|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
3898-2-LP15
Adjudicación Informada en portal el
25/5/2015 15:58
|
|
|
En
Futaleufú,
22-05-2015
|
|
Nro de
Decreto
457
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a.) El Proyecto presentado por la Municipalidad de Futaleufú al Fondo FNDR 2014, denominado “NORMALIZACIÓN MATADERO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ”.
b.) El Convenio Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la I. Municipalidad de Futaleufú, firmado con fecha 30 de abril de 2014, destinado a financiar el proyecto en comento.
c.) La Resolución Exenta N°867 del 09 de mayo de 2014, del Gobierno Regional de Los Lagos, que aprueba el Convenio Mandato, y establece un financiamiento disponible para el Ítem Obras Civiles por M$310.655.-
d.) El Ord. GR. Nº 2993, del 17 de julio de 2014, del Gobierno Regional de Los Lagos, que toma conocimiento de las Bases Administrativas de Licitación y autoriza iniciar el proceso de Licitación Pública del Proyecto.
e.) La Licitación Pública N°3898-3-LP14, publicada con fecha 01 de agosto de 2014.
f.) El Acta de Deserción Electrónica, sin oferentes.
g.) El Decreto Exento N° 653, del 25 de Septiembre de 2014, que declara desierto el primer Llamado a Licitación Pública y Autoriza la realización de un Segundo llamado a Licitación Pública, para el Proyecto en comento.
h.) El Acta de Deserción Electrónica, sin oferentes, de fecha 30 de octubre de 2014.
i.) El Decreto Exento N°731, del 03/11/2014, que declara desierto el Segundo Llamado a Licitación Pública y Autoriza la realización de una LICITACIÓN PRIVADA, para el Proyecto en comento.
j.) El Acta de Deserción Electrónica, sin oferentes, para el Llamado a Licitación Privada.
k.) El Decreto Exento N° 915, del 24 diciembre de 2014, que declara desierto el Llamado a Licitación Privada, por no tener ofertas.
l.) El Decreto Exento N° 80, del 20 de enero del 2015, que autoriza el Tercer Llamado a Licitación Pública del proyecto.
m.) La Licitación Pública N° 3898-2-LP15, publicada el 21 de enero de 2015.
n.) El Decreto Exento N°204, del 11/02/2015 que designa la Comisión de Apertura de Propuestas.
o.) El Acta de Apertura de Propuestas, con una Oferta Aceptada.
p.) El Decreto Exento N°222, del 17 de febrero de 2015, que designa la Comisión de Eval. de Propuestas.
q.) El Acta de Eval. y Prop. de Adjudicación enviados al Gob. Regional por oficio N°64 del 19/02/2015.
r.) La Modificación de Convenio y Res. N°943, del 11/05/2015, del Gob. Regional de Los Lagos, que aprueba la solicitud de aumento de recursos adicionales por $31.064.826.-
s.) El Oficio ORD N°1907, del 18/05/2015, del Gob. Regional de Los Lagos, que autoriza la propuesta de adjudicación enviada por el Municipio.
t.) La Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Reglamento.
|
|
Considerando
|
|
Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 1-19.704, del 2001, del Ministerio del Interior.
|
|
Resuelvo
|
|
1. ADJUDÍCASE, la Licitación Pública para la contratación de la Obra denominada “NORMALIZACIÓN MATADERO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ”, a la Empresa Contratista ELÍAS DESIDERIO ALARCÓN ROA, RUT: 15.421.352-K, por un Monto Total adjudicado, impuestos incluidos, de $ 341.719.826 (trescientos cuarenta y un millones setecientos diecinueve mil ochocientos veintiséis pesos), y un plazo de ejecución de 180 días corridos.
2. ORDÉNASE, a la Secretaría Comunal de Planificación notificar a la Empresa adjudicada, junto a la elaboración del respectivo Contrato de Obras, a fin de que sea firmado ante notario dentro de los plazos establecidos en las bases Administrativas de Licitación.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
Unidad de Compra
|
Secplan
|
|
R.U.T.
|
69.231.200-7
|
|
Dirección
|
Bernardo Ohiggins 596
|
|
Comuna
|
Futaleufú
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de los Lagos
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
ALEJANDRO AVELLO BASCUR
|
|
Cargo
|
SECPLAN
|
|
Teléfono
|
56-65-2721622
|
|
Fax
|
56-65-2721241
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
3898-2-LP15
|
|
Nombre de Adquisición
|
NORMALIZACIÓN MATADERO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MATADERO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y DEMÁS ANTECEDENTES DEL DISEÑO.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
21/1/2015 11:30
|
|
Fecha de Cierre
|
11/2/2015 20:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 287.159.518
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 287.159.518
|
|
Análisis de valores de mercado
|
Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 14228335-2 | GUIZELA GELVEZ GELVEZ | DIDECO |
| 10.475.294-2 | YASHNA VIOLETA ALVAREZ ORTEGA | |
| 6843253-7 | PATRICIA AGUILA ROSAS | Secretaria Municipal |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 287.159.518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|