50 puntos De 3 a 5 obras = 75 puntos Sobre 5 obras = 100 puntos	10%
4 MANO DE OBRA LOCAL	1 a 3 personas = 40 puntos 4 a 6 personas = 80 puntos 7 personas o más = 100 puntos	15%
5 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	Obras ejecutadas dentro de plazos = 100 puntos Obras fuera de plazos = 0 puntos	15%
6 PLAZO ENTREGA	De 0 a 150 dias = 100 puntos De 151 a 159 dias = 50 puntos Sobre 160 dias = 0 puntos	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MARISELA JIMENEZ CRUCES
e-mail de responsable de pago:	marisela.jc@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	BERNARDO LOPEZ SIERRA
e-mail de responsable de contrato:	blopezsierra@yhaoo.es
Teléfono de responsable del contrato:	56-67-2573203-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Fecha de vencimiento:	13-02-2019
Monto:	5 %

Descripción:	Garantizar Fiel Cumplimiento del Contrato Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO PLATAFORMA COMUNITARIA SECTOR LA PUNTILLA CALETA TORTEL” código BIP 30363429-0.

Glosa:	“Por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras”,

Forma y oportunidad de restitución:	El contratista siempre deberá mantener vigente las boletas bancarias de garantía por fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las presentes Bases para que se proceda a su devolución. Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,3 por mil del monto del contrato, por cada día de atraso, la que le será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 30 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al contratista.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

VISITA A TERRENO

LA VISITA A TERRENO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.-

VISITA A TERRENO

SE CAMBIA LA VISITA A TERRENO PARA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE MES A LAS 15: 00 HRAS

Subir